撰写民事答辩状应注意事项（共9篇）

第39页共39页撰写民事辩论状应考前须知〔共9篇〕篇1：撰写民事辩论状应考前须知撰写民事辩论状应考前须知1.制作一审民事辩论状时，应当围绕原告在民事起诉状中表达的事实和理由进展起诉状中的内容存在明显错误的，可以针锋相对，直接指出并予以反驳;没有明显错误的，可以根据被告的观点进展立论。案例J市第一建筑工程公司诉黑龙江省Q厂建立工程施工合同纠纷案7月初，原告J市第一建筑工程公司与被告黑龙江省Q厂签订了《建立工程施工合同》，约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程，工期为60天，工程质量应当到达合格标准，工程价款以路面面积为计算单位，每平方米180元。由于勘查不到位，施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来，导致在合同履行过程中出现了设计变更。设计单位在作出设计变更决定时，只对工程量作出了预算，没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至209月21日，路面工程完工，路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。年11月5日，原告向法院提起诉讼，要求被告支付工程价款万元。承受被告的委托后，笔者认真审阅了双方签订的《建立工程施工合同》，到施工路段实地观察了施工现场的现状，还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在根本理解案情和理清双方争议焦点的根底上，代被告制作了辩论状。范本一审辩论状民事辩论状辩论人：黑龙江省Q厂住所地：J市××路××号法定代表人：××，职务：厂长被辩论人：J市第一建筑工程公司住所地：J市××路××号法定代表人：××，职务：经理辩论人因被辩论人所诉建立工程施工合同纠纷一案，提出辩论如下：第一，双方在《建立工程施工合同》中约定的“合同价款”是“以水泥面为计算单位，每平方米180元”，而不是被辩论人在《起诉状》中诉称的“工程价款路面三层以上每平方米180元”。第二，被辩论人确实是在2023年9月21日完成了水泥路面的施工。但是，并不能因此就认为被辩论人“依约履行了合同义务”，“提早开工”。因为：一方面，截止到2023年9月21日，被辩论人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的约定，工程的内容除路面以外还包括“路肩、边沟、桥涵和路灯”等附属工程，也就是说，被辩论人实际上并没有完全履行合同约定的义务。另一方面，合同约定的工程开工日期是2023年9月30日(含养生期)。按照公路施工技术标准的要求，养生期一般在14—21天。照此计算，被辩论人应当在2023年9月16日完成合同约定的工程内容才可以说是“依约履行了合同义务”。可是，一直到2023年9月21日，被辩论人只完成了路面工程的施工，终究是谁违约显而易见。第三，被辩论人诉称辩论人“并未按照施工进度付工程款”也并不是事实。按照双方代表于2023年10月18日签字确认的《Q厂支路路面实测结果》可以确认：路面面积是8,246.32平方米。按照每平方米180元的价格计算，合同价款总额应当是1,484,337.60元。而截止到2023年10月底，辩论人已经向被辩论人累计支付工程款120万余元。这怎么能说辩论人没有按照工程进度支付工程款呢?况且，该项工程并没有通过黑龙江省JF公路工程指挥部组织的统一验收，因此，双方也没有进展最后的工程结算。在这种情况下，被辩论人向辩论人主张支付剩余工程款显然是于法无据的。第四，辩论人成认设计变更局部导致了工程价款的增加，但是，在设计单位没有提供预算资料之前，辩论人无法确认该局部价款。辩论人承诺，在设计单位提供预算资料或者工程经过指挥部验收合格并确认工程量之后，辩论人可以先参照去年的工程定额费用拨付工程款，待统一决算后进展最后的结算。综上所述，被辩论人的诉讼恳求是一种明显的恶意诉讼行为，应当依法予以驳回。同时，辩论人保存提起反诉或者另行起诉的权利。此致黑龙江省J市中级法院辩论人：黑龙江省Q厂2023年12月12日由于向法院递交辩论状之前，已经将需要举证的证据全部搜集完毕，在制作辩论状时，很容易就找到了双方争议的焦点，也就非常容易地提出了与原告的诉讼恳求针锋相对的辩论意见。令人费解的是，在收到被告的辩论状之后，原告不但没有认真考虑被告的辩论意见，反而又将诉讼恳求变更为146万余元。最后，法院判决被告给付原告工程款38万余元，也就是未结算的28万余元加上设计变更局部的10万余元。从这个数字来看，原告的诉讼实际上是失败的，因为法院判决的金额就是其应得的金额，而且被告并没有回绝支付的意思表示，实际上也没有不履行支付义务。这起案件告诉我们，原告不一定都是有理的，被告也不一定都是无理的，应诉能否成功的关键在于是否可以在熟悉案情的根底上提供有力的证据，从而进展有理、有力、有节的辩驳。2.制作二审民事辩论状时，内容要全面由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人，往往也会针对一审讯决，因此，在进展二审辩论时，不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩白，还要对一审讯决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规那么的要求等方面作出适当的回应。下面以案例为例，介绍二审辩论状的写作方法。案例北京R公司诉辽宁X公司承揽合同纠纷案2月，北京的R公司与辽宁省P市的X公司签订了一份《加工合同》，约定由X公司在黑龙江省D市交付货物。合同签订后，R公司先后向X公司支付了1,700万余元货款，而X公司只交付了价值1,400万余元的货物。20底，R公司致函X公司，要求返还剩余的`260万余元货款。X公司回函表示，尽快派人与R公司对账。时间很快到了12月初，X公司始终没有任何对账或者解决欠款问题的举动。眼看诉讼时效即将届满，R公司委托律师向黑龙江省D市中级人民法院提起诉讼。范本二审辩论状民事辩论状辩论人：北京R公司住所地：北京市PM工业区177号法定代表人：×××被辩论人：P市X公司住所地：辽宁省P市X区工业开发区法定代表人：×××辩论人因被辩论人不服D市中级人民法院D商初字第9号民事判决书提起的上诉作出辩论如下：第一，双方之间的合同关系如何定性并不会对本案产生任何程序或者实体上的影响，况且被辩论人在原审辩论状中已经自认了“实际履行时双方并未按照加工合同之约定履行”的事实。因此，原审以买卖合同纠纷立案并判决并不违背任何法律规定。第二，被辩论人在原审中提供的证据缺乏以证明“原料价格上涨”的事实，因此，原审讯决根据被辩论人开具的增值税发票显示的价格，认定双方交易的单价为每吨16,900元是正确的。第三，由于被辩论人是在其设在D市的加工厂将原料加工成成品的，该加工厂间隔约定交货的地点缺乏3公里，被辩论人的代理人在原审过程中自认两地点之间的运费是每吨15元。原审讯决在被辩论人自认的根底上作出相关认定并无不当。第四，被辩论人已经在原审辩论状中自认：“在合同期间我公司提供的货物其中有一批36吨，以抽检不合格为由被退回，我公司提出异议后，并请原告检验人员重新检验为合格”。但是，被辩论人并未提供可以证明被退回的36吨货物再次交付给原告的证据。因此，原审讯决认定的事实也是正确的。综上所述，原审讯决认定事实清楚、适用法律正确、审讯程序合法，应当予以维持。此致黑龙江省高级人民法院辩论人：北京R公司8月29日3.辩论状写作规那么无论是一审辩论状还是二审辩论状，在写作时都要做到内容简短、精练，不要长篇大论，不要对原告或者上诉人及其代理人进展人身攻击，切忌受委托人的影响而感情用事。有些时候，可能由于承受委托的时间较短，准备时间缺乏而造成对案件事实不甚熟悉或者情况不明的被动场面。在这种情况下，辩论的内容可以围绕诉讼主体是否适格、管辖是否符合法律规定、诉讼恳求或者上诉恳求是否合法、合理等不涉及案件事实的次要方面进展，以免由于在情况不明时仓促涉及事实而构成自认。4.按时提交辩论状在律师的执业理论中，经常有律师主张在辩论期内不提交辩论状，以免对方当事人事先摸清委托人的底牌再重新组织证据或者变换诉讼策略。本人认为，这种做法在一定程度上固然可以到达出其不意的效果，但是，它不仅违背了老实信誉的原那么，还在一定程度上贬损了律师形象，歪曲了诉讼在解决平等民事主体之间的纠纷的作用，不应当提倡。篇2：民事辩论状应考前须知1.制作一审民事辩论状时，应当围绕原告在民事起诉状中表达的事实和理由进展起诉状中的内容存在明显错误的，可以针锋相对，直接指出并予以反驳;没有明显错误的，可以根据被告的观点进展立论。案例J市第一建筑工程公司诉黑龙江省Q厂建立工程施工合同纠纷案2023年7月初，原告J市第一建筑工程公司与被告黑龙江省Q厂签订了《建立工程施工合同》，约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程，工期为60天，工程质量应当到达合格标准，工程价款以路面面积为计算单位，每平方米180元。由于勘查不到位，施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来，导致在合同履行过程中出现了设计变更。设计单位在作出设计变更决定时，只对工程量作出了预算，没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至2023年9月21日，路面工程完工，路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。2023年11月5日，原告向法院提起诉讼，要求被告支付工程价款万元。承受被告的委托后，笔者认真审阅了双方签订的《建立工程施工合同》，到施工路段实地观察了施工现场的现状，还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在根本理解案情和理清双方争议焦点的根底上，代被告制作了辩论状。范本一审辩论状篇3：民事辩论状应考前须知辩论人：黑龙江省Q厂住所地：J市××路××号法定代表人：××，职务：厂长被辩论人：J市第一建筑工程公司住所地：J市××路××号法定代表人：××，职务：经理辩论人因被辩论人所诉建立工程施工合同纠纷一案，提出辩论如下：第一，双方在《建立工程施工合同》中约定的“合同价款”是“以水泥面为计算单位，每平方米180元”，而不是被辩论人在《起诉状》中诉称的“工程价款路面三层以上每平方米180元”。第二，被辩论人确实是在9月21日完成了水泥路面的施工。但是，并不能因此就认为被辩论人“依约履行了合同义务”，“提早开工”。因为：一方面，截止到209月21日，被辩论人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的约定，工程的内容除路面以外还包括“路肩、边沟、桥涵和路灯”等附属工程，也就是说，被辩论人实际上并没有完全履行合同约定的义务。另一方面，合同约定的工程开工日期是年9月30日(含养生期)。按照公路施工技术标准的要求，养生期一般在14—21天。照此计算，被辩论人应当在2023年9月16日完成合同约定的工程内容才可以说是“依约履行了合同义务”。可是，一直到2023年9月21日，被辩论人只完成了路面工程的施工，终究是谁违约显而易见。第三，被辩论人诉称辩论人“并未按照施工进度付工程款”也并不是事实。按照双方代表于2023年10月18日签字确认的《Q厂支路路面实测结果》可以确认：路面面积是8,246.32平方米。按照每平方米180元的价格计算，合同价款总额应当是1,484,337.60元。而截止到2023年10月底，辩论人已经向被辩论人累计支付工程款120万余元。这怎么能说辩论人没有按照工程进度支付工程款呢?况且，该项工程并没有通过黑龙江省JF公路工程指挥部组织的统一验收，因此，双方也没有进展最后的工程结算。在这种情况下，被辩论人向辩论人主张支付剩余工程款显然是于法无据的。第四，辩论人成认设计变更局部导致了工程价款的增加，但是，在设计单位没有提供预算资料之前，辩论人无法确认该局部价款。辩论人承诺，在设计单位提供预算资料或者工程经过指挥部验收合格并确认工程量之后，辩论人可以先参照去年的工程定额费用拨付工程款，待统一决算后进展最后的结算。综上所述，被辩论人的诉讼恳求是一种明显的恶意诉讼行为，应当依法予以驳回。同时，辩论人保存提起反诉或者另行起诉的权利。此致黑龙江省J市中级法院辩论人：黑龙江省Q厂2023年12月12日由于向法院递交辩论状之前，已经将需要举证的证据全部搜集完毕，在制作辩论状时，很容易就找到了双方争议的焦点，也就非常容易地提出了与原告的诉讼恳求针锋相对的辩论意见。令人费解的是，在收到被告的辩论状之后，原告不但没有认真考虑被告的辩论意见，反而又将诉讼恳求变更为146万余元。最后，法院判决被告给付原告工程款38万余元，也就是未结算的28万余元加上设计变更局部的10万余元。从这个数字来看，原告的诉讼实际上是失败的，因为法院判决的金额就是其应得的金额，而且被告并没有回绝支付的意思表示，实际上也没有不履行支付义务。这起案件告诉我们，原告不一定都是有理的，被告也不一定都是无理的，应诉能否成功的关键在于是否可以在熟悉案情的根底上提供有力的证据，从而进展有理、有力、有节的辩驳。2.制作二审民事辩论状时，内容要全面由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人，往往也会针对一审讯决，因此，在进展二审辩论时，不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩白，还要对一审讯决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规那么的要求等方面作出适当的回应。下面以案例为例，介绍二审辩论状的写作方法。案例北京R公司诉辽宁X公司承揽合同纠纷案年2月，北京的R公司与辽宁省P市的X公司签订了一份《加工合同》，约定由X公司在黑龙江省D市交付货物。合同签订后，R公司先后向X公司支付了1,700万余元货款，而X公司只交付了价值1,400万余元的货物。底，R公司致函X公司，要求返还剩余的260万余元货款。X公司回函表示，尽快派人与R公司对账。时间很快到了12月初，X公司始终没有任何对账或者解决欠款问题的举动。眼看诉讼时效即将届满，R公司委托律师向黑龙江省D市中级人民法院提起诉讼。范本二审辩论状篇4：民事辩论状应考前须知辩论人：北京R公司住所地：北京市PM工业区177号法定代表人：×××被辩论人：P市X公司住所地：辽宁省P市X区工业开发区法定代表人：×××辩论人因被辩论人不服D市中级人民法院D商初字第9号民事判决书提起的上诉作出辩论如下：第一，双方之间的合同关系如何定性并不会对本案产生任何程序或者实体上的影响，况且被辩论人在原审辩论状中已经自认了“实际履行时双方并未按照加工合同之约定履行”的`事实。因此，原审以买卖合同纠纷立案并判决并不违背任何法律规定。第二，被辩论人在原审中提供的证据缺乏以证明“原料价格上涨”的事实，因此，原审讯决根据被辩论人开具的增值税发票显示的价格，认定双方交易的单价为每吨16,900元是正确的。第三，由于被辩论人是在其设在D市的加工厂将原料加工成成品的，该加工厂间隔约定交货的地点缺乏3公里，被辩论人的代理人在原审过程中自认两地点之间的运费是每吨15元。原审讯决在被辩论人自认的根底上作出相关认定并无不当。第四，被辩论人已经在原审辩论状中自认：“在合同期间我公司提供的货物其中有一批36吨，以抽检不合格为由被退回，我公司提出异议后，并请原告检验人员重新检验为合格”。但是，被辩论人并未提供可以证明被退回的36吨货物再次交付给原告的证据。因此，原审讯决认定的事实也是正确的。综上所述，原审讯决认定事实清楚、适用法律正确、审讯程序合法，应当予以维持。此致黑龙江省高级人民法院辩论人：北京R公司8月29日3.辩论状写作规那么无论是一审辩论状还是二审辩论状，在写作时都要做到内容简短、精练，不要长篇大论，不要对原告或者上诉人及其代理人进展人身攻击，切忌受委托人的影响而感情用事。有些时候，可能由于承受委托的时间较短，准备时间缺乏而造成对案件事实不甚熟悉或者情况不明的被动场面。在这种情况下，辩论的内容可以围绕诉讼主体是否适格、管辖是否符合法律规定、诉讼恳求或者上诉恳求是否合法、合理等不涉及案件事实的次要方面进展，以免由于在情况不明时仓促涉及事实而构成自认。4.按时提交辩论状在律师的执业理论中，经常有律师主张在辩论期内不提交辩论状，以免对方当事人事先摸清委托人的底牌再重新组织证据或者变换诉讼策略。本人认为，这种做法在一定程度上固然可以到达出其不意的效果，但是，它不仅违背了老实信誉的原那么，还在一定程度上贬损了律师形象，歪曲了诉讼在解决平等民事主体之间的纠纷的作用，不应当提倡。篇5：民事辩论状怎么撰写民事辩论状怎么撰写撰写民事辩论状应考前须知【1】1、制作一审民事辩论状时，应当围绕原告在民事起诉状中表达的事实和理由进展起诉状中的内容存在明显错误的，可以针锋相对，直接指出并予以反驳;没有明显错误的，可以根据被告的观点进展立论。2、制作二审民事辩论状时，内容要全面由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人，往往也会针对一审讯决，因此，在进展二审辩论时，不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩白，还要对一审讯决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规那么的要求等方面作出适当的回应。3、辩论状写作规那么无论是一审辩论状还是二审辩论状，在写作时都要做到内容简短、精练，不要长篇大论，不要对原告或者上诉人及其代理人进展人身攻击，切忌受委托人的影响而感情用事。有些时候，可能由于承受委托的时间较短，准备时间缺乏而造成对案件事实不甚熟悉或者情况不明的被动场面。在这种情况下，辩论的内容可以围绕诉讼主体是否适格、管辖是否符合法律规定、诉讼恳求或者上诉恳求是否合法、合理等不涉及案件事实的次要方面进展，以免由于在情况不明时仓促涉及事实而构成自认。4、按时提交辩论状在律师的执业理论中，经常有律师主张在辩论期内不提交辩论状，以免对方当事人事先摸清委托人的底牌再重新组织证据或者变换诉讼策略。本人认为，这种做法在一定程度上固然可以到达出其不意的效果，但是，它不仅违背了老实信誉的原那么，还在一定程度上贬损了律师形象，歪曲了诉讼在解决平等民事主体之间的纠纷的作用，不应当提倡。民事辩论状写作要点【2】1.辩论的理由，是辩论状的主体局部，通常包括以下内容：就案件事实局部进展辩论;就适用法律方面进展辩论。2.提出辩论主张，即对原告起诉状或上诉人上诉状中的恳求是完全不承受，还是局部不承受，对本案的处理依法提出自己的'主张，恳求法院裁判时予以考虑。编辑本段如何写民事辩论状民事辩论状由首部、正文、尾部三局部组成。(一)首部1.标题。居中写明“民事辩论状”。2.辩论人的根本情况。写明辩论人的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和职务、住址等。如辩论人系无诉讼行为才能人，应在其项后写明其法定代理人的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和职务、住址，及其与辩论人的关系;辩论人是法人或其他组织的，应写明其名称和所在地址、法定代表人(或主要负责人)的姓名和职务。如辩论人委托律师代理诉讼，应在其项后写明代理律师的姓名及代理律师所在的律师事务所名称。3.辩论缘由。写明辩论人因××一案进展辩论。(二)正文1辩论的理由。应针对原告或上诉人的诉讼恳求及其所根据的事实与理由进展反驳与辩白。被上诉人的辩论主要从实体方面针对上诉人的事实、理由、证据和恳求事项进展辩论，全面否认或局部否认其所根据的事实和证据，从而否认其理由和诉讼恳求。一审被告的辩论还可以从程序方面进展辩论，例如提出原告不是正当的原告，或原告起诉的案件不属于受诉法院管辖，或原告的起诉不符合法定的起诉条件，说明原告无权起诉或起诉不合法，从而否认案件。无论一审被告，还是二审被上诉人提出辩论理由，要实事求是，要有证据。2辩论恳求。辩论恳求是辩论人在说明辩论理由的根底上针对原告的诉讼恳求向人民法院提出应根据有关法律规定保护辩论人的合法权益的恳求。一审民事辩论状中的辩论恳求主要有：①要求人民法院驳回起诉，不予受理;②要求人民法院否认原告恳求事项的全部或一局部;③提出新的主张和要求，如追加第三人;④提出反诉恳求。假如民事辩论状中的恳求事项为两项以上，在写恳求事项时应逐项写明。对上诉状的辩论恳求应为支持原判决或原裁定，反驳上诉人的要求。3证据。辩论中有关举证事项，应写明证据的名称、件数、来或证据线索。有证人的，应写明证人的姓名、住址。(三)尾部1.致送人民法院的名称。2.辩论人签名。辩论人是法人或其他组织的，应写明全称，加盖单位公章。3.辩论时间。4.附项主要应当写明辩论状副本份数和有关证据情况民事辩论状范本【3】辩论人：姓名性别年龄民族籍贯职业住址联络被辩论人：姓名性别年龄民族籍贯职业住址联络辩论人因一案，提出辩论意见如下。此致人民法院辩论人：年月日附：1、本辩论状副本份。2、本案证据和证据目录。篇6：如何撰写辩论状如何撰写辩论状辩论状的写作技巧辩论状的写作要很好地运用反驳的方法和立论的方法。1.反驳的运用，其目的是使对方败诉。运用反驳方法的步骤：一是先抓住对方在诉状、上诉状中所陈述的错误事实，或所引用法律上的错误，作为反驳的论点。二是由被上诉人列举出事实与证据，作为反驳诉讼恳求的论据。三是运用逻辑推理论证。运用反驳方法时，要尊重事实，抓住关键，锋利犀利。2.立论方法的运用，其目的是提出自己的主张。其步骤是：A、从整个事实中经过归纳，提炼出辩论人的观点。B、提出法律根据，举出客观证据，列出事实凭据作为立论的论据。三、经分析^p论证，得出结论。对运用立论方法的要求：第一，简明扼要，不横生枝蔓。第二，要有针对性。第三，逐条论证。辩论状的写作要求(一)首部1.标题。居中写明“民事辩论状”。2.辩论人的根本情况。写明辩论人的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和职务、住址等。如辩论人系无诉讼行为才能人，应在其项后写明其法定代理人的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和职务、住址，及其与辩论人的关系;辩论人是法人或其他组织的，应写明其名称和所在地址、法定代表人(或主要负责人)的'姓名和职务。如辩论人委托律师代理诉讼，应在其项后写明代理律师的姓名及代理律师所在的律师事务所名称。3.辩论缘由。写明辩论人因××一案进展辩论。(二)正文1.辩论的理由应针对原告或上诉人的诉讼恳求及其所根据的事实与理由进展反驳与辩白。被上诉人的辩论主要从实体方面针对上诉人的事实、理由、证据和恳求事项进展辩论，全面否认或局部否认其所根据的事实和证据，从而否认其理由和诉讼恳求。一审被告的辩论还可以从程序方面进展辩论，例如提出原告不是正当的原告，或原告起诉的案件不属于受诉法院管辖，或原告的起诉不符合法定的起诉条件，说明原告无权起诉或起诉不合法，从而否认案件。无论一审被告，还是二审被上诉人提出辩论理由，要实事求是，要有证据。2.辩论恳求辩论恳求是辩论人在说明辩论理由的根底上针对原告的诉讼恳求向人民法院提出应根据有关法律规定保护辩论人的合法权益的恳求。一审民事辩论状中的辩论恳求主要有：①要求人民法院驳回起诉，不予受理;②要求人民法院否认原告恳求事项的全部或一局部;③提出新的主张和要求，如追加第三人;④提出反诉恳求。假如民事辩论状中的恳求事项为两项以上，在写恳求事项时应逐项写明。对上诉状的辩论恳求应为支持原判决或原裁定，反驳上诉人的要求。3.证据辩论中有关举证事项，应写明证据的名称、件数、来或证据线索。有证人的，应写明证人的姓名、住址。(三)尾部1.致送人民法院的名称。2.辩论人签名。辩论人是法人或其他组织的，应写明全称，加盖单位公章。3.辩论时间。4.附项主要应当写明辩论状副本份数和有关证据情况。辩论状写作规那么无论是一审辩论状还是二审辩论状，在写作时都要做到内容简短、精练，不要长篇大论，不要对原告或者上诉人及其代理人进展人身攻击，切忌受委托人的影响而感情用事。有些时候，可能由于承受委托的时间较短，准备时间缺乏而造成对案件事实不甚熟悉或者情况不明的被动场面。在这种情况下，辩论的内容可以围绕诉讼主体是否适格、管辖是否符合法律规定、诉讼恳求或者上诉恳求是否合法、合理等不涉及案件事实的次要方面进展，以免由于在情况不明时仓促涉及事实而构成自认。篇7：如何撰写辩论状辩论状由首部、辩论理由、尾部和附项三局部组成。首部应写明以下内容：①标题。标题写明“刑事(或民事)辩论状”，“刑事(或民事)被上诉辩论状”。前者为第一审案件辩论状，后者为上诉案件辩论状。②辩论人的根本情况。当事人栏目，直接列写辩论人的根本情况。被告人是公民的，就列写辩论人姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业和住址。有代理人的，挨着另起一行列写代理人，并标明是法定代理人，指定代理人，还是委托代理人，并写明其姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业和住址。假如是法定代理人，还要写明他与辩论人的关系。如委托律师代理，只写明其姓名和职务。被告人是企事业单位、机关、团体(法人)的，先列写辩论人及其单位全称和所在地。另起一行列写该单位的法定代表人及其姓名、职务。再另起一行，列写委托代理人及其姓名、职务。对方当事人的情况不用单独列写，可在下面的辩论理由说明起诉人和上诉人是谁，起诉或上诉的案由是什么。⑧写明辩论事由。第一审案件辩论状和上诉案件辩论状其事由的写法不同。现分别说明如下：第一审案件辩论人是被告人，辩论事由的详细行文为：“因××(案由)一案，现提出辩论如下：”。上诉案件辩论状的辩论人是被上诉人，辩论状详细行文为：“上诉人×××(姓名)因××(案由)一案不服×××人民法院××年×月×日×字第×号×事判决(或裁定)，提起上诉，现提出辩论如下：”辩论理由辩论的理由是辩论状的主体局部，写法没有统一的规定，一定要针对原告在诉状中提出的事实和理由，或上诉人在上诉状中提出的上诉恳求和理由进展辩论，并可提出相反的事实、证据和理由，以证明自己的理由和观点是正确的，而提出的要求是合理的。尾部和附项写明以下内容：①呈送的机关。写为“此致”“×××人民法院”。②右下方写明。辩论人×××(签名或盖章)并注明年月日。③附项。注明证物、书证的.名称和件数。民事辩论状【2】辩论人(系被告人)：张××，男，31岁，××公司工人，现住××市××区七里。被辩论人(系原告人)：李××，女，30岁，无业，现住同上。辩论人就被辩论人所诉离婚一案，详细辩论如下：辩论人认为被辩论人所诉离婚之理由纯属捏造的不实之词。辩论人不能同意被辩论人离婚的要求。理由有三：一、被辩论人诉称辩论人不务正业，对家务事不管不问，经常在外赌博，致使被辩论人生活困难，连买衣服都得回娘家要钱等情况，确系捏造。事实是：辩论人单位工作制度系三班倒，辩论人下夜班后还干包工活，根本没有赌博之事。辩论人将挣来的钱交给被辩论人支配，现被辩论人有3千元储蓄，根本不存在买衣服回娘家要钱之事情。二、被辩论人诉称近三四年来，辩论人对被辩论人张口就骂，举手就打，经常夜不归宿，在外赌博，被辩论人稍加询问，便对被辩论人进展毒打，逼得被辩论人曾两次自杀，经抢救脱险等等，更是不符合事实的。辩论人从未打过被辩论人，除夜班外，辩论人都在家住。至于被辩论人两次自杀，与辩论人毫无关系，只不过是为其离婚创造条件而已。三、应当指出的是，被辩论人生活作风不正派。曾于××年跟×××乱两性关系，辩论人发现后，由于被辩论人和×××苦苦哀求，并表示悔改，辩论人才勉强把事情压下去。事情过后，被辩论人迄今并未有悔改表玑，但辩论人考虑到两个女儿幼小，愿等待辩论人悔改正来，重归于好。故辩论人请法院对合法婚姻予以保护，对被辩论人的不法行为给予教育，对其无理要求给予驳回，作出公正判决。此致!××市××区人民法院辩论人：张××××年×月×日辩论的论点和论据【3】这是离婚辩论状的主体局部，或者说是关键局部。大体包括以下几个方面：(1)就事实局部进展辩论对原告诉状中所写的事实是否符合实际情况表示意见。假如所诉事实全部不能成立，就全部予以否认;局部不能成立，就局部予以否认。提出符合客观真实的事实来加以证明。就事实局部进展论证，要着重列举出反面的证据来证明原告诉状中所述事实不能成立，并且要求反证确实、充分，不能凭空否认原告诉状中所表达的事。这里所说的反面证据，一种是直接与原告所提的证据相对抗的证据，另一种是足以否认原告所述事实的证据。(2)就适用法律方面进展辩论一是事实假如有出入，当然就会引起适用法律上的改变，论证理由自然可以从简，这叫事实胜于雄辩。二是事实没有出人，而原告对实体法条文理解错误，以致提出不合法要求的，那么可据理反驳。三是在程序方面，假如原告起诉违背民事诉讼法的规定，没有具备引起诉讼发生和进展的条件，那么可就适用程序法方面进展反驳。(3)提出离婚辩论主张在提出事实、法律方面的辩论之后，引出自己的辩论主张，即对原告诉状中的恳求是完全不承受，还是局部不承受，对本案的处理依法提出自己的主张，恳求法院裁判时予以考虑。篇8：民事辩论状的写作考前须知民事辩论状的写作考前须知1.制作一审民事辩论状时，应当围绕原告在民事起诉状中表达的事实和理由进展起诉状中的内容存在明显错误的，可以针锋相对，直接指出并予以反驳;没有明显错误的，可以根据被告的观点进展立论。案例J市第一建筑工程公司诉xxx省xxx厂建立工程施工合同纠纷案20xx年7月初，原告J市第一建筑工程公司与被告xxx省xxx厂签订了《建立工程施工合同》，约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程，工期为60天，工程质量应当到达合格标准，工程价款以路面面积为计算单位，每平方米180元。由于勘查不到位，施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来，导致在合同履行过程中出现了设计变更。设计单位在作出设计变更决定时，只对工程量作出了预算，没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至20xx年9月21日，路面工程完工，路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。20xx年11月5日，原告向法院提起诉讼，要求被告支付工程价款万元。承受被告的委托后，笔者认真审阅了双方签订的《建立工程施工合同》，到施工路段实地观察了施工现场的现状，还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在根本理解案情和理清双方争议焦点的根底上，代被告制作了辩论状。范本一审辩论状民事辩论状辩论人：xxx省xxx厂住所地：J市××路××号法定代表人：××，职务：厂长被辩论人：J市第一建筑工程公司住所地：J市××路××号法定代表人：××，职务：经理辩论人因被辩论人所诉建立工程施工合同纠纷一案，提出辩论如下：第一，双方在《建立工程施工合同》中约定的“合同价款”是“以水泥面为计算单位，每平方米180元”，而不是被辩论人在《起诉状》中诉称的“工程价款路面三层以上每平方米180元”。第二，被辩论人确实是在20xx年9月21日完成了水泥路面的施工。但是，并不能因此就认为被辩论人“依约履行了合同义务”，“提早开工”。因为：一方面，截止到20xx年9月21日，被辩论人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的约定，工程的内容除路面以外还包括“路肩、边沟、桥涵和路灯”等附属工程，也就是说，被辩论人实际上并没有完全履行合同约定的义务。另一方面，合同约定的工程开工日期是20xx年9月30日(含养生期)。按照公路施工技术标准的要求，养生期一般在14—21天。照此计算，被辩论人应当在20xx年9月16日完成合同约定的工程内容才可以说是“依约履行了合同义务”。可是，一直到20xx年9月21日，被辩论人只完成了路面工程的施工，终究是谁违约显而易见。第三，被辩论人诉称辩论人“并未按照施工进度付工程款”也并不是事实。按照双方代表于20xx年10月18日签字确认的《xxx厂支路路面实测结果》可以确认：路面面积是8,246.32平方米。按照每平方米180元的价格计算，合同价款总额应当是1,484,337.60元。而截止到20xx年10月底，辩论人已经向被辩论人累计支付工程款120万余元。这怎么能说辩论人没有按照工程进度支付工程款呢?况且，该项工程并没有通过xxx省JF公路工程指挥部组织的统一验收，因此，双方也没有进展最后的工程结算。在这种情况下，被辩论人向辩论人主张支付剩余工程款显然是于法无据的。第四，辩论人成认设计变更局部导致了工程价款的增加，但是，在设计单位没有提供预算资料之前，辩论人无法确认该局部价款。辩论人承诺，在设计单位提供预算资料或者工程经过指挥部验收合格并确认工程量之后，辩论人可以先参照去年的工程定额费用拨付工程款，待统一决算后进展最后的结算。综上所述，被辩论人的诉讼恳求是一种明显的恶意诉讼行为，应当依法予以驳回。同时，辩论人保存提起反诉或者另行起诉的权利。此致xxx省J市中级法院辩论人：xxx省xxx厂20xx年12月12日由于向法院递交辩论状之前，已经将需要举证的证据全部搜集完毕，在制作辩论状时，很容易就找到了双方争议的焦点，也就非常容易地提出了与原告的诉讼恳求针锋相对的辩论意见。令人费解的是，在收到被告的辩论状之后，原告不但没有认真考虑被告的辩论意见，反而又将诉讼恳求变更为146万余元。最后，法院判决被告给付原告工程款38万余元，也就是未结算的`28万余元加上设计变更局部的10万余元。从这个数字来看，原告的诉讼实际上是失败的，因为法院判决的金额就是其应得的金额，而且被告并没有回绝支付的意思表示，实际上也没有不履行支付义务。这起案件告诉我们，原告不一定都是有理的，被告也不一定都是无理的，应诉能否成功的关键在于是否可以在熟悉案情的根底上提供有力的证据，从而进展有理、有力、有节的辩驳。2.制作二审民事辩论状时，内容要全面由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人，往往也会针对一审讯决，因此，在进展二审辩论时，不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩白，还要对一审讯决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规那么的要求等方面作出适当的回应。相关阅读：1、一审辩论也行，不辩论也行。原因：一审必须开庭，理由可以在庭上说;不辩论没有不利法律后果，同时还可以防止对方提早知道己方意图;2、二审那么必须辩论。原因：二审有两种审理方式，开庭审理和径行判决。假如法院采径行判决，不辩论那么无法把辩论理由告知二审法院。3、必须在法定期限内提交。4、要注意针对性。(1)针对对方所控事实错误之处，陈述事实真相。(2)针对举证错误进展反驳。(3)针对适用法律条文错误进展反驳。(4)针对对方诉状逻辑错误进展反驳。(5)指出对方不具备或已经失去引起诉讼发生和进展的条件，从而使其诉讼恳求不能成立。5、明确提出辩论意见和恳求(1)辩论要遵循实事求是的原那么，真实反映纠纷情况。假如对方说法有误，要求不合理，要据理辩驳;而对对方所述属实、要求合理的局部，是否认可，视情况而定。(2)要充分用证据进展有力支持.(3)语言要准确、朴实、简洁，有的放矢，防止空发议论。篇9：起草民事辩论状的考前须知起草民事辩论状的考前须知一、看是否属于法院“主管”有的案件不属于人民法院受案范围的，因当事人片面陈述事实或法院失误而立案后，辩论时在辩论中明确说明不属于法院“主管”，即可令对方“败诉”，常见的有三种情况：(一)土地所有权和使用权争议《土地管理法》第16条规定：土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决;协商不成的，由人民政府处理。当事人对有关人民政府的处理决定不服的，可以直接到处理决定通知之日起三十日内，向人民法院起诉(行政诉讼)。一方面，假如未经人民政府处理，当事人以自然人为被告直接到法院起诉，即可明确向法院说明案件应由政府“主管”，不属于法院“主管”;另一方面，即使经过政府处理，当事人以自然人为被告起诉，亦可向法院说明，应当提起的是行政诉讼，而不是民事诉讼。(二)需“复议前置”的案件《行政复议法》第30条第1款规定：“公民、法人或者其他组织认为行政机关的详细行政行为进犯其已经依法获得的土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资的所有权或者使用权的，应领先申请行政复议;对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起行政诉讼。”此类案件未经“复议”直接起诉法院的，辩论人即可向法院说明未经复议法院无权审理。(三)劳动争议“仲裁前置”在我国，劳动争议案件发生后，需先经劳动争议仲裁委员会仲裁，对仲裁裁决不服才可向人民法院起诉。假如当事人未经伸裁直接向法院起诉，辩论人即可向法院说明不属于法院“主管”。(四)依法属于经济仲裁的案件有些经济纠纷，当事人在签订合同时明确约定发生争议“由XX市经济仲裁委员会仲裁”，假如一方当事人向法院起诉，辩论人即可向法院说明应由经济件裁委员会仲裁，不属人民法院