2022年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案单选题（共80题）1、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D2、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B3、某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万和3000万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.8948.5B.8140C.8940D.9748.5【答案】B4、关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完【答案】C5、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C6、下列选项中，属于监理工程师控制建设工程进度的技术措施的是（）。A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B.协调合同工期与进度计划之间的关系C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工【答案】D7、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是（）。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D8、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】A9、某项目建设投资额5000万元，建设期贷款利息500万元，全部流动资金600万元。项目投产后正常年份的息税前利润800万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.14.29%B.14.55%C.13.11%D.16%【答案】C10、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是()A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测【答案】A11、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A12、在工程施工过程中，（）是指导施工单位进行施工的实施性文件。A.施工方案B.施工组织设计C.专项施工方案D.施工进度计划【答案】B13、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C14、（）应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.建设单位，15B.建设单位，20C.施工单位，25D.施工单位，30【答案】A15、在工程项目质量控制系统运行的主要工作中，工程变更由（）审核无误后签发。A.专业监理工程师B.技术负责人C.总监理工程师D.建设单位【答案】C16、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A17、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C18、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C19、监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C20、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18【答案】C21、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。A.债务期限B.债务大小C.债务序列D.违约风险【答案】B22、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C23、监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。A.确定规划设计条件B.编制设计总进度计划C.审查设计单位提交的进度计划D.填写设计进度表【答案】C24、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】D25、某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()A.21.25%B.28.50%C.28.85%D.32.14%【答案】C26、在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。A.投标文件B.招标文件C.工程造价咨询机构确认书D.审计报告【答案】A27、关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴一次到位B.投资项目资本金可以抽回C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】C28、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D29、单位工程质量验收时，对（）进行抽查是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容。A.主要使用功能B.隐蔽工程C.承重结构D.保温工程【答案】A30、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.7【答案】D31、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A32、对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。A.委托厂家监控B.设置质量控制点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B33、施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交A.在竣工前B.在竣工后C.与竣工验收报告同时D.在工程决算时【答案】C34、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B35、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D36、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费【答案】A37、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C38、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.总监理工程师B.最高管理者C.专业监理工程师D.法人代表【答案】B39、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B40、关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C41、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C42、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元＝6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）万元。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D43、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A44、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.增加每天的施工时间D.采用更先进的施工机械【答案】D45、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B46、如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。A.予以验收B.鉴定验收C.拒绝验收D.协商验收【答案】A47、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C48、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（）。A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差【答案】B49、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。A.4B.6C.9D.12【答案】C50、水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：()A.2～5mmB.5～12mmC.12～18mmD.18～25mm【答案】C51、监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.与勘察方案的符合情况D.勘察任务书的完成情况【答案】C52、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C53、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权【答案】D54、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。A.≤5%，≤5%B.≤5%，≤10%C.≤10%，≤5%D.≤10%，≤10%【答案】C55、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C56、根据计量规范规定，不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）+∑（单项措施费）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B57、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C58、工程变更款项最终结算时，应以（）为依据。A.经建设单位同意的暂定价格B.建设单位与施工单位达成的协议C.实际发生的款项D.竣工结算款【答案】B59、（2021年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48【答案】C60、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是()A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测【答案】A61、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（）来划分。A.专业性质B.安装工艺C.主要工种D.设备组别【答案】D62、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C63、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D64、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】A65、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】A66、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。A.三维数字化建模B.非几何信息录入C.三维模型修改D.碰撞检测【答案】B67、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果【答案】D68、关于单位工程质量验收的说法，正确的是（）。A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收B.对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改C.工程质量符合要求的，总监理工程代表应在工程竣工验收报告中签署验收意见D.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不应参加验收【答案】B69、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D70、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B71、具有常规现金流量的方案，其内部收益率等于基准收益率，则该方案（）。A.净现值等于零B.既不盈利，也不亏损C.实际收益率未达到基准收益率要求D.投资回收期等于计算期【答案】A72、下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款、表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C73、下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》B.《电焊操作规程》C.《混凝土施工操作规程》D.《砌体操作规程》【答案】A74、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D75、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。A.主要车间的建筑安装工程投资B.设备投资C.建筑工程投资D.主要设备的安装费用【答案】B76、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。A.竣工验收合格B.提交竣工验收报告C.缺陷责任期满D.保修期满【答案】D77、建设工程质量是指工程满足相关标准规定和（）要求的程度。A.合同约定B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A78、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。A.2B.6C.1D.5【答案】B79、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5【答案】B80、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数【答案】B多选题（共40题）1、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于（）。A.15μmB.25μmC.30μmD.40μm【答案】D2、项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审核竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】CD3、下列关于CM管理方法说法正确的是（）。A.有利于缩短建设工期B.可以减少施工阶段因修改设计而造成的实际进度拖后C.可以避免因设备供应而造成工程延期D.分批投产，提前获得收益E.监理工程师只要负责设计方面的管理和协调工作就可以确保工期目标的实现【答案】ABCD4、（三）张某家住甲市乙区，系乙区基层法院法官，某日在甲市丙区王某的出租车内，向李某行贿10万元。侦查机关对此事进行侦查时，对王某的出租车进行扣押。在侦查过程中，侦查机关还收到赵某控告张某侵占其三万元、吴某控告其重婚罪。请回答第题。A.王某对于侦查机关扣押其与案件无关的出租车可以提出申诉B.对于原机关处理结果不服的，王某可以向同级检察院申诉C.在该案侦查阶段，张某的辩护律师会见张某，须经侦查机关许可D.在法院审判阶段，检察院发现张某还曾故意伤害周某，可以向法院撤回起诉【答案】A5、不做处理的质量问题，监理工程师应备好必要的书面文件，对（）等有关档案资料认真组织签认。A.设计单位的意见B.技术处理方案C.不做处理结论D.各方协商文件E.建设方的签证书【答案】BCD6、施工施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.安全技术措施应符合工程建设强制性标准C.编审应符合建设单位要求D.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD7、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括（）。A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定位复测费【答案】CD8、单位工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分部工程的质量验收合格B.分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整C.主要使用功能的抽查结果符合验收规范规定D.观感质量符合要求E.所含检验批的质量验收记录应完整【答案】BCD9、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用补偿，但不包括利润的情形有（）。A.施工过程中发现文物B.发包人提供的材料不符合合同要求C.异常恶劣的气候条件D.承包人遇到难以合理预见的不利物质条件E.监理人对隐蔽工程重新检查证明工程质量符合合同要求【答案】AD10、工程质量事故处理方案类型包括（）。A.修补处理B.返工处理C.试验验证D.定期观测E.不作处理【答案】AB11、关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价C.投标人的投标报价不得低于其工程成本D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标E.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】AC12、根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有（）。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理【答案】BD13、在建设工程施工过程中，缩短某些工作的持续时间的其他配套措施包括()。A.采用更先进的施工机械B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.提高奖金数额E.实施强有力的调度【答案】BC14、价值工程中的方案评价应包括()A.技术评价B.生态评价C.经济评价D.国民经济效益评价E.社会评价【答案】AC15、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（）。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网的测量成果D.施工平面控制网的测量成果E.控制桩的保护措施【答案】BCD16、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于最高投标限价的编制要求，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价应由招标投标管理部门编制B.暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写C.暂估价中专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写D.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价（最高投标限价）E.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调【答案】BCD17、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理后的鉴定验收C.消除质量缺陷D.正确确定事故性质E.正确确定处理范围【答案】AB18、下列不属于对检察官予以辞退的情形的是、()A.旷工1年内累计达到32天的B.无正当理由逾假不归持续7天的C.不履行检察官义务，经教育仍不改正的D.不胜任现职工作，又不接受另行安排的【答案】B19、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括（）。A.经修补处理后，完全能够满足使用要求B.对建筑物外观影响的结论C.基本上满足使用要求D.事故未排除，但可继续施工E.对短期内难以做出结论的，可提出进一步观测检验意见【答案】ABC20、下面能够通过BIM绿色节能分析计算的是()。A.太阳辐射B.声环境、热环境C.被动技术应用D.建筑舒适度E.结构体系可行性【答案】ABCD21、下列关于钢筋连接的说法，正确的是（）。A.直螺纹连接、锥螺纹连接、挤压连接和电阻焊连接钢筋接头的力学性能、弯曲性能应符合有关标准的规定B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头应分批进行外观质量检查和力学性能检验D.预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应分批进行外观质量检查和力学性能检验E.预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应同时进行外观质量检查和力学性能检验【答案】ABCD22、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD23、根据唐律，下列说法正确的是：A.唐代已经区分了“谋杀”与“故杀”，前者指预谋杀人，后者指情急之中故意杀人B.处于过失杀人被称为“误杀”，在斗殴过程中处于激愤失手将人杀死被称为“过失杀”C.根据唐律，官吏虽然收受财物，但却没有枉法裁判，则不构成犯罪D.官吏或常任非因职权之便非法收受财物的行为称为“受所监临”【答案】A24、（2021年真题）项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB25、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价C.计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的D.对专业暂估价一般应是综合暂估价，应当包括规费、税金、管理费E.暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表【答案】ABC26、监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。A.采购内容和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检查及验收程序E.保证设备质量的措施【答案】ABD27、下列关于施工单位现场安全管理工作正确的有（）。A.应在施工现场显著位置公告危大工程名称.施工时间和施工部位B.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应向作业人员进行方案交底C.应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案D.涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整E.项目负责人应对专项施工方案实施情况进行现场监督【答案】CD28、（2021年真题）钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽