版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
大型工程电力安装工程合同精选(5篇)【-安装项目合同】
合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,安装项目是指各种设备、装置的安装项目。所以,您有没有了解过有什么类型的安装项目合同呢?小编收集并整理了“大型项目电力安装项目合同〞,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮忙。
大型项目电力安装项目合同(篇一)
发包方:____〔下列简称甲方〕
承包方:____〔下列简称乙方〕
根据?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本项目的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条项目概况
1.项目名称:电源防感应雷项目;
2.项目地点:;
3.项目范围和内容:电源防感应雷设备安装,按GB50343要求标准施工。
第二条项目期限
1.本项目合同总工期为5天(从动工之日算起)。具体进场安装日期,甲方提前7天通知乙方。
2.如遇以下情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响项目进度者。
第三条项目合同总价与付款方式
1.本项目合同总价为:____。
2.付款方式:____。
3.如发包方拖欠项目款,应按银行有关逾期付款方法或“项目价款结算方法〞的有关规定处理。
4.如在施工中新增加防雷器的数量,那么以项目决算为准,合同总价作相应调整。
第四条材料、设备供给
1.对提前到货的设备应由发包方提供仓库,由承包方妥善保管、使用。
2.乙方所提供的设备须合乎国家规范,属于当地气象局检测认证的合格产品,如属不合格产品,由施工方承当全部责任。
第五条项目质量和检查验收
1.承包方必须严格按施工图纸、表明文件和国家颁发的有关标准、规程进行施工。
2.项目竣工后提供相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。
3.承包方确保本防感应雷项目能验收合格。因施工质量问题
4.本项目施工工程的保证期为叁年,在保证期内发现项目质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施,因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
第六条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第七条附那么
其它本合同未言明事项,一律按?中华人民共和国经济合同法》和?建筑安装项目承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同项目竣工交验,结清项目尾款后自然失效。
本合同正本贰份,其中发包方执壹份,承包方执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
大型项目电力安装项目合同(篇二)
甲方:
乙方:
一:共同协议:
1.乙方按甲方的要求,承揽甲方的安装调试,并保证该系统使用性能合乎甲方的要求。
2.产品的单位名称、规格、单位、单价、数量以甲方确认为准。
3.乙方不得向甲方提供假、次、伪劣的产品。并按甲方要求的时间达到,完成。相应的功能合乎甲方要求。
4.乙方负责为甲方提供优良的售后效劳。
5.合同期内甲方应积极配合乙方发展安装调试工作,并积极与乙方沟通,相互理解,相互信任。
6.产品在甲方所在地安装并调试,双方签字后乙方协助甲方正常使用,双方签字2天后,由甲方负责保管,如发生遗失和人为损坏与乙方无关。
7.严密组织,精心施工。施工过程中确保平安。乙方施工人员在施工中的生产平安由乙方自己负责.
8.施工过程中如有新的倡议,双方另行协商解决。
9.合同生效后,甲方不得透露设备价格,乙方不得透露甲方所有系统名称以相应的功能。
10.施工过程中如遇到水泥地面开槽,由乙方负责施工.
11.乙方在施工过程中确保项目质量,在保证质量的同时也要保证项目进度(确保在规定时间内根本把项目结束,让甲方尽早使用该系统)。
二:付款方式:
安装调试结束一次性付清(详见项目量确认清单)。
三:维修保养:
1、本监控系统保修期为壹年,自项目完工并通过甲方验收合格之日起计.保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,假设非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;
2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,乙方需适当向甲方收费。
4、甲方要求软硬件功能的改良,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的效劳.免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修本钱费.下列情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何局部(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障.
四:本合同一式两份,甲已双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
大型项目电力安装项目合同(篇三)
第一局部协议书
发包人〔全称〕:
承包人〔全称〕:
依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设项目施工事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
二、项目承包范围1、项目承包范围:见技术协议
三、合同工期:
四、项目质量规范:
五、合同价款
六、组成合同的文件:
1、本合同协议书;
2、中标通知书;
3、技术协议和平安协议;
4、投标书及其附件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、规范、标准及有关技术文件;
8、图纸;
9、项目量清单;
10、项目报价;
11、项目进度、质量、平安管理方法及奖惩规定。
双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部?通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承当项目质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:由双办法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人〔公章〕:承包人〔公章〕:
内蒙古丰镇发电厂中国化学项目第十一建设公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
::
开户银行:开户银行:
开户单位:
帐号:帐号:
传真:传真:
日期:年月日日期:年月日
第二局部通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义以下词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设项目施工的需要订立,通用于建设项目施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体项目实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:是具有项目发包主体资格和支付项目价款能力的当事人。
1.4承包人:是被发包人接受的具有项目施工承包主体资格的当事人。
1.5工程经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6监理单位:指发包人委托的负责本项目监理并取得相应项目监理资质等级证书的单位。
1.7项目师:指本项目监理单位委派的总监理项目师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.8项目造价管理部门:
1.9项目:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的项目。
1.10合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部项目并承当质量保修责任的款项。
1.11追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的办法增加的合同价款。
1.12费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承当的经济支出。
1.13工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数〔包括法定节假日〕计算的承包天数。
1.14动工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.15竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内项目的绝对或相对的日期。
1.16图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸〔包括配套表明和有关资料〕。
1.17施工场地:指由发包人提供的用于项目施工的场所以及发包人在图纸中〔包括:厂区施工平面布置图、设计总平面图等〕具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.18书面形式:指合同书、信件和数据电文〔包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件〕等可以有形地表现所载内容的形式。
1.19违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不合乎约定所应承当的责任。
1.20索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和〔或〕工期顺延的要求。
1.21不可抗力:指不能预见、不能防止并不能克服的客观情况。
1.22小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算〔不扣除休息时间〕;规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释,互为表明。除专用条款另有约定外,组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:
〔1〕本合同协议书〔2〕中标通知书〔3〕投标书及其附件〔4〕本合同专用条款〔5〕本合同通用条款〔6〕规范、标准及有关技术文件〔7〕图纸〔8〕项目量清单〔9〕项目报价单及预算书合同履行中,发包人承包人有关项目的洽商、变更等书面有效协议或文件视为本合同的组成局部,并装订成册、统一归挡。
2.2当合同文件内容模糊不清或不相一致时,在不影响项目正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的项目师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的项目师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、规范及标准3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和表明。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的`法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用规范及标准双方在专用条款内约定适用国家规范、标准的名称;没有国家规范、标准但有行业规范、标准的,约定适用行业规范、标准的名称;没有国家和行业规范、标准的约定适用项目所在地地方规范、标准的名称。
国内没有相应规范、标准的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外规范、标准的,应负责提供中文译本。
4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承当。发包人对项目有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承当,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意,不得将本项目图纸转给第三人。项目质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保存一套完整图纸,供项目师及有关人员进行项目检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、项目师
5.1发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理项目师在合同中称项目师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。项目师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求项目师行使某些职权前需要征得发包人批准的,项目师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称项目师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理项目师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的项目师应依据合同在其职权范围内客观公道地进行处理。一方对项目师的处理有异议时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的项目师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
6、项目师的委派和指令6.1项目师可委派项目师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的项目师还应将委派和撤回通知作为本合同附件。项目师代表在项目师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与项目师发出的函件具有同等效力。承包人对项目师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交项目师,项目师应进行确认。项目师发出指令有失误时,项目师应进行纠正。除项目师或项目师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何书面指令。
6.2项目师书面指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给工程经理,工程经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,项目师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对项目师的指令应予执行。项目师不能及时给予书面确认的,承包人应于项目师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。项目师在承包人提出确认要求后48小时内不予回答的,视为口头指令已被确认。承包人认为项目师指令不合理,应在收到指令后24小时内向项目师提出修改指令的书面报告,项目师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,项目师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但项目师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由项目师代表单位承当。
本款规定同样适用于由项目师代表发出的指令、通知。
6.3项目师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于项目师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承当延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
6.4如需更换项目师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
7、工程经理
7.1工程经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由工程经理签字后交给项目师,项目师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3工程经理按发包人认可的施工组织设计〔施工计划〕和项目师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目师联系时,工程经理应当采取保证人员生命和项目、财产平安的紧急措施,并在采取措施后48小时内向项目师送交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承当合同规定的由此发生的追加合同价款;责任在承包人,由承包人承当费用,且不顺延工期。
7.4承包人如需更换工程经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商,倡议更换其认为不称职的工程经理。
8、发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成下列工作:
〔1〕办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在动工后继续负责解决以上事项遗留问题;
〔2〕将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
〔3〕开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间道路畅通;
〔4〕向承包人提供施工场地的项目地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
〔5〕办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续〔证明承包人自身资质的证件除外〕;
〔6〕确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。
〔7〕组织承包人、设计监理单位、施工监理单位和设计单位人员进行图纸会审和设计交底。
〔8〕发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
8.2发包人可将
8.1款局部工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承当。
9、承包人的工作
9.1承包人按约定的内容和时间完成下列工作:
〔1〕向项目师提供年、季、月度项目进度方案及相应进度统计报表。
〔2〕根据项目需要,提供和维修施工使用的照明,安装围栏设施和平安文明施工标志,并负责平安捍卫。
〔3〕遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人。
〔4〕已竣工项目未交付发包人之前,承包人负责已完项目的爱护工作,爱护期间发生损坏,承包人自费予以修复,发包人要求承包人采取特殊措施爱护的项目和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定。
〔5〕按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。
〔6〕保证施工场地清洁合乎发包人平安文明施工的有关规定,交工前清理现场到达双方约定的要求,承当因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
〔7〕承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
三、施工组织设计和工期
10、进度方案
10.1承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和项目进度方案提交项目师,项目师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
10.2群体项目中单位项目分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位项目编制进度方案报项目师,其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按项目师确认的进度方案组织施工,接受项目师对进度的检查、监督。项目实际进度与经确认的进度方案不符时,承包人应按项目师的要求提出改良措施,并经项目师确认后执行,确保抢回延误的工期。因承包人的原因导致实际进度与进度方案不符,承包人无权就改良措施提出追加合同价款。
10.4经过承、发包人的确共同作出努力了,却难以保证按照合同约定工期投产时,那么由承包人提出工期顺延申请,经发包人报董事会通过方可顺延工期,顺延后的工期,承包人必须作出相应承诺以实现工期目标。
11、动工及延期动工
11.1承包人应当按照协议约定的动工日期动工。承包人不能按时动工,应当不迟于协议书约定的开日期前7天,以书面形式向项目师提出延期动工的理由和要求。项目师应当在接到延期动工申请后的48小时内以书面形式回答承包人。项目师在接到延期申请后48小时内不回答,视为同意承包人要求,工期相应顺延。项目师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期动工要求,工期不予顺延。
12、暂停施工项目师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按项目师要求停止施工,并妥善爱护已完项目。承包人实施项目师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,项目师应当在48小时内给予回答。项目师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予回答,承包人可自行复工。因承包人原因造成停工的,由承包人承当发生的费用,工期不予顺延。
13、项目竣工
13.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人的董事会同意顺延的工期竣工。
13.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或项目师同意顺延的工期竣工的,承包人承当违约责任。
四、质量及检验:
14、项目质量
14.1项目质量应到达合同约定的质量规范,质量规范的评定以行业或国家质量检验评定规范为依据。因承包人原因项目质量未到达约定的质量规范,承包人承当违约责任。
14.2双方对项目质量有争议,由双方同意的项目质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承当。双方均有责任,由双方根据其责任分别承当。本项目质量评定仲裁部门为内蒙古电力质量中心监督站。
15、检查和返工15.1承包人应认真按照规范、标准和设计图纸要求以及项目师依据合同发出的指令施工,随时接受项目师的检查检验,并为检查检验提供便利条件。
15.2项目质量达不到约定规范的局部,项目师一经发现,应要求承包人撤除和重新施工,承包人应按项目师的要求撤除和重新施工,直到合乎约定规范。因承包人原因达不到约定规范,由承包人承当撤除和重新施工费用,工期不予顺延。
15.3项目师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承当。
15.4因项目师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款由发包人承当。
16、隐蔽项目和中间验收
16.1项目具备隐蔽条件或到达专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知项目师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,项目师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在项目师限定的时间内修改后重新验收。
16.2项目师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。项目师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,项目师应成认验收记录。
16.3经项目师验收,项目质量合乎规范、标准和设计图纸等要求,验收24小时后,项目师不在验收记录上签字,视为项目师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
16.4其他:在专用条款中约定。
17、重新检验无论项目师是否进行验收,当其要求对已隐蔽的项目重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承当由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承当发生的全部费用,工期不予顺延。
19、项目试运
19.1双方约定需要试运的,试运内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装项目具备无负荷试运条件,承包人组织试运,并在试运前48小时以书面形式通知项目师。通知包括试运内容、时间、地点。承包人准备试运记录,发包人根据承包人要求为试运提供必要条件。试运合格,项目师在试运记录上签字。
19.3项目师不能按时加入试运,须在开始试运前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。项目师未能按以上时间提出延期要求,不加入试运,应成认试运记录。
19.4设备安装项目具备分部试运条件,承包人向发包人提出分部试运申请,发包人组织分部试运,并在分部试运前48小时以书面形式通知承包人。分部试运合格,项目师在分部试运记录上签字。
19.5设备安装项目具备整套启动条件,承包人向发包人提出整套启动申请,由发包人组织整套启动,并在整套启动前48小时以书面形式通知承包人。整套启动合格,项目师在整套启动记录上签字。
19.6双方责任
〔1〕由于设计原因试运达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承当修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。
〔2〕由于设备制造原因试运达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购买或修理,承包人负责撤除和重新安装。
〔3〕由于承包人施工原因试运达不到验收要求,承包人按项目师要求重新安装试运,并承当重新安装和试运的费用,工期不予顺延。
〔4〕项目师在试运合格后不在试运记录上签字,试运结束24小时后,视为项目师已经认可试运记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.7整套启动试运使用的燃油
按照有关规定考核,节超奖罚在专用条款中约定。机组试运72+24一次成功和机组运行72+24后连续运行3个月的奖励在专用条款中约定。
五、平安文明施工
20、平安文明施工及检查。
20.1承包人应遵守国家平安法规、命令和项目建设平安生产有关管理规定,严格按照上级部门及发包人平安管理方法及平安管理组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护措施,打消事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承当。
20.2发包人应对发包人在施工场地的工作人员〔包括:正式员工、招聘员工〕进行平安教育,并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。
20.3承包人要严格按照发包人的要求进行文明施工,做到现场材料堆放整齐,杂物随时清理,平安警戒警示用语标志布置得当,平安设施完备,项目完工后要做到工完料净场地清。如承包人未按此条款执行,发包人有权代为完善,费用由承包人承当。
21、平安防护21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向项目师提出平安防护措施,经项目师认可后实施,防护措施费用双方在专用条款中约定。
21.2实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工〔含储存、运输、使用〕及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知项目师,并提出相应的平安防护措施,经项目师认可后实施,平安防护措施费用双方在专用条款中约定。
22、事故处理:
22.1发生重大伤亡及其他平安事故,承包人应按有关规定立即上报监理单位和发包人,同时按政府有关部门要求处理,并由事故责任方承当发生的费用。
22.2发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
22.3承包人不发生伤亡事故和发生重大伤亡事故的奖惩在专用条款中约定。
22.4平安文明施工进度奖励在专用条款中约定。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1招标项目的合同价款是由发包人承包人依据批准概算调整后中标价格在协议书内约定。
招标项目工程外增加的项目的合同价款由发包人承包人依据项目预算书在协议书内约定。
24、项目预付款实行项目预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付项目款的时间和数额,动工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的动工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工。
25、项目量确实认
25.1承包人应按专用条款约定的时间,向项目师提交已完项目量的报告。项目师接到报告后7天内按设计图纸核实已完项目量〔下列称计量〕,并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人加入。承包人收到通知后不加入计量,计量结果有效,作为项目价款支付的依据。
25.2项目师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的项目量即视为被确认,作为项目价款支付的依据。项目师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能加入计量,计量结果无效。
25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的项目量,项目师不予计量。
26、项目款〔进度款〕支付
26.1在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付项目款〔进度款〕。按约定时间发包人应扣回的预付款,与项目款〔进度款〕同期结算。
26.2发包人超过约定的支付时间不支付项目款〔进度款〕,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。
26.3发包人不按合同约定支付项目款〔进度款〕,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承当违约责任。
七、材料设备供给
27、发包人供给材料设备
27.1实行发包人供给材料设备的,双方应当在专用条款中约定发包人供给材料设备的范围。
27.2发包人按发包人供给材料设备的范围提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。发包人供给的设备和直接供给到现场的材料,在所供材料设备到货前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
27.3发包人供给的设备和直接供给到现场的材料,承包人派人加入清点后由承包人妥善保管,因承包人原因发生丧失损坏,由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丧失损坏由发包人负责。
27.4发包人供给的材料使用前,应向承包人提供合格证书,由承包人负责检验或试验。
27.5发包人供给材料设备的结算办法,双方在专用条款内约定。
27.6其他:在专用条款中约定。
28、承包人采购材料设备
28.1承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关规范要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知项目师清点。
28.2承包人采购的材料设备与设计或规范要求不符时,承包人应按项目师要求的时间运出施工场地,重新采购合乎要求的产品,承当由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
28.3承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按项目师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承当。
28.4项目师发现承包人采购并使用不合乎设计和规范要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、撤除或重新采购,由承包人承当发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
28.5承包人需要使用代用材料时,应经项目师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
28.6发包人对承包人采购的材料的要求在专用条款中约定。
28.7其他:在专用条款中约定。
八、项目变更
29、项目设计变更
29.1施工中发包人需对原项目设计进行变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计规范或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和表明。承包人按照项目师发出的变更通知及有关要求,进行以下需要的变更:
〔1〕更改项目有关局部的标高、基线、位置和尺寸;
〔2〕增减合同中约定的项目量;
〔3〕改变有关项目的施工时间和顺序;
〔4〕其他有关项目变更需要的附加工作。
29.2施工中承包人不得对原项目设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承当,延误的工期不予顺延。
大型项目电力安装项目合同(篇四)
甲方(劳务发包方):
乙方(劳务承包方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照?合同法》等相关法律,在平等公道的情况下签定如下合同:
一、项目概况
项目地址:
项目名称:
项目内容:
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:箱体规格:1600*700*240,单价:450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:喷头类型:下喷,单价:75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方项目量的85﹪的项目款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.项目材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购置,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承当对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份,双方各执一份。
甲方代表(签字):乙方负责人(签字):
联系:联系:
日期:日期:
大型项目电力安装项目合同(篇五)
甲方:〔下列简称甲方〕
乙方:〔下列简称乙方〕
依照?中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰项目的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、项目概况及承包方式
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目内容:综合机电系统项目〔空调、消防专业修改〕
二、质量规范:合格
技术要求:按施工图纸文件,国家和上海市的有关法规规范,标准执行。
三、项目造价及结算的约定
1、项目造价为单价合同,以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据〔附件一〕。
2、合同总价:RMB〔大写:〕。
3、本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付项目款:理。
5、质保期1年。
6、上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、乙方收到项目款后,提供对应金额的正规发票。
四、项目保修
保修内容包括:合同图纸所包含的项目工程、变更或修改全部内容〔竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外〕
五、双方责任
1、甲、乙双方共同遵守国家有关平安生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企如因设计原因导致项目量变化,将以合同单价为根底,按实际发生的工作量做变更项处业平安技术规范。
2、甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、乙方必须配合甲方的施工进度,项目如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承当。
4、乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产标准组织施工,建立完整的平安生产、防火规章制度,设立专职平安员,对施工人员进行岗前平安、防火教育,做到平安施工、文明施工,杜绝平安事故,如有违规施工所造成的平安事故,由乙方承当所造成的一切经济损失并承当相应的责任。
5、甲方负责购置项目一切险〔CAR〕。
6、本项目综合机电系统项目〔空调、消防专业修改〕工程,乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承当的项目保修责任。
六、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、项目如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承当。
2、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、其它未尽事宜由双方协商解决。
4、合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,双方签字生效,并具有同等法律效力。
甲方〔公章〕:_________
法定代表人〔签字〕:_________
_________年____月____日
乙方〔公章〕:_________
法定代表人〔签字〕:_________
_________年____月____日
最新2022大型建筑安装项目承包合同文件(5篇)
合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,动力及照明项目、防雷接地项目也属于安装项目的范围。所以您这是在找一些有关安装项目合同范本的东西吧?下面是小编精心收集整理,为您带来的?最新2022大型建筑安装项目承包合同文件》,仅供参考,欢迎大家阅读。
最新2022大型建筑安装项目承包合同文件【篇一】
发包方:____〔下列简称甲方〕
承包方:____〔下列简称乙方〕
根据?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本项目的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条项目概况
1.项目名称:电源防感应雷项目;
2.项目地点:;
3.项目范围和内容:电源防感应雷设备安装,按GB50343要求标准施工。
第二条项目期限
1.本项目合同总工期为5天(从动工之日算起)。具体进场安装日期,甲方提前7天通知乙方。
2.如遇以下情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响项目进度者。
第三条项目合同总价与付款方式
1.本项目合同总价为:____。
2.付款方式:____。
3.如发包方拖欠项目款,应按银行有关逾期付款方法或“项目价款结算方法〞的有关规定处理。
4.如在施工中新增加防雷器的数量,那么以项目决算为准,合同总价作相应调整。
第四条材料、设备供给
1.对提前到货的设备应由发包方提供仓库,由承包方妥善保管、使用。
2.乙方所提供的设备须合乎国家规范,属于当地气象局检测认证的合格产品,如属不合格产品,由施工方承当全部责任。
第五条项目质量和检查验收
1.承包方必须严格按施工图纸、表明文件和国家颁发的有关标准、规程进行施工。
2.项目竣工后提供相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。
3.承包方确保本防感应雷项目能验收合格。因施工质量问题
4.本项目施工工程的保证期为叁年,在保证期内发现项目质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施,因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
第六条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第七条附那么
其它本合同未言明事项,一律按?中华人民共和国经济合同法》和?建筑安装项目承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同项目竣工交验,结清项目尾款后自然失效。
本合同正本贰份,其中发包方执壹份,承包方执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
最新2022大型建筑安装项目承包合同文件【篇二】
发包方〔甲方〕:
地址:
承包方〔乙方〕:
地址:
根据?合同法》和其他相关规定,甲乙双方就______________工程的充电桩安装项目达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本项目的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
5、合同价款:
6、技术要求:
二、项目工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。
2、方案动工时间:_______年_____月_____日,方案完工时间:_______年_____月_____日。
三、项目结算
本项目的项目量据实结算。假设项目量出现变化,甲应与乙方协商,假设乙方同意更改,那么双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完本钱项目的一般项目时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完本钱项目,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的项目款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否那么甲方有权拒绝付款,并不承当逾期付款的责任。
五、项目管理、质量及平安事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不合乎质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改过,全部费用由乙方承当。
4、乙方应确保项目质量,项目进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方那么通知物业清理,费用由乙方承当。
6、乙方应认真做好施工平安措施,确保施工平安。施工过程中因乙方原因造成的平安事项概由乙方自行负责。假设是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、项目完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收规范遵照国家行业中更严格的规范。
七、保修
本项目保修期为_______年,在保修期内,乙方应承当所有保修,假设乙方违反保修义务,致使甲方将项目交由第三方维修的,乙方应承当所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任
合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;假设违约导致合同无法履行,那么守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决
因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附那么
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
最新2022大型建筑安装项目承包合同文件【篇三】
发包方〔甲方〕:
代表人:
承包方〔乙方〕:
负责人:
为明确甲乙双方在高压热力管道安装项目中的权利义务,双方在平等互利的前提下,依照?中华人民共和国建筑法》和?合同法》等有关法律、法规的规定,双方就本项目有关事宜达成一致意见,订立本合同,供双方遵照执行。
一、项目概况
1、项目内容:
2、项目地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
二、工期
动工日期:以甲方动工通知书为准,暂订______年______月______日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。方案完工时间:______年______月______日。
三、项目标准
乙方必须按照施工图并执行国家及项目所在地的相关规范,标准施工。
四、双方的责任与义务
甲方责任与义务
1、合同签订时,甲方提供应乙方项目施工图资料及其它根底资料,并完成技术交底,资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。
2、甲方有权随时检查乙方的施工情况,质量、平安一把抓。
3、按合同规定及时向乙方支付费用。
3、甲方在接到乙方竣工验收的通知时,及时组织人员验收。
乙方责任与义务
1、按合同规定,保质保量完成项目进度,对项目质量负责,凡施工期间发生的施工质量、平安事故由乙方负责。
2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后,按照预定的项目节点制定施工方案,按施工方案完成项目。
3、乙方应保证平安文明施工,不得酒后作业。
4、项目完工当日,向甲方发竣工验收通知书。
五、项目返工
1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工计划有疑惑时且波及项目变更或影响工期时,须以书面形式向甲方提出,甲方须在______小时内以书面形式将相应的技术措施或项目特殊爱护措施给予回答或批准。
2、项目验收前,由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承当,由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承当。
3、甲方安顿乙方施工后,如果中途造成乙方停工,甲方应在______小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工,乙方应在______小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工,造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。
六、项目量确认
1、乙方提出变更设计,必须征得甲方同意,否那么因此所增加的费用由乙方承当。
2、本项目的项目量据实结算。
七、项目款结算与支付
1、乙方每月25日前向甲方提交当月项目进度表,经发包方确认后,按确认量的60%支付。
2、月项目进度款累计支付至合同价款的85%时停付。
3、项目竣工验收合格交付使用并通过工程审计后,残余5%的项目款作为质量保证金,质保期为______个采暖期,如无质量问题,质保期满后不计利息一次性支付给乙方。
4、本项目无预付款。
八、材料设备供给
乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书,均应到达国家规定要求“合格〞规范。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样前方可订货,材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格前方可使用,否那么甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失,由乙方负全部责任。
九、违约责任
1、乙方不能按照合同竣工,质量不合格,因其它原因并无正当理由造成停工,四十八小时还不能复工,应承当违约责任,合同终止。
2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。
3、违约方承当了违约责任后,甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。
4、任何一方书面提出解除合同,对方需在七天内予以回答,不予回答视同认可。
十、其它
1、本合同自双方签字后生效,自双方义务履行完毕后失效。
2、合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,均可向项目所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
联系方式:
签订时间:______年______月______日
乙方:
地址:
联系方式:
签订时间:______年______月______日
最新2022大型建筑安装项目承包合同文件【篇四】
发包方:【】(下列简称甲方)承包方:【】(下列简称乙方)
甲方将【】消防项目承包给乙方施工安装。按照?中华人民共和国合同法》和?建筑安装项目承包合同条例》,结合土木项目具体情况,遵循平等、自愿、公平和老实守信用的原那么,经双方协商一致,达成如下合同条款。
一、项目名称:
二、项目地址:
三、项目内容:喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容,按图纸预埋、安装,直到该工程消防项目竣工验收。
四、承包方式:包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。
1、本项目按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成项目返工、变更或追加项目量,乙方所产生的费用由乙方填制项目签订单甲方办理签订结算。
2、本项目采用包工的方式,施工所需机械设备和工具由乙方负责,甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况,安装期间甲方需提供脚手架6套。
五、项目期限:依据建设单位工期为准,配合土建、装修项目同步进行。
六、项目质量:乙方应认真施工、确保项目质量,如因乙方不按标准施工或操作失误,造成的项目质量问题,返工费用损失由乙方自行承当,因乙方在施工过程中出现质量问题,甲方提出整改意见,乙方拒不整改的,甲方有权终止合同和下达处分通知单,从项目进度款中扣除。
七、设备材料供给:
1、乙方进场施工,甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输,费用由甲方承当。
2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责,预埋未到位由乙方负责。
3、材料及时到位,乙方提前一周报表,甲方七天到位,如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。
八、用于甲方提供的材料质量问题,所造成的施工质量问题由甲方负责。
九、项目款支付:
1、项目款支付方式:乙方签订合同后人员进场施工,一周后甲方预付【】生活费。在预埋期间,按预留形象进度的项目量(甲方审定的项目量)按70%支付项目款。进入安装期间,按当月项目进度款(甲方审定项目量)的70%支付进度款。项目施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到项目的90%,余下项目款总人工费用10%在竣工验收后,并在消防验收合格之日起两周内支付,余下5000元待项目保修期满一周内付清(保修期1年)。
2、乙方在每月28日前报进度给甲方,甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。
十、平安生产:
乙方进场人员应接受甲方现场平安教育、平安作业交底,严格按平安操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹,酒后上班,高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的平安责任事故,壹万元以内由乙方自行负责,属重大平安责任事故与甲方协商解决。
十一、甲方职责:
甲方负责协调现场施工场地,所需材料由甲方负责,并提供仓库一间作寄存工具用房。
甲方负责提供的图纸不准,造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。
甲方负责提供规范有效的施工图蓝图壹套。
甲方负责配合乙方在各个工种之间协调,所发生的费用由甲方承当。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。
十二、乙方责任:
搞好本工序、下工序、上工序。做好现场平安生产,文明施工、保护材料、爱护成品、做到节约材料,合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度,服从指挥。现场签订局部由乙方报量给甲方,由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行项目施工,调试工作,负责现场施工平安、质量事宜。配合甲方进行隐蔽项目验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用,由甲方负责办理。
十三、合同有效期:项目竣工验收结清项目款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效具有同等法律效力。
甲方:乙方:
委托代理人:
身份证号码:身份证号码:
联系:联系:
日期:日期:
最新2022大型建筑安装项目承包合同文件【篇五】
建设方:(下列简称甲方)
施工方:(下列简称乙方)
根据?中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、合理、老实信用的原那么,经甲乙双方友好协商,就公司在城市干道及各生活区的户外终端设施安装项目达成一致,签订下列条款:
一.安装价格:
1.社区终端:
2.主干道终端:
3.整个承揽合同按每个终端的单价为结算价,该结算价包含:包工、包料、施工器械、运输、安装、相关税费。
二.安装要求:
1.施工期间,要求有平安警示和围栏等设置,确保施工平安,在安装结束后,方可撤出警示标志和围栏。
2.社区终端在安装完成后要进行场地恢复和清理工作。
3.主干道终端安装另包含电路的连接,要求电线采用国标2.5铜芯线,地下埋设局部必须套管处理。施工完成后,对于易于恢复的情况,乙方可自行恢复并清理场地,恢复难度较大的只负责清理场地。
三.项目安装期限:
由甲方分批提供终端,交付乙方后于一周内安装到位。
四.甲方的权利义务:
1.甲方提供终端所需的电路来源,处理与安装有关的来自于第三方的协调工作。
2.甲方有权对项目安装施工的全过程进行监督指导。
3.甲方有权对施工过程中的质量问题和平安隐患,提出整改意见,乙方必须切实认真执行。
五。乙方的权利义务:
1.乙方保证按时保质的完成施工任务,假设非发生不可抗力等意外事件,工期发生延误,必须向甲方承当违约责任,即每延误一天,缴纳1000元违约金。
2.如在施工过程中出现的人身损害或财产损毁等一切意外事故,均由乙方承当。
六.付款方式:
甲方按完工批次结算(以十台为结算根底)支付给乙方,经甲方项目验收后付款。(乙方银行信息:)
七.其它事项:
如发生争议,双方可协商解决,遇不可调节的纠纷,可向当地法院提起诉讼。
本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,合同履行期间,甲乙任何一方不得随意变更和解除合同。甲方(盖章)乙方(盖章)
委托代理人:委托代理人:
联系:联系:
日期:日期:
[热门]项目安装合同(5篇)
在人们越来越相信法律的社会中,项目工程发展前,有很多人都无视项目合同的存在。在传统民法上,建设项目合同属承揽合同之一种,所以,我们在签订合同时要注意内容合法。则,一份符合法律规定的项目合同是怎样的呢?下列是小编为大家精心整理的“[热门]项目安装合同(5篇)〞,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!
项目安装合同(篇一)
发包人〔甲方〕:
代表人:
承包人〔乙方〕:
负责人:
甲乙双方就________________工程的热水项目采购安装达成一致意见,结合项目的具体情况,达成如下协议:
一、项目概况
1、项目地址:
2、承包方式:
二、付款方式
1、完本钱项目的30%时,支付项目款的_______%;
2、完成项目的60%时,支付项目款的_______%;
3、完本钱项目时,支付项目款的_______%,预留5%作为质量保证金。
三、材料、设备
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,假设已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料,并开具正式发票。
4、乙方应检验甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。假设甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承当因材料质量引起的损失。
5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
6、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出场,否那么按材料价格加倍从人工费中扣除。
四、工期
从________年______月______日起至________年______月______日止,工期为______天,因甲方因素导致施工不能的,工期顺延;因乙方因素导致不能施工的,工期不顺延。
五、保修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在______年内无偿维修。
2、普通维修,乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况〔水、电问题〕乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、假设因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安顿其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从质保金中扣除。
六、装修要求
1、使用的6分水管或铝塑复合管,必须是经过检验出厂的合格产品。
2、在施工过程中,必须将所有的管路连接接头上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
3、通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内,然后用水泥砂浆将槽口封平。
4、管道分布到位后,必须用管卡在转弯处方卡紧管子,不使松动。
5、所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
6、如原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想〔不就位〕时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。
七、其它表明和要求
1、业主委托施工承包人购置的材料,施工承包人在购置和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否那么业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
2、保证体现原先商定好的装潢设计思想,不能擅自改动。如有变化,必须征得业主同意。
3、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改过。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改过,在未到达业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
4、施工人员要文明施工,禁止横蛮施工。
5、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,项目施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕前方可立离场。
6、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
八、合同争议
1、因履行本合同出现争议,甲乙双方应协商解决。
2、协商不成可向项目所在地法院提起诉讼。
九、附那么
1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
签订地点:
签订时间:______年______月______日
乙方:
地址:
签订地点:
签订时间:______年______月______日
项目安装合同(篇二)
发包方:____(简称甲方)
施工方:____(简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,正式签订下列电梯设备安装合同,确认下列条款:
一、电梯型号及数量
二、安装调试费金额
本安装合同总金额为人民币(大写):叁万叁仟元整(¥:33000元)。
三、付款方式:
1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内,将安装调试费的支付给乙方,计人民币(大写):壹万陆仟伍佰元整(¥:16500元),乙方收到款后按照规定的进场时间开始安装工作。
2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内,甲方将安装调试费的支付给乙方,计人民币(大写):壹万陆仟伍佰元整(¥:16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。
四、电梯设备的安装施工及土建要求:
1、甲方土建具备安装条件后,具体施工期应在合同签定后30天内由甲、
2、甲、乙双方应在本合同签订前,对电梯井道、机房项目设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求,以及合同执行过程中其他需要表明的技术条件,进一步确认,双方签字盖章后作为合同附件。如无表明那么由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下,电梯安装过程中如出现非标准要求的任何过失由乙方负责。
3、按照国务院20xx年6月1日公布实施的?特种设备平安监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量,本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。
4、井道、机房土建施工甲方责任须到达下列条件:
4.1、土建合乎双方确认的电梯土建布置图相关要求;
4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均合乎甲乙双方确认图所列各项规定。
4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾去除干净,底坑无积水或渗漏水,井道杂物清理干净。
4.4、满足以上条件后,甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进行检查和验收;验收按照?电梯项目质量验收标准》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单〞要求,以及电梯合同相关要求完成井道检查,合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方,属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成,属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间假设具备乙方动工条件,可进行现场安装)。
4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。
5、如因甲方原因造成停工,竣工日期顺延。停电累计到达8小时,乙方提出申请,监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因甲方原因造成停工达
6、电梯安装调试完成后,乙方应及时向技术监督检验局申报验收,其费用有甲方承当,验收通过并取得电梯验收合格报告前方可使用。
五、电梯设备安装施工中的责任及费用:
1、甲方责任及承当的费用:
1.1、按合同条款支付电梯采购安装工程的项目款款项。
1.2、按合同要求及时收货,办理验收手续并协调相关单位提供安装条件。
1.3、在乙方进场施工前,甲方应当履行下列义务:在安装地点应备好电梯保管场地,该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。
1.4、在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:
1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位提供合乎电梯安装要求的临时动力电源,并送至机房内,并设置动力配电(箱)柜,在各厅门口设置合乎电梯工作现场平安规范的平安护栏装置。
1.4.2给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电梯零件存储间和工具室。
1.4.3、电梯调试之前,甲方协商相关单位提供满足设计及调试运行功能需求的正式动力电源。
1.4.4、安装施工时,负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提供合乎验收规范的爬梯。
1.5、在乙方完工后,甲方的义务是:
1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾项目。
1.5.2、在乙方调试检验合格后,为乙方及时办理电梯竣工验收。
1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后,负责电梯的保管及管理工作。
1.6、负责对乙方现场施工人员根据本单位平安、环境管理制度进行培训,并按制度相关规定对乙方施工工作中平安、环境情况进行现场管理。
1.7、如因甲方原因不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾项目导致电梯无法验收到达30天以上的,甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的项目款。
2、乙方负责及承当的费用:
2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。
2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进行验收,并承当验收责任;
2.3、乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备;
2.4、负责向当地质量技术监督局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
2.5、在现场具备安装条件时,乙方需及时进行现场设备安装工作,配备专业人员组织并实施电梯现场安装,自备安装所需工具、机械和劳动爱护用品;负责乙方安装工作人员的平安教育及现场管理,负责电梯安装现场的平安防护工作,做好现场平安、文明施工的全面管理工作。
2.6、乙方负责电梯自到货后至竣工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应合乎施工现场文明工地施工的管理要求)。
2.7、负责电梯的安装、调试工作、乙方有责任爱护好合作单位的成品及半成品项目。
2.8、乙方安装工作人员在安装施工中接受甲方平安环境教育培训,遵守甲方现场及文明生产规定,文明施工,违反甲方相关管理制度,承当按相应制度
2.9、电梯安装检验完成后,乙方应及时执行下一步交接工作。
2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的项目活动中,积极配合甲方。
2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进行现场培训,并按时移交随机资料及相关文件等。
六、安装验收:
1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方提供相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收规范。电梯安装调试工作完成后,甲方应依据乙方通知派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装规范验收电梯。
2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,甲方将积极配合乙方,所发生费用由乙方承当。
3、电梯产品未经合法验收,甲方不可擅自使用,否那么由此产生的一切后果,由甲方负责。
4、电梯设备安装完毕,经当地检验检测部门验收合格取得验收报告,同时在乙方收到甲方第二期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。
七、负责保养责任:
1、自当地检验检测部门验收合格之日起,乙方负责护保养。
2、假设非乙方安装、调试,那么乙方不承当免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。
八、合同变更、违约及其它:
1、本合同文本不得涂改,如需修改应在合同附件中注明,如甲、乙双方协商达成一致修改意见,需经甲、乙双方代表共同签署此附件。
2、本合同文本所有附件,均与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式两份,甲乙方双各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
项目安装合同(篇三)
发包人(全称:简称甲方):________
承包人(全称:简称乙方):________
依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》和?建设项目质量管理条例》及相关规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原同是,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。
第一条项目概况:
一、项目名称:
二、项目地点:
第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 旬阳县2024-2025学年四上数学期末检测试题含解析
- 撤销物业服务合同(2篇)
- 盐源县2025届数学四上期末复习检测模拟试题含解析
- 河南省洛阳市西工区2023-2024学年四年级(上)月考英语试卷
- 浙江省杭州市源清中学2023-2024学年高二下学期期中物理试题2
- 2024年高性能陶瓷刀具材料项目提案报告模稿
- 2024年拉杆球头项目申请报告
- 2024年河北省定州市数学九上开学质量检测试题【含答案】
- 化工储罐清洗置换施工方案
- 动物纹样装饰研究报告
- 砖柱及铁艺大门施工方案
- ZXL英语五年级上册知识树说课标课件
- 员工请假调休表
- OSA压力滴定演示文稿
- 中国茶典全图解
- 幼儿园优质公开课:中班心理健康《我会倾诉》课件
- 国家助学贷款还款计划书
- Linux操作系统实用教程-统信UOS 课件 第2章 国产操作系统图形化界面使用
- 湖南长沙市北雅中学2023-2024学年九年级上学期第一次月考物理试卷
- 幼儿园玩具售后服务承诺及保证措施方案
- (初级)摄影师技能理论考试题库(汇总)
评论
0/150
提交评论