施工合同模板

第12页共12页施工合同模板甲方(用人单位)：_____地址：_____联系电话：_____乙方(姓名)：_____性别：_____身份证号码：_____现住址：_____甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作以下约定：_____一、劳动合同期限1、不足一个月时间的用工：_____从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(不设试用期)。2、完成一定工作任务的用工：_____以工程完成之日为本合同的终止期限。二、工作内容甲方安排乙方工作地点：_____从事(工种)：_____数(质)量要求：_____三、劳动报酬1、工资计算方式：_____(1)计时(每天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)2、工资支付方式：_____不得低于当地最低工资标准。按月支付工资的，每月支付工资人民币_____元;按工作进度支付工资的,每月支付工资人民币_____元，三个月内结算一次。甲方应制作工资发放花名册，并由乙方本人签字，领取工资。四、劳动保护和工伤保险甲方应严格执行国家和省有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定。1/2页甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险，其中每月缴纳的工伤保险费计人民币_____元。五、违反劳动合同的责任及其它约定在合同期内，如本合同条款与国家、省有关新规定不符的，按新规定执行。本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签章)：_____乙方(签字)：_____年_____年_____月_____日_____年_____月_____日施工合同模板（二）以下简称甲方）（以下简称乙方）身份证号码：联系电话：家庭住址：按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条理的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、楼号：4、承包范围：外墙乳胶漆施工5、承包方式：包青工6、工程单价：元㎡；7、总工程量：外墙约平方米；8、工程价款：约万元。9、工程期限：本工程自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工。第二条甲方义务1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底；2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；3、协调施工现场的有关事宜。第三条乙方的义务1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；第四条工程质量及验收1、工程质量：优良；2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；6、本工程保修期为_____年。第五条付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费_____年，无施工质量问题到期一次无息付清。第六条违约责任1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。第八条争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。第九条其他约定事项1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：（盖章）代表人：乙方：（盖章）代表人：年_____月_____日施工合同模板（三）甲方：_____乙方：_____甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同，生产混凝土承包合同。一、工程项目和承包范围名称：_____1、工程名称：_____2、工程地点：_____二、承包范围挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，商品混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等)商品混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补商品混凝土成型后存在的质量通病如：_____烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证商品混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的商品混凝土进行养护。在施工过程中，避免商品混凝土的不合理浪费，并要求商品混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运商品混凝土残渣。商品混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物，商品混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑商品混凝土过程中，商品混凝土将管道、预留管道等堵塞，则商品混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的一切费用。三、承包方式及合同价款：_____1、承包方式：_____本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具(如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等)2、本工程按照施工中挡墙商品混凝土有效体积包干。价款：_____每立方米按照元(质量、进度、安全文明施工，各占据元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除)，其单价组成为：_____施工操作等占以上单价的70%，清理现尝废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，元/立方米。3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。本合同最终解释权归甲方。四、工期：_____1、本工程自_____年_____月_____日开始进场，总工期为天。2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，余下全文经过甲、乙双方协调后确认。五、质量工艺要求：_____1、质量标准为2、乙方工人进场前必须进行安全、技术交底，严格按照施工方案、设计图纸、变更通知书、现行施工规范、安全操作规程进行施工，不允许随意变更设计及结构要求，否则造成返工的一切费用由乙方承担，并罚款1000元以上，元以下。3、工程质量、工艺要求及工人在管理上绝对服从甲方和有关部门的监督管理，若乙方在施工质量、尺寸、安全不符合合同要求和有关规范要求所造成的返工工料费用由乙方赔偿。若乙方部分工人屡教不改，甲方可向乙方提出辞退或罚款处理。乙方应采取有效措施纠正处理，否则甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，4、预留洞口位置一定要准确，留错、漏留位置每个扣除一百元。5、商品混凝土浇筑完毕后，经过甲方项目经理和质检人员审核验收符合要求后，方给所完成工作质量进行确认。6、每次振捣商品混凝土，乙方必须派专人负责巡查商品混凝土浇筑情况，偏差超出规范需要返工的，材料费、人工费用由乙方负责，巡查人员工资已经包含在综合单价内。六、安全要求：_____1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度(进场时被教育、交底),如若违反从工程款中直接扣除。2、劳务队伍需准时参加总包组织的各种安全会议培训，不得以任何理由推托或拒绝，如有违反按人头(50元/人次)从班长工资中扣除(如有特殊情况需请假)。3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作的作业人员进入现场作业，对于有足够证据证明某些屡教不改(两次)的作业人员或其行为可能造成严重安全事故者，安全员可视情况予以开除。4、作业班组需指出一名总包认可的兼职安全人员，协助总包做好质量和安全管理工作。5、班组或供货商的访客需服从现场门卫进出制度，如若违反门卫有权拒绝当事人入内。6、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要求的机具及配件进入现场(如不合格的电线、插板、小型电动工具、辅助工具等)。进场前须通知总包相关人员，进场后进行验收，不符合安全要求的予以整改或退场，危险性较大的机具设备必须符合国家相关管理规定，必须专人操作，向总包提供相关机械设备合格检测证明，相关人员必须持证上岗资质证提交总包。7、对于作业条件达不到安全要求的或出现紧急情况，项目部管理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救，不得以任何理由拒绝，由此产生的相关费用可与项目相关负责人协商。8、工人经常作业须持三级教育记录(或者项目出示的已培训证明)、工种安全技术交底方可进场作业。9、乙方进场工人必须身体健康，作好安全教育、交底工作。10、严格按照要求进入施工现场，进场人员必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。、严禁高空作业酗酒、抛物，严禁在吊笼上落人，严禁在外脚手架5上放置材料和工具。12、用电设备要专人管理，按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护，下班后要盖好，若人为或操作不当损坏按照原价赔偿。13、高空作业所用的工具要穿上保险绳，做好安全防护工作，严禁重物高空坠落伤人，吊物时，地面上要有人值班，划定安全作业区，确保安全无事故。14、凡违反安全条款者，罚款500元，乙方施工人员造成工伤、安全事故均由乙方负责，并追究法律责任。15、乙方应保证自带设备的使用安全严格按照章操作，自