一级建造师之一建工程法规题库包过题库（易错题）

一级建造师之一建工程法规题库包过题库（易错题）第一部分单选题(50题)1、根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.抢工期作业

D.生产工艺要求必须连续的作业

【答案】：C

2、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】：B

3、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定价分别是1000元/t、1200元/t、1100元/t。则甲公司应该按照()来支付货款。

A.1000元/t

B.1200元/t

C.1100元/t

D.由双方送货到第三方所在地

【答案】：B

4、在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。

A.加工承揽合同属于不要式合同

B.建设工程施工合同属于要式合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同

D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

【答案】：C

5、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。（2015）

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

6、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

【答案】：D

7、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。2017

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修

【答案】：C

8、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审査过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】：D

9、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：C

10、甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是（）。

A.甲公司不承担责任

B.甲公司应与丙公司共同承担责任

C.丙公司承担主要责任

D.甲公司承担全部责任

【答案】：D

11、保证合同的当事人为（）。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

12、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是（）。

A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款

B.责令改正，没收财产

C.吊销资质证书

D.责令停业整顿，降低资质等级

【答案】：D

13、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大质量事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

14、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是（）。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

【答案】：A

15、关于劳动合同的履行，下列说法错误的是（）。

A.固定劳动期限合同可以是5年、10年，也可以是更长的时间

B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资

C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行

D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除

【答案】：D

16、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.技术复杂的项目，招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由评标委员会根据招标文件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标

D.招标人不得设定标底和最低投标限价

【答案】：B

17、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

18、以下不属于行政处罚的是()。

A.警告

B.罚款

C.责令停止施工

D.拘役

【答案】：D

19、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】：C

20、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。

A.告之当事人重新起诉

B.告之另一方当事人重新申请执行

C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

D.终止执行

【答案】：C

21、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

22、某施工单位与王先生签订了为期2年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B

23、某单项工程项目建安费用为3500万元,按《建设工程价款结算暂行办法》规定,该工程竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()。

A.20天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：C

24、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。

A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

【答案】：B

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017真题

A.统一组织编制建设工程生产安全事故

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D

26、某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2011年4月1日

B.2011年10月1日

C.2011年4月20日

D.2011年10月20日

【答案】：C

27、（2019年真题）当事人提出证据证明存在下列情形的,人民法院应当准许重新鉴定的是()。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

【答案】：A

28、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。

A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议

C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议

D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

【答案】：A

29、根据《劳动合同法》,劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过()。

A.3个月

B.4个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：C

30、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

【答案】：D

31、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，正确的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

E.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：A

32、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

33、重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是()。

A.无效合同

B.有效合同

C.效力待定合同

D.可变更、可撤销合同

【答案】：D

34、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A.总承包单位和分包单位按一定比例共同

B.分包单位

C.总承包单位

D.建设单位

【答案】：C

35、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

36、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】：C

37、下列事项中，行政许可易引发行政纠纷的原因在于()。

A.行政处罚超越职权

B.适用法律错误

C.行政机关的行政不作为

D.事实认定错误

【答案】：C

38、专业调解机构的调解书()

A.具有强制执行力

B.无任何效力

C.仅有合同约束力

D.无合同约束力

【答案】：C

39、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

40、行政处分的种类包括()。

A.罚款

B.行政拘留

C.警告

D.责令停产停业

【答案】：C

41、下列有关安全生产许可证的违法行为中，应当予以“暂扣安全生产许可证”行为的是（）。

A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的

C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的

D.未取得安全生产许可证擅自开工的

【答案】：C

42、下列属于特别法人的是()

A.有限责任公司

B.基金会

C.事业单位

D.农村集体经济组织法人

【答案】：D

43、关于工程建设项目质量监督手续的说法,正确的是()。

A.监理单位需依法办理工程质量监督手续

B.办理工程质量监督手续是法定程序,不办理质量监督手续的工程不得开工

C.办理工程质量监督手续时应提交用地规划许可证?

D.办理工程质量监督手续时不必提交监理单位资质等级证书

【答案】：B

44、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其()许可的范围内承揽工程。

A.资质等级

B.注册资本

C.专业技术人员能力

D.技术装备

【答案】：A

45、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月

【答案】：A

46、甲建筑公司拖欠某劳务公司50万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲建筑公司已经分立为乙装饰公司和丙设计公司，而乙、丙两个公司对50万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：A

47、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

48、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A.城市规划行政主管部门

B.环境保护行政主管部门

C.土地行政主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：A

49、下列法律中，属于行政法规的是（）。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《建筑法》

C.《城乡规划法》

D.《行政复议法》

【答案】：A

50、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。

A.施工人员有权拒绝该指令

B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、关于工程竣工验收与备案的说法，正确的有（）。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案

B.质量监督机构应对工程竣工验收进行监督

C.有施工单位签署的质量保修书是竣工验收及竣工验收备案的条件

D.工程竣工验收备案表一式两份，1份由施工单位保存，1份留备案机关存档

E.竣工验收备案需提交规划、招投标、公安消防、环保部门的认可文件

【答案】：ABC

2、投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（）。

A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉

B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

C.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回

D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况

E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密，应当依法予以保密

【答案】：BCD

3、下列情形中，依法可以不招标的项目有（）。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

【答案】：AC

4、某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

【答案】：ABD

5、按《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,下列情形安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销安全生产许可证的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业不再具备安全生产条件的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

E.建筑施工企业破产、倒闭

【答案】：ACD

6、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（??）。2017

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

【答案】：AB

7、仓储合同的法律特征有（）。

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

B.仓储合同保管的对象必须是动产

C.不动产能作为仓储合同的保管对象

D.仓储合同是双务合同

E.仓储合同是有偿合同

【答案】：ABD

8、甲将一设备出租给乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁设备还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的是（）。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能自认倒霉

E.乙应当承担给丙造成的损失

【答案】：A

9、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A.出租

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

【答案】：BC

10、地方政府规章可以作出规定的事项有（）。

A.对非国有财产征收的相关规定的事项

B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项

C.属于本行政区域的具体行政管理事项

D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项

E.关于国际贷款具体要求的规定事项

【答案】：BC

11、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。（2014）

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

D.不同投标人委托同一单位办理投标

E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标

【答案】：AD

12、下列关于《建设工程合同施工合同（示范文本）》说法正确的是（）。

A.《建设工程合同施工合同（示范文本）》是要式合同

B.《建设工程合同施工合同（示范文本）》是强制性使用文本

C.《建设工程合同施工合同（示范文本）》有利于防止条款缺失

D.《建设工程合同施工合同（示范文本）》包括协议书、专用合同条款、通用合同条款

E.《建设工程合同施工合同（示范文本）》具有引导性，对当事人提供参考

【答案】：ACD

13、在代理关系中涉及的主体包括()。

A.代理人

B.权利人

C.被代理人

D.义务人

E.第三人

【答案】：AC

14、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。

A.地方性法规一般情况不得设定行政许可

B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可

C.部门规章可以设定临时性行政许可

D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可

E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可

【答案】：D

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。

A.意外伤害保险为非强制保险

B.被保险人为从事危险作业人员

C.受益人可以不是被保险人

D.保险费由分包单位支付

E.保险期限由施工企业根据实际自行确定

【答案】：ABC

16、下列与土地有关的物权说法正确的是（）。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

C.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

E.建设用地使用权、地役权都属于用益物权

【答案】：B

17、下列房产中,免纳房产税的有()。

A.国家机关、人民团体、军队自用的房产

B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产

C.个人所有非营业用的房产

D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产

E.纳税确有困难的企业在城市的房产

【答案】：ABCD

18、根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）。

A.优先采用中水搅拌,中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：AC

19、下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是（）。

A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行

B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织

C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织

D.建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字

E.建筑节能质量评估应由监理工程师和项目经理签字

【答案】：ABCD

20、（2019年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。

A.发包人欠付工程款的利息

B.承包人工作人员的报酬

C.承包人实际支付的建筑物配件价款

D.承包人的机械租赁费用

E.承包人因发包人违约产生的损失

【答案】：BCD

21、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行质量监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。

A.对不符合质量标准的项目责任人给予纪律处分

B.发现有影响工程质量的问题时，当场给予处罚

C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

D.进入被检查单位的施工现场进行检查

E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

【答案】：CD

22、下列属于行政强制执行的是（）。

A.排除妨碍、恢复原状

B.划拨存款、汇款

C.代履行

D.限制人身自由

E.扣押财物

【答案】：ABC

23、下列施工合同中,属于可撤销合同的有().

A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致

C.承包人对合同的价款有重大误解的

D.发包人胁迫承包人签订的

E.承包人将部分工程违法分包的

【答案】：ACD

24、施工现场发生安全生产事故后应当及时报告，对于报告的内容应注意()。

A.事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域

B.报告事故发生的时间应当具体

C.应当报告事故发生后的现场情况，无须报告事故发生前的现场情况

D.对于人员伤亡情况的报告不作无根据的猜测，可酌情少报

E.应当报告已经采取的措施

【答案】：AB

25、关于竣工验收备案，下列选项中正确的是（）。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内报建设行政主管部门或者其他有关部门备案

B.建设单位办理工程竣工验收备案应提交施工单位签署的工程质量保修书

C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起10日内，向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份留存备案机关留档

E.备案机关发现建设单位在竣工验收中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

【答案】：ABD

26、关于工伤认定，说法正确的是（）。

A.在外地投标时，发生事故下落不明，应当认定为工伤

B.在工作时间、工作场所突发疾病，经抢救无效50小时后死亡的，视同工伤

C.下夜班途中被抢劫导致的意外伤害，应当认定为工伤

D.职工发生事故伤害，只能由所在单位提出工伤认定申请

E.职工认为是工伤，单位不认为是工伤的，由单位承担举证责任

【答案】：A

27、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为泥凝土搅拌用水和养护用水

C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水

D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：AD

28、对于下列纠纷的解决，可以适用《中华人民共和国合同法》的有（）。

A.某建筑公司与某银行之间的借款合同

B.某建筑公司与王某之间的劳动合同

C.某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同

D.王某与其养子女之间的抚养协议

E.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同

【答案】：AC

29、根据《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位()处分。

A.停业整顿

B.降低资质等级

C.吊销资质证书

D.一定时间直至终身不得再入此行不业

E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示

【答案】：ABC

30、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()

A.承包人明确表示不履行合同义务的

B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的

C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工的

E.承包人要求支付合同未约定价款的

【答案】：AB

31、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。2016

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力

D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力

【答案】：ABC

32、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。

A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的

B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的

E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的

【答案】：CD

33、下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是()。

A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包

D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

【答案】：B

34、根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。

A.投标人之间协商投标报价

B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.投标人之间约定中标人

【答案】：BCD

35、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。（2016）

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

【答案】：ACD

36、在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的是（）。

A.基础设施工程为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限

C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为1年

【答案】：ABCD

37、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在拆除工程施工15日前，需要向有关部门报送的备案资料是（）。

A.堆放、清除废弃物的措施

B.施工单位中标通知书

C.工程施工合同

D.施工单位资质等级证明

E.拆除施工组织方案

【答案】：AD

38、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

【答案】：ABCD

39、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【答案】：C

40、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为泥凝土搅拌用水和养护用水

C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水

D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：AD

41、下列属于评标委员会应当否决投标的情形时（）。

A.投标文件未经投标单位盖章

B.投标联合体没有提交共同投标协议

C.投标人不符合国家或者招标文件规定