设计招标文件污水处理厂

中国民航浙江省管理局售票大楼配电设备招标文件PAGE14浙江省工程设备招标中心标书编号ZCMTC-99-045PAGE\*Arabic31金华市秋滨污水处理厂二期工程工程设计招标文件招标编号：ZJXSJ-2012-007招标人：金华市秋滨污水处理厂招标代理：金华市双维招标代理咨询有限公司二○一二年六月

目录第一章招标公告………………2第二章投标须知及前附表……………………3一、总则………………………4二、招标文件……………………4三、投标文件的编制……………5四、投标文件的递交……………8五、开标…………8六、评标…………10七、定标与合同授予……………11第三章工程概况和招标内容…………………13第四章合同主要条款…………18投标文件格式…………23投标函……………23出席开标会议授权委托书………24法定代表人资格证明……………26投标报价汇总表…………………26业绩表……………27本项目主要设计人员一览表……………………28第六章评标办法…………………29一、总则…………29二、评标组织……………………29三、评标程序……………………29四、评标细则……………………30

第一章招标公告1、招标条件：金华市秋滨污水处理厂二期工程经有关部门批准，现决定对污水处理厂二期工程初步设计、施工图设计实行公开招标，具体公告如下：2、工程概况：原一期工程规模为8万m3/d，新建二级生化处理规模为8万m3/d,深度处理规模为16万m3/d。概算总投资约为2.93亿元人民币，建设地址位于宾虹西路830号，资金来源为政府投资、企业自筹、银行贷款。3、招标范围：金华市秋滨污水处理厂二期工程的二级处理和深度处理工程等（含进、出水管工程）及原一期工程的部分改造，详见项目申请报告，本次招标内容包括工程的初步设计、施工图设计及相关配套和临时设施工程的设计服务工作及施工期服务工作。4、投标人资格要求：具有建设部颁发的市政公用行业设计甲级或工程设计综合甲级或排水工程设计甲级资质的独立法人，并具有两个及以上5万立方米/日深度处理设施的城镇污水处理厂设计经验。5、报名时应提交以下资料（原件及加盖企业法人公章的复印件并按顺序装订成册）：（1）企业介绍信和法定代表人授权委托书；（2）企业营业执照副本和资质证书副本；6、其它资料：（1）两个（含）以上规模为5万立方米/日（含）以上具有深度处理设施的城镇污水处理厂设计业绩证明。（2007年以后的设计合同原件及复印件）（2）交易席位证。（报名时在交易中心办理）7、资格审查方法：本次招标采用资格后审。8、报名时间：2012年月日—2012年月日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时—11：00时，下午14：00时—16：00时（北京时间）。9、报名地点：金华市公共资源交易中心（双龙南街与330国道交叉处工商大楼二楼）联系人：经纬联系电话：8318720810、11、行业监管部门：金华市住房和城乡建设局建设工程招投标监督管理站监督电话：83187250招标人：金华市秋滨污水处理厂代理机构：金华市双维招标代理咨询有限公司办公地址：金华市八一南街415号办公地址：婺州街55号龙源大厦9楼联系人：刘飞舟联系电话系人：赵闺贞联系电话：057982135128传真:057982383359邮政编码：321017传真：82135126邮政编码：321000年月日第二章投标须知及前附表项号条款号编例内容12．招标人：金华市秋滨污水处理厂招标代理机构：金华市双维招标代理咨询有限公司地址：金华市婺州街55号龙源大厦9楼26．招标答疑采用书面答疑方式，详见投标须知第6条款3本次工程设计招标，招标人和招标代理机构将不统一组织各投标人进行现场踏勘。投标人认为有必要的，可以自行前往。地点：金华市宾虹西路830号412．投标保证金形式：银行转账投标保证金的金额：人民币100000元截止时间：2012年月日（以到账时间为准）全称：金华市财政局政府非税资金财政专户帐号：337000604018010097761—09058开户银行：交通银行金华分行营业部咨询电话：0579-83187213513．投标有效期：提交投标文件截止日起90天内投标工期：完成初步设计时间45日历天内，完成施工图设计时间90日历天。614．投标文件的份数：资格审查资料一份；资信、技术文件及商务文件各正本一份、副本四份，电子文档1套。项目名称：金华市秋滨污水处理厂二期工程设计716．投标截止时间：2012年月日9:30时投标文件送至：金华市公共资源交易中心三楼开标室（双龙南街与330国道交叉处工商大楼二楼）821．①开标时间：同投标截止时间。②开标地点：金华市公共资源交易中心三楼开标室（双龙南街与330国道交叉处工商大楼二楼）931．履约保证金：合同总价的5%形式：汇票、支票10(1)招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。如第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。（2）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日10天前同时向招标人、招标代理机构和有关监督部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

投标须知一、总则1．指导原则1.1本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建设工程勘察设计管理条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》组织和实施，并由行政主管部门指导和监督。2．定义2.1“招标人”系指依照招标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。2.2“投标人”系指响应招标、参与投标竞争的法人或者其他组织。2.3“招标代理”系指“投标人须知前附表”第1项所指的受招标人委托组织本次招标的机构。3．合格的投标人3.1投标人资质等级详见招标公告。3.2投标人不得存在下列情形之一：1）与本工程的代理单位相互控股或参股的；2）被责令停业的；3）被暂停或取消投标资格的；4）财产被接管或冻结的；5）企业近两年内有不良行为记录的；有以上情形之一的，在招标过程发现的，取消投标或中标资格，没收投标保证金，在施工过程发现的，解除合同，没收履约保证金，并报相关主管部门处理。4．投标费用4.1投标人应承担所有参加本次投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、招标文件5．招标文件构成5.1招标文件包括：1招标公告2投标人须知及前附表3招标内容4合同主要条款5附件：投标文件格式6评标办法5.2除5.1内容外，招标人在投标人提交投标文件截止时间10日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人或招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。6．招标文件的澄清6.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期10日前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标代理公司。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间7日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。7．招标文件的修改7.1招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后2日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。7.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。7.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可能会酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标文件的编制8．投标的语言8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料，但与投标实质性内容有关的段落必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。9．投标文件构成9.1投标人提交的投标文件包括资格审查资料、资信、技术文件、商务文件三部分内容：9.1.11）资格审查表9.1.投标函。投标报价汇总表。9.1.31)资信部分a投标人的资格证明文件。[法定代表人身份证明书或出席开标会议授权委托书（不密封）]b投标人类似业绩表及证明材料。c投标人对投标项目设计力量的配备情况及附件。d其它（若有）2）技术部分：a初步设计方案（含总平布置、建（构）筑物立面效果等图、节能方案，工艺参数及流程和构筑物分析与确定，设备选型，投资概算和技术经济分析及其他初步设计方案的相关内容）b投标人设计进度计划c投标人的技术服务措施及承诺d合理化建议e其他（若有）。10．投标报价10.1投标人应在投标文件中标明，本合同拟提供服务的单价和总价。如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。任何有选择的报价将不予接受。10.2按提供的报价表的内容分项填写。10.3投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标。设计费报价要求根据实际发生的费用加适当利润和风险的原则报价，列出计算细目，并附报价编制说明。10.4在综合考虑本工程各种因素的情况下，设计单位的报价应视为承担本招标范围设计任务所需收取的全部费用的最终报价（每个设计内容应单独报价），闭口包干，不受今后国家和地方对设计费调整的影响。10.5本次工程设计最高限价为:450万元。11．投标货币11.1投标应以人民币报价。12．投标保证金12.1投标人应按有关规定提交本须知前附表第14项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。12.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。12.3招标人发放中标通知书后5个工作日内，向除中标候选人以外的所有投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标候选人退还投标保证金。12.4投标人在投标过程中，有下列行为的，投标保证金按如下规定罚没：12.412.412.412.412.412.412.412.413．投标有效期13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。14．投标文件的式样和签署14.1投标人须提供投标人须知前附表规定份数的投标文件。当正本和副本不符时，以正本为准。14.2投标文件封面（或扉页）及招标文件规定格式注明处均应加盖投标人印章并经法定代表人盖章。14.3投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章。14.4技术文件请按照招标文件规定的格式编写，文字说明按A4尺寸、正文字体用“宋体四号字”，并连同图纸统一编页码。所有图纸请折叠成A4纸大小，绘图比例由投标单位自定。设计说明书与图纸统一打印装订成册。14.5投标单位送交的投标文件数量：资格审查资料一份，资信、技术文件及商务文件各正本一份、副本四份，电子文档1套。投标电子文档要求：文本部分采用MicrosoftOffice2000/XP格式，图形、图像文件格式为AutoCAD或jpg格式。四、投标文件的递交15．投标文件的密封和标记15.1投标文件的装订要求：资格审查资料装订一册，商务部分装订一册，资信、技术部分合订一册。15.2投标文件按资格审查资料、商务部分、资信、技术部分分别装袋密封；正、副本可合并包装和密封，也可分开包装和密封，封口处加盖投标人公章和法定代表人章，并在密封袋上清楚地标明“项目名称、招标人名称、投标人名称、投标文件名称和开标前不得开封”字样。15.3电子文档随投标文件正本一起包装。16．投标截止日期16.1招标人收到投标文件的时间不得迟于投标须知前附表中中规定的投标截止时间。16.2招标人对已发出的招标文件需要修改的可自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。16.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个，招标人将依法重新组织招标。17．迟交的投标文件17.1招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。18．投标文件的修改和撤回18.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。18.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第15条有关规定密封提交，并在文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。18.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。18.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。五、开标19．开标19.1至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于3个的，应停止开标，招标人应重新组织招标。

19.2开标由招标代理机构主持，应在投标截止时间的当日，并按照招标文件投标须知前附表中规定的开标时间和地点进行。19.3招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加签到。投标人的法定代表人或其委托代理人、交易员（交易员与法定代表人的委托代理人可为同一人）。开标前各投标人须随身携带企业营业执照、资质证书、法人授权委托书、法人委托人身份证、有效期内的交易员证和交易席位证等资料原件供公证处验证，否则投标文件将被拒绝。并提供以上资料的复印件一份（如因上述需供验证材料放入投标文件而开标前提供不出相应材料的，作没有随身携带处理）。19.4投标文件启封前，投标人代表应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人代表，应按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。

19.5开评标程序：先开资格审查资料，再开资信技术标，最后宣读商务报价。19.6唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标人代表姓名、投标保证金或投标保函的递交情况、投标最终报价、工期（服务期）及其它主要内容。记录人将唱标内容当即记录，在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。19.7投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。19.8如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：1)逾期送达的或者未送达到指定地点的（包括法定代表人或出席开标会议委托代理人未到或不能确认参加投标会议）。

2)投标人代表未能按时参加开标或未能出示本人有效身份证明原件的；

3)投标人的出席开标会议委托代理人未能出示有效的出席开标会议授权委托书原件的；4)投标文件未按规定要求装袋、密封和标记的。5)投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

6)投标人在投标文件中有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

7)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或投标保函的；

8)投标文件不响应招标文件实质性要求的。9)未通过资格审查的。10)投标人投标报价高于本次工程设计最高限价的。11)投标工期（以投标函上的工期为准）不符合招标文件要求的。12)法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。13)串通投标的。有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：13.1)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制的或提供咨询服务的;13.2)不同投标人使用同一人或同一单位资金缴纳投标保证金的;13.3)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的;13.4)不同投标人的投标文件出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化;13.5)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况;13.6)不同投标人的投标文件相互混装;13.7)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。19.9唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以确认。19.10金华市建设工程招标投标办公室和金华市公共资源市场化配置监督管理办公室负责监督投标文件递交、接收和开评标的全过程。六、评标20．评标委员会与评标20.1评标委员会由招标人依法组建，招标人代表3名，从金华市公共资源交易中心专家库中随机抽取的专家6名。其中技术类专家6名。由评标委员会成员推举产生组长1名，（招标人代表不得担任评标委员会组长）21．评标过程的保密性21.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及候选中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。21.2在投标文件的评审和比较、候选中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。21.3中标人确定后，评标委员会没有义务对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人没有权利向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。22．投标文件的澄清22.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。23．投标文件的初审23.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否按要求提交了投标保证金，文件盖章是否合格、有效，投标文件是否大体编排有序。23.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。凡出现重大偏差（按19.8条评审）的不再进入详评。23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。24．投标报价的算术性错误的调整24.1评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并相应调整单价；除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的单价为准，并相应调整合价。总价一经开标确认，不得更改。24.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价作为投标文件的一部分对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。24.3评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标单价、合价的调整。25．投标文件的评价和比较25.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。25.2评标的基础应是投标人提交的投标文件。25.3在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。25.4评标委员会依据本招标文件第七章载明的评标办法的规定，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，标明投标人综合得分排列顺序，推荐综合得分前三名投标人为候选中标人。25.5在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞争，其投标应作废标处理。25.6评标方法和标准综合评价法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将资信、商务报价、技术部分等赋予不同的权重，用打分的方法评定投标人综合得分。七、定标与合同授予26．定标与合同授予26.1中标人确定：（1）评标结果将在金华市公共资源交易中心网站公示3个工作日；（2）公示期间无投标人及其他利害关系人针对评标结果提出质疑或投诉的，则第一名中标候选人（拟中标人）即为中标人；（3）第一名中标候选人（拟中标人）由于质疑或投诉原因被取消中标人资格的，由第二名中标候选人顶替成为新的拟中标人（不再重新计算评标基准价及得分排名），并进行新的公示；若新拟中标人出现类似情况的依次类推。26.2所有中标候选人均被取消中标资格的，本工程将重新招标。27、招标人拒绝投标的权力27.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。28、中标通知书28.1招标人以中标通知书的形式通知中标人，并在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。29、合同协议书的签订29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件签订合同。29.2招标人的招标文件及补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均是合同的组成部分。29.3中标人如不按本投标须知第29.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将有权废除授标，投标保证金不予退还。29.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设计任务，不得将中标项目转让（转包）给他人，否则，招标人有权没收投标人的履约保证金并终止合同而不构成招标人违约。30、履约担保30.1合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第7项规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保须使用本招标文件规定的形式。30.2若中标人不能按本须知第30.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金。31．招标结束中标人与招标人签订合同协议书后即为招标结束。未中标人自接到招标结果通知书后7天内应归还借用的全部基础资料，同时办理退还投标保证金及基础资料押金的手续。投标过程中所发生的一切费用，由投标人自理，投标文件一律不退。中标人的投投标保证金及基础资料押金在合同签订后5天内无息退还。

第三章工程概况和招标内容工程概况1.1秋滨污水处理厂现有规模8万m3/d，总规模为32万m3/d，分期建设，本次扩建的二期工程的污水二级处理规模为8万m3/d,深度处理16万m3/d（含一期8万m3/d），新建粗格栅、进水泵站、细格栅、曝气沉砂池、SBR池等污水处理构筑物及絮凝沉淀池、滤池、消毒池等深度处理设施以及配套设施，新建DN1600截污总管1.6KM，DN1600出水总管0.4KM*2条。资金来源为政府投资、企业自筹、银行贷款。项目总投资约为2.931.2污水厂厂址和用地：厂址位于金华市城市西侧，江南石桥头，市工业园区范围内预留的扩建用地，本次扩建需要建设用地9.2557公顷（合138.84亩）2、招标内容2.1本次招标内容为二期工程的二级生化处理及深度处理及一期工程的部分改造项目的工程设计，包括初步设计、施工图设计。主要设计内容为污水处理工艺选择和设计、总图布置设计、电气设计、自控设计、建筑和结构设计、暖通设计、弱电系统、道路绿化设计以及相配套的消防、给排水、节能设计、工程概算等。采用的工艺以工程环境影响评价报告批复的工艺为前提，要求构建物立面及总体布置与周边环境相协调，经处理后的尾水的排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准。2.2设计任务和具体要求见“5、初步设计及施工图设计任务大纲”中详细说明。3、投标报价3.1投标报价以总价形式进行报价，投标人投标报价时须考虑以下因素：设计费(初步设计阶段、施工图阶段)；图纸资料10套（初步设计文本和施工图）；配合业主选择供应商招标工作费用；利润、管理费、税费等其他相关费用。投标人的投标报价须是完成本章“5、初步设计及施工图设计任务大纲”所规定设计人工作内容的全部。3.2投标总报价后必须附各分项报价的组成表。本次招标将对综合评分排名第二的投标人给予2万元的补偿，对综合评分排名第三的投标人给予1万元的补偿；投标人的设计方案的知识产权归招标人所有，招标人在本工程中使用或部分使用投标人方案的设计创意，不再另行付费，设计方案也不予退还。4、设计进度要求中标单位一经确定，中标人应在合同签订后45天内完成初步设计；初设文件经有关专家审查后7天内，投标人必须对初步设计文件中不合理的内容进行修改，并向招标人提交全部的正式初步设计文件及图纸，初步设计文件批复后，90天内向招标人提交全部正式的施工图设计文件。以上是招标人所要求的必须达到的时间进度，但允许投标人在上述规定时限内提出完成本工程初步设计和施工图设计分别所需的最短时间。5、初步设计及施工图设计任务大纲5.1工程服务范围二期工程的污水收集具体范围包括：金华市仙桥地块（即金东新区浙赣铁路以北区块）、城北综合开发区、金东新区一期、金东新区二期、多湖区块、市开发区南区、湖海塘、梅溪地块、市开发区生态园、仙源湖、罗店分区、迎宾大道建设控制区、浙师大区块、江北中心城区、婺城工贸区、市开发区、市工业园区首期、市工业园南区、桐溪工业区、清潭休闲旅游区等，服务的规划建设用地合计141.96km2。5.2工程规模5.2.1工程目标：本工程实施的目标是建成金华市秋滨污水处理厂5.2.1.1排放标准：经污水厂处理的出厂水，其水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级5.2.1.2受纳水体：金华江(达标水体为5.2.2设计规模5.2.2.1本次扩建的规模为：二级生化处理规模为8万m3/d，深度处理规模为16万5.2.2.2总平面设计按总规模32万m3/d进行一次规划设计，预留远期各专项设计接口。5.2.2.3原一期工程的部分改造。5.2.3污水处理工艺5.2.3.1一期工程的改造设计除应包括项目申请报告中的内容外还应包括原一期工程与二期工程各专项设计衔接，尤其是工艺管线、变配电间、鼓风机房及中控系统等。上述构筑物和系统在二期工程设计时应按32万m3/d的总规模按一座变配电间，一座鼓风机房，一个中控系统的要求进行统一规划设计，同时对一期工程进行整合设计，不应将上述构筑物和系统设计成一、二期相对独立分割的系统。5.2.3.2采用的工艺以工程项目申请报告批复或工程环境影响评价报告批复的工艺为前提。并结合各设计院及设计人员的自身实力及工程设计经验，在已批复工艺的基础上，进行工艺流程的优化、池型优化、设备选型优化、厂区布局优化等设计。5.2.3.3目前，我厂一期工程污水处理工艺TN、TP指标不能稳定达到一级A类的要求，为了满足今后更高出厂水水质标准的需要，在优化深度处理工艺时，应充分考虑论证。同时也具备在由于参数调整困难或气候条件等原因造成生化系统TN超标时的把关工艺能力。5.2.4建设内容：详见项目申请报告5.3设计内容5.3.1工程设计应包含项目申请报告设计原则及依据工艺设计电气设计自控系统及仪表设计（含一期工程的视频监控系统）建筑设计结构设计消防设计给排水设计节能设计厂区道路及景观绿化工程设计总图设计机械设备选型主要设备材料清单5.3.1)初步设计阶段编制投资概算。2)项目管理和实施计划5.4设计要求初步设计深度：初步设计文件应主要根据项目申请报告和环评批复进行编制，其深度应能达到建设部颁布《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，即满足审批、控制工程投资、编制施工图设计、主要设备定货、组织施工和生产准备的要求。施工图设计深度：施工图设计应根据批准的初步设计进行编制，其深度应能达到建设部颁布《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，即满足施工、安装、加工、工程量清单及施工预算编制的要求，并顺利通过国内程序审批（包括施工图设计文件审查）。设计采用的标准：各项工程设计应按照相应国家现行标准及国家城市污水厂现行标准设计。设计其它要求主体工程结构设计，本地区抗震设防烈度为<6度。污水厂总体设计须体现金华市生态城市特点，与周边环境相协调。5.5设计图要求１、设计图比例◆总平面图：比例1：500（报批时用）；◆工艺流程图：比例1：500；◆单项平面图：比例1：200◆其它图比例1：25-200２、图纸装订尺寸图纸统一按封面尺寸297×420mm（A3）装订（图纸无需缩小，按封面尺寸折叠装订）。３、图标尺寸图标放置在图的右下角，其底边与图的底线相重合，图标尺寸为40×120mm。5.6概算5.6.1编制依据浙江省建筑工程概算定额（2010）；浙江省安装工程概算定额（2010）；浙江省工程建设其它费用定额（2010）；浙江省造价信息、金华市造价信息；5.6.2有关要求国内设备价格参照《全国机电设备价格汇编》及部分生产厂家产品价格；进口设备价格参照我国其它类似污水厂工程项目的合同价和有关公司的报价，并按本工程的规模和能力进行适当调整估算到岸价（CIF）。工程其它费用按照国家及省、市发布的有关文件规定计算方法和费率取费。工程投资概算表体现出单位工程的指标。5.7招标人提供的资料金华市秋滨污水处理厂二期工程项目申请报告（电子文档）；以上基础资料随招标文件一起提供，这些资料仅供投标人编制投标文件时参考，不足部分由设计单位自行调查、咨询、收集和分析研究解决。5.8设计方应提供的成果资料工程初步设计：包括设计说明书、图纸、主要工程数量、主要材料设备数量及工程概算。对采用新工艺、新技术、新材料、新结构、引进国外新技术、新设备或采用国内科研新成果时，应在设计说明书有关章节加以详细说明。工程施工图设计：包括说明书、设计图纸、工程数量、设备材料表。所有设计文件资料均提交10份中文印刷版。所有中文设计成果资料均应提供光盘二套。

第四章合同主要条款建设工程设计合同工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人____________________设计人__________________

发包人经公开招标确定设计人承担金华市秋滨污水处理厂二期工程方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的设计中标文件；2.2发包人提交的基础资料；2.3设计人采用的主要技术标准是：第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断；3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4招标文件3.5投标文件第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（详见招标文件）第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间（详见招标文件）第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间（详见招标文件）第七条费用7.1本工程合同总额为（大写）人民币，包括初步设计阶段、施工图阶段的设计费、初步设计评估审查费、图纸资料费及现场技术服务费等。7.2在本招标文件规定的设计范围内，设计费包干使用，不再调整。7.3工程建设期间如遇设计范围调整，超出部分设计内容的设计费按投标设计费率进行相应调整。（设计费率=投标总价/经批准的概算计费基数）第八条支付方式8.1中标单位提交履约保证金后，发包人将在合同生效后15天（日历天）内支付合同总价的20％作为预付款(合同结算时抵扣设计费)。8.2初步设计批复后支付至合同总价的50％，施工图审定后支付到应付合同总价的80％，工程试运行后支付到应付合同总价的95％，待试运行满一年后无设计技术问题后付清。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天（日历天）以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天（日历天）以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款，合同签定时间即为设计人设计开工的标志。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。9.1.6发包人由于工程建设进度的需要，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。费用设计方自理。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准等进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。设计文件除按招标文件有关规定的份数提交外，还应提交2份完整的电子文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2所设计的工程合理使用年限为50年。9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付应承担的赔偿金。9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天（日历天），应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款，并赔偿由此引起的损失。9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加中间验收、竣工验收，相应费用由设计单位自理。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。9.2.7设计负责人每月必须到施工现场服务不少于2次，以便及时处理有关设计问题。如发包人通知各专业设计人员到现场服务，设计人员必须在48小时内到达现场。如果设计方违反本条款规定，发包人有权对其进行处罚，处罚按设计负责人5000元/次，专业设计人员2000元/次标准执行。9.2.8本工程设计不得分包和转包，未经发包人同意，不得擅自变更主要设计人员。9.2.9发包人对设计人所设计的设备参数有疑议，设计人必须尊重发包人的建议，并重新选型。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条争议解决办法本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提交有关仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉解决，司法管辖权属金华市司法部门。第十二条合同生效及其它12.1发包人根据施工要求通知设计人派设计代表长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束及工程验收合格为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6本合同经双方签字盖章即生效，共一式八份，发包人四份，设计人四份。12.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省或市级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：(盖章)设计人名称：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)授权代表或被授权人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：

第五章投标文件格式格式1投标函致：我方全面阅读和研究了金华市秋滨污水处理厂二期工程设计招标文件和招标补充文件（如有），已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标书向你方发包的金华市秋滨污水处理厂二期工程设计的全部内容进行投标。投标总报价为(大写)（附投标报价汇总表）。负责本工程拟任项目负责人是，身份证号码。完成初步设计时间日历天，完成施工图设计时间日历天。我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起______天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与业主签订设计合同，并按规定递交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。注：投标总报价包括为完成本工程服务内容可能发生的所有费用。投标单位：（盖章）法定代表人：（盖章）联系人：联系地址：电话：邮编：开户银行：银行帐号：日期：年月日格式2出席开标会议授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（同志），身份证号码为我公司的法定代表人授权委托代理人，出席“金华市秋滨污水处理厂二期工程设计”投标开标会，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：投标人：（盖章）法定代表人：（盖章）授权委托日期：年月日中国民航浙江省管理局售票大楼配电设备招标文件PAGE14浙江省工程设备招标中心标书编号ZCMTC-99-045浙江省建设工程设备招标有限公司格式3法定代表人身份证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人特此证明。投标人：（盖章）日期：年月日格式4投标报价汇总表序号分项内容报价1初步设计、施工图设计文件编制费2投标文件技术部分编写费3现场技术咨询服务费总报价（大写）：投标人：（盖章）PAGE格式5业绩表用户名地址、联系电话设计时间投资金额注：开标时请随身携带设计合同原件备查及复印件。格式6本项目主要设计人员一览表项目职别姓名专业学历性别年龄职称职务从事同类设计时间主要业绩注：①提供设计人员相关证书及主要业绩证明材料（复印件），原件备查。②总设及各专业人员配备均需列明第六章评标办法根据《中华人民