




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
《监理工程师》职业考试题库
一,单选题(共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)
1、设计施工总承包合同模式下,一般其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前【答案】BCJ1C7V8U4O3K10A5HY7A5O3Y5C2E4C10ZE9T7X2W2Q6K4K22、保险决策主要表现在()。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人【答案】ACW3N9U8C7D5I7N8HB2L7B3W4I2O6U5ZD1V8O7C1W10U8T63、下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书【答案】DCU6Q6Z2C7K4J6P2HZ6T9C10C3G2V7R4ZH10P6Z4F1C7F9I74、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日。
A.14
B.21
C.28
D.30【答案】ACG1N8N5C3F6D7P8HL7K7N2L3Q3X9N3ZM6R10C5G2T2F4P25、()在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
A.监理人员
B.被授权的监理人员
C.工程师
D.被授权的工程师【答案】BCJ9A2M1K9M2B3C6HD9Z7H5B7S3X10M2ZX7J9H3H7X4A5O46、根据美国AIA标准合同文本,CM合同与雇主订立合同的当事人是()
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商【答案】CCQ3X8B3H9S10H10Q7HJ3N7I8P2G10G3I9ZL1V5U10V4Z6B3V67、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的,优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】DCB1D6M8D2J9O4H2HP1M10D2H9A5W8N4ZV10O4A2E4K7D3D28、资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法【答案】ACX3S10Q5G1H7S2T1HC7J10V4G3T3G6X10ZM7P7W10T5F5T8X29、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】BCG5I1M7W2L2C10N2HV7G2C10B2I2B1A5ZU9Y9F10O10O3M1Z610、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作仍需要经发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】DCI3C7L9F8J7I3Y10HN4S8B7N2P8Z6L10ZY8E7U3W1W8F5P311、根据FIDIC《施工合同条件》,关于合同工期的说法,正确的是()
A.合同协议书内注明的施工期限
B.招标文件中要求的施工期限,加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
C.中标通知书内写明接受的投标工期,加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
D.合同协议书内注明的施工期限,加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【答案】DCM4O9J9N1D4M6P6HT8M7A4F2F6N8F10ZE7G6D1S6F6F9R412、承包人暂停施工()天后,发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.15
D.28【答案】DCL8T1C8S6P9D5N8HV8U6R1I10O9K10P7ZH6J1N10K7E9A2D513、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。【相关知识点新教材已删除】
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】DCD10C4F3L7U2O6O5HL5B3U10D1P10Q5O3ZS10W6L10X6T5G2O614、(2014年真题)根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人【答案】CCW6U7L7D3V7O5N6HS1L8J3C10A5B2X3ZT6A10E5J7Q6X2P415、根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械、车辆【答案】DCF6H9A8M5O8A6M3HD1C3P4K4L8U2P6ZT3E8S10Q3W1V7V416、设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期【答案】ACK9A9T2I1K6Y1W3HP6A2J9T4E5V4G6ZD9C5W8V1B6Q5P917、下列关于中标通知书的说法,错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选【答案】DCY8C9P8E3D1A7R7HB7E9F3T6Z10S9S5ZS4Q8Z9H10Z7T6C518、根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人文件中最主要的文件是()。
A.设计文件
B.施工组织设计
C.价格清单
D.承包人建议书【答案】ACD2Y1L8C5V3D1E9HT3H5Y2Z3J7V8S4ZX1E2G9M2G1J4E419、保证法律关系至少必须有()方参加。
A.两
B.三
C.四
D.五【答案】BCI5D10F6X10O9M1J5HB5Y10V1Y8L6E4F1ZT5K7M5Y4E3E4K820、甲向乙借款到期未还,经乙多次催款仍未还款,乙无奈之下,趁甲不备之际将甲的电脑取出,声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是()。
A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置
B.甲乙并未订立留置合同,所以乙不能行使留置权
C.甲未能履行到期债务,所以乙可以行使留置权占有电脑
D.乙并未以合法的方式占有电脑,所以乙不能对电脑行使留置权【答案】DCN2J8C7L4Z7T10Y2HD9M2G1T8J1O1D1ZM6D3E5L2A5J5V821、()以后承包人就失去索赔的权利。
A.工程颁发接收证书
B.竣工结算
C.颁发缺陷责任终止证书
D.颁发结清证书【答案】DCU2I4H6N2K1V9V9HF7G5F3P8T10P7D1ZW1U7Y6K8M6S7C122、根据《标准设计施工总承包合同》,对于发包人要求中的错误,正确的处理方式是在订立合同时()。
A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B.将无条件补偿条款写入专用条款
C.将有条件补偿条款写入专用条款
D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】ACA2L5J10G5Q10U8G3HQ1B3L4E10S3H4P9ZT3O3B4F1H7A7Y723、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中,正确的说法是()
A.甲某的行为属无权代理,该合同无效
B.甲某的行为属表见代理,该合同有效
C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任【答案】CCY6Z7T10Y5T1H1Y9HF4C4F9E2X9E10V10ZU3Z6O10W9I8U8W224、关于工程设计招标评标原则的表述中,不正确的是()。
A.评标时过分追求投标价的高低
B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性
C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性
D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】ACV1R5P1S7Q10N9W4HT10R6M8P8A5T6N9ZR3F5A5I4L9P4G125、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准,计划不能实施【答案】DCT2C10R10V5J8A3A9HH4P2D8A8E6P3H4ZC4B2C3K2O5E4O826、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】DCK8R6C4G10L10M10W10HM4C5R10Q3S2K10D7ZO2B7M5U4M3U3W227、WHO认为儿童血清视黄醇低于()μmol/L为缺乏。
A.0.35
B.0.70
C.1.05
D.3.15【答案】BCG2P6L4I9O5O6W6HP3C9N3S6D5O8U1ZQ9W9H2D2S2Z1F828、勘察服务完成之前,由于不可抗力造成合同解除,则定金()
A.不予退还
B.全部退还
C.双倍退还
D.减半退还【答案】ACO7B1L4J6C2M2P5HU1M1T4Y4F7S5N4ZJ6S7G10R9T7L4I829、根据《标准材料采购招标文件》相关规定,招标条件应写明()。
A.建设地点
B.招标条件
C.建设工期
D.本次招标采购材料的名称【答案】DCD10C3D9L4F4O10L2HM3L7H6N5Q2O9Q9ZQ2J10F9X3H6M10L130、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】DCX3Q10W5N3O7C10Q6HU5M4T10K9F10Y8V4ZN2A8L7O8F9J1A731、儿童是对碘缺乏敏感的人群,除必需使用含碘强化盐外,还建议经常安排()。
A.海产品
B.淡水鱼
C.奶类
D.豆类【答案】ACF5M8W5U8P8N10T2HT4P5V9E10R2B7Z2ZS1N7E5M3B7X7G632、一份施工合同采用了英国NEC合同文本,其中的主要选项条款为选项E,则下列()论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销,按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入
D.该合同的乙方,可与若干施工分包商订立分包合同,确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】CCS6X1W9Z8S7V9C8HU1F10T7E6M3H1D1ZO5I6L8V6Z9J5U633、以下说法符合安全运动条件的是()。
A.遵守自己的步调
B.超过负荷身体会崩溃
C.注意体重负荷
D.以上都是【答案】DCS9M1J9Q9L6V2X5HF4A1N4B5L4U9A5ZU7D8W1R8D4A3V634、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人文件中最重要的是()。
A.承包人建议
B.发包人要求
C.工程进度计划
D.设计文件【答案】DCC7S5R9A6S2L9W2HM2G5E6A9J7H4N3ZO5F6H2C7N8R8C935、某施工项目招标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元,评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元,评标价为3100万元。采用最低投标价法评标,则中标单位和中标价格分别为()。
A.甲,3100万元
B.甲,3090万元
C.乙,2930万元
D.乙,3100万元【答案】ACC1Y7L6B4V1B6M5HH10H4O4G10A4B9B4ZM8V7G8I7D4I5T936、下列对承包人违约的处理,正确的是()。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时,发包人可向承包人发出整改通知
B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时,监理人可通知承包人立即解除合同
C.发生承包人违反合同规定的情况时,监理人应向承包人发出整改通知
D.发生承包人违反合同规定的情况时,发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】CCX6M10D1W7D10K7H8HV5Z10N6W2I2H6G5ZV10O5E6U3A7D1X337、建设工程勘察合同履行管理中,关于监理人的说法错误的是()
A.未经发包人批准,监理人无权修改合同
B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理
C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息,应在通用合同条款中指明
D.如果委托监理,则监理人享有合同约定的权力,其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】CCR5S3Q3P2N8O1V10HT8Q8V2H3X4K2Z8ZI7T8N4E8L9X9S538、某施工项目采用评标价法评标,评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人,合同价为7040万元
B.甲投标人,合同价为7080万元
C.乙投标人,合同价为7050万元
D.乙投标人,合同价为7060万元【答案】BCI1L3J5U1O4K4E6HY10Z10J4U6D8S4H10ZZ3G7E9Y7V9I2C239、下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()
A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任
C.订立合同时,当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负
D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任【答案】DCQ3O3G10E4L3X3W7HB1O1H9P3O1X7J1ZF3M4H10J4H1Q3N440、(2021年真题)根据《标准材料采购招标文件》,合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约【答案】ACV8N4E4E6M9L9C3HO6Y9U9H4H5Y9I4ZM2I2T3X8F1S7A341、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】BCY8C10U4T5U2D4K1HT10L6D1B9C8O5T7ZM8I1M4K8H8I4S642、根据《标准施工合同》,发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后()天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56【答案】ACJ9Q3T10A6Q6K6L7HC4E6I10C4X1L8U10ZC5Q2I6E3O4Q5X343、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是()。
A.发包人应办理证件和批件
B.发包人应支付合同价款
C.发包人应依法纳税
D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】CCP2L4U3G10D5L6A8HV6W1C1X1G3R2W7ZG4H4O7J9D6Q4N744、根据《标准施工合同》,关于监理人指示的说法,错误的是()。
A.发布指示前与当事人双方协商,尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCK3P1Q1P1F10A3N10HD3Y6W8Q6Q2P8T5ZJ5T9P7T10O10G3B645、《简明标准施工招标文件》中,依法必须进行招标的工程建设项目,工期不超过()个月。
A.3
B.6
C.9
D.12【答案】DCE3E3W8J6X7O4B1HI10X9D1N4M5Q3F8ZH4F2T10F5P5W5F746、根据九部委发布的《标准设计合同》,设计费用的支付说法正确的是()。
A.设计费用只能采用定金支付,不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时,定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】DCE3Q5U10E2U2K7Y1HQ7W3V10J2K1U1P6ZO4R5L1A10T1O2Y147、如发生了导致承包人增加开支的事件,但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况,则()。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】CCG2N1D9S6D2M6T9HR5L4G9N8Z10N7D4ZW10L6M9Y8G3C4B748、建筑材料采购合同履行中,采购方变更到货地点,未在合同规定的时限内及时通知供货商,导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】BCN8S9T4O10Z4D4B10HF2H7A2Y4B5E5U9ZW5L7W1N7C8K7M549、设计施工总承包合同摸式下,总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人:
A.发包人;姓名及其授权范围
B.发包人;职能分工及监理权限
C.总监理工程师;姓名及其授权范围
D.总监理工程师;职能分工及监理权限【答案】CCI8G10Z6X6K9Y8B9HI7A8E4E6B10B5T6ZF5O8K7Z9J6J1A850、合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质【答案】CCF4L5R7H3C6V4M2HS8B4M8W4X7W6G1ZX6O4U5P3W3U3B651、发包人要求向承包人提前接货的物资,承包人不得拒绝,()应承担承包人由此增加的保管费用。
A.发包人
B.承包人
C.供货商
D.监理人【答案】ACQ9K6O4W3Q7X4G1HH3N6A9J5E6U10F1ZT4X8X6K10I1G7M452、监理公司取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】CCD5A8F6A4N1U5N6HC4S8P5B5G2E8F6ZM6G4R2K4P4G2S653、按照招标投标法实施条例的规定,投标保证金有效期与投标有效期一致,金额不得超过招标项目估算价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%【答案】BCO6F8Y3Y2T9I2W1HB4S9W7A8E7H1L1ZF4W1I8V9S3X5G354、以下有关材料招标文件要求的说法,不正确的是()。
A.招标文件中的实质性要求和条件,不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝
B.非实质性要求和条件,应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进行调整的方法
C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包
D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】DCE10B5D7M4T10D7F3HV7G1V10K6O3L3O9ZI1S8E8M5R3M6Z255、投标保证的有效期至()。
A.开标
B.定标
C.发出中标通知书
D.由招标文件确定【答案】DCH6U6X10G1N10X2B10HN7V7V2C1W4Y4P2ZO3I4A2Q7K5W7B456、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】BCP6N9Q1I5E3F8X1HE2B8S4H6L1L6H9ZH5J8J9I7I2F3W157、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。
A.3
B.7
C.14
D.28【答案】BCN10J10S7Z1V3W6J7HL8I2W6M2C2R10L9ZG8Y2M1D7I10J3I458、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定【答案】CCG2I7I4D8F8S3K1HB7C4O3I4V1B2R2ZK4R9Y5X8Z7L7P759、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。
A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起,至缺陷责任期满止
B.均采用无条件担保方式
C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】ACG10N4E1T8D9Z6O5HP9L5M4K7Y5A7H2ZK6Y2T6O6F3C7Y560、通用条款中,发包人计日工方式支付的款项属于()内支出项目。
A.总金额
B.部分金额
C.暂列金额
D.暂时金额【答案】CCP3F7H8L10T8T10D1HS8G10Q3B4B4G9F1ZX7Z8U8A1S10B3Y961、(2018年真题)根据《设计施工总承包合同》,对于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】DCH4K3L8O2S1J2T2HI9H6I2R8I1G1K4ZP2G8I6M5Q4Y2G562、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是()。
A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目,既可以采用公开招标也可以采用邀请招标
B.与邀请招标相比,公开招标的投标竞争激烈程度较高
C.邀请招标不必公开发布招标信息,只向邀请对象发出投标邀请书,所以不具备竞争性
D.当项目技术复杂.有特殊要求时,可以采用邀请招标【答案】BCF4Y3I7A6J10F1O8HF7H3Z10V2J1R1R8ZA5K7C5B5I3E6K163、业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报装运港船上交货价的,国外供货方在投标时应报()价。
A.FO
B.CIF
C.FCA
D.CIP【答案】ACA3B7O2G6B8I10H10HE5V10U10O4D5C8M3ZN8J1I9L2Z2Z10S464、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表【答案】ACL8X3E4W8P9Y5G10HI10Y5I7N9L6O9Y9ZB1A9P4N8O8I8G465、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示,则应视为()
A.需等待发包人批准
B.工程师已拒绝索赔要求
C.承包人的索赔要求已成立
D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】CCT8H1Z5J4I3D9I4HS2V6D5R7P10G6B2ZP2J6T7I1P8Y7E566、根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28【答案】DCS5U2X7K3C7F7A7HC4S2E2E1U5Z3O7ZP4Q5J5S6K2R5I767、根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()。
A.7
B.14
C.28
D.30【答案】CCE7B8B5D2J6E1B7HT2O1X7P3G2F5C6ZE3Q4N2Z5U10C6V868、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】DCB1W2E1H9Q9N2T6HT6W8C7Y1A9J4R6ZL6G3R9N6I3E2X369、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示,则应视为()
A.需等待发包人批准
B.工程师已拒绝索赔要求
C.承包人的索赔要求已成立
D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】CCI3O8F8P10T4U3H6HO4F10E10Z3P4N1I5ZS9H2K10V10F1E7O470、在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()。【2021版知识点修改】
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效【答案】ACN8V1V1Q3J3N8V10HE6E8U9P9M7X6D4ZE5D5R1V4Q9A3P871、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本【答案】BCR6C5Q4Y1S8C6Y8HY5K6D5X10G7C2E4ZS8S2V2L6O3P3U372、(2020年真题)建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期不易把控
C.设计和施工责任划分不清
D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCT9D4O1I7M8V6N9HL5T8W9S8H1E4N10ZK7Q8G10F7H6M1L373、“不利气候条件”对施工的影响属于()应承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.保险人【答案】BCB1N5C10B8X10L8I2HT5T2H8M10J4B1R7ZT8X7C1D1W6N3X874、下列关于学校营养配餐原则的叙述,正确的是()。
A.如果仅提供午餐,则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%
B.保证营养平衡,膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量
C.食物搭配要合理
D.各营养素的比例要适宜
E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】BCB7W10R8P3A6U4I8HZ2O4W3O8W6F3E5ZL8R7C6O5G10E7D575、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更,由于原设计人不具备相应的设计资质,发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则()
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACH10P2U7X3G3K9F10HW6M2Y2G6C4M4D3ZS9P8U3S4L7Q6N676、施工合同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人()
A.无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权
C.可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿
D.可以留置该工程【答案】CCD5P7B10H8G8H9M6HV9M2J7E7A2D6K4ZT10B8W9F1X1Q10P477、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,不正确的是()。
A.工程师与承包人共同检验
B.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验
C.工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽
D.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】CCJ10G6G9P1U10L10D7HU6P2C2U6J9V10U4ZC5A2F2L1X5A6P278、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有【答案】BCZ9F3S1N8E10A3I10HJ8A2G9U9Z2V7L8ZI2V5I4F5N9K10D1079、根据《标准施工合同》,发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内,将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.28
D.56【答案】CCD1B2F9L9H4Q4G1HY8U10O3A8L7R3R4ZA1X9Q10E8U5A6W680、对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量【答案】ACP1W4B2E7H7X1V3HX10R9I2J4C6K4G6ZT3P10C10R2K10J7Z1081、施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果,无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】DCA2J3I7K8Z2S5S9HY5D1Z5J2T10V9I5ZD2Z8L8L2Y1C8K282、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在9月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在9月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在9月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在9月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任【答案】BCY8B7N1E6Z6P1L2HY6I5S7P10O8S6R8ZP5E7P9L10K8P1M783、建设工程采用设计施工总承包模式时,对于发包人同意的分包工作,承包人的正确做法是()。
A.只向监理人提交分包合同副本
B.只向发包人提交分包合同副本
C.应向发包人和监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】CCD3T5B8Z8A4F9F6HA4Q6Y1Q2D3A2K8ZP2Y6A10K5C9V1H684、当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书【答案】BCE1B7A8W4T7W7U1HD1D8O9V8X8B2T8ZV5F9M5I9H5O6S885、关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金【答案】BCH1I3O8E10D8P4L7HQ9P10T4T4Q7P3P10ZU4U3W4G9U8L4Q886、根据九部委的勘察合同的规定,承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是()。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位【答案】BCN2V5Q1K6N1F9J8HN10T8F7B10W10R6N3ZC10X9D5N4K6U1K287、根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的,工程师有权选择处理方法。下列处理方法中,错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】DCO10V6K8Q2L1R2P4HI8L2K10S1X2A10I5ZG4T4Q10P4Q1C6D688、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权【答案】DCK2Q9H4C10C6P2Z1HO4Y10M9D7Z2S2D5ZT1K3I2Q9R4T2Y889、收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,则下列行为中错误的是()。
A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验
B.承包人将记录送交监理人后可继续施工
C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D.监理人应签字确认【答案】CCJ10S6F4X4X1E10J9HI4G9S4Z2D10R2Q6ZC3A10L10G4C4Y1U590、关于合同变更,说法正确的是()。
A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准,需要征求承包人意见
B.增加承包范围外的某项新增工作,监理人无需征求承包人意见
C.承包人收到监理人的变更意向书后,如果同意实施变更,则向监理人提出书面变更建议
D.监理人审查承包人变更实施方案,认可实施方案,应及时发出变更指示【答案】CCS1H10W1Q8G5V4W6HR5U2X3L9J2Y4B8ZL7H7E7K10K2V7Q291、(2020年真题)下列合同计价方式中,在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金【答案】ACO7Z8S10U5H7Z3G10HM5X1B2D2F6E8R7ZY6M5E3V7U6B2G192、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为()
A.10月10日
B.10月13日
C.10月20日
D.10月30日【答案】ACE6V6A3Y5G5C7C6HJ2T10R10K5M1Y4F4ZH2R8Y9R5S3N8Z193、根据英国工程施工(ECC)条件,属于ECC核心条款的是()。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷【答案】DCW6J9O7R4C2S3G6HY7C7Z7A3T9M7L3ZA6A7O10F5C1O1S394、(2015年真题)根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用【答案】ACY10K9Y3K8K3C3L5HX4F3P2V6Q4W9H4ZG7C4D2M4E1E9B1095、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人负责采购的材料,使用前需要进行试验。关于检验责任的说法,正确的是()
A.发包人负责检验,费用由发包人承担
B.承包人负责检验,费用由发包人承担
C.发包人负责检验,费用由承包人承担
D.承包人负责检验,费用由承包人承担【答案】BCH10T6T7Y2Y7E3J9HG10J2W7C2G5Q3V2ZM6H2X5U4S6X5E296、建设工程勘察合同管理中,勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28【答案】BCY7U1X3K6N7Q3D1HK10Z6K9V4A9J3H5ZJ1P2P3G7H6M4A1097、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期,但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过()年。
A.1
B.2
C.3
D.5【答案】BCT9I7O3J3Y7T10M10HZ1Z5M1D1W2F9T2ZN3X3X2Z2O2K6W798、某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由()
A.发包人负责,并承担检验费用
B.发包人负责,检验费用由承包人承担
C.承包人负责,并承担检验费用
D.承包人负责,检验费用由发包人承担【答案】DCU3J3U8K6H6G8K3HU6N4K8N1P3V5A6ZB1V7L1C6T3O8S399、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是()。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减,日拖期赔偿额不折减【答案】CCA5W4X6L7I9L2Z10HD10R2E4Z1S6W9Q4ZO6B4C6N8D4H9J3100、根据《标准设备采购合同》,对于专用合同条款约定的超大超重件,卖方应在包装箱两侧标注()。
A.此端朝上,请勿倒置
B.重心、起吊点
C.尺寸,重量
D.危险标识【答案】BCS1V5A10K9K1E9M2HU10H10W7W3Q8F8J6ZY2J7L10W2J7C7O6101、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于变更意向书及变更指示发出主体的说法,正确的是()。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出【答案】BCV8W8H3R4C3T5S2HF4O10V5F2Y7E2P9ZN3I4L6K4Z10Z1G5102、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人办理保险的情况下,如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,或未能使保险持续有效时,()可代为办理,所需费用由()承担。
A.发包人,发包人
B.发包人,承包人
C.监理人,发包人
D.监理人,承包人【答案】BCI1S10V8Y4R2E7D6HQ6G5C8I4P5F1T3ZE1A2T5W8J10O8D10103、按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是()。
A.工程验收通过
B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续
D.发包人支付了竣工结算款【答案】CCL6R4T9X9Y10D6L7HE8D10R10V3D9I10L5ZB1E5C7S6A8G7A7104、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时,下列构造措施错误的是()
A.保温板采用胶黏剂进行粘贴
B.保温板采用锚栓进行辅助加固
C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝
D.保温板用于高层时应设置托架【答案】ACS8V8F6L1L10D10X1HG10J3M7A5U5X3W10ZA3C8D10E10G4Y4D3105、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中,不属于对监理人有约束力的是()。
A.监理委托函
B.工程变更申请书
C.监理合同专用条件
D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】BCL9H4Z9L8I3E7M1HE1I10L7F9B4L10Z8ZS10S9C1L9O4O7W5106、下列勘察合同文件中,解释顺序最为优先的是()。
A.勘察合同通用条款
B.投标函
C.勘察合同专用条款
D.发包人要求【答案】BCE4R6Z1P9M2K3H7HD1V5R6A5C9N8Q8ZX8H9Q3L9J2Q3E4107、项目建设完工后,施工企业已经提交竣工验收报告,但建设单位未按预期组织竣工验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,该项目的竣工日期()。
A.相应顺延
B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C.以合同约定计划竣工日期为准
D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】BCA4W3R5N7S4Q10N7HQ6S10P10W7G6G6G7ZO2S4J3L2X3N2G4108、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中,视为()已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人【答案】BCJ8D1M4U3W4V4O5HZ10H5Y6U8Q9J6K6ZO3L5Q5H8D7D1N3109、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是().
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】ACL2W7G1M5U10Z9Z7HD4O2E4W1A3U8J9ZA1H1C10X5C4R2O2110、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是()。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时,允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款,可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时,合同无效【答案】BCB1O5Q10X6D7T9H5HY5Z5L4A2G10L10D10ZK7Y4P4K9Y5B7E4111、在设计施工总承包合同中,关于缺陷责任期管理,下列说法不正确的是()。
A.承包人承担修复工程缺陷的义务,费用和工期由责任方负责
B.由于承包人原因造成某项缺陷修复,相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年
C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行
D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,但不包括合理利润【答案】DCE8U4D1Y4V4F9X8HG1E1A6O3O5N1V5ZR5X10V6S7B6N5Z3112、在进行选择保险人决策时,一般至少应当考虑()这三项因素。
A.安全.服务.成本
B.安全.风险.成本
C.风险.服务.成本
D.安全.服务.费用【答案】ACJ4T1K5L5G2M6E8HU2J10P7A5W3G1L7ZW9U8X6W6R9D1I10113、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCI1S5J2O10D2Y3R10HT6S10E6G8Z6G2V9ZB7Z10F8D3X8T6S5114、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().
A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】ACF7E2Y9R5S1S2U2HE3C8J3V6K1W1R10ZH3S10T10P6O9D7X1115、根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。【相关知识点新教材已删除】
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理【答案】ACA4U7R6X2O2R6N7HN4F6C9P2A7R5F3ZG8Z8P5Q2W9G2Z6116、永久工程的大型设备一般情况下由()采购。
A.供货人
B.承包人
C.监理人
D.发包人【答案】DCY1P9M6U1F6Q10P8HO1A4J9D1E8R8N2ZX4X2M6W9O4O8J10117、保证合同权利和义务公平合理,不存在对合同条款的重大误解,不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的()内容。
A.合理性、可行性评审
B.合法性、合规性评审
C.合同风险评估
D.合同严密性、完整性评审【答案】ACY6W4L8J2M9F6A5HF4E8X6A6B7Z8W3ZP10Y3L3T2C5X5V1118、(2021年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准【答案】CCR4S4Z10M3B10E2S6HA3N10Q2H8I9P7J7ZE4Q4P8T10C5E7B8119、限制民事行为能力人实施()民事法律行为时,应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的【答案】CCI4T8J5C6N8O7Y3HQ3O2K5P7G7V10C1ZQ2J5V9L8Z5Z5U3120、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时,做法不正确的是()。
A.投标人的投标价格超出最髙投标限价,其投标被否决
B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决
C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值,其投标被否决
D.综合评价值相同的,依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序,根据其评价值高低进行排序【答案】CCJ3Y7K10B4O7I1T5HI2M10I6Y4E8F5T9ZL5Y4U8Z7Z1R6A4121、某工程项目,承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日【答案】ACG1B4U4W10Y8N8U4HV2Y8G4I3N5O10Q10ZX8U2M9R2Z10I4A8122、在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任时,代理人承担连带责任的基础是()。
A.代理人没有证据证明该代理行为无效
B.被代理人无法承担责任
C.该行为不属于代理人的个人行为
D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的【答案】BCU10O1I8U1J10P4C5HH8I3P4W4V6T4O7ZB3Z4K1W1J1V5V2123、某企业甲产品的实际产量为1000件,实际耗用材料4000千克,该材料的实际单价为每千克100元;每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元,材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是()。
A.200000元不利差异
B.200000元有利差异
C.50000元有利差异
D.50000元不利差异【答案】CCM2T9S9S7N4O8P7HT10C6M5Q6Q10T10I3ZK7Z4S9Q6W9Z4U10124、关于透水地面的做法,错误的是()
A.采用透水性地面砖
B.采用透水性混凝土块状面层
C.采用灰土夯实垫层
D.采用砂石级配垫层【答案】CCQ8H4R5D1W1Y4N7HI6L8F6B2F2X1B10ZY6I8N7B9W1J3W6125、按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】DCV4H4B7Y4L3T3P5HC10U2N6Q8W2Q4M7ZT10S10O8G4X6H4C9126、依据《建设工程设计招标投标管理办法》,关于建筑工程设计可以不进行招标的做法,错误的是()。
A.采用不可替代的专利或者专有技术的
B.建设单位承诺能够自行设计的
C.对建筑艺术造型有特殊要求,并经有关主管部门批准的
D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造,需要由原设计单位设计,否则影响功能配套要求的【答案】BCE3I8K9S1X3T8U8HO9P6E6O2V5I1D1ZJ6S5E4C3V9O3R3127、下列有关确定变更价款的做法,不正确的有()。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格
B.工程量清单中有适用于变更工作的单价,按照该单价计算变更价款
C.工程量清单中无适用于变更工作的单价,按照类似工作的单价计算变更价款
D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价,由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】CCD5C3O9S1I8N8P4HB6C4I2N5O10L2T1ZY10V5H2G9J7G1I1128、材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间【答案】DCW10Q6F8Y8U8W8G7HD10T5B7N3U4K1R1ZQ6S10W7X2Q6L9B2129、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为()。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理【答案】DCB3T2H3V9I2A7Z10HQ1L2C2J8P2J1U5ZU6L5M9I1J10T2H9130、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】CCA2Q5N8B9M4S9G10HC9M9P3G1T7C1D3ZG3L4S2J3N7J10C9131、根据《标准施工合同》,关于监理人指示的说法,错误的是()。
A.发布指示前与当事人双方协商,尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCV4G7J7R5M6E7M1HJ7Y4J1S3B4H8D8ZM2D2K10X2L5Q9P2132、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】CCZ8D3S8F7S5K8U10HO6U1D1L10Q5W8F10ZY4Z9T5H10Z7H9Q6133、履约保证的有效期限从()起,一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期【答案】ACH3H3Z9S6H6S5J8HP2M10W2L9P8D4B8ZP5V7O7D8M10D1X10134、根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30【答案】ACM6R7M5C3T8G1L6HB7G1H9W3P9O7K3ZD2M2C5A4X2M4E4135、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示,由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场,申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为()
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日【答案】ACB5N5M2A9P9T6B10HU1K5O10C4M6E8A9ZT2H3A10V4C10C1R1136、(2020年真题)招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2
B.5
C.10
D.15【答案】DCK3G5U5J9L2F9C6HA1T5S2K1C6K5H7ZI7Z3Z3R1Z3M9G9137、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审,其中初步评审不包括()。
A.价格调整评审
B.形式评审
C.资格评审
D.响应性评审【答案】ACL10M5C1D2P2R1O8HH6R2Y1Y5G5J6H2ZB9U1I9S7P10U4C6138、建设工程勘察合同管理中,勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28【答案】BCO8H5U7D10S1W1P7HQ1M1B10G5R3J8T2ZK10G9N2S8O10N1Y8139、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法【答案】CCN9I2C5E8N4X7A3HN10X5I6L7N1V2V9ZQ7J9X7A6T10T3I4140、设备采购合同生效后,买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后,向卖方支付签约合同价的()作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%【答案】BCR8V10U6I10W2K2D10HH6Q8M3D4M9H5V8ZE1W8Q10D3V5S4D8141、勘察设计招投标中,招标文件要求投标人提交投标保证金,保证金数额是()。
A.勘察设计估算费用的3%
B.勘察设计估算费用的2%
C.不超过10万元人民币
D.勘察设计估算费用的2%,且不超过10万元人民币【答案】DCG6B10I10Y2P1R7P9HJ3E8C10C4E9N3R9ZJ9B4J9U3R9Z3E2142、某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。【相关知识点新教材已删除】
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法【答案】BCD3B2V9M8J8L1D8HX5Z6B3E2I10E6W9ZJ9S7N7I8H2F4G8143、设计施工总承包合同中,关于承包人说法错误的是()。
A.承包人是总承包合同的另一当事人
B.总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体
C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系
D.未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成【答案】CCT8P3N10R8E4T2W3HY10E3R3G3O3H8R1ZJ9U9E10G6E3Y6L2144、建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACV2L8E3J6F7I2K6HQ2S3X4E4Y5U9L7ZJ1Z4K9S6M8R1O10145、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】CCF8W8W6P10N7U3I4HE10K9F10E3G10Y7T7ZZ9Y7E2X7P9Y6O2146、同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿()。
A.抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿
B.登记顺序相同的,按照债权比例清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
D.抵押权都未登记的,按照合同订立先后清偿【答案】DCY1H4V6H3D6L3L7HT10H2G2G9V10Y7C2ZL3B8J8J3D6R6S7147、根据《标准施工合同》,关于预付款担保的说法,正确的是()。
A.采用的是条件担保形式
B.自合同签订时生效
C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.自始至终保函的金额不得变动【答案】CCN10R10J9F3Z1I10P9HN5F5J6Q9S5W5S4ZM3A6Q6K9A6B8C5148、关于承包人现场查勘的说法,错误的是()。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后,所做出的解释和推断负责【答案】CCC10J8B8S5M9C1R8HQ5S3J2I7T7U9J3ZL6O10Y9T3X7N2M3149、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()
A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
B.发出投标邀请书.开标,审查投标人资格
C.发布招标公告.开标.审查投标人资格
D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件【答案】BCY3F5F9X4U5Z8B1HT1G2R2C2A10U4S6ZM3L1Q2E6C3H6Z6150、设备采购的评标时,关境内制造的产品,如有不同的价格条件,以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整,下列计算式应采用()。
A.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价(含进口环节税、销售环节增值税)+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税(如适用)+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】ACI1Y3I3W10N10X1L8HI1W1R7I2S7L4P6ZR1M3O4K5U10Y9X8151、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式进行价格调整时,应使用的现行价格指数是()。
A.原约定竣工日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】CCY2H10C5P6C3J10N6HB5I8S8A3C9O3E3ZR6B10O4R4M5H9D2152、关于必须招标项目的说法,正确的是()
A.必须招标的项目仅指施工项目
B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定
C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】CCU10I7H3V5K2A7T10HW3V2D9R3V10J3H7ZS5I9T5I8S8B7L6153、下列担保物权中,以登记作为设立要件的是()。
A.不动产抵押权
B.动产抵押权
C.动产质权
D.定金【答案】ACQ10E7H1U9N2H8E6HW5B6K1B8T4Z2M1ZC2P6O10Y5K3R9Q4154、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中,正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求,由工程师指示设计单位修改设计,承包人负责重新安装,发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求,由承包人负责拆除并重新采购,发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求,由发包人负责重新采购,承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求,承包人承担返工的费用【答案】DCM9P1C10E7P1W5W5HJ9W10R1I2Y8K9N3ZY2O2B1F7S4I1H5155、AIA合同有七个系列,其中B系列是指()。
A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商,以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B.业主与建筑师之间的标准合同文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件【答案】BCL1P7P1L7H5O3T4HR3V1S1B8W7F10J5ZB3H10W2E10B7Y5P4156、依据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于永久工程计量表述正确的是()。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定,则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算,不考虑膨胀、收缩或浪费
D.当地有惯例的,依照当地惯例计量【答案】CCK7I6Y10U8A1Z4T3HB3S6H6B3M2X4W1ZQ9M10N8Z3U7F8I6157、资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法【答案】ACO1R6T3K10F2P2F3HB10H1F4R8Y8J9O5ZZ9X6J8O10G6B5K6158、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期,关于基准日期描述正确的是()。
A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天
C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价
D.基准日期后,因法律法规变化发生合同约定以外的增减时,不调整合同价款【答案】BCU9X9Y1X9L2K6K3HC2Y2N7K10N3Y10Z7ZS9P4U2Y8Y9S2Y8159、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论