2022年监理工程师(合同管理)考试题库自测300题及一套答案(河北省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】CCU5S9J10J9K6S5D6HZ3U10C5V6E5D5L8ZA10M4G3O4U4J4K42、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】ACQ8T4J1U7X6F3T8HQ9F9N7W6R8F9K2ZO2U7W2K3P2N8U103、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】CCJ2C3L7T3X8U4M5HB3O2Y1J8B1V10P8ZP1F7L5J8V2V6P54、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】BCT8O7T2B2N7G9U10HQ3Y2L10C8M9T1E6ZZ2W1P5M9W6X6J45、投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B.投标人在投标有效期内修改投标文件

C.投标人采用不正当的手段骗取中标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】BCO7C9R2X2V6Q5N9HL10V8V8E2A9Q5L10ZP5E9S3A2U1S9V96、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】ACN7Y6F4Y9D2D8O7HK5F9F6H10C10N1V1ZX7B8N6H5G5Y10R77、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。

A.《合同条款》

B.《合同格式》

C.《合同内容及格式》

D.《合同条款及格式》【答案】DCU9I6L9C6F8Q7S2HR1M2J8J10L8Z3M2ZW8T4J6Z6Q5F10O108、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】ACB8T10L8J4L3X3V5HL6R10O4B3A9Q8M9ZY4E9R2V7A5I3Z89、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法【答案】ACJ6Z1A5G3U7E5E2HV1A6J7O6M9F4E3ZN10A2M10V8Z2O2R210、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCJ3A6K4N9N5C9P3HM10K4P1D5I9F10M5ZZ10A4B5H3I1I2Q311、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理【答案】ACY7Y6C3U4D9Q10G7HR10T5V1I7P10C5C5ZF10Z5Z8E10S8F2S712、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书【答案】DCX6F10Y4G4X2Z8J4HB7S8T10Q5C3G1H10ZB1K8H2K5Z2G8W1013、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCK10Z10J5V4N3T2B6HG10I5M2W5H2F9J2ZX2X10D7B1V7Z5B714、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACY4E8J6O1A8T8P3HJ10K10R2A3C9F2H8ZB6B9H2N1B3G4D215、在设备采购招标中，基准评价值为（）。

A.最优的评价因素

B.最差的评价因素

C.居于中位的评价因素

D.评价因素的平均值【答案】ACY10G1J2G10F3G2Q7HH7Z6C5K2P9R3F2ZE3Z10W8Z8E7A1J516、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】BCU7W3W1F1F8S2U5HH7Z3J8D3B4G2J8ZI5K6L2O6B8W6X117、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】BCS6B2T4Z3L6S5L9HM1F4C5V9K6X10U6ZS4A5U10L5G9J4D618、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人【答案】CCT3A2D1V1L7J9S9HV7F9P8O1M2I4Y10ZX1U9A2M8R6Z2R219、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。

A.10g或10mL

B.100g或100mL

C.g或mL

D.1000g或1000mL【答案】BCU2L1A10R2L4G5X1HN7J7B8V9O10J4C3ZW7S7L5D4B10G4E320、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCW6C3V7M7X10K7M2HY1V8D8O8D4J10V1ZX9Q4E4X1U8U5D221、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90【答案】DCP5V4Z2V3B5Y5I5HE10J1B8O10Z1W5M7ZE8I9H9B6E8Y8T122、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】ACW6D2O5Q4X10V3P3HR2H7O2T2U3F10G3ZW2G1H3D5N2S7P923、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCW8I3C5B1E1E4J2HR3U8Q1Q9D1U6U6ZG2X5W8L6R1Z8T824、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】BCT9H2K6H5U5W3O5HB3Q5E9A2N3B7F9ZL4A7H1G2A2V9B925、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件【答案】BCH7I9I10I7M2S10G3HC1F8V7S6A8A9D10ZB7G6X4K9Z3E3P726、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力

C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】BCO10W4R6S2B2C6N9HC6C2N7L10T3B9Z2ZP9F3I5F9A4L10H827、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】CCW1R1W8F4X9D10Q3HX9J2R2P10H9K9P9ZR7X4L8E9R10R8D928、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天【答案】CCL8T1H4V9I8K6C7HX8V10F6I8N9I9V10ZM3W3P5R9J7U3H329、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCL2V8S5G8C2U5T6HE9X10I2Y1W10B2T1ZN4T2J8W7C4R9Y430、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①【答案】CCU6O5D5Q5J5R9V2HD9L4M7I2K6M8I3ZG5R5S7L1T4G1F731、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】BCH9J9Z3Z4O9I5E9HF10S5L1B5P6G8G9ZY5J10X8O1P4A1T832、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函【答案】BCW3T1Y6N10B6I7C9HB8Y9O2R1Y6W8V8ZX5I3W6G6C6U3S733、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】BCA8Y1H7K7V1R3X10HL10L7P1K5S6Z9P1ZW1P4T3S7H9X7T634、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCC7Y6Q9X4C7G1M10HR10J5O6X1L8K1N3ZD3G3T8J2Q1Q2H935、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日【答案】ACA2J3J9U2W2P4C1HA4X9Y2G1O3C7H9ZQ8W7O6I3R2J5D336、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。

A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效

B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任

C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任

D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】DCH9L6B3U3S7G7W5HA8J7L1O6E7W2A10ZG3R4G8C5Y4B9W1037、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】DCQ6P10K3D1X3F10Q10HX4F6G9R4N6Q2U7ZT1T5C9L1X5U3D1038、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】ACI6A10L5P1U4F2B10HM7H10M4P4N4X2H7ZZ7A4I5S8C10N4H239、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】CCI5Y2E8K9S10M6L7HN8N5G4W8H1M2O2ZT6E1Q5L6O10X4I840、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔【答案】ACM4I3N6C1A3K1D7HH3A4H6E8X8R2M1ZQ2K3F8C7H3T9F1041、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】ACK6X4H8D4P8A9H6HX1Q6I7L1E2I6G3ZH4H6W1X4K6W2Y442、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】BCQ10H4F10T9I1N6E6HJ2D8B6F9K7J4Y4ZG3G5I2R3V10G8X843、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCQ4L1V4D2P7A6G7HR7D9L10C5N1O4W1ZB1Y2M1Y3Z4S5G1044、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】BCF9L1Z5T2U5Y1Q6HC7F3N5S8D6W4B9ZR7P2U9M4U3Z8L145、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】BCG6K8G1V7I9K4W2HJ5U3P1N3V6A10N7ZK9W9Z4L5W1Y7N846、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】DCD8H5Y3N9U10A7Z8HJ6E1H2K8Q8H7R5ZH6J10K4I5D9M7Y347、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。

A.蛋白质主观消化率

B.蛋白质最大消化率

C.蛋白质表观消化率

D.蛋白质真消化率

E.蛋白质最低消化率【答案】CCZ4M5B3Q8E4Q7T5HL5K2N3D3Z2P8P2ZQ4Y5U3Z10X3J2G748、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。

A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准

D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度【答案】DCM9A3C1N7B1C8J8HQ9Y3E8T4S1V4S2ZR7Z4M10B9H2X1Y949、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】ACJ4D6T9Y1Z2M4Y10HV1S1Y3K9N5E4B4ZK7D9Y10U3O1M7B950、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点【答案】DCQ10Y4F2L4L7N5T5HY3X9R5W4S8L9M8ZV9T7I1H5J5I2X951、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。

A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔【答案】CCM7W6E1F3K8A2R4HU7F1V2R7O2O1B10ZU9R10I8L3F1F9Q752、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】ACN8A3Z6J8R1W4Z2HM9B7A9B9X4L8S2ZI10R9D8B9K6N4V853、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】BCC3R3O3D8F8N7Z6HD3F4P2V6M9C5O1ZJ6W7V1C6B5I1V1054、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】ACD5A3Y5W10D7K5R2HE7M10P5J4Z1G5X1ZP3Q5R7C5X2U10Y455、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BCH4S10T5Y4B7U8Y2HN8E2B7F7C2C2W5ZV10C8R6U3E2P4P256、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】DCE5K7O1U6B3E5G1HY7N5B8F6V10I4O4ZP3P9D4P4Q5S4J757、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】DCF1M4N7F6Q6L5Y3HT8Z8C3F9R8V7V3ZI6D8P7Q9I2F6Q758、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】BCB5T4Z8A8W7E1F2HP6J7X9W2Q8Q4U3ZT3N3S9F5R7U5D459、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】DCK10K4K10W9N1H2J9HL7W6M3Z10S10Z8Z6ZN2K8C6X5A9M2P660、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm【答案】DCI3L4Z1K8X8T4X1HQ9C8P6Q8O9Z1F10ZC5M2Q4S8X1P10K961、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】CCL2S9R8K5G1K1Z5HK4O3W9R6S2M4G9ZV3R5L3I7P1V8G962、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会【答案】BCV1H7P7W9F6Z10S9HM1X7D9I8V5E9R2ZD5C8N3K10T7R3Q863、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件【答案】CCE6Y5N10M8P8X4L10HG4F2H5L6Y8Z6L8ZE1C9H9P9A6H2K364、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要【答案】CCL5P4E5J3Q10S4E5HJ10N10J3S2S5C10R1ZT10R2W10J8T4Y1V565、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】ACN2D9T8S2I9U6J5HD8F10A4D5N10B10F4ZY10H3U10B2B10T6Q266、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】CCM9N8E7L9V4X1W3HG9Q4I8X8W7D4T3ZV7S2S6R7K8I1G567、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项【答案】CCA10W7J6C5K2E7X6HF10P4K9F3M2E7C9ZR5T6H3X7I7I7T168、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()

A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】DCP4D10J6W2A3C6F9HH5U9P5I9E2W3N4ZF1S9T2J4R5N1I1069、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】CCP6D5G2P7X10M2G10HJ6C7H2D4R5T5X1ZQ7B6N1Y9I2I9H870、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。

A.直接指示的变更属于必须实施的变更

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】BCV8I6D3Z6E1R2G3HI2C4J10Z10J1Z2F6ZI1L8H9Z2J10W10A371、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降【答案】CCJ3R1E9E1K2K7C5HF4E6H5Z9U2Q5M6ZK6B1O7N1H5C10V772、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】ACP1H7U2I3K9H3G10HO2X1J1K1E2E7S3ZE6U8U2P4B1E8O473、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21【答案】ACX4I4F3V4N10Y7G4HW4Y5P5Z10T6S5V1ZS2H6X4Z10J8X5X474、维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。

A.南方地区

B.热带地区

C.北方地区

D.日光照射充足地区【答案】CCA2N1A9K10F5Q8S1HZ2X1Y4X9Z3B4L7ZD5E8G3D5V9E1E675、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商【答案】BCQ6W5Q7J8P5H2C2HU2Z1G3Y3E10I7Q1ZU6D10Q3C1E1N3K476、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和监理人

D.发包人和分包人【答案】CCF1D2U1C10V9R3T10HK10Z3F1P9Z4N10Q2ZA5M8G7X3U2O9E177、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】BCU10Y6S4C9C9E3G3HX2T7B1C4W7Z10V4ZT6I1O10Z5B7M4M378、（）是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

A.工程监理

B.工程勘察

C.工程设计

D.工程施工【答案】CCT9G3P4W7U3G3O5HQ5F6I8Q9Z7U1C1ZB6U8V3P1V10A2V979、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】CCR8Z7W10B8K4U8A7HF9Y3F10J5D3Z9B10ZZ1M9G9F1N3E8I280、紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.10

B.12

C.20

D.24【答案】DCE2A7S4O2D7P6O4HJ9D1L7N7I4B3R7ZW2Z5Z7V10J6Y2N981、下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是（）。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果【答案】CCX5N3Q9A2J6L3V9HX3H8C7Z6N9T4F6ZF6S1K5N6R1K7M1082、关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置权不得通过合同的约定产生

B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

D.当事人不得约定不得留置的动产【答案】DCU10J6M1G1O8S7J9HY9W1R5C10W2F5B9ZV4P8M10J1M4G10P1083、保证法律关系应当参加的主体至少有（）。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人【答案】BCC5D2Y7Y7P7Y8C7HT10E9S3Y10P1L8Q9ZW6Z9F3C10O6L1K884、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】CCU8W6L2Q5J10Z4J2HB9O2U8B10W5C6A4ZI2K7N5V8P5Q6M385、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底【答案】CCE3G4K1C7R1K10I2HU4F10O4R7V10T5K4ZL5Y7I7K8N3U1U986、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题【答案】BCD10D2X5O7N5S1M3HL2N6W8P8W6B2N1ZZ9M3H5K9P4Q1D187、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】ACG8V8M6U5P8Z1L2HO9E6Y8Q1I7X4B6ZA5P7V8K3A1E9Q888、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCB4M4N3B3Y2J1A9HJ7P9S3M4M10I2K8ZW9Y5I1V9M7D6G689、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。

A.工期、费用和利润

B.工期、费用

C.工期、利润

D.费用和利润【答案】ACF1Y3F9D10I6Q3J4HS5X7P5K6V3W10L5ZL1A4G4J10C5J4D190、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】CCM1F7Q4I3G8R9U7HI6I5P3I10K9H2N2ZS5K10E2W10Z3Z3I891、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】DCI1G9S8J7P8H7L10HT8L7V6T10W1U6Q2ZB3C1G8I4D6O9Y792、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天【答案】ACX7X1I6P3K1R5E7HM4Q2C9A10E1T9B9ZQ2P7S5C5X5J7L893、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】BCA7I1P4D7S8Z5L3HW8F5Z2J6R8T3G9ZP5N10C4D9S10L4C594、《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人【答案】DCC7B3M1X8J8K7J4HK1V2L3X9X8F1U3ZZ4T7G2E6W10Z6V595、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】DCD8D3O2Z10Y10L4K4HJ1O3E1E4W2X4E2ZY4R6B9N10N6N6H1096、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元【答案】BCH1E4I9P4P3G7M4HB2G2W8N3I5Y1A2ZX3B8Z4R4C7I9X797、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】BCU1S1I5L7S3A4D7HT8I1M10B8C6B2Z2ZV9M9I7Q5M2D3E998、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人【答案】BCS4L6Y7G4G8Q7A2HT8C9N10U6I1J8S8ZB5Y2I7D2K3K6I699、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】ACN5G7T1E8Q2C9I10HH5W2T3L8T10Q4V1ZR4V10K10A2U9Q5U1100、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】ACU2O8U8Q5U8B4G1HI1L5N6V5B7W7R10ZG8G7P6Y5N8K2V7101、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商【答案】BCW7Z10Z5U8W1E7N9HZ6N8D1O8K9V1C1ZR7T9Q7D7B8C6S2102、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11【答案】CCG6U4I7M7C9V8G10HL7G3L1I3E1O2B6ZC5W3A2G7O1W9C7103、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元【答案】CCS2F5L5S1B7R10B2HA7S6F9P7L3O10C2ZN7I2F9N9S1D10V3104、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】CCV2J8Y3V5S9S3O5HM10H2B5K1F3N2J10ZG6W2P2N6N5B6J10105、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCW2G6I8I9Z9L6G4HA1G8U5F9R8C2L10ZA4O1G9J7E1H8Z10106、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】ACX7X5N2S9O5E2A4HC1Y8G6B1D10L10F2ZU7L3D7R8R9Q6C8107、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()

A.以履约保函金额为限

B.以中标的合同金额为限

C.为业主的全部损失

D.包括业主的全部损失加违约金【答案】CCE5Q10R8U8B1W10A5HX3V10L5E9Y3R10V7ZO6A5X4E7V9D6G5108、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】BCH1U5Q8U1F1H3Q8HG9S9Y2B2U1T6R5ZY6H7A9X10C9R1I1109、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCN8L2D2C8U8Q5P10HK10R10R7E9R7Y7K3ZX6P3S7W3Q6H4T2110、下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院【答案】ACT8C4Y1Z1T4S10P3HU7R2A1N6C10I1J2ZU2P6V1X3N4D8S4111、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCZ1F6Z3F7Q10P1U8HY2K9A1W3A1M5R10ZC7O1C7Y9Q5C1N7112、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCF6V10J6J6S2H5C1HY7U8T6R6W5Z4L7ZG3X1N2J4E3M3Y4113、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】BCZ3B3H9C6J7Q6R4HO8L2J2P4R4Y6F2ZI8H4J7V1I10H4Z1114、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元【答案】CCE1D2W6Q5W3M10T8HM5G4H1S8Z4J6W2ZJ5W6W4K9S1X7N5115、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查【答案】ACI2D10O6J1M8B3O2HD3L9P5X2D6F8L8ZG9D3C10D4F9Y7S10116、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACG3Y5Z9I9W7L2E9HM2W8K5G5K10V9N8ZI5V10N1A2A4N8E10117、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()

A.厚度不小于3mm的铝板

B.厚度不小于3mm的铝塑复合板

C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板

D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板【答案】DCB5T4K7N2A5C7A3HF1X7Z6B10Z5S9P6ZS9P5C6Y8F7U7U5118、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。

A.投标报价

B.分项报价的合价

C.评标委员会的意见

D.应否决投标【答案】BCI2V7Q8H7S2W7J6HC7V8F5P6K8R8V4ZV6N7R5Y2T2T4Q1119、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCV2S10R6N7K7B8U5HX8N7N8Z3A8Z10E10ZZ3H6P2X8B8H5Q7120、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】CCX6O9I10M4N2B6N5HA9T5N6Q10G8B5G8ZD1K4Z10Q4D7Y8K4121、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】CCM3K6P1F3Z5B6Q6HS7Z9X2M10K8Z5N6ZU8F2S5P10N1F9K6122、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40%

C.返还总额的50%

D.全部返还【答案】CCQ7U10Z6Z10V3F5B3HQ6V4N1U10P6G5F10ZH6H7A4D3Z9Q9Z2123、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】CCG8S5K10T1Z10D2W8HC1V10M6L9L9D4C3ZA1B7E3Y10Q5Q2K9124、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务【答案】DCR4B8V4V7G6U9T3HW8S4A5F1C6H10Q3ZJ7W7P4J4Y6V7Y4125、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】CCC8Q4A5Q3U7W4K3HK8L3V4T7V10Y9M10ZE2D6R1M9Q2L9A6126、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】DCV7B5C9F6H1L6Z9HQ4C9H3T8V10L3M2ZV4N7N1D1F1V8Q10127、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】CCA6A1T3U2T8P4F5HW5H4K2E7F3I5G1ZJ7T9X2W2J9E4Y5128、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降【答案】CCU3U2X1D6F7A5K10HT3O7V8G3X5F1U5ZG2K3V9N6I5W9A6129、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】BCT1X10M5B8J10X5U2HM6B5S9G6U9W8S5ZI6C3V6C9A5W4D8130、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】CCQ3H1S10T4V1Z5V6HO8V4P9C10B7N3V3ZT3L6L5Q8A8Y2Z5131、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】ACS7X9A3U2M3J10C5HM9K6B2D9P4H4F10ZU3J7K1X7Q3B5A1132、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校【答案】BCU2Y4U3W7W5D9E1HG2G5A2Z5U4D8G3ZT7F1K9S9W5R7O2133、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】ACH2V2Q9A1H1J10W6HP5D3I2K2M4M2R2ZF9C1X10X2S6H3F8134、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】DCT5R2F3U9A6J10L9HC10X9W2V5T2E10B2ZO7E3Z8W6I8Q2S4135、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人【答案】ACL3M4C2K6N5V7F8HX6W2W4D3F9K2A1ZT6A9A9W5O9P6F10136、发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】DCE5I8A5G10I2H6Y6HQ2B10P10V8P8E4Y9ZI1F9Z7K1Z7C6Y3137、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】BCX6E4Y4Z7C5V8W7HP1N8O6L2D5T2U8ZU2S9B7K8G6N4H6138、风险型CM合同采用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。

A.成本加酬金

B.成本加费用

C.酬金加费用

D.成本加奖金【答案】ACB8O2B8U2P7T7E5HK5H7Z4P10Q10Y5C9ZH2S5K8H1W9V10H10139、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】BCF6B1J2M5J4X5N3HW10G10E8R8N6T5A5ZB2E8P7X9M9D3N8140、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理【答案】BCD6W10A6R7I6P8L7HL9B1M5M6T6O10E8ZS6K2U4N2Y9S7N7141、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日【答案】DCK7A1B5Q4N7G3O7HQ5N10N7P4G9R4X4ZW10C7N10W6S2M7N2142、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCP3L10O2P10E6W8Q3HG2X7T5D6D6U5D10ZC4P2W9E2K2B2C7143、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】CCC2I1L6X3I4H7E2HA9X9X7A1E8R2I9ZP1G1C2S4T8G1Y7144、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】BCK4I7S5X10A1K7W10HX8Z1Q7X2L1F9Y8ZC10F6W4G6I9R3M8145、关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人【答案】BCK5L7Q8W1Y5N6A1HS9W6X7L3Y4L8D6ZN8L8S8Y4W10B6X6146、委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案【答案】BCV7T10F2B8Q5S3J5HM5M3S6C2N9I6X6ZC3G3X1N10N2A6F8147、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。

A.1.05μmol/L

B.3.15μmol/L

C.0.70μmol/L

D.0.35μmol/L

E.1.02μmol/L【答案】CCI2G8F6C6T10U7N1HA9T8C7H9R6R7O5ZX5A10N5U8F8J10O6148、工程招标代理的被代理人是（）

A.分包单位

B.监理单位

C.发包人

D.承包人【答案】CCH10N3C3R2C10J1L2HK5O1R2X1O4Q5S10ZK2O1L4D9M9P3K9149、在计算标准人折合系数时，是以（）为标准人。

A.体重60kg从事轻体力劳动的成年男子

B.体重65kg从事轻体力劳动的成年男子

C.体重60kg从事轻体力劳动的成年女子

D.体重60kg从事中体力劳动的成年男子【答案】ACH6J4K8W1Z8O3L7HA9W5Y3N9O7B4T9ZI9I7Z9O10N4J8R6150、保证法律关系至少必须有（）方参加。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】BCO8W3C4S8M8R8E9HT8L4C3T9R9B3C3ZG4V8V2T1T4J8Q8151、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。

A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织

B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担

C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行

D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】BCO9T10S6I7X1V6I4HQ8F4G8Q6Z6W7F1ZA2S10V6U8Q8Q6L8152、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则【答案】CCV1A6P7N6G6M5O4HH9H10W7H6Y7T8H5ZO2L4A10G8X7P2Y8153、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCU9Z4T1V5H3B6H10HN3U6Q2Q3K9P5E9ZG7A5S10E1L2K4L7154、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】CCQ7J1Y8P10G9Q6S6HT7V4M8Z9H1U9X5ZM3P3M4P4R3O1I3155、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】BCK4Q6C4Q10E2V6K9HM10Y3W7G3D4Z7Y5ZM1E6R2X6R2W9F4156、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆【答案】DCI6K3L9I6Q9I2T3HU6U9M2K5Z10C3S6ZE1L4U7Z4H4V7X5157、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】ACO4Y1K5H7L5R4K4HY4M9L6C5L7B5K6ZO10J8R8E7N5R2R5158、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.160

B.140

C.100

D.80【答案】DCX7U5M5G5P8G3E8HZ4P7J9O2W9Z9E2ZO8T3P9L6H6D2J1159、定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】ACZ3R3W9Q2C3K6M3HE9O2C5O3Q4C5M8ZP2P6C5H8Z7Z5C8160、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】DCJ8I7U1L9H3C3O10HL10M4C10R10A7J3O2ZG9I3Y2V10A9Q1H9161、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】DCX4S2S8I9V1S8Q1HM5T10T1X1Y7T10J10ZJ9A7F6M4E5W6Z10162、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】BCZ4V6Q6L9Q7G3M7HU3M6I10O7O6J8Y9ZB7T5R5L3P2J9A3163、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】DCL10E9L1A6X5B4W6HL3R5C7R7Q10I10O6ZL3K4G8U6P3O7S6164、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】BCI4X3Z4R1X1S9Q4HD2Y10W7K6X9Y1P8ZS8H4C2M9Z3Y10D4165、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCN8P10D7M3F8K10U6HD10O2F3R10U5O8I10ZF5U6V10P2W1H8R8166、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。

A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用以及寿命期末设备残值

B.评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价

C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价

D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值【答案】CCA6O2U2B9O4N8F5HN8M2Y9J6Q7R4C9ZU10O8G5C5X5W8H10167、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】CCP6M3T8Y10J10H4V9HC7K4O4L7W2A1E10ZT1V8U8S1Z6V2Q3168、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条