广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修工程

183/184大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程招标文件（项目编号：TLCG2013-0450）招标人：大连市广播电视局大和尚山微波站招标代理人：大连通利项目治理有限公司日期：二〇一三年四月

大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程招标公告大连通利项目治理有限公司受大连市广播电视局大和尚山微波站的托付，对其围栏及挡土墙、台阶修建工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

一、项目编号：TLCG2013-0450

二、项目地点：大连市广播电视局大和尚山微波站

三、工期：60日历天

四、工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。

五、招标内容：

大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程施工（具体内容详见工程量清单）

六、投标人的资格：（一）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，独立企业法人资格；（二）拟派项目经理具有相关专业建筑员或二级及以上注册建筑师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录；（三）外地施工企业需办理入连手续。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。本项目不同意联合体投标。七、报名及招标文件发售时刻、地点：2013年05月21日起至2013年06月05止每天8:30—11：30、13:00—16:30（北京时刻，公休日、节假日除外），大连市沙河口区万岁街135号。八、报名要求：投标单位申请购买招标文件：未注册会员的供应商须登陆大连市政府采购服务中心信息网（）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的供应商须进入政府采购交易治理系统申请购买招标文件。须携带企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、法定代表人证书（法定代表人本人报名有效）或托付代理人证明（授权书和被授权人身份证）原件、项目经理资格证明原件和以上所有证件相应的复印件一套（复印件须加盖投标人公章）和以上所有证件相应的加盖公章复印件一套。招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），详细资格审查以评标委员会审议结果为准。九、同意投标文件的时刻与地点：2013年06月13日13：00—13：30时（北京时刻）在大连市政府采购服务中心一楼受理区（2）。十、投标文件递交截止时刻及开标时刻与地点：2013年06月13日13:30时（北京时刻）在大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼第2开标室）。十一、招标文件售价200元/本，售后不退。

十二、招标人：大连市广播电视局大和尚山微波站

十三、招标代理人：大连通利项目治理有限公司

地址：大连市沙河口区万岁街135号

联系人：张建鑫、张光欣

联系电话：0411－84651713、84651717传真：0411－84651726目录第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设要求第五章投标文件格式第六章工程量清单（另附）第七章评标细则

第一章投标须知前附表及投标须知一.投标须知前附表23.评标一般规定前附表24.符合性审查二.总则25.评标程序01．使用文字种类及度量衡单位26．现场询标及澄清02．使用货币种类27.细微偏差修正03．建设资金28．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七.授予合同05．投标资格29．中标通知书06．投标有效期30．授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场31.签订合同08．投标人投标保证金09．中标人履约保证10.设计文件11.工程量清单三.招标文件12.招标文件组成13.招标文件解释及澄清14．招标文件修改四.投标文件15．投标文件组成16．投标文件格式17．投标报价18.投标文件密封及标志19.投标文件提交20.投标文件撤回及修改五.开标21.开标一般规定22.开标程序六．评标

一、投标须知前附表项号内容讲明与要求1工程名称大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程2建设地点大连市广播电视局大和尚山微波站3建设规模

大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程（详见工程量清单）。4合同价款约定方式固定价格：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。5质量要求质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。6招标范围大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程施工（详见工程量清单）。7工期要求60日历天。8工程质保期工程质保期2年。9资金来源财政资金。10投标人资质等级要求（一）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，独立企业法人资格；（二）拟派项目经理具有相关专业建筑员或二级及以上注册建筑师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录；（三）外地施工企业需办理入连手续。注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。11资格审查方式报名同时进行资格审查（仅限于购买招标文件）；评标时由评标委员会进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。12投标报价计价方式：工程量清单计价其他讲明：投标报价总额应与工程项目总价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。13投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金金额投标保证金能够现金、支票、电汇、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件4）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。投标保证金金额为4000元人民币。递交截止时刻：2013年06月13日13：30时。递交地点:大连通利项目治理有限公司财务部，若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时刻为准），则视为自动放弃此次投标)。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连通利项目治理有限公司；开户行：中信银行沙河口区支行；帐号：7212910182600212019”（汇款以到帐时刻为准）。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）39917759传真：（0411）3991778015答疑及踏勘现场现场踏勘：时刻：本项目于2013年06月06日14:00时，由大连通利项目治理有限公司统一组织踏勘。地点：大连市广播电视局大和尚山微波站。答疑会时刻：另行通知答疑会地点：另行通知注：所有购买招标文件且参与投标的投标人，须在规定时刻及地点进行现场踏勘，现场进行踏勘登记，未进行踏勘登记的视为自动放弃投标。16投标文件份数及要求1.投标函件、技术标书、商务标书装订成一册，正本一份，副本五份；2.以上投标文件密封在一个封袋中；其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提早开封以及投标文件被拒绝的责任。2、封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。17投标文件提交地点及时刻收件人：大连通利项目治理有限公司地点:大连市政府采购服务中心1楼受理区（2）截止时刻:2013年06月13日13:30时18开标开标时刻:2013年06月13日13:30时地点:大连市政府采购服务中心1楼第2开标室19评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。20安全文明施工措施费投标人应按照《关于调整建设工程安全文明施工措施费费率标准的通知》（辽建价发【2012】4号）文件确定的原则和标准全额计算安全文明施工费，按规定提取安全生产费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他措施项目可依照施工组织设计自行计算21要紧材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质量技术监督部门出具的、产品检测有效期内合格报告的设备、材料，本工程均应选用高效、节能、环保的国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用的产品。2、投标人须按照招标人提供的要紧材料清单及技术标准要求逐项注明材料生产厂家、产地、品牌、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明生产厂家、产地、品牌、规格型号的材料，一旦中标，招标人有权指定符合要求的品牌产品，投标人必须无条件同意。实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须通过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发觉，招标人有权单方解除合同，监理及招标人未及时发觉，竣工后发觉，扣除该项工程全部工程款。22工程款支付方式工程竣工验收合格后付合同总价款的百分之九十五，合同价款百分之五作为质保金，一年后若无质量问题七日内一次性付清（无息）。23规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外损害保险。2、供应商应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件文件确定的原则和标准计算规费，按《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》（大造价字【2011】3号）文件的标准计算税金。注：1、工程定额测定费已取消，投标人不得计取；2、社会保障费按税前工程总造价的3.2%计取。24安全文明施工要求安全目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。25投标函件1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权托付书3、投标函4、投标承诺书、项目经理承诺书、造价工程师或一级造价员承诺书5、投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理）6、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：1）大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单（大连市建委清欠办办理）2）外地企业入连备案通知书（大连市建委建筑业治理处办理）3）投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》4）资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件26商务标书商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、工程项目总价表；3、单项工程造价汇总表；4、单位工程造价费用汇总表；5、单位工程规费计价表；6、分部分项工程量清单计价表；7、措施项目清单计价表；8、其他项目清单计价表；9、零星工作项目计价表；10、分部分项工程量清单综合单价分析表；11、措施项目费分析表；12、要紧材料价格表。业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目治理机构情况及要紧人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）27技术标书1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度打算和各时期进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入打算及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入打算；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、针对工程量清单及施工治理的合理化建议；10、相关表格及其它辅助讲明资料。28总承包服务费不采纳29工程价款调整条件发生了经发包人批准，财政部门审核同意的工程设计变更，引起工程造价增减的项目：①工程造价增加在合同价3%（含3%）之内的，不予调整；增加超过合同价3%以上部分或工程结算价低于合同价时，按实际发生调整。②具体工程造价调整方法，按本文本第四章“合同条款”第51条“补充条款”约定执行。③工程变更增加造价超过中标价5%以上的，按大建发[2006]10号文要求到相关部门备案，并追究有关人员责任。30工程价款调整方式发生了经发包人批准工程变更（含设计变更、工程内容增减），相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定：①合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定；②合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定；③合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人按《2008辽宁省建设工程计价依》据提出相应的费用项目，由发包人认可后报财政部门审核确认。④具体分部分项综合单价、措施项目费用确定方法，按本文本第四章“合同条款”第51条“补充条款”约定执行。31投标报价风险投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将可不能因市场变化得到调整。投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、治理费、利润、项目措施费、规费、税金、以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应在提交投标文件截止时刻15日之前，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时刻内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了本工程改造全部内容。投标人提出清单工程量修正意见未被招标人采纳时，投标人应自行考虑由此引起的的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。32报价注意事项按通过符合性审查且投标报价不高于政府采购预算、不低于有效投标报价算术平均值下浮15%的所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为基准价，基准价为最佳报价。按最佳报价为所有有效投标报价的投标单位进行打分。高于政府采购预算或低于有效投标单位报价算术平均值下浮15％以下的不得中标。33代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在中标公示期满后五日内须向本项目的招标代理机构（大连通利项目治理有限公司）支付代理服务费。招标代理人向中标人按《招标代理服务费治理暂行方法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。本次招标按工程标准向预中标人收取。

二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采纳中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。5.投标资格5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。6.投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现专门情况，招标人能够书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否同意延长投标有效期的要求。6.4投标人能够拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不同意修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人依照投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人澄清的问题，应于答疑会议之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时刻）以书面方式向招标人提出。7.2投标人法定代表人（或法定代表人托付代理人）应于投标须知前附表中确定的时刻及地点出席答疑会议。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第15条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5投标人应参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以猎取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6投标人法定代表人（或法定代表人托付代理人）可于《投标须知前附表》中确定的时刻及地点参加现场踏勘。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标保证金8.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。8.2投标人投标保证金的有效期至少应超过投标有效期30天。8.3投标人采纳现金、支票、汇票、电汇、银行保函、大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件）方式提供投标保证金，并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。投标保证金原则上只收取现金或投标人差不多开户行开具的支票、汇票、银行保函、大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见附件4）。8.4中标人的投标保证金将于中标人与招标人签订施工合同后5日内予以退还（返还同期利息）。8.5未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（返还同期利息）。8.6收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.7招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：8.78.79.中标人履约保证本项目不采纳履约保证。10.设计文件招标人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。11.工程量清单11.1本工程改造范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备估价表。三、招标文件12．招标文件组成12.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第13条、第14条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。13．招标文件解释及澄清13.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时刻的相反顺序。13.2投标人获得招标文件后，应认真批阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时刻）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。13.3假如投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人同意招标文件所有条款。13.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不讲明问题的来源。13.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提早15天（或所有获得招标文件的投标人认可的时刻）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。14．招标文件修改14.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时刻15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时刻），招标人能够补充通知等书面方式修改招标文件。14.2补充通知送招标治理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。14.3鉴于投标人编制投标文件时需依照补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时刻。14.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四、投标文件的编制15.投标文件的组成15.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。15.2依照招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。16．投标文件格式16.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格能够按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中做出不利于该投标人的量化。16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。16.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人托付代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章。16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。16.5投标文件应尽量幸免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或一级造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章。17.投标报价17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；②间接费：规费（非竞争性费用，读取标准见前附表）和治理费；③利润和税金；④为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大连市工程造价主管部门的相关规定执行。17.2本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是依照现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行专门讲明，招标人未作讲明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。17.3投标报价的规则⑴投标人应依照招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照《建设工程工程量清单计价规范》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只同意有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予同意；⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、治理费和利润，并考虑风险因素；⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；⑸不论招标文件是否讲明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境治理费用、检验检测技术服务费等；⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品爱护等所需的施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此阻碍所造成的一切增加费用；⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，依照用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查无条件提供方便；17.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格能够按同样格式扩展）。17.5投标报价要求①本工程采纳固定价格合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、都市卫生费等均应含在投标报价中；③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场治理条件、施工条件、建筑材料价格变动、人工费变动和各种税费、施工措施费用等；④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。17.6投标人按招标文件给出的要紧材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。18.投标文件的密封和标志18.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第16项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。18.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及讲明进行密封及标志。18.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。19.投标文件提交19.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时刻之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。19.2招标人能够按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时刻，原定投标截止时刻之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时刻。20.投标文件撤回及修改20.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。20.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第18项的规定进行标志和密封，并在密封封面清晰标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。20.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标21.开标一般规定21.1投标人应按投标须知前附表规定的时刻、地点参加开标会议。21.2未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。22.开标程序开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下：（1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况；（4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人托付代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他要紧内容；（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。六、评标23．评标一般规定23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。23.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标方法，公平、公正、择优的确定中标候选人。23.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力23.4开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推举情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。23.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推举以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何阻碍的行为，都将导致被取消投标资格。24．符合性审查24.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：24.1.1投标人法定代表人或其授权托付人未按时参加开标会议；24.1.2投标文件未能于投标截止时刻之前递交至指定地点及指定接收人；24.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；24.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；24.1.5法律、法规规定的其它情形；24.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：24.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人托付代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；24.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；24.2.3投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等要紧内容不全；24.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、一级造价员）、外地企业入连备案通知书、双清欠回执单、投标人安全资格审查意见书、本企业本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。24.2.5采纳工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，投标报价未加盖本企业（或聘用）注册造价师（或一级造价员）印章的；24.2.6投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、要紧材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；24.2.7投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；24.2.8同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；24.2.9投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能同意的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；24.2.10法律、法规规定的其它情形；24.3评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，同时不同意投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。24．4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，如有效投标不足三家，则按相关法规执行。25.评标程序25.1监督人员宣读评标纪律；25.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请采购人和评标专家填写承诺；25.3介绍评委，推选产生评委会主任；25.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标方法、评分细则、评标程序、废标条件等。25.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；25.6按招标文件确定的评标方法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；25.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩；25.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评审结果》，当众宣读，全体评委签名；25.9评标会议结束。26.现场询标及澄清26.1评标过程中，评标委员会能够个不要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发觉的算术错误不在此列）。26.2评标会上澄清不同意更改投标文件的实质性内容。26.3评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。26.4投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。27．细微偏差修正27.1细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件尽管实质上响应了招标文件要求，但个不地点存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，同时修正这些遗漏或者不完整可不能更改投标文件的实质性内容，可不能对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不阻碍投标文件的有效性。27.2经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会能够于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝同时其投标保证金也将被没收，并不阻碍评标工作。修正内容经投标人代表签名确认后有效。27.3投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。28．投标文件的评审、比较和否决28.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。28.2在评审过程中,评标委员会能够书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面讲明并提供相关材料。28.3评标委员会依据本项目的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推举综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人依照评标委员会提出的书面评标报告和推举的中标候选人确定中标人。28.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，能够否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七、授予合同29．中标通知书29.1招标代理人应当在规定时刻内向政府采购治理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购治理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。29.2中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。29.3中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。30．授标及废除授标30.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。30.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然能够废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。30.3中标人因上述缘故被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。30.4中标人因上述缘故被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标保证金。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。31.1中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的附件。31.2假如中标人无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。31.3招标人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。31.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为幸免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定差不多上通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，假如存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也可不能签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。假如存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。31.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

合同条款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政治理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分）

专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、通知二、工程治理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工预备11、施工组织设计和进度打算12、施工预备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款十一、竣工验收和结算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保43、工程保险44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数十八、其他51、补充条款

专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：按《通用条款》约定排序。_________3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用不采纳其它语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。发包人提供标准、规范的时刻：不采纳4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：不采纳5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：不采纳发包人向承包人提供图纸日期：不采纳5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址：6.2发包人的地址：工程师的地址：二、工程治理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名：7.2发包人代表的工程师姓名：7.3其他需要取得发包人批准的权利：以发包人书面授权为准8、项目经理8.1项目经理的姓名：三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时刻和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时刻：开工前施工现场所有障碍清理完毕并具备施工条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时刻、地点和供应要求：按照约定由承包人自行解决，并负责相关费用。（3）施工场地与公共道路的通道开通时刻和要求：开工前开通并应保证施工通行的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时刻：不采纳。（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时刻：不采纳。（6）水准点与座标操纵点交验要求：不采纳。（7）图纸会审和设计交底时刻：不采纳。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作：不采纳。（9）双方约定发包人应做的其他工作：不采纳。发包人托付承包人办理工作：不采纳。10、承包人工作10.2承包人应按约定的时刻和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围同意的承包人完成的设计文件提交时刻：不采纳。（2）应提供打算、报表的名称及完成时刻：施工前报工程进度报表，按照发包人要求每周一报施工进度报表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：由承包人承担全部责任和费用，如未履行义务造成工程、财产和人身损害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采纳。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境爱护、施工噪音、安全文明施工等手续：经发包人同意后由承包人办理并承担费用。（6）已完工程成品爱护的专门要求及费用承担：在未正式验收交付发包人前，爱护单位工程或部位的费用，由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物爱护建筑）、古树名木等的爱护要求和费用承担：不采纳。（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场符合有关规定，承担因违反规定而造成的损失和罚款，竣工后做到“活完场清”，做好竣工后的清洁工作。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：不采纳。四、施工预备11、施工组织设计和进度打算11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度打算的时刻和要求：开工前一周内。工程师确认的时刻：提交施工组织设计后一周内12、施工预备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时刻及次序约定：开工前3日，按双方具体约定。12.10红线外临时占地租用费用承担约定：不采纳。五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：按规定时刻开工完工。因发包人缘故延期开工的，发包人应相应顺延工期；因承包人自身缘故延期开工，损失自负，不顺延工期，由此给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。承包人无正当缘故延期开工超过10日（含10日）以上，发包人有权单方解除合同。16、工程竣工16.3提早竣工的约定：不采纳。六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采纳。17.5发包人供应材料设备的结算方法：不采纳。18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料设备，应符合有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师验收合格后方可使用。18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：由承包人承担检验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采纳。七、工程质量和检验24、工程试车24.1工程试车内容和费用承担：不采纳。八、安全与文明施工25、安全施工25.1承包人安全责任的约定：承包人必须严格遵守大连市建委及安监局大建安发2005年第61号《关于印发大连市建设工程项目安全属地化治理实行细则的通知》文件规定，进行施工现场安全治理，按规定配备安全治理人员，认真贯彻实施《建筑施工安全检查标准》（GJ59-99），服从发包人的安全监督与治理，加强施工现场的安全治理，杜绝安全事故的发生。因承包人缘故造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。25.2发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项治理规定，因发包人缘故造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2确定合同价款的方式：固定价格合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3采纳固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：见投标须知前附表。风险费用的计算方法：投标人自行考虑。风险范围以外合同价款调整方法：参照前附表约定。30.4采纳可调价格合同时，合同价款调整方法：不采纳。30.5采纳成本加酬金合同的约定：不采纳31、工程量确认31.1本工程采纳的工程量计算规则：《辽宁省建设工程计价依据》（GB50500-2008）。31.3承包人向工程师提交已完成工程量报告的时刻：按发包人要求提供32、工程款支付32.1发包人向承包人支付工程预付款的时刻和金额或占合同价款的比例：无32.2双方约定支付工程款（进度款）的时刻和数额：见投标须知前附表。32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2工程量变更幅度：见补充条款增加部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款减少部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1承包人提供竣工资料的约定：按发包人要求35.9中间交工工程的范围和竣工时刻的约定：按发包人要求。十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采纳。通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采纳通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：发包人收到竣工结算报告及资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款利息，并承担违约责任。38.2通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：每延误一天，由承包人按合同造价的千分之一向发包人支付违约金，给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：承包人赔偿因此给发包人造成的损失（按质检等相关部门确认的实际损失）并承担使本工程达到合格质量全部费用，另外应承担合同价款5%的违约金。承包人违约的其他约定：承包人正常情况下超施工进度打算规定工期15日历日，发包人有权解除合同，承包人应承担并支付违约金、赔偿金。40、争议40.1解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第一种方法解决：（一）提交大连市仲裁委员会建设经济仲裁中心仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不采纳。十五、不可抗力42、不可抗力42.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款有关规定执行。十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人现场治理人员的人身意外损害保险。（2）发包人托付承包人办理的保险事项：不采纳。（3）承保人投保内容：负责施工人员的人身意外损害保险，并按国家规定投保本工程投标范围内所需的保险。44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：不采纳担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约保证，担保方式为：不采纳担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：不采纳。十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2合同副本份数：伍份，由发包人、承包人、代理机构及监督机构分不保存。十八、其他51、补充条款51.1本工程须经财政审计机关审计后方可办理工程结算或竣工决算。51．2工程结算价款审定方法：51.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。51.2.2发生了经发包人批准财政部门核准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按以下条件核定：当0＜(B－A)/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；当(B－A)/A×100%＞3%时，工程结算价款＝B－A×3%；当(B－A)/A×100%≤0时，工程结算价款＝B。（1）A为合同价。（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由财政部门按发包人确认财政部门核准的实际完成的工程变更数量，依据下述51.3条和51.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。51．3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则发生了经发包人批准财政部门核准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。51.3.1分部分项工程综合单价变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，或者由承包人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门公布的建设工程预算定额报出综合单价（但取费不得高于相应工程类不取费标准），由发包人认可后报财政部门审核确认。（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。51.3.2材料费用变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报财政部门审核确认。51.4措施项目计价确定原则51.4.1能够计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照51.3.1确定原则计算；51.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用；当此项措施费随着其他工程项目的增减而变化的，均按分部分项工程造价变化比率调整。51.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分不按上述（2）、、51.4原则调整。51.6经甲方、监理认可后方可进入下道工序施工。51.7承包人承诺的质量目标、文明施工、安全生产治理措施和目标如未能实现，将酌情扣除承包人相应工程款。51．8若因财政拨款不到位导致发包人不能及时支付工程款，则发包人可与承包人另行商榷支付日期，承包人不得以此为借口停工，发包人不承担相应的违约金；51.9合同双方确认，本合同书中合同文件组成部分的各项约定差不多上通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，假如存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力；51.10本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也可不能签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。假如存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。以下无正文。

第三章合同文件格式项目编号：TLCG2013-0450项目名称：

目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书

一、合同协议书发包人：大连市广播电视局大和尚山微波站承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期60日历天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分不给予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时刻：年月日合同订立地点： 本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）地址：{招标人办公地址} 地址：法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）电话：{招标人电话} 电话：传真：{招标人传真} 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码：{招标人邮编} 邮政编码：

二、附件附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积（平方米）结构层数跨度设备安装内容工程造价开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时刻送达地点备注

附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）： 大连市广播电视局大和尚山微波站承包人（全称）： 为保证______________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量治理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围为招标文件、工程量清单范围的全部内容。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：承包人承包的全部施工范围。二、工程质量缺陷保修期双方约定本工程质量缺陷保修期如下：工程保修期2年。三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人能够托付他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人缘故致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金工程质量缺陷保修金一般不超过工程结算价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为工程结算价款的__%，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在工程质量保修期满后14天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息返还给承包人。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:______________________________。本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日

附件4政府采购投标保证金担保函（如采纳大连市企业信用担保有限公司出具的投标担保，须使用下列担保函格式）编号：（采购人或采购代理机构）：鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，依照本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且能够投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：一、保证责任的情形及保证金额（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。三、承担保证责任的程序1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。四、保证责任的终止1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。五、免责条款1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。2．因你方缘故致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。六、争议的解决因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人：（公章）年月日

第四章工程建设要求项目编号：TLCG2013-0450项目名称：大连市广播电视局大和尚山微波站围栏及挡土墙、台阶修建工程工程建设标准关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目治理班组及生产操作人员要求要紧材料和设备技术标准要求

工程建设标准及技术要求（一）工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及治理规定□《测量规范》（GBJ50026-93）；□《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）□《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）；□《建设工程项目治理规范》（GB/T50382-2001）；□《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；□《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；□《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）□《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)；3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场治理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督治理规定》（建设部13号令）4、讲明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最差不多要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中关于上述未尽事宜，按国家和地点现行的规定执行。（二）工程建设技术要求1、讲明：本招标文件技术规格及要求，要紧由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1.1请投标人认真阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），关于招标文件中存在的任何模糊、遗漏、相互矛盾之处或是关于技术规格以及其它内容不清晰、认为存在卑视、限制的情况，投标人