全国一级建造师2022 年《项目管理》真题及答案解析

全国一级建造师2022年《项目管理》真题及答案解析一、单项选择题（60112022（）分部工程防水装饰装修节能设备安装【答案】C【解析】分部工程总监理工程师施工单位项目负责人和项目技术负责人地基与基础勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构节能分部设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加22022（）【答案】B【解析】合同实施偏差处理组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔（≠签证）手段等经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等32022（）阶段确定设计准备设计动用前准备【答案】D决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。42022（）A.动态比率法工期定额法插值分析法比例分析法【答案】D【解析】工期索赔的计算方法：直接法：干扰事件直接发生在关键线路上。比例分析法：可按工程量或造价的比例来计算工期的索赔时间。网络分析法：可用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。5【2022年真题成本计划编制过程中可（ 编“时间-成本累积曲线成本计划。AB.成本组成C.项目结构D.工程量清单【答案】A【解析】按工程实施阶段编制成本计划：在时标网络（或横道）图上按月编制的成本计划直方图按时间－成本累积曲线（S）62022项目结构图合同结构图组织结构图工作流程图【答案】B【解析】合同结构图反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系，矩形框表示建设项目的参与单位，两个单位之间有合同关系，用双向箭线联系。7【2022年真题】施工中使用施工设备属于质量影响因素中的（ A.机械【答案】A【解析】施工机械质量控制：对施工所用的机械设备，应根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制。对施工中使用的模具、脚手架等施工设备，除可按适用的标准定型选用之外，一般需按设计及施工要求进行专项设计混凝土预制构件吊运应根据构件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备,预制柱的吊点数量、位置应经计算确定,吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°。82022（）A投标【答案】C【解析】履约担保工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保。9【2022年真题】建设工程项目决策阶段的管理主体是（ A.投资方和设计方开发方和投资方开发方和设计方开发方和供货方【答案】B【解析】102022（）施工人员C.材料设备D【答案】B【解析】对施工工艺技术方案的质量控制：深入正确地分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点。制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案前者包括合理选用施工机械设备和设置施工临时设施，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图。选用和设计保证质量与安全的模具、脚手架等施工设备。编制工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案和质量管理方案。针对工程具体情况，分析气象、地质等环境因素对施工的影响，制定应对措施。112022（）【答案】D由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定，工期目标和质量目标必须按工程合同规定完成。122022（）成本控制成本考核成本核算成本分析【答案】C132022（）一致。投标截止日期中标通知书发出日期投标有效期评标报告【答案】C2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。142022FIDICA.28B.14C.21D.42【答案】A28152022（）弹性管理量价分离指标包干计量控制【答案】B【解析】施工成本过程控制中，人工费和材料费的控制均实行"量价分离"的方法。162022（）社会保险费住房公积金工伤保险费劳动保护费【答案】D【解析】172022（)A.设置质量管理点B工序质量检查编制施工质量计划【答案】C【解析】A、D属于事前控制，B属于事后质量控制。事前质量控制通过编制施工质量计划，明确质量目标 ·制定预防措施制订施工方案，设置质量控制点，落实质量责任又称作业活动过程质量控制，包括质量活动主体的自我控制和他人监控的控制方式，自我控制是第一位的。事中质量控自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其制质量责任控制的关键是坚持质量标准；控制的重点是①工序质量、②工作质量和③质量控制点的质量。结果（≠监督；事后质量控制对工序质量偏差进行纠正；对不合格产品进行整改和处理。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施,保持质量处于受控状态182022（）的内容。外部环境预警系统预警信息管理系统事故预警系统内部管理不良预警系统【答案】D【解析】内部管理不良预警系统：质量管理预警、设备管理预警、人的行为活动管理预警。19202270一般事故CD.特别重大事故【答案】C【解析】6人死亡为较大事故，70人重伤为重大事故，该事故属于重大事故。212022（）A.7055B.7555C.7060D.8055【答案】A《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523—201170dB(A)55dB(A)。222022B.②-③-④-①C.③-②-①-④D.①-③-②-④【答案】C【解析】风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别→项目风险评估→项目风险应对→项目风险监控。232022BCD【答案】B【解析】合同结构图反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系，矩形框表示建设项目的参与单位，两个单位之间有合同关系，用双向箭线联系。242022（）及时提出工程竣工验收报告。A.监理单位BC.建设单位【答案】C【解析】工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。252022（）A.全面安全检查B.专业或专职安全管理人员的专业安全检查C.要害部门重点安全检查D.经常性安全检查【答案】D262022（）A.项目管理实施规划项目管理决策规划项目管理规划策划项目管理配套策划【答案】A【解析】项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划。272022（）A.组织策划B.管理策划合同策划技术策划【答案】A(1)决策期的组织结构。(2)决策期任务分工。(3(4)决策期工作流程。(5)实施期组织总体方案。(6)项目编码体系分析。2820221.事故调查；2术方案；3.提交处理报告；4.事故的原因分析；5.事故处理的鉴定验收；6.事故处理；7.事故报告。下列排序正确的是（）A.7-1-4-2-6-5-3B.1-2-7-4-6-5-3C.1-4-2-6-7-3-5D.1-2-4-7-5-6-3【答案】A【解析】施工质量事故调差处理的一般程序：1、事故报告，2、事故调查，3、事故的原因292022补偿承包人费用，工期由承包人承担费用和工期由承包人承担D.补偿承包人费用，工期由发包人承担【答案】A（或302022（）A.施工准备计划BC.施工招标计划D【答案】C【解析】施工招标计划属于建设单位的进度计划312022（）采购方收货戳记的日期供货方按合同规定通知的提货日期向承运单转提出申请的日期传货方发运产品时承运单位签发的日期【答案】D【解析】交货日期确定方式：供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准322022（）建立系统质量控制网络建立质量控制制度分析质量控制界面编制质量控制计划【答案】A【解析】项目质量控制体系的程序确立系统质量控制网络制定质量控制制度分析质量控制界面编制质量控制计划332022（）A.7天B.14C.21D.30【答案】D劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。3420223重大事故一般事故特别重大事故较大事故【答案】A【解析】3人死亡属于较大事故，5000万损失属于重大事故，该质量事故属于重大事故。352022M14M79M（）天。A.2B.1C.2D.5【答案】AM＝4+1＝5M7，总时差=最迟完成时间减最早完成时间=7-5=2362022（）意外伤害险工伤保险基本医疗失业保险【答案】A鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害险并非强制性规定，是否投保意外伤害险由建筑施工企业自主决定。372022（）管理评审内部审核外部审核合规性评价【答案】A382022人月费单价法按日计费法按实计量法工程建设费用百分比法【答案】A392022施工总承包单位C.业主方D.业主方委托的第三方机构【答案】A402022（）核查施工进度计划的调整核对工程形象进度参加应急预案演练验收隐蔽工程【答案】D412022程序文件质量手册质量计划质量记录【答案】A【解析】无422022本数据处理；④分析成本形成原因；⑤确定成本结果。正确的编制程序是()A.①-②-④-③-⑤B.①-②-⑤-③-④C.②-①-③-④-⑤D.②-①-④-⑤-③【答案】C【解析】无4320225%，因为工作量的变化导致成本的变化是（）A.3000B.31304暂无选项内容暂无选项内容【答案】B【解析】无442022（）有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具70%有一年以上的工程质量管理和设计、施工、监理等经历经过政府授权后即可实施监督工作【答案】AB75%C，监督人员应当具备452022（）编制科学合理的成本计划在项目实施过程中寻找索赔机会对成本管理目标进行风险分析对不同的技术方案进行比选【答案】B【解析】选项A，属于组织措施；选项C，属于经济措施；选项D，属于技术措施。成本管理的措施（组合经技）组织措施（组织/流程/计划/管理/调度/体制/制度）合同措施（风险因素/合同/索赔）经济措施（风险分析/分解成本管理目标/增减帐/结算/签证/偏差分析）技术措施（方案/材料/机械设备）47【2022年真题】关于成本计划的说法，正确的是( )。成本计划是目标成本的一种形式成本计划由建设单位或项目监理机构编制成本计划是成本决策的前提成本计划编制贯穿于项目实施全过程【答案】AD，成本控制贯穿于项目实施全过程。1.计划工程量5003，计划成本500元/;实际完成工程量4503，实际成本520元/m;A.-10B.-9C.-16D.-35【答案】B【解析】费用偏差＝已完工作预算费用-已完工作实际费用＝4500*500-4500*520＝-9万元48【2022年真题施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准属于质量管理体系文件中的( )范畴。质量手册质量计划质量记录程序文件【答案】D支持性各项管理标准规章制度都属程序文件范畴。492022N114NABC91113BNA.0B.2C.7D.4【答案】B【解析】所有工作按终了时刻：N13NABC91113BN13-11＝2天。50【2022年真题修一条堤坝的护坡时一定要等土堤自然沉降完成后开始用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是( )。完成到完全(FTF)开始到开始(STS)开始到完成(STF)完成到开始(FTS)【答案】D【解析】完成到开始时距（FTS）堤坝护坡，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡完成到完成时距（FTF）工作前慢后快，前工作必须先完成，后工作才能完成开始到开始时距（STS）道路路基路面工程，路基开始，路面才能开始开始到完成时距（STF）地下水位以上的土方开挖几天后，降水工作必须完成51【2022年真题】关于因果分析图法的说法，正确的是( )。因果分析可以反映质量数据的分布特征QC可以定量分析影响质量的主次因素一张因果分析图可以分析多个质量问题【答案】BD，一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析。因果分析图法应用时的注意事项：一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析。QC活动的方式进行，集思广益，共同分析。必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见。分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因。在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中15多数人达成共识的最主要原因。522022（）审批。施工单位项目负责人总承包单位负责人施工单位技术负责人施工单位项目技术负责人【答案】C【解析】审批施工组织总设计由总承包单位技术负责人审批单位工程施工组织设计由施工单位技术负责人或授权的技术人员审批施工方案由项目技术负责人审批以及规模较大（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织专家评施工单位技术负责人审批审由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批：有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案二、多项选择题（每题2分。下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确10.5）1【2022工程项目风险管理中端用的风险对等有（）风险规避风险监控风险减轻风险自留风险转移【答案】ACDE【解析】常用的质量风险对策包括风险规避、减轻、转移、自留及其组合等策略。2【2022关于成本核算中表格核算法的说法正确的有（）便于操作科学严密实用性好覆盖面积小E对核算人员专业要求较高【答案】ACD【解析】表格核算法表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算优点是简便易懂，方便操作，实用性较好缺点是难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小会计核算法的基础是会计对项目进行全面核算会计优点是科学严密，人为控制的因素较小而且核算的覆盖面较大核算法缺点是对核算工作人员的专业水平和工作经验都要求较高项目财务部门一般采用此种方法3【202215（）无人员死亡的较大事故C.人员死亡的一般事故D.特别重大事故E无人员伤亡的一般事故【答案】ABCE【解析】事故的审理和结案重大事故负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。4【2022直方图作用（）判断质量过程是否稳定分析数据分布特征分析是否保持在公差范围内确定质量问题主次影响E逐项排查产生影响质量问题的可能原因【答案】BC【解析】选项A，观察分析质量过程是否正常、稳定、受控；选项D，属于排列图法，选项E，属于因果分析图的应用。直方图法的主要用途：整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的集中或离散状况。从中掌握质量能力状态。观察分析生产过程以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。5【2022属于物质流程（）合同管理纲结构深化设计弱电工程物资采购外立面施工工作设计变更【答案】BCD【解析】作流程组织包括：工作流程组织类别管理工作流程组织如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程信息处理工作流程组织如与生成月度进度报告有关的数据处理流程物质流程组织如钢结构深化设计采购工作流程、外立面施工工作流程等6【2022转换为质量实际值。生产要素投入技术创新研发作业技术活动产出过程管理活动【答案】ACD【解析】实施职能在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转化为质量的实际值。7【2022起决定性作用的检测项目。安全经济效果节能环境保护E【答案】ACDE8【2022大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）项目实施总体部署总进度规划确定里程碑事件的计划进度目标施工进度资源配置计划总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】ABCE【解析】总进度纲要的主要内容：①项目实施的总体部署②总进度规划 总署总规与子规③各子系统进度规划 条件措施里程碑④确定里程碑事件的进度计划目标⑤总进度目标实现的条件和应采取的措施9【2022施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（）质量监督机构的抽检现场旁站检查作业技术交底作业活动的实施专职管理人员的质量检查【答案】CDE【解析】施工作业质量的自控过程是由施工作业组织的成员进行的，其基本的控制程序包括：（1）施工作业技术交底（2）施工作业活动的实施（3）施工作业质量的检验，包括施工单位内部的工序作业质量自检、互检、专检和交接检查。10【2022脚手架工程起重吊装工程深基坑工程地下暗挖工程E高大模板工程【答案】CDE涉及①地下暗挖大坑11【2022关于施工现场食堂管理的说法，正确的有（）A.食堂必须设有卫生许可证非炊事人员不得随意进入制作间0.11.5各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内【答案】ABDE【解析】选项C,门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。12【2022下列进度措施中，属于组织措施的有（）进度控制会议的组织设计编制项目进度控制的工作流程分析合同交界面对工程进度的影响分析影响进度的风险因素明确进度控制职能分工【答案】A,E【解析】选项CD，属于管理措施。建设工程项目进度控制的措施组织措施（组织论/与人有关/会议）组织措施是目标能否实现的决定性因素管理措施（管理/计划/承发包/物资采购/合同/风险/信息）管理管理管理（调整逻辑关系、承发包模式、物资采购模式、合同管理、风险管理、信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备）经济措施（资金/资源/激励）资金需求计划、资源(人力、物力资源)需求计划、经济激励技术措施（设计/方案/材料/机械）13【2022赢得值法评价指标中，适用于不同项目之间偏差分析的有（）费用偏差进度偏差综合效益指数费用效益指数进度效益指数【答案】DE（进度偏差是绝对偏差同一项目（进度绩效指数是相对偏差同一项目和不同项目比较中均可采用。14【2022工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。最早开始时间与最迟开始时间相差最小总时差最小时标网络计划中无波形线与紧后工作之间间隔时间为零双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A,B【解析】网络计划中总时差最小的工作是关键工作。15【2022下列施工质量事故的发生，属于技术原因的有（）地质勘察过于疏略检测仪器设备管理不善而失准检验制度不严密采用了不合适的施工方法或施工工艺结构设计方案不正确【答案】ADE【解析】选项BC，属于管理原因。按质量事故产生的原因分类技术原因施工管理人员及实际操作人员的技术素质差不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故管理原因检验制度违章作业，材料检验不严等原因引起的质量事故社会、经济原因七无工程三边工程恶意压低标价随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故人为事故和自然灾害原因造成质量事故是由于人为的16【2022在下列成本管理措施中，属于经济措施的有（）项目资金使用计划分解成本管理目标对成本管理目标进行风险分析对施工方案进行技术经济比较明确成本管理人员的工作任务【答案】ABC【解析】选项D，属于技术措施；选项E，属于组织措施。成本管理的措施（组合经技）组织措施（组织/流程/计划/管理/调度/体制/制度）合同措施（风险因素/合同/索赔）经济措施（风险分析/分解成本管理目标/增减帐/结算/签证/偏差分析）技术措施（方案/材料/机械设备）17、下列关于工程保险的说法，正确的有（）战争和军事属于保险人不承担责任范围工程保险包含财产和人身保险除合同另有约定的发包人购买一切险除合同另有约定的发包人变更保险合同应征得承包人同意保险不能解决所有风险只能转移部分风险【答案】ABDE【解析】工程保险保险人不承担责任的范围：投保人故意行为所造成的损失；因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失；战争或军事行为所造成的损失；保险责任范围以外，其他原因所造成的损失。B正确，根据保险标的的不同，保险可以分为财产保险(包括财产损失保险、责任保险、信用保险等)和人身保险(包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等)两大类，而工程保险既涉及财产保险，也涉及人身保险。用保险等)和人身保险(包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等)两大类，而工程保险既涉及财产保险，也涉及人身保险。CE正确，工程保险并不能解决所有的风险问题，只是转移了部分重大风险可能带来的损害业主和承包商仍然要采取各种有力措施防止事故和灾害发生，并阻止事故的扩大。18、下列关于施工总包管理模式说法正确的是（）A业主合同管理量大B对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行有利于总投资控制项目质量的优劣取决于施工总包管理单位E施工过程发生设计变更，可能引发索赔【答案】AB【解析】选项C，在招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能成为D，采取施工总承包模式在施工过程发生设计变更，可能引发索赔。19、关于总价合同的说法，正确的有( )。发包人可以较早确定或预测工程成本能极大地调动承包人控制进度的积极性必须完整的明确地规定承包人的工作将设计与施工变化控制在最小限度内E.承包人将承担较少风险【答案】ABCD【解析】总价合同的特点是：发包单位可以较早确定或者预测工程成本业主的风险较小，承包人将承担较多的风险评标时易于迅速确定最低报价的投标人在施工进度上能极大地调动承包人的积极性发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制必须完整而明确地规定承包人的工作必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内20、工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。双代号时标网络计划中无波形线双代号网络计划中无虚箭线双代号网络计划中由关键节点组成单代号网络计划中工作自由时差均为零单代号网络计划中关键工作之间时间间隔均为零【答案】AE【解析】关键线路通用关键线路是总的工作持续时间最长的线路双代号时标如果一条线路没有波形线，则该线路为关键线路（Tp＝Tc）单代号从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路搭接网络计划关键线路是自始自终全部由关键工作组成的线路从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路21、总价合同的特点是（）A.发包人可以较早确定或预测工程成本B.能极大地调动承包人控制进度的积极性C.承包人承担较小的风险D.必须完整而明确地规定承包人的工作E将设计和施工方面的变化控制在最小限度内【答案】A,B,C,D【解析】总价合同的特点是：发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测工程成本；业主的风险较小，承包人将承担较多的风险；评标时易于迅速确定最低报价的投标人；在施工进度上能极大地调动承包人的积极性·发包单位能更容易、更有把握地对项目进制；必须完整而明确地规定承包人的工作；必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内。22、下列说法中，属于直方图作用的有（）判断质量过程是否稳定分析数据分布特征C确定质量问题主次影响逐项排查产生影响质量问题的可能因素【答案】A,B,C【解析】直方图法的主要用途：整理统计数据，了解统计数据的分布特征，数据分布的集中或离散状况，从中掌墀质量能力态。观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。23（A.LSB=0B.LSA=0C.FFO=0D.LFE=0E.TFC=0【答案】A,C,E【解析】经计算，LSA=2；TFC=2。13、关于仲裁裁决不予执行和撤销的说法，正确的有（）AB仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷应当向法院提起诉讼1E【答案】A,E【解析】BCD614应当附具安全验算结果应当经施工企业技术负责人签字应当经总监理工程师签字由专职安全生产管理人员进行现场监督应当经建设单位负责人签字【答案】A,B,C,D15、下列标准属于强制性标准的有（）工程建设通用的信息技术要求工程建设通用的有关安全、卫生和环保的标准CD.工程建设通用的试验检验和评定方法E工程建设勘察，规划，设计及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准【答案】B,C,E【解析】下列标准属于强制性标准：工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；工程建设重要的通用的信息技术标准；国家需要控制的其他工程建设通用的标准。16、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）不同授标人的投标文件由同一单位或者个人编制属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标不同投标人的投标保证金从同一金融机构转出不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人不同投标人的投标文件异常-致或者投标报价呈规律性差异【答案】A,C,D,E【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价（5）(617、关于招标方式的说法，正确的有（）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标邀请招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标CD招标方式包括公开招标、邀请招标和议标E【答案】A,C,EBD18、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设单位质量责任和义务的有（）设计文件应当符合国