2022年甘肃省监理工程师之交通工程目标控制评估题库精品加答案

《监理工程师之交通工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、某施工按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍为（）天。

A.6

B.9

C.12

D.18【答案】C2、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】D3、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。

A.要求施工方暂时停工整改

B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位

C.报告建设单位，对施工单位进行处罚

D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B4、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。

A.14.55

B.20.00

C.29.63

D.32.00【答案】D5、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。

A.100

B.50

C.20

D.0（不进行检测）【答案】A6、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】C7、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。

A.防治污染的设施必须与主体工程同时设计

B.防治污染的设施必须与主体工程同时施工

C.防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用

D.防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修【答案】A8、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。

A.工程计量权、付款审批权和付款签证权

B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权

C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权

D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D9、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。

A.公路收费分中心

B.公路收费中心

C.公路收费站

D.公路收费路口【答案】A10、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款

A.五万元

B.三万元

C.四万元

D.二万元【答案】A11、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。

A.墙背注浆，充填空隙

B.加强支护、调整施工措施

C.喷射混凝土护面层

D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B12、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】B13、关于模板、支架拆除说法错误的是（）。

A.先拆非承重模板、后拆承重模板

B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落

C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落

D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落【答案】B14、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。

A.96%

B.95%

C.94%

D.93%【答案】D15、工程项目的（）是决定一个项目成功与失败的关键特性。

A.一次性

B.目标性

C.制约性

D.时限性【答案】C16、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第三册）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，在未设最高投标限价的情况下安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%【答案】B17、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】D18、水泥混凝土面层，灌缝料的养护期应符合规定，在灌缝料固化期间应（）。

A.保持交通

B.封闭交通

C.部分交通

D.仅施工车辆通行【答案】B19、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）

A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类

B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单

C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同

D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】B20、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。

A.两侧开挖

B.两侧初期支护

C.下部核心土开挖

D.仰拱初期支护【答案】C21、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。

A.14

B.25

C.28

D.30【答案】C22、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。

A.池底宜设置0.5%横坡

B.底面与侧面应采取防渗措施

C.蒸发池应紧邻路基设置

D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C23、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。

A.28

B.7

C.14

D.21【答案】B24、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。

A.路堤

B.路槽

C.路基

D.路坡【答案】C25、下列关于混凝土拌合物坍落度性能的说法错误的是（）。

A.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果截锥试体逐渐下沉，表示黏聚性不好

B.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果出现离析现象，表示黏聚性不好

C.坍落度筒提起后无稀浆，则表示其保水性能良好

D.坍落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出，则表示其保水性能良好【答案】A26、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.43

C.45

D.48【答案】B27、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。

A.一般公路的底基层不大于40%

B.高速公路的底基层不大于30%

C.二级及二级以下公路的基层不大于35%

D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D28、各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是（）

A.城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%

B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%

C.公路项目由25%调整为10%

D.房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变【答案】C29、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。

A.1.0m

B.1.2m

C.1.5m

D.1.8m【答案】C30、监理人员实施的旁站属于（）。

A.事前监理

B.事中监理

C.事后监理

D.平行监理【答案】B31、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。

A.湿黏土

B.弱膨胀土

C.红黏土

D.粉质土【答案】D32、对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。

A.0.4～0.8MPa

B.0.1MPa

C.2.5MPa

D.0.5MPa【答案】C33、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。

A.建设单位

B.监理机构

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】B34、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±25%【答案】A35、发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的金额称为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.生产费用

D.特定估价【答案】A36、价值工程中的技术指标是（）。

A.最高的销售数量

B.最大的营业规模

C.最低的寿命周期成本

D.可靠地实现所需功能【答案】D37、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。

A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用

B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作

C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理

D.加强工程延期和索赔管理【答案】A38、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。

A.3～5m

B.5～8m

C.9～10m

D.10～12m【答案】B39、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。

A.一级公路的路堤

B.填石路堤

C.特殊填料路堤

D.填土路堤【答案】D40、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.改变合同工程的高程属于变更的范围

C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围

D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C41、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】D42、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。

A.平面位移监测

B.稳定性监测

C.地面隆起监测

D.土体深层水平位移【答案】B43、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。

A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款

B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款

C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款

D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A44、投资项目决策分析与评价中一般仅进行（）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.线性盈亏平衡分析

D.非线性盈亏平衡分析【答案】C45、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。

A.5000

B.6000

C.10000

D.15000【答案】A46、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。

A.中位数

B.极差

C.标准离差

D.变异系数【答案】A47、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。

A.巡视

B.旁站

C.抽检

D.平行试验【答案】B48、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。

A.中位数

B.极差

C.标准偏差

D.变异系数【答案】D49、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。

A.5000

B.6000

C.10000

D.15000【答案】A50、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。

A.第一次工地会议由总监主持

B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议

C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加

D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C51、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。

A.动态性

B.均衡性

C.层次性

D.独特性【答案】D52、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（）

A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标

B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用

C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书

D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况【答案】C53、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。

A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实

B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净

C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降

D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B54、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。

A.1.00m

B.2.00m

C.3.00m

D.4.00m【答案】C55、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。

A.使用时间5个月

B.张拉次数400次

C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况

D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A56、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。

A.26.5mm

B.31.5mm

C.37.5mm

D.42.5mm【答案】A57、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。

A.墩高110m的桥梁工程

B.跨径150m的梁桥

C.跨径990m的悬索桥

D.钢管混凝土拱桥【答案】C58、下列属于大、中型水运工程等级的是（）。

A.内河200吨级港口工程

B.沿海8000吨级航道工程

C.航道等级200吨级通航建筑

D.防波堤水工工程【答案】D59、下列选项属于专项费用的是（）。

A.行车干扰工程施工增加费

B.施工场地建设费

C.工地转移费

D.职工探亲路费【答案】B60、（）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】A61、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。

A.100

B.133.3

C.75

D.25【答案】C62、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。

A.计算压实体积，计量单位为m3

B.计算压实面积，计量单位为m2

C.计算天然体积，计量单位为m3

D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A63、小桥涵的地基检验，可以采用（）。

A.超声波检测

B.触探

C.钻探

D.土质试验

E.荷载试验【答案】B64、某施工按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍为（）天。

A.6

B.9

C.12

D.18【答案】C65、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C66、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】C67、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。

A.8%

B.12%

C.10%

D.15%【答案】C68、（）是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标。

A.抗压强度

B.抗拉强度

C.疲劳强度

D.黏结强度【答案】A69、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。

A.60分

B.80分

C.100分

D.120分【答案】C70、防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。

A.拱部宜为0.5~0.7m

B.侧墙宜为0.5~0.7m

C.拱部宜为0.7~1.0m

D.在凸处适当加密固定点【答案】A71、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察设计单位

D.施工单位【答案】D72、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。

A.费用计量表格

B.费用支付表格

C.监理计量表格

D.费用支出表格【答案】B73、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。

A.建设主管部门

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师【答案】D74、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。

A.10

B.15

C.20

D.25【答案】C75、关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。

A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂

C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料

D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】B76、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。

A.施工

B.监理

C.建设

D.设计【答案】A77、依法属于国有的士地有()。.

A.城市市区的土地

B.依法不属于集体所有的荒地

C.农村宅基地

D.国家建设征收的土地

E.自留地【答案】A78、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍【答案】B79、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。

A.A测量员测量精度更高

B.B测量员测量精度更高

C.两名测量员测量精度相同

D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B80、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。

A.一级公路的土路基开挖

B.挖掘填方地段的台阶

C.岩石地段的路堑开挖

D.高速公路的土路基开挖【答案】C81、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。

A.4E1M

B.4M1E

C.2M3

D.1P4C【答案】B82、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。

A.深度5m的基坑

B.深度15m的人工挖孔桩

C.水深10m的围堰工程

D.中桥的拆除工程【答案】D83、弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于（）的排水坡。

A.1:1.5；1%

B.1:1.2；2%

C.1:1.5；2%

D.1:1.2；1%【答案】C84、对无机结合稳定材料，在拌和时的说法不正确的是（）。

A.对石灰稳定碎石或砾石，先将石灰和需添加的黏性土拌和均匀，然后均匀地摊铺在碎石或砾石层上，再一起拌和

B.对石灰稳定塑性指数大的黏土，宜先加70％～100％预定剂量的石灰拌和，闷放1-2d，再补足需用的石灰，进行第二次拌和

C.对石灰粉煤灰稳定中、粗粒材料，应先将石灰和粉煤灰拌和均匀，然后均匀地摊铺在材料层上，再一起拌和

D.被稳定材料可与水泥一起摊铺，一起闷料【答案】D85、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。

A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间

B.根据工期要求确定作业人数和船机台数

C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间

D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D86、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（）的方式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.总价+单价合同【答案】A87、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。

A.设计阶段

B.施工准备阶段

C.施工期

D.运营期【答案】C88、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。

A.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费）×建筑业增值税税率

B.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率

C.税金=（直接费＋设备购置费+措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率

D.税金=（直接费＋设备购置费＋措施费＋企业管理费＋规费+利润）×建筑业增值税税率【答案】D89、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。

A.28

B.35

C.42

D.60【答案】C90、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。

A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进

B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力

C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定

D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】D91、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

A.14天

B.24天

C.7天

D.10天【答案】A92、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】A93、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】B94、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。

A.80dB（A），55dB（A）

B.70dB（A），60dB（A）

C.75dB（A），55dB（A）

D.60dB（A），50dB（A）【答案】C95、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）。

A.12h

B.24h

C.36h

D.48h【答案】B96、旁站监理的行为主体是（）。

A.建设单位

B.监理机构

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】B97、下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是（）。

A.纵向接缝应是热接缝并应连续和平行，缝边垂直并形成直线

B.横向接缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开0.5m

C.纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压

D.纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开15cm以上【答案】B98、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。

A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员

B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师

C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C99、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。

A.工程计量权

B.付款审批权

C.工程变更的单价确认权

D.工程扣款权【答案】C100、费用监理的方法不包括（）。

A.反馈监理

B.前馈监理

C.过程监理

D.跟踪监理【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、台座轴线应与桥梁轴线的延长线重合，台座的纵坡应与桥梁的纵坡一致，对于台座的施工允许偏差说法正确的有（）。

A.中线偏差不大于6mm

B.相邻两支承点上台座中滑移装置的纵向顶面高程差±2mm

C.同一个支承点上滑移装置的横向顶面高程差±2mm

D.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±3mm

E.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±1mm【答案】B102、施工单位应及时对拟作为路堤填料的材料进行取样试验。土的试验项目应包括（）。

A.天然含水率

B.液限、塑限

C.颗粒分析

D.抗滑值试验

E.击实、CBR【答案】ABC103、下列表述中哪些属于人民法院应当裁定终结执行的情形？()

A.案外人对执行标的物提出确有理由的异议

B.被执行人被执行死刑，且无财产可供执行的

C.由于地震，缴纳罚金确有困难，经法院裁定免除罚金的

D.执行标的物系人民法院或者仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需等待该案件审理完毕确定权属的【答案】BC104、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。

A.货币出资

B.实物

C.工业产权

D.土地产权

E.专利技术【答案】ABC105、出现下列哪种情况需要求施工单位重新修订施工进度计划（）。

A.工程初期曲线是凹形

B.工程初期曲线不是凹形

C.施工稳定期间曲线完全不是直线

D.工程后期曲线呈凸形

E.工程后期曲线不呈凸形【答案】BC106、下列有关施工机械使用费计算的表述中，正确的是（）。

A.施工机械使用费=工（机械台班消耗量x机械台班单价）+工程仪器仪表使用费

B.机械台班单价由不变费用、可变费用和机上人工费用组成

C.工程仪器仪表使用费是指机电工程施工作业所发生的仪器仪表使用费

D.可变费用中的台班人工费工日单价与生产工人人工费单价相同

E.变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等【答案】ACD107、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。

A.施工机械化程度

B.安全生产

C.工期

D.施工均衡性

E.竣工率【答案】CD108、下列属于中级人民法院管辖的案件有：()

A.居住在国外美国人波特等15人在我国对我国某公司提起的合同违约之诉，案件的标的额为1万元，而且案情简单

B.周某对王某提起的专利侵权纠纷案件

C.周某对某出版社提起的出版合同纠纷案件，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定

D.乙公司以甲公司的名称注册为域名，甲公司因而对乙公司提起诉讼的，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定【答案】ACD109、质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。

A.材料检验

B.工序检验

C.竣工验收检验

D.使用过程中的必要检验

E.隐蔽工程检验【答案】ABCD110、出现下列哪种情况需要求施工单位重新修订施工进度计划（）。

A.工程初期曲线是凹形

B.工程初期曲线不是凹形

C.施工稳定期间曲线完全不是直线

D.工程后期曲线呈凸形

E.工程后期曲线不呈凸形【答案】BC111、对于钢桥构件出厂时，应提交的资料包括（）。

A.产品合格证

B.钢材和其他材料质量证明书或试验报告

C.监理工程师评价表

D.项目说明文件

E.构件发运和包装清单【答案】AB112、下列哪些行政法律文书，当事人可以依法申请法院强制执行？

A.当事人在法定期间内未提起上诉的一审行政判决书

B.当事人已经提起上诉，但在二审中又被准予撤回上诉的一审行政判决书

C.经双方当事人签收的行政赔偿调解书

D.按照审判监督程序作出的行政判决书【答案】ABC113、建筑安装工程费包括（）。

A.工程保险费

B.设备购置费

C.基本预备费

D.专项费用

E.企业管理费【答案】BD114、应用于一级公路的水泥混凝土路面施工的是（）。

A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）

B.强制式搅拌站（机）

C.滑模摊铺机施工工艺

D.三辊轴机组施工工艺

E.小型机具施工工艺【答案】AC115、孔某在A市甲区拥有住房两间，在孔某外出旅游期间，位于A市乙区的建筑工程队对孔某隔壁李某房屋进行翻修。在翻修过程中，施工队不慎将孔某家的山墙砖块碰掉，砖块落人孔某家中，损坏电视机等家用物品。孔某旅游回来后发现此情，遂交涉，但未获结果。孔某向乙区法院起诉。乙区法院认为甲区法院审理更方便，故根据被告申请裁定移送至甲区法院，甲区法院却认为由乙区法院审理更便利，不同意接受移送。以下哪些说法是正确的？

A.甲、乙二区对本案都有管辖权

B.向哪个法院起诉，由原告选择决定

C.乙区法院的移送管辖是错误的

D.甲区法院不得再自行移送，如果认为无管辖权，应报A市中级人民法院指定管辖【答案】ABCD116、根据锚固形式分类，隧道锚杆类型有（）。

A.全长黏结型

B.中空注浆型

C.端头锚固型

D.摩擦型

E.预应力型【答案】ACD117、隧道的通风方式有自然通风和强制机械通风两种，（）可以采用自然通风。

A.隧道长度小于400m

B.独头掘进长度小于200m

C.主风流不顺畅

D.主风流改向

E.风速不符合规定【答案】AB118、下列属于排水设施监理的工作的有（）。

A.衬砌背后的排水设施应配合支护衬砌同时施工

B.排水设施的设置应视洞内渗漏水情况确定

C.检查洞内水沟、泄水洞等的结构尺寸

D.盲沟须检查过滤层级配和回填质量

E.检查路面水排向边沟或地下水排向泄水洞的集水孔【答案】CD119、路基施工准备阶段正确的是（）。

A.对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取2个点

B.同一建设项目相邻施工段水准导线不用闭合

C.可能受施工影响的导线点，施工前应加固或改移

D.公路沿线每500米宜有一个水准点

E.对导线的复测周期应不超过3个月【答案】ACD120、下列预应力混凝土梁的悬臂浇筑的要求，说法正确的是（）。

A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固定

B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡

C.悬臂浇筑用挂篮，在已完成的梁段上前移时，后端应有可靠的稳定措施

D.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定

E.合龙段的施工，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】ABCD121、隧道洞口坍塌的原因包括（）。

A.地质条件不良

B.土质松散

C.稳定性差

D.采用全断面法开挖

E.开挖隧道又破坏了原有的土体平衡状态【答案】ABC122、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：

A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行

B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出

C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审

D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD123、对混凝土的配合比重新进行配合比设计的情况包括（）。

A.对混凝土性能指标有特殊要求时

B.观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时

C.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时

D.该配合比的混凝土生产间断半年以上时

E.该配合比的混凝土生产间断三个月以上时【答案】ACD124、属于特殊地质地段的有（）。

A.软弱黄土地层

B.膨胀地层

C.岩溶

D.岩爆

E.断层【答案】ABD125、隧道洞门类型主要有（）。

A.端墙式

B.翼墙式

C.环框式

D.遮光式

E.明洞式【答案】ABCD126、公路上使用的通信管道材料包括（）。

A.水泥管块

B.PVC管

C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道

D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管

E.镀锌钢管【答案】ACD127、关于路基拓宽改建施工说法正确的是（）。

A.拓宽路堤的填料宜与老路基相同，或选用水稳性好的砂砾、碎石等填料

B.路床应采用水稳性好的粗粒土或无机结合料稳定材料填筑

C.老路堤坡面，清除的法向厚度应不小于0.5m

D.既有路基有包边土时，宜去除包边土后再进行拼接

E.从老路堤坡脚向上开挖台阶时，应随挖随填，台阶高度应不大于1.0m，宽度应不小于1.0m【答案】ABD128、下列属于土的试验项目的是（）。

A.天然含水率试验

B.液塑限试验

C.击实试验

D.抗压强度试验

E.相对密度试验【答案】ABC129、关于喷射混凝土说法正确的是（）

A.应一次将混凝土喷射到位

B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行

C.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行

D.未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于2h

E.喷射混凝土的回弹物，不得重新用作喷射混凝土材料【答案】BCD130、混凝土承台、墩台施工质量要求中，下列关于片石混凝土的说法正确的有（）。

A.仅适用于较大体积的基础、墩台身等圬工受压结构

B.片石应分布均匀，净距应不小于300mm

C.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30

D.当气温低于0℃时，不得埋放片石

E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD131、与民事诉讼普通程序及简易程序相比，民事特别程序的特点是：()

A.特别程序只适用于某些非民事权益争议案件，即只是确认某种法律事实

B.适用特别程序的案件，没有原告和被告

C.按照特别程序审理的案件，全部实行一审终审制

D.全部不适用审判监督程序【答案】ABCD132、对于桥梁工程原材料中的钢筋的说法，错误的有（）。

A.钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用，当需要代换时，应得到监理工程师的书面认可

B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于60t

C.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60t

D.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于80t

E.在工程施工过程中，应采取适当的措施，防止钢筋产生锈蚀【答案】AD133、基层施工准备阶段的质量监理包括施工机械设备。主要指摊铺设备、压实机械及其他机械设备的（）。

A.数量

B.型号

C.生产日期

D.生产能力

E.运输条件【答案】ABD134、施工组织设计的内容包括（）。

A.编制依据

B.施工总体部署

C.施工进度计划

D.施工平面布置

E.资金计划【答案】ABCD135、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。

A.施工条件

B.评价指标

C.施工工艺

D.材料

E.结构功能【答案】A136、冬季施工增加费的内容包括（）。

A.因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出

B.因施工组织设计确定，需增加的一切保温、加温等有关支出

C.清除工作地点的冰雪等与冬季施工有关的其他各项费用

D.施工机械所需修建的暖棚（包括拆、移），增加其他保温设备购置费用

E.施工管理人员与施工作业人员取暖所需的支出【答案】ABCD137、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。

A.施工条件

B.评价指标

C.施工工艺

D.材料

E.结构功能【答案】A138、土地使用及拆迁补偿费包含（）。

A.建设项目管理费

B.永久占地费

C.临时占地费

D.拆迁补偿费

E.水土保持补偿费【答案】BCD139、工程监理单位监理工作人员在开展费用监理工作的过程中，应遵循的依据包括（）。

A.工程施工现场的地质土质和地貌

B.工程招标文件及其补遗书、修正澄清书

C.工程施工合同协议书

D.工程量清单计量规则

E.工程施工过程中有关的往来文件【答案】BCD140、符合高路堤与陡坡路堤施工质量要求的有（）。

A.高路堤路段应优先安排施工，宜预留2个雨季或6个月以上的沉降期

B.高路堤宜采用强度髙.水稳性好的材料

C.高路堤施工中应按设计要求预留高度与宽度，并进行动态监控

D.高路堤填筑过程中应进行沉降和稳定性观测

E.高路堤宜每填筑3m冲击补压一次，或每填筑4～6m强夯补压一次【答案】BCD141、法院制作的生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请，但有些情况下法院也可依职权进行。下列哪些生效法律文书可以由审判庭直接移送执行机构执行？()

A.具有给付赡养费、扶养费、抚育费内容的法律文书

B.具有强制执行内容的民事制裁决定书

C.刑事附带民事判决、裁定、调解书

D.以撤销或变更已执行完毕的法律文书为内容的新判决书【答案】ABCD142、关于工作延误与工期延误的概念，正确的是（）。

A.工作延误必然导致工期延误

B.工作延误不一定导致工期延误

C.产生工作延误一定是承包人的原因

D.产生工作延误不一定是承包人的原因

E.工作延误与工期延误没有关系【答案】BD143、关于滑坡地段路基施工技术要点的说法，正确的有（）。

A.应在滑坡后缘的稳定地层上，修筑具有防渗功能的环形截水沟、排水沟

B.滑坡体上的裂隙和裂缝应采取灌浆、开挖回填夯实等措施予以封闭

C.削坡减载应自下而上逐级开挖，严禁采用爆破法施工

D.滑坡整治措施实施前，严禁在滑坡体抗滑段减载、下滑段加载

E.滑坡整治不宜在雨期施工【答案】ABD144、下列选项中，应开展施工安全风险评估的桥梁工程有（）。

A.多跨或跨径大于40m的石拱桥

B.跨径大于或等于140m的梁式桥

C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程

D.跨径大于1000m的悬索桥

E.跨径大于240m的斜拉桥【答案】ABCD145、关于合同案件的特殊管辖规定，下列说法正确的有：

A.被告深圳一家“三来一补”企业接受投资后在广州履行了该补偿贸易合同的主要义务，那么该合同纠纷的管辖法院可以是深圳或者广州的法院

B.甲乙的买卖合同约定在上海交货，实际却是在北京交货，那么最后关于这笔买卖合同的纠纷上海的法院如果不是被告住所地法院的话就没有管辖权

C.李某与赵某约定在A市履行买卖合同的交货手续，但是李某将货物改卖他人，赵某一气之下告上法庭。李某住在B市而赵某住在A市，因此本案纠纷不能由A市法院审理

D.当事人一方是军人或者军队单位，且合同履行地或者标的物所在地在营区内的合同纠纷，当事人书面约定由军事法院管辖，不违反法律关于级别管辖、专属管辖和专门管辖规定的，可以由军事法院管辖【答案】ABD146、下列属于土的试验项目的是（）。

A.天然含水率试验

B.液塑限试验

C.击实试验

D.抗压强度试验

E.相对密度试验【答案】ABC147、关于防水层铺设施工说法正确的有（）。

A.防水层应超前二次衬砌施工1～2个循环的距离衬砌段进行铺设

B.宜采用专用台车铺设防水层

C.防水层应环向分幅铺设，拱部和边墙应无纵向搭接

D.铺挂的固定点间距：拱部宜为0.5～0.7m，侧墙宜为0.7～1.0m，在凹处适当加密固定点

E.无纺布与防水板应分别铺挂，先铺挂防水板后铺挂无纺布【答案】ABD148、下列情形属于Ⅱ级事故的有（）。

A.10人以上死亡（含失踪）

B.直接经济损失900万元以下

C.50人以上重伤

D.直接经济损失5000万元以上

E.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】ACD149、路面的粗糙度用（）表示。

A.路面纵向凹凸量的偏差值

B.路面与轮胎的摩擦系数

C.路表纹理深度

D.表面性能

E.耐久性【答案】BC150、隧道洞口坍塌的原因包括（）。

A.地质条件不良

B.土质松散

C.稳定性差

D.采用全断面法开挖

E.开挖隧道又破坏了原有的土体平衡状态【答案】ABC151、沥青混合料的马歇尔试验中，关于毛体积相对密度的测定方法中正确的是（）。

A.通常采用表干法测定毛体积相对密度;

B.对吸水率小于0.3%的试件，允许采用蜡封法测定的表观相对密度代替毛体积相对密度

C.对吸水率大于2%的试件，宜采用水中重法测定的毛体积相对密度;

D.对空隙率大于10%的试件，应采用体积法测定的毛体积相对密度;

E.应取4个以上试件的平均值【答案】AD152、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）。

A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备

B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性

C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检查砂石的含水率

D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷

E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除【答案】BCD153、事故处理“四不放过”原则包括（）。

A.事故发生原因未查清

B.事故责任者和职工群众没有受到教育

C.安全隐患没有整改预防措施

D.事故责任者不处理

E.安全管理没有得到认可【答案】ABCD154、以下关于级别管辖说法正确的是：

A.海事海商案件由中级人民法院管辖

B.著作权民事纠纷案件由中级人民法院和经过最高人民法院授权的基层人民法院管辖

C.专利纠纷案件由各地中级人民法院管辖

D.涉及驰名商标认定的民事纠纷案件，由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院，以及经最高人民法院批准的中级人民法院管辖【答案】AD155、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。

A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作

B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期

C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位

D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任

E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD156、下列关于材料、设备预付款的说法中，正确的是（）。

A.在预计交工前6个月，将不再支付材料、设备预付款

B.材料、设备预付款按项目专用合同条款所列主要材料、设备单据费用百分比支付

C.支付材料、设备预付款不应被视为是对这些材料或设备的批准

D.已经支付预付款的材料、设备的所有权应属于发包人

E.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过3个月【答案】BCD157、公路隧道机电工程的质量监理过程中，对于风机的检验，下列说法正确的有（）。

A.风机运抵现场后，保持包装和密封良好

B.风机安装前应认真进行外观清理检查，并做好记录

C.进.出风口应敞开

D.搬运设备应有专人指挥，使用的工具及绳索必须符合安全要求。

E.轴流风机还应进行液压油油位检査【答案】ABD158、我国安全生产管理的方针中"预防为主"是（）。

A.原则

B.手段

C.目标

D.理念

E.基本途径【答案】B159、甲与乙在A市签订一份购销合同，约定在B市履行该合同。甲居住在B市，乙户籍所在地为C市，2013年6月已将户籍迁出，欲迁入D市，但一直未入户，乙从2013年6月一直居住在D市。合同履行过程中，双方发生争议。2014年4月，甲起诉乙。哪些法院有管辖权？()

A.A市

B.B市

C.C市

D.D市【答案】BC160、关于热拌沥青混合料压实的说法正确的是（）。

A.压实分初压、复压和终压

B.初压应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）

C.复压应采用串联式双轮振动压路机或轮胎压路机

D.终压应采用光面钢轮压路机或振动压路机

E.碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于100℃【答案】ABC161、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。

A.开工预付款的预付额度

B.开始扣回的时间

C.分期扣回的金额

D.每月扣回的比例

E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】AB162、下列属于桥梁荷载试验中静载试验内容的是（）。

A.冲击

B.自振频率

C.静挠度

D.静应变

E.脉动【答案】CD163、路基防护工程包括（）。

A.植物防护

B.坡面工程防护

C.沿河路基防护

D.直接防护

E.间接防护【答案】ABC164、根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，公路工程竣工验收应具备的条件有（）。

A.通车试运营2年以上

B.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告

C.监理单位对工程质量评定合格

D.质量监督机构已按交通运输部规定的“公路工程质量鉴定办法”对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告

E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理【答案】ABD165、下列有关陪审员的任职要求和权利的表述正确的是：()

A.人民陪审员参加审判活动，应当遵守法官履行职责的规定，保守审判秘密

B.人民陪审员适用回避制度

C.人民陪审员参加合议庭评议案件时，有权对事实认定、法律适用独立发表意见，但不能独立行使表决权

D.人民陪审员可以担任合议庭审判长【答案】AB166、软土地区施工时，下列厚度的软土宜采用浅层置换的有（）。

A.2.0m

B.2.5m

C.3.0m

D.5.0m

E.4.0m【答案】AB167、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。

A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板

B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板

C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板

D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上

E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD168、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：

A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一

B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提

C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖

D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD169、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）

A.刚性扩大基础

B.单独或联合基础

C.条形基础

D.片筏和箱形基础

E.沉井基础ABCD选项，浅基础一般可分为刚性扩大基础、单独或联合基础、条形基础、片筏和箱形基础等。E选项，桥梁基础常用的基础类型有浅基础、桩基础、沉井基础、沉箱等。【答案】ABCD170、施工单位的三类人员包括（）。

A.施工单位技术负责人

B.施工单位的主要负责人

C.项目负责人

D.专职安全生产管理人员

E.项目技术负责人【答案】BCD171、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。

A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期

B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡

C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地

D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施

E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD172、下列属于总监理工程师工作职责说法正确的是（）。

A.编制监理计划，经监理单位审核后报建设单位批准

B.对技术复杂、专业性较强的分部分项工程，编制专项监理细则

C.签署开工预付款支付证书，报建设单位审批

D.签发开工令

E.审查施工单位提交的施工测量放线数据和成果【答案】ACD173、进行试验路段的主要目的有（）。

A.确定压路机型号以及各种机械的使用最佳配合

B.确定松铺厚度、压实厚度

C.确定压实工艺、碾压遍数

D.检验施工组织设计的合理性

E.确定不同含水率的压实工艺【答案】ABC174、下列属于项目建设单位的应急管理职责有（）。

A.编制本单位应急预案

B.编制本单位应急工作资金预算草案

C.为项目施工单位提供预测信息

D.审批施工单位报送的安全专项施工方案

E.对项目施工单位的应急工作进行日常监督检查【答案】ABC175、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。

A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差

B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D.工作的自由时差不可能超过总时差

E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD176、土砂围岩、破碎围岩及膨胀性围岩中稳定掌子面的辅助方法有（）。

A.超前管棚

B.帷幕注浆

C.冻结法

D.井点降水

E.插钢板支护【答案】A177、下列不属于进行试验路段的主要目的的是（）。

A.确定松铺厚度

B.确定土质情况

C.确定压实工艺

D.确定压路机型号

E.确定弃土位置【答案】B178、根据我国法律的规定，下列案件中不适用调解的有哪些？()

A.特别程序

B.督促程序

C.公示催告程序

D.破产程序【答案】ABCD179、可用弱膨胀土作为路基填料的是（）。

A.一级公路的下路床

B.一级公路的上路堤

C.二级公路的下路床

D.二级公路的上路堤

E.三级公路的下路床【答案】D180、关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（）。

A.孔口处护筒应与地面齐平

B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖

C.施工前应制定安全专项施工方案

D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于220V

E.挖孔作业时，应经常检查孔内情况【答案】C181、施工组织设计的内容包括（）。

A.编制依据

B.施工总体部署

C.施工进度计划

D.施工平面布置

E.资金计划【答案】ABCD182、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。

A.施工机械化程度

B.安全生产

C.工期

D.施工均衡性

E.竣工率【答案】CD183、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。

A.二级及二级以上公路的路堤

B.填石路堤

C.土石路堤

D.土方路堤

E.特殊填料路堤【答案】ABC184、以下关于考核评价结果说法错误的是（）

A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分

B.计算得分精确到小数点后2位

C.考核评价结果分为合格、不合格两类

D.考核评价分数60分及以上的为合格

E.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果【答案】BD185、隐患治理工作应坚持（）的原则。

A.单位负责

B.行业监管

C.分级管理

D.社会监督

E.内部执行【答案】ABCD186、对于因人民法院行使审判监督权启动的再审，下列说法不