省道段养护大修施工项目 铣刨施工合同

2XX省道XX段养护大修施工项目（标段）路面铣刨工程施工合同编号：业主单位（甲方）:施工单位（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，为明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合实际情况，双方就路面铣刨工程施工的相关事项经过充分协商达成一致意见，并签订本合同。合同条款如下，双方共同遵守：一、工程概况序号工程项目名称施工内容技术要求1段养护大修工程施工项目标段水稳修补铣刨沥青修补铣刨以施工单位要求为准二、工程量及价格(立方.人民币元）序号工程项目名称单位工程量单价合同总价1段养护大修工程施工项目标段天水稳、沥青修补铣刨（按实际计量）XXXX元以实际铣刨天数，双方核算确认为准三、施工地点、施工工期及施工机械1、施工地点：XX县境内（2XX省道）2施工日期：2022年X月X日至2022年X月X日3施工机械：维特根铣刨机四、工程款结算及付款方式1、本次工程任务结束后15日内，乙方持甲乙双方共同确认的计量总数和单价确定本次工程款总额。2、甲乙双方在共同确定本次工程款总额后30日内，乙方须向甲方一次性提供合法的工程款总额增值税专用发票，甲方接到发票后至2023年春节前逐步支付工程款总额的50%，2024春节前支付工程款总额的30%，2025年春节前全部付清工程款余额。3、甲方根据本项目工程款到位情况及时安排支付乙方工程款。因建设单位付款延误造成甲方不能按时支付资金的，甲方不承担延付资金的利息及其他违约责任。五、工程技术及质量要求1、设计文件及技术资料的提供本工程设计文件及技术资料由甲方负责提供。乙方严格按照甲方提供的文件及资料按铣刨施工范围要求进行施工。甲方给予必要的技术指导。2、工程质量按照国家有关技术要求，标准执行。六、材料，配件供应及配合措施要求1、设备进出场费：双方商定设备进出场费由乙方承担进场费用、乙方承担撤场费用。2、乙方负责供应设备施工所需要的水，水运输由乙方承担；乙方负责柴油等一切机械燃油等配套费用;乙方负责操作手宿费，餐费。3、甲方负责及时安排施工现场的技术放样和计量，安排车辆进行废料运输和路面铣刨清扫.4、甲方负责工地施工前的准备工作，乙方负责设备进场前保养，使设备处于良好的状态并保证设备数量充足，确保设备进场后按时开工，并在合同约定期限内完工。5、施工期间铣刨机器的修理保养及配件（刀头，润滑油，车用配件等）由乙方负责。七、安全施工管理：1、设备进入施工现场后，乙方人员必须遵守甲方施工的各项规章制度，持有效资格证书操作，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。文明施工，规范作业，确保施工作业安全。如有不规范作业，甲方有权制止并发出退场指令。若施工需要转移工地，必须给予积极配合；对不按甲方要求进行施工而造成的质量问题，应承担相应责任。2、甲方负责设备施工现场的安全管理，设置安全标志，提供安全设施。设备的停工看护由乙方负责，甲方予以协助，停工看护期间铣刨机受到损坏或零件丢失由乙方自行承担。3、设备生产安全及随机人员安全管理由乙方负责，若由于乙方操作人员操作原因造成安全事故及财产损失，由乙方承担全部责任。乙方不得强求设备带病操作；不得强求操作人员超负荷工作，不得在不符合施工条件下强行施工。否则，应承担相应的后果与责任。八、其他约定事项：1、乙方应积极配合甲方的工程施工计划安排，服从甲方的生产指令。2、乙方设备操作手须持有有效资格证书熟练操作设备，确保工程质量和工期要求。3、铣刨工程质量不符合国家有关技术要求与标准或不符合施工设计图纸和技术标准要求的（甲方提供的施工图纸，技术标准有误或施工中甲方变更技术质量要造成的质量问题除外），甲方有权要求乙方赔偿。4、其他由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或不能完全履行，有过错的一方当事人应承担违约责任；双方当事人都有过错的，按双方过错程度分别承担责任。5、本合同签订之日至2022年9月30日前，此期间甲方如需要在其它标段、路段进行路面铣刨工程施工的，由甲乙双方按本合同的约定条款执行。6、合同未尽事宜双方通过协商解决，合同履行中若发生纠纷，双方协商解决，如协商不成，向甲方所在地人民法院提出诉讼。九、合同的签署及生效：1、本合同一式两份，双方各执一份。2、本合同双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付清后终止。甲方：乙方：代表人（签字）：代表人（签字）：年月日年月日