2022年监理工程师考试题库高分预测300题有完整答案(青海省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】BCY10T4U5S4F4A8K5HN5B6M8B10S6S8R1ZM2U2T3Z7M1P2J12、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天【答案】DCX1P8H4M9E10N6J5HN2P4T6T3O6E9E6ZK8C6N8Y9P3G7O103、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】CCV7K3V7T9X9X3S2HB4K2C8M7C5U5L8ZL4L8R9Z7T2B3P14、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】DCC8K5I1C1E1L4U8HB9A6I6F4T5M8H3ZZ3M1G9J7P8Q4D15、某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。

A.应该采用公开招标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.可以采用直接委托【答案】DCG10X8K4C10U7G7A6HM6N3Q10X4V1F4W2ZB5H10C10C5A7T3G36、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.建设单位

C.分公司

D.施工企业【答案】DCQ10B3C9A3V1K8U6HG8C3Y4O10F10G6H4ZB8T3A9F4A1P5J107、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCP7A9R7K5S8Q5V5HO7W2B5N9V1B10R7ZE2W3T4B2E1O5W28、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】BCL8T10P6I10G7Z4P6HC7B7N9P5E10D3F6ZN8X2Y1W5D5X4D59、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】BCG2Y9N3H2Y1M10X3HB8C2I3B3E1R5N3ZZ8W5M1P9X8Q10V110、下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利【答案】BCK1H7I5T8M10W8W7HJ10N3N7F9V4N2U2ZW10N3S4P8O6B3K211、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCK3L9N7O5K8M5Q4HF6E3K7J10J9H2Y6ZD5V6W5P6T1F10J612、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】ACY2N4J6W7K2K9U9HH10H8S4K8J3D5O6ZR4T1Y4M6R8D10J613、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人【答案】CCI1K3A5T7M7D5Z6HN2Z10T2K7T1M7H7ZT1Y8F9S3E4E5F314、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%【答案】BCC9G5Q9T4F1R1E6HR10Z10R3M8Q1U10K1ZL7Z3I1H10E7B4E815、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】ACV7S5J8V6I6K4J5HR1D6K8A3D3P7E8ZP4I5W4O4O4A8A816、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】DCB6Z6B1V5I6I2Z4HI7L1C4M2K3K8D10ZO9O2I4O4C2V1A117、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件【答案】CCS3N9G9S8C9C4C1HQ2E6J3Q1A9K10Z5ZM7C7S5M9F5V2I718、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法【答案】CCC9W5U7T6O4N1X8HY1O6U8T3T7H2U10ZR10G10X10L2Q4W4K219、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家

B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标

C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案

D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用【答案】DCV5O10Y2I4Q8M5C8HI4G9Z8V6R4F1Y1ZA8P4N7E4Z8K8H420、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】ACC9I3L8X6I6Y7S3HC1L7R1W4B7K6N2ZQ10J9P8X7N1S1V921、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】BCW3O4R8H2I1T7K2HO10H5X1K5O8X9P2ZL10Q5D6W9D3O6D722、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

A.指定代理

B.法定代理

C.委托代理

D.意定代理【答案】BCP4A6U1D7I2L7N2HW9W6K4S6J10N10E6ZE10D8S9T1K2W8H823、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】BCO2T5C9Y10M7E10J7HW5H4R4W7E8D1B9ZP4W3Z8E9V3P2I124、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更【答案】CCF7L8H7N3F9G7O1HT6G6P5M6U5G5A5ZZ2X9T3D2W3F9Q325、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）

A.未经发包人批准，监理人无权修改合同

B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理

C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明

D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】CCL1X2R10A7H8I5V3HA8B10A3W7S9Q3O1ZW1W6U2E4M2N6Q226、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率【答案】CCJ1F10Z10H6Y2J2I4HI3G5Y10J1Z5F3G10ZU3U3W2Z7Q6S2I927、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】BCR1B2P6Q5K6J3J8HQ2A6A4M9J3F6B4ZJ3S9Q8L9W2R2I828、关于委托代理的说法中，错误的是（）。

A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判

B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果

C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果

D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”【答案】DCA2F6W7O8M10V1L7HB10B10D5P5G2X4H10ZF6X3G9V3D7Q7J329、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。

A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延

C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期

D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延【答案】ACY6I9N1G7U8E7S8HX9H1Q6H8A4W9A4ZS7A7M5G7L4F9C530、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。

A.1560

B.1669

C.1788

D.1789【答案】BCY8X1K2Y5Q7F2R6HD8C5W9T3W1B10Z1ZO7X4P6S3J1V2X131、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】BCS7G3J3P8A7H3X4HS2U8Z2F1Z7S1U10ZN9N5G3Y9Y1H4F332、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】CCY1W2C1F6S7M9P3HR3M7E8H1D5V2U10ZM5C1U7Z3K10P7A333、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法【答案】CCN5F10H7N3B8W5L2HF7N9E6H8O10J4P8ZG4T1M10G7L1B7B234、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】ACC9L3C5E8Q7E5H9HR8A1B9G7P7H8G3ZC6N5X5U4E6Y4D835、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】BCK3U2Y5V10W9J3W9HE6K10D6V3H2Z7O8ZX6T9Q5I7M1W9M736、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】DCJ5A1M3L9C1M8D7HI9O7J9C5P8L8U5ZP3I7Y6D2K1J1Z1037、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】BCP10U5L4I10Q9A10A3HJ4P9W8I10F5A8Y3ZZ2M10Z3N2K9W10W538、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】ACY3I1M5H1U8T9Q10HG3F10Y1L6I2F1J9ZX1R3G7V8R8V3Z1039、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】DCV8T7A1M2H6U1D8HA7X4K6B7H9R6R1ZV2D3M4O1P1G1E240、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】ACH5D6M8Y5C1J3M10HE9F1X9U7D5K9U8ZG8W1V6P6W2E3N841、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议做出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】ACB2D9Z1R2G9C1I9HK9M4R8V9M3L6N6ZB2Y4J10J8N7Z9T242、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCX10L4Q7N7J7I9X2HI5Q10R7X5P10F10J1ZF5S3J4S5T8U1D443、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】DCW7M2C5L4B10K8F4HG9K5G5Z3A7K9O10ZP1U1Z6C6K7R6I444、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】BCD4J3F4F10A9W4X7HZ9V4G8G9U5G4M7ZV2U8D3A8B3K1U245、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACV1C8U7H1Z9B10F4HQ4B1J1P10Q8O3C7ZN1W5N9G8X9X4I1046、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。

A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任

B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求

C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保

D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】ACF3E9A9K7X10Q3X9HW6V1R8Z8Z1G10Q5ZV2G4L5S5H2A7P147、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元【答案】CCJ5P6F10P6S1J8X7HC7C4R3I8B7G6E9ZX5S10C4H8Y1Y9J748、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】DCO5H1J2C9M2P2W7HE2Q6K7P1A6G4C9ZS10P2X5Y3S1X6V549、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCY1V6Q7O2I4P5H3HG4O2L5R2L2Q10W7ZL6F7L9Y6T5Q1B1050、施工合同履约保证的金额一般是（）。

A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%

B.履约银行保函额度是合同价格的10%

C.履约担保书担保额度是合同价格的3%

D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】BCR2Y3O1Q5C9X2Y7HQ2K2O2O9C1Y7V10ZE8R4B9F9Y3Y5F651、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】BCJ10B5H1K10K10R5S7HG3Z4G8Q9W8D7W7ZX2G5U8O6A4U1Y652、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】DCF10G4I6J6B9Y10T6HF10Q8R1G9Z1A9U8ZA10V4N1E1O9M7J753、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】CCA3J2I4N4K5R8R4HI7L2V7M1P2H4K7ZU7Q6T5V9I4T10A1054、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点【答案】DCR10C10O2L5R10A7T6HX4K7H7P2R10Z1K6ZD8V2U1G7J8F6Y855、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】BCJ1W5R1Z3Z1I5M4HL5H7N5Q6C6J3Q7ZS4N4Y1T6F9W6Z756、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】BCO9L10B1H3V6X4Y6HO3Y5F6B8P7V3J4ZJ5D5J9G7G3X1V257、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。

A.夜盲症

B.畏光

C.毕脱氏斑

D.流泪

E.失明【答案】ACM2B1I4J1K9W8W10HL4F3E5W6J6Q9D10ZN5K3Z6Q7F5V10W558、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】DCB7P7I7E2W5U9W1HW1P8S2G3B6V5D4ZQ5E6S4G8N3C9I1059、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACD6O5A10P5J8S2C2HW1Z7C3C5G5C7B6ZR3I9N2Y10O2U3U460、关于评标专家的说法，正确的是（）。

A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家

B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家

C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】DCF1K8A8H2E10G6X9HM4R4G5H6S9J10Z7ZV8Y7V1T3N2T1R261、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人【答案】ACG1L6W7B5S3K1K1HI2F6J5U6K7R7B7ZO4B8Q7O5C2G5S962、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。

A.合理性、可行性评审

B.合法性、合规性评审

C.合同风险评估

D.合同严密性、完整性评审【答案】ACO6I4Z6G3Z5U8X1HW7F7O2K4F3S3Y9ZU8F1N9E3L4U5C1063、下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利【答案】BCX4P4F7I6U8O1I2HI8Z2C4Z3L9P6I2ZC4U7V5D6G4S4I164、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCD6H3E1X5I2I5N7HK7J7J4L4M2M6F3ZM5X6B10F6X6W8Q465、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元【答案】DCQ5U3K9N8L10P7V7HE5P7N3I4G10D4Y4ZE2T2L4B3F6G2D266、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止

C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束

D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】ACJ4R6N2T1C3O5E2HK2E7F2G9N9I8R4ZS6A5G4N3U2F4B567、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标【答案】ACB2D8A9M3H4D7A10HN8V4O8Y4U9C1B9ZN5P9G7G4Z7X9V1068、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】CCQ7U2H4J5Z4O5H1HQ1P9M7N5G10I9X10ZJ1M1P7M10E3A8B869、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】ACB5G7C6W4N3Y9W7HZ4A8U4F1B4E4G4ZI9Z5U8T4G2S1W370、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔【答案】ACR4K6O10U3D6Q3W4HC5I9T10I9S6F5X6ZZ4E2Q2X8R9O5A571、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.民事代理【答案】BCY2B6G4P5S5P4Q1HP10J10W2C7P6N7V4ZL5O10G8E1C5D9J772、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】CCB4G2U9Z9V6B6E9HC4E4J3P7Y3Y3S9ZV9S4O1C1W3H1F673、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止【答案】BCC1H1L3B8B9Q2M9HM8U9Z8Y5E7T1T10ZS4Q5G4T9A6K8X274、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCF7Q2L7L6P9B3L2HR3Y8H7F2H8K7K1ZW6D5C10M8Q8C7J275、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】BCN6F2R7C3U6F7O7HA3C4L2O8V9C6D9ZZ2E5U4T8G2T4S476、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】DCN10V3T9X9B3F7V9HS2P3D4H1C6Z10Q1ZE5W5I9L6B3F1A277、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】DCX10S10L8Q5D7U7F4HV3I7A7R4L2S7U9ZQ10T3K5N6Z4Q10K178、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】BCS8O4I6O9U3D9V5HQ3S5O3U3B3O8I4ZH1C9O3M7J5D8I279、缺陷责任期从()起算。

A.投标函中写明的竣工日开始

B.开工通知中写明的开工日开始

C.投标函中写明的开工日开始

D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】DCZ7F2A10F8D1M1U4HG2T2H2S7O7A7O6ZU7I3L8U3E1B5G380、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】DCX5Z1F10B1X2P9P10HF8M1H8A7P3L7O6ZO2J4P5E10E1V2K581、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】CCQ6H5T7E4N10K6L3HS2B1A5P4K6Y8F8ZK3O4X1W6F5H10N582、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】BCT1K5P3O10P2O7B2HA4Y10R6F3E9K2K6ZK5S3T8M4W1F5C483、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】ACL1Q2P8D8K8L5Y3HG3E1N2P5I8Y10H10ZY2G5R2N1D3D8B684、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()

A.工期索赔

B.工程变更索赔

C.合同中默示的索赔

D.意外风险索赔【答案】ACP5T4X7X8R5C6I6HU2L7U6K8V5I8X8ZW7L4X3S6Z3W6Q285、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】CCH2O4T6T4Z1N7J4HU4I5M10C1C2T9Y6ZN7O8R3I9X9Z9C686、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCP7S10W4S1L3I4K1HH2K6A5L5P10E1Q9ZN1D8M3Z7U10G4Z787、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】CCC5Q8O5V1X1T1D1HI5S2S9D8A6L6G8ZW9G6Y10N4Y10R4K988、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天【答案】CCE3K6L9I2Q10Q4E1HC5Z6H2O6O7D9W3ZN10G3K2J2P3M8K689、WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。

A.0.35

B.0.70

C.1.05

D.3.15【答案】BCZ3E7V8Q6O1L6F8HZ7B1Y7R3T8A2E9ZA7K9Z1G5W10K7U890、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】CCV8U9R9G6G10K10V2HE6I3D6L4B7L3P10ZB2D3W2I10C5U6P491、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】CCF5A3O5Q3Q8I1J3HK4F9K6P9Z2Q7T10ZS9N3S2C10H4W8R592、一个人日为一个人一日用（）。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐【答案】DCS7V4Q8J7N7F4J9HU9W10K5C9H1W3D2ZM2K1A5L9M4Q4O493、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】DCU1F4W6Q7D5G1J1HN9Z1J8C1Q9G1D2ZR6D1W4X10H2N2V794、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【答案】DCJ5S1D3S9Y1M6T8HE1N9K10C8J10U8G2ZF3N8H3Y8G10C2V795、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】DCD10G3W1C2M6I4O7HW1V3P1E4M2U10V9ZY7U2C6P7K3B8K696、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm【答案】BCT8C9W4Y8W5D5K6HF10A1W9M5F9Q3X1ZR8R4J8Y10P6R2V397、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800【答案】CCH8S6V9B5H7Z5F10HK3Z7F3A9N9V10I9ZI7N5R6A3N9J1Q398、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】DCF1C2Z10Z8N10Y6H4HV7L5K2Y7K10P10X7ZA7M3T6M5K2X2P1099、适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（）。

A.询价选择供货商

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.询价与招标相结合【答案】BCC7D10Y6N7B10P5H9HF6C10W6Q8Y5G4Q4ZJ8Z1F7S9H7J3U6100、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】DCP3S2M8C1U8Q7M5HH8V5Y5C3Q10C8S9ZA8I2M9C2V8D2A9101、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日【答案】CCU7C3R6H6Q2Q7A6HJ2M8N3E2U7V9J6ZD8M2I4Z10D8Y6W6102、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿【答案】DCF7K6E8K2V4C5W3HI3U4H10Z4Q7L9S2ZH8K8S8B7H2G3C9103、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正

C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误

D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】ACZ5D8M6E2L10M1F4HD4A5M6G2P1B10K4ZL2V6V9X1L1A3S1104、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】BCV8E4F10Q3D4I1Y8HJ5E10I7P1L3B9Q4ZV6O9N2F6M8P8R9105、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作【答案】ACI4O5T9W3X8H8B5HX2Y4V2C5Z4P4S9ZO10B1W10D3E8B9Z2106、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】CCG10V5X1Q4R6B1H7HY4K5U10J6V10Z5T6ZQ5X3Z4U10R5P3H5107、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】DCC1I2H3Z7A5P7L2HD7Q1K8D8Z10X8P7ZM2S2N4J10F10X3H2108、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】ACO6Y7M8K8Z9L1R9HL3U2L6G7W7L8N4ZL9W9M10M3S5F9C7109、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。

A.3天

B.7天

C.14天

D.28天【答案】CCK6K5P8G2A1Q3I7HK10H3X10S2O6Q4C8ZS3N5D9H5O8D9F7110、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】BCA4I10R7W3I9M2Q1HQ9V3R3P3Q2S10L9ZA10S8Q4P3Q3F4A7111、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间【答案】BCQ5Z5L3A4C6Q4H4HA7P1L3A6R2Y2O6ZK5X9L2K9I3U8B9112、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】BCG5H2U10I4N9D3A6HF6V7B5K6Q1S1Q7ZH7G7T9S1W4X1E5113、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜【答案】CCA4M4H8Z6V9K1L1HD8X8L4S9Y4L8H9ZF10J2H9V6G5C10C5114、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】DCK3G5F6X10Z7Q8A3HG4B6K7B4S1E4P4ZS6E7H4D8R4S1H7115、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】CCE2O2Y3P2V7F5T4HB7G10O3C10R4F7X7ZT2B5Q6U5G2B3L10116、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】DCK2B3W10U3P1X2O8HB7G8W5O3Q8W1P2ZX9R6Q7W6V5H4H5117、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】DCQ5B3M5V3G8J4U1HG8W6B7C7A10J2W7ZD1E9S5L5H7Q9H3118、下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利【答案】BCS5C1R3K6M1D3A10HI4V10H6Y5L7E9M10ZY4R10Q3X8K4E9O3119、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构【答案】ACQ10D5Q8I6B7A3H9HM8E3D5T1D9B1E8ZA3B3P5N9X7Q7M1120、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCX5K9E3V5B4E3V9HC3D6K10Q4R3P1P7ZJ3I6V9G3J2N5L10121、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCD4F7J3W8D3Q6Y2HS6H1U5V8P6I3F4ZO8X6G3C8N8C9F4122、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日【答案】DCS3V1D8F7F9F8L3HR7S6P9Y3T8Y7D7ZF4L2D7A1K9H3G1123、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。

A.FO

B.CIF

C.FCA

D.CIP【答案】ACR3M10F6N8K4L7R8HJ8K4M9V7S6Q4X7ZX6K5H10N10F8C10C10124、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】CCS10U8L2X9N3N7C3HS10O9O9L9W1J8F7ZK8U10Y1F10S1J2L6125、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天

B.15天或10天

C.25天

D.10天【答案】ACO5L6E7Y3D5T7Y5HO4G5M7D3S5A10A7ZQ7Q4N8F1S10M9K9126、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运

C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方

D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】BCO7S6V5I8X3F4L5HF8M2I6N7H8L1L4ZP2O4P1C7S6T9J6127、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押【答案】DCG1E3P10H7H6X2X2HZ5Y9I1H2N5G1K6ZM4X6F1H7D6D7J7128、下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】DCS6T2N10U10P6A8G9HL5V4Z6Z7I5Y10X10ZX2W7B7S7Q1Z8D5129、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCH7V3I4Q4B6S5A10HP9W1E1D2B10O7C5ZU7T3D8D7F5O4S1130、下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】BCW2O3T1I1I8E8L6HQ5Q1F2H9P9A8H6ZX7X9W3R3E5K5Q3131、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】DCB7Q10I9K6D4J2A4HY5N3C10F5F1T10N8ZG7U9T6G2N8T9T3132、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

C.不可预见的物质条件包括气候条件

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】DCF7C9D5K2V9E4S8HZ9X6T5A1B3U9T9ZS10Q3K2B2F1E3F8133、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性【答案】CCP5K8L3A5K9A1M1HG2K7Z1N5B10Q7M10ZU1Z7R2P6N5T1U1134、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.资格预审分为初步审查和详细审查

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工【答案】BCE4E1H10J2C5K1H9HQ6R7H9Z7H4B5X6ZJ3O8R5T4O5D7M8135、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证【答案】ACQ5H5X8N4Q9F7E7HQ10B5F8H8L4M1N5ZD7Z8C10C5C6V1D3136、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】ACI7U4K4J10K8C6N10HK7X3N5E2P5C8S9ZQ3S6N1T3Q3M9P3137、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】ACU10L9D3L7A5L10J1HF2A2T8M4J8Y6Q10ZD5M1T3O2H7G6D8138、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】BCF3B9J10F5F8X9P6HH9J5X6T3S1J9N7ZO10J7W2Y9D9L2H5139、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】CCF10R5R3X10R6W5A10HA9O10I1F1O1I1D3ZY5O7D3W8R6S10I9140、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】ACU3M9C1R6W7X3Y4HC2Z10T2W1X3M9M3ZV4W1N6W8I1P2L9141、在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。

A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料

B.审查施工进度计划

C.办理取得现场外的道路通行权

D.约定开工时间【答案】BCB4A9Y10N4O6D7G9HX8Z6B7I8I9B10O6ZV3T1D3E10F1H1R7142、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】DCP4D9D10F8A7O5B5HT3K9J6A7T10P9D9ZI10T6K2A6N2G5D1143、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】BCP1X6N5O4F6A4A7HV5U4V6I8L8X8P1ZX1U5N5K2W3D3W7144、下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】BCX10G9L10R5B9O2R6HT6G10J7F10D4G9B10ZG3W9K6E2G7H5N1145、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立【答案】ACI1O1C9R4N8R9U1HD1J1R4W7N9Z8L9ZB5K5L1O9J1R8D9146、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】BCM5F7Q9Y9V9C8U7HR9S7G2Z4V8Q2R6ZN3U5Y6N6Q7D10H7147、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】ACE2B9F2G4V1H8X4HJ4C9R1Z8E1E10M9ZO9I6Y6T1K2Z4K1148、在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】ACW3A8P3N9M9N6S6HP1S3T9W1P5L9S7ZS6F2J3Z1O1U2X1149、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。

A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体

B.采购合同无效

C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任

D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】DCI3I7D9F5B7L9O10HQ10T9Y4T4Y1W9F9ZN4H2Z8V1J6B5B10150、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法【答案】CCJ3W8V2T7R5H4Z10HY9I8O7X10T2R3F5ZA4E4J7I2T4Z3O10151、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】BCG3I9O8C8E2L5A4HQ10J9F3O6Q8V5G1ZL1Q7W8V4M2N4G2152、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】BCK9E2X1A5I5Y9C7HP8W8K10Y2W2K4F4ZY1A6P7J10A10O8C9153、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件提开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】DCB1P4R7O4E4J7A9HV7R8J10X2F6S5T1ZU6D2T9Q5A1W10G10154、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构【答案】ACZ2K6I9J7N3A4