2022年广东省监理工程师之土木建筑目标控制通关题库加精品答案

《监理工程师之土木建筑目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.工程开工报审表【答案】D2、2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220【答案】B3、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。

A.划分工作项目

B.确定关键工作和里程碑

C.确定施工顺序

D.计算劳动量和机械台班数【答案】B4、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护【答案】A5、对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂作为工程项目（）实施监理，按程序和要求做好监造工作。

A.建设单位的承包单位

B.总承包单位的平行单位

C.总承包单位的供货单位

D.总承包单位的分包单位【答案】D6、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。

A.施工单位质检员

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.质量监督站监督员【答案】C7、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D8、一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()

A.增加

B.不变

C.减少

D.二者无关系【答案】C9、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督【答案】B10、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。

A.24.18

B.30.25

C.33.18

D.34.52【答案】B11、关于赢得值法，说法正确的是（）。

A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价

B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额

C.投资偏差为负值，表示项目运行节支

D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】A12、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。

A.承压板周围的土侧向挤出少量土时

B.沉降S缓慢增大

C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D13、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。

A.供应单位

B.供应方式

C.供应数量

D.总造价【答案】B14、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期【答案】B15、建筑工程信息模型的信息输入方应保证所输入数据的()。

A.准确性和完整性

B.安全性和沟通性

C.交换性和可实施性

D.完整性和标准性【答案】A16、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。

A.1%～2%

B.2%～5%

C.3%～5%

D.4%～5%【答案】C17、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B18、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】B19、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】D20、（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】A21、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。

A.保修期自投入使用之日起计算

B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知

C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修

D.保修费用均由原施工单位承担【答案】C22、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】A23、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A24、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1【答案】D25、根据《建设工程监理规范》GB／T50319--2013的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程进行（）。

A.投资控制

B.材料控制

C.造价控制

D.设计控制【答案】C26、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】A27、ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。

A.EPCA循环

B.TOT循环

C.BCF循环

D.PDCA循环【答案】D28、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.监理单位

B.施工单位

C.工程质量监督机构

D.拟采用单位【答案】D29、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.使用单位【答案】B30、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。

A.17

B.19

C.22

D.24【答案】D31、为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。

A.建立工程进度信息沟通网络

B.审查承包商提交的进度计划

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立实际进度检查分析制度【答案】B32、城市维护建设税的计税基础是()。

A.直接费

B.间接费

C.所得税

D.营业税【答案】D33、关于车船税，下列说法正确的是：

A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款

B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇

C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税

D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税【答案】A34、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B35、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】C36、施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为()控制。

A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程

B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品

C.施工准备、施工过程、竣工验收

D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果【答案】C37、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元＝6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）万元。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】D38、（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。

A.72.80

B.76.80

C.77.40

D.78.00【答案】C39、某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。

A.27.300

B.28.067

C.30.797

D.30.874【答案】D40、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440【答案】D41、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。

A.采购方式的选择

B.采购厂商的选择

C.采购方案的修订

D.采购方案的编制或审查【答案】D42、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构【答案】D43、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。

A.监理机构技术负责人

B.总监理工程师

C.监理机构项目负责人

D.专业监理工程师【答案】B44、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】B45、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>

A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t

B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t

C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t

D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t【答案】D46、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.施工单位项目技术负责人

B.专业监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师【答案】B47、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】A48、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。

A.特别项目

B.重要项目

C.一般项目

D.主控项目【答案】D49、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.返回进度监测系统

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】A50、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。

A.不予调增

B.调增100万

C.调增150万

D.调增200万【答案】A51、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】B52、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】B53、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。

A.损失程度

B.影响范围

C.基本方法

D.等级【答案】C54、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】A55、工程质量事故处理的基本要求不包括（）。

A.安全可靠

B.经济合理

C.注重结果

D.满足建筑物的功能【答案】C56、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。

A.800.00

B.68.20

C.216.00

D.240.00【答案】D57、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】D58、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。

A.汇总整理工程技术资料

B.及时支付工程进度款

C.编制或审核施工进度计划

D.编制工期索赔意向报告【答案】C59、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。

A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积

B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积

C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积

D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A60、下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。

A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险

B.可调总价合同较适于1年以上的工程

C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险

D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】C61、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】C62、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。

A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险

B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊

C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险

D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【答案】A63、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】B64、在搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑关系

D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】A65、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】C66、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。

A.各单位工程施工工期

B.进度控制分界点

C.各单位工程施工目标

D.进度控制责任【答案】B67、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。

A.项目实施的总体部署

B.各子系统进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.工程施工和设备安装进度【答案】D68、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：

A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理

B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理

C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查

D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B69、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00【答案】B70、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%【答案】B71、下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】C72、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。

A.-18

B.-5

C.5

D.18【答案】B73、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。

A.224.00

B.224.36

C.224.72

D.225.10【答案】D74、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。

A.-45.84

B.-1.57

C.27.76

D.42.55【答案】B75、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】B76、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】B77、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】B78、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】A79、在非节奏流水施工中，通常采用（）法计算流水步距。

A.累加数列错位相减取大差

B.最大公约数

C.最小公倍数

D.累加数列相减取大差法【答案】A80、（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B81、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】A82、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。

A.相关法规

B.质量检测管理办法

C.合同约定

D.施工方案【答案】C83、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。

A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底

C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D84、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()

A.优选设计单位

B.编制设计大纲

C.参与主要材料、设备选型

D.提供设计基础资料【答案】C85、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】C86、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。

A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算

B.产量定额和时间定额乘积是1

C.产量定额与时间定额成反比

D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A87、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，建设单位

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.专业监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A88、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】D89、“持续改进”是质量管理体系七项质量管理原则之一，其核心是为了提高质量管理体系的（）。

A.有效性和效率

B.科学性

C.管理水平

D.创造价值能力【答案】A90、下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。

A.可操作性

B.相容性

C.确定性

D.集团性【答案】D91、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】B92、对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要（）。

A.提出担保要求

B.进行实地考察

C.提供试验计划

D.规定试验设备【答案】B93、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.估价法

D.分析计量法【答案】A94、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。

A.425.69

B.430.34

C.433.31

D.436.67【答案】C95、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。

A.产品用途

B.国外市场预测分析

C.国内市场预测分析

D.目标市场分析【答案】D96、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A.超前的时间

B.拖后的时间

C.超额完成的任务量

D.拖欠的任务量【答案】D97、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D98、某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】C99、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A100、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、编制监理总进度计划的依据有（）。

A.工程项目可行性研究报告

B.工程建设总进度计划

C.设计总进度计划

D.施工总进度计划

E.工程项目前期工作计划【答案】AB102、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。

A.进口设备检验鉴定费

B.施工单位临时设施费

C.建设单位临时设施费

D.勘察设计费

E.进口设备银行手续费【答案】ACD103、下列选项中，编制施工总进度计划的工作内容包括（）。

A.确定施工场地范围

B.计算工程量

C.确定各单位工程的施工期限

D.计算劳动量和机械台班数

E.编制正式施工总进度计划【答案】BC104、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于经济措施的有（）。

A.审核承包人编制的施工组织设计

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较

D.编制施工阶段投资控制工作计划

E.进行工程计量【答案】BC105、多级网络计划系统的编制原则有（）。

A.整体优化原则

B.连续均衡原则

C.简明适用原则

D.快速有效原则

E.统一编制原则【答案】ABC106、地毯一般分为6个使用等级，其划分依据是（）。

A.纤维品种

B.绒头密度

C.毯面结构

D.耐磨性【答案】D107、向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（）。

A.企业性质和生产规模

B.经营范围和生产许可证

C.生产能力和技术水平

D.过去几年的资金平衡表和资产负债表

E.检验检测手段及试验室资质【答案】BCD108、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，参加主体结构工程质量验收的人员有（）。

A.施工单位项目负责人

B.勘察单位项目负责人

C.总监理工程师

D.设计单位项目负责人

E.施工单位技术负责人【答案】ACD109、关于村民委员会的设立和撤销，下列说法正确的有？

A.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民政府批准

B.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民代表大会批准

C.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民政府批准

D.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民代表大会批准【答案】C110、（2020年真题）建设工程进度调整系统过程的主要程序有（）。

A.实际进度与计划进度的对比分析

B.现场实地检查工程进展情况

C.采取措施调整进度计划

D.分析偏差产生的原因

E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】CD111、监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题包括（）。

A.确定合同价款

B.场地与公用设施利用中的矛盾问题

C.各承包单位之间的进度协调问题

D.某一方面断水、断电、断路、开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障、外协调配合问题

E.改善工作条件【答案】BCD112、在设备制造过程中，采用巡回监控方式实施设备监造时，质量控制的主要任务有（）。

A.督促制造厂商不断完善质量管理体系

B.审查设备制造生产计划和工艺方案

C.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

D.编制监造规划

E.复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性【答案】ABC113、下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有()

A.初步设计较完善的工程

B.住宅工程

C.福利工程

D.建筑结构较明确的工程

E.附属工程【答案】AD114、下列属于工程算量的是()。

A.土石方工程

B.基础

C.混凝土构件

D.钢筋

E.人员工作量【答案】ABCD115、影响工程质量的因素归纳起来为4M1E，其中方法中包括()。

A.工艺方法

B.管理方法

C.操作方法

D.决策方法

E.施工方案【答案】AC116、下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。

A.建筑工人实名制管理费

B.大型机械进出场及安拆费

C.建筑材料鉴定、检查费

D.工程定位复测费

E.施工单位临时设施费【答案】ABD117、价值工程活动的特点有()

A.以使用者的功能需求为出发点

B.中心环节是对研究对象进行功能系统分析

C.目的是降低研究对象的成本

D.是一种需要技术创新的创造性活动

E.需要有组织、有计划、有步骤地开展工作【答案】AD118、下列选项关于《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中编码的运算符号说法正确的是()。

A.“＋”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码含义的集合

B.“/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，以表示适合对象的分类区间

C.“＜”、“＞”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分

D.“&”用于将不同类别的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的并列关系

E.由单个编码和组合编码构成的编码集合，应先对由“/”联合的组合编码进行归档，再对单个编码进行归档，之后对由“+”联合的组合编码进行归档，最后对由“＜”、“＞”联合的组合编码进行归档【答案】ABC119、根据唐律，下列说法正确的是：

A.唐代已经区分了“谋杀”与“故杀”，前者指预谋杀人，后者指情急之中故意杀人

B.处于过失杀人被称为“误杀”，在斗殴过程中处于激愤失手将人杀死被称为“过失杀”

C.根据唐律，官吏虽然收受财物，但却没有枉法裁判，则不构成犯罪

D.官吏或常任非因职权之便非法收受财物的行为称为“受所监临”【答案】A120、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同**。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位项目专业质量检查员

D.专业监理工程师

E.施工单位专业工长【答案】CD121、在工程施工准备阶段的质量控制中，下列属于施工方案审查主要依据的有（）。

A.建设工程施工合同

B.建设工程监理合同

C.工程基础资料

D.工程场地周边环境（不含管线）资料

E.经批准的建设工程项目文件【答案】ABC122、下列有关网络计划时间参数说法正确的有（）。

A.计划工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期

B.最早开始时间是其所有紧前工作全完成后，本工作开始的最早时刻

C.总时差指不影响总工期前提下，本工作可利用的机动时间

D.对同一项工作而言，自由时差不会超过总时差

E.总时差为0时，自由时差不一定为0【答案】BCD123、墙面抹灰层的总厚度一般不宜超过多少？（）

A.35mm

B.30mm

C.25mm

D.20mm【答案】A124、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有（）。

A.设计工作概况

B.设计深度的符合情况

C.设计任务书的完成情况

D.有关部门的备案情况

E.存在的问题及建议【答案】ABC125、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括（）。

A.楼地面

B.主体结构安全

C.主要使用功能

D.工程的主要建筑材料

E.用于工程的构配件【答案】BCD126、《卓越绩效评价准则》与ISO9000族质量标准的不同点体现在（）方面。

A.目标

B.导向

C.评价方式

D.基本理念

E.基本原理【答案】ABC127、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用补偿，但不包括利润的情形有（）。

A.施工过程中发现文物

B.发包人提供的材料不符合合同要求

C.异常恶劣的气候条件

D.承包人遇到难以合理预见的不利物质条件

E.监理人对隐蔽工程重新检查证明工程质量符合合同要求【答案】AD128、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（）。

A.检验批的划分

B.资料检查

C.主控项目和一般项目检验

D.抽样方案设计并实施

E.质量验收记录【答案】BC129、单位工程质量验收合格的规定，包括（）

A.所含分部工程的质量均应验收合格

B.质量控制资料应完整

C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整

D.观感质量应符合要求

E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范【答案】ABCD130、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。

A.施工工艺

B.设备类别

C.专业性质

D.施工程序

E.主要工种【答案】AB131、安装轻钢龙骨纸面石膏板隔墙时，下列叙述哪项是错误的？（）

A.石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上

B.龙骨两侧的石膏板接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝

C.石膏板应采用自攻螺钉固定

D.石膏板与周围墙或柱应挨紧不留缝隙【答案】D132、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控，施工质量记录资料包括()

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.各种工程合同文件

C.工程材料质量证明资料

D.施工单位质量自检资料

E.各种设计文件【答案】ACD133、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。

A.设计前准备阶段的工作进度

B.设计工作进度

C.投标工作进度

D.施工前准备工作进度

E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD134、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。

A.保障股东控制权

B.发挥财务杠杆作用

C.便于调整资本结构

D.经营灵活性高

E.筹资成本较低【答案】ABC135、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。

A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

B.材料暂估价由投标人根据市场价格变动自主测算确定

C.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价

E.总承包服务费按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定【答案】ACD136、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。

A.施工特点

B.工艺流程

C.资源利用

D.平面或空间布置

E.生产效率【答案】ABCD137、市工商局许可某化工厂建厂投产，该厂是重污染企业，生产过程中对工厂周边环境造成严重污染，附近居民以相邻权人的身份对市工商局的行政许可行为提起诉讼，在行政诉讼过程中，居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，关于本案，下列哪些说法是正确的？

A.化工厂请求法院一并审理民事争议的，应当在第一审开庭审理前提出，否则法院不予受理

B.即使当事人不提出解决化工厂的民事赔偿问题，法院也可以依职权主动一并解决民事赔偿问题

C.居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，法院应当单独立案，一并审理，分别裁判

D.居民仅对民事裁判提出上诉的，没有上诉的行政裁判在上诉期满后即发生法律效力【答案】CD138、在工程施工过程中，项目监理机构签发监理通知单的情形有（）。

A.施工存在质量问题

B.施工单位采用不适当的施工工艺

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当，造成工程质量不合格

E.施工单位违反工程建设强制性标准【答案】ABD139、Revit软件的基本文件格式主要分为()。

A.rte格式

B.rvt格式

C.rft格式

D.rfa格式

E.Revit格式【答案】ABCD140、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）进行划分。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别

E.专业性质【答案】ABD141、为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商，审查的内容包括()

A.供货厂商资质

B.设备供货能力

C.设备营销方式

D.近年类似设备的生产和质量

E.各种检验检测手段【答案】ABD142、施工现场质量管理检查记录资料包括（）。

A.各种试验检验报告

B.施工单位现场质量管理制度

C.工程质量检验制度

D.现场材料、设备存放与管理资料

E.项目监理机构的验收资料【答案】BCD143、物资供应计划叙述正确的有（）。

A.是对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排

B.是指导和组织工程项目的物资采购、加工、储备、供货和使用的依据

C.是保障工程建设物资的需要

D.是保证按施工进度计划组织施工

E.是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资且标、进度目标和质量目标的实现【答案】ABCD144、（2020年真题）下列检测方法中，属于实体混凝土构件抗压强度检测方法的有（）。

A.贯入法

B.回弹法

C.钻芯法

D.后装拔出法

E.静载试验法【答案】BCD145、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。

A.设计工作程度

B.进度要求的紧迫程度

C.技术复杂程度

D.质量要求的高低

E.施工难易程度【答案】ABC146、甲15周岁，系我国某边镇中学生。甲和乙一起上学，在路上捡到一手提包。打开后，发现内有1000元钱和4小袋白粉末。甲说：“这袋上有中文''海洛因''和英文''heroin''及''50g''的字样。我在电视上看过，这东西就是白粉，我们把它卖了，还能发一笔财。”二人遂将4袋白粉均分。甲先将一袋白粉卖与他人，后在学校组织去邻国旅游时，携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为：

A.构成走私毒品罪

B.构成非法持有毒品罪

C.构成贩卖毒品罪

D.构成走私、贩卖毒品罪【答案】C147、下列有关见证取样的要求，描述正确的有（）。

A.试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B.负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C.施工单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任

D.试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定【答案】AC148、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查()。

A.勘察实施方案的可行性

B.原始资料取样的方法、手段

C.工程勘察报告的有效性

D.原始记录表格的填写、签字

E.项目负责人在现场的工作情况【答案】BD149、某公司研发了一种新型的电热壶，先后制造了20件样品，后来有5件丢失。3个月后刘某家中电热壶发生短路起火，造成较大损失，经调查该电热壶为某公司丢失的样品之一，且存在重大缺陷。刘某要求某公司赔偿损失，某公司拒绝赔偿，下列理由中哪一个最能支持某公司立场？

A.该电热壶尚未投入流通

B.刘某如何得到电热壶的事实不清

C.刘某偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.刘某应向提供给其电热壶的人索赔【答案】A150、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（）。

A.地下埋藏文物的保护及处理

B.临时停水停电

C.施工安全措施不当

D.计划安排原因导致相关作业脱节

E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误【答案】D151、进度计划的调整方法有（）。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.将顺序进行的工作改为流水作业

D.将顺序进行的工作改为搭接作业

E.缩短关键线路上的后续工作时间【答案】AB152、（2022年真题）项目监理机构应对装配式建筑工程施工作业实施旁站的有（）。

A.构件吊装施工

B.钢筋浆锚搭接灌浆作业

C.预制构件的模板安装

D.预制构件装车运输

E.预制构件的养护【答案】AB153、对于危大工程的验收，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，经（）签字确认后，方可进入下一道工序

A.施工单位项目技术负责人

B.施工单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

E.业主代表【答案】AC154、分包单位资格审核应包括的基本内容有（）

A.企业资质证书

B.安全生产许可证

C.类似工程业绩

D.管理人员社保证明

E.法人代表身份证【答案】ABC155、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

E.子单位工程【答案】CD156、工程竣工结算应根据（）编制。

A.招标文件

B.工程合同

C.投标文件

D.质量保证书

E.建设工程设计文件及相关资料【答案】BC157、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。

A.开挖深度5ｍ的深基坑工程

B.搭设高度60ｍ的落地式钢管脚手架工程

C.搭设跨度15ｍ的混凝土模板支撑工程

D.开挖深度12ｍ的人工挖孔桩工程

E.提升高度150ｍ的附着式升降平台工程【答案】AB158、项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（）。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制监理进度计划

C.审查设计进度计划

D.审查施工进度计划

E.确定工期总目标【答案】BCD159、关于钢结构防腐涂层的做法中，错误的是（）。

A.采用涂层测厚仪检测

B.同一构件应检测5处，每处检测2个相距50mm的测点

C.每处3个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度的80%

D.测点部位的涂层应与钢材附着良好

E.同一构件上15个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度【答案】BC160、地基与基础分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）参与进行。

A.勘察单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.施工单位技术.质量负责人

D.质量监督部门负责人

E.材料供应单位负责人【答案】ABC161、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。

A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

B.材料暂估价由投标人根据市场价格变动自主测算确定

C.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价

E.总承包服务费按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定【答案】ACD162、某新建项目，建设期为2年，建设期初从银行贷款1000万元，年利率为6%，则关于该项目建设投资和建设期利息的说法，正确的有（）。

A.第1年建设期利息为60万元

B.第2年建设期利息为66万元

C.建设期第2年初贷款本利和为1060万元

D.项目建设投资为1126万元

E.项目建设期利息为123.6万元【答案】AC163、下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。

A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费

B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费

C.冬雨季施工增加的材料费

D.由于设计变更增加的材料费

E.材料二次搬运费【答案】BD164、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有()

A.总投资收益率

B.财务内部收益率

C.利息备付率

D.财务净现值

E.资产负债率【答案】C165、编制单位工程施工进度计划时，施工顺序一般受（）的制约。

A.施工工艺

B.施工条件

C.施工性质

D.施工日期

E.施工组织【答案】A166、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括（）。

A.楼地面

B.主体结构安全

C.主要使用功能

D.工程的主要建筑材料

E.用于工程的构配件【答案】BCD167、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,关于建设工程最低保修期限的说法,正确的有（）。

A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限

C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D.有防水要求的卫生间为10年

E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】AC168、当隐蔽工程完成后，施工单位应自检合格，填写相应的（），并附有相应工序和部位的工程质量检查记录。

A.隐蔽工程完工表

B.隐蔽工程报审表

C.隐蔽工程自检合格表

D.隐蔽工程报验表

E.隐蔽工程交接表【答案】BD169、在工程施工质量验收活动中，下列属于建筑与结构工程安全功能检查项目的有（）。

A.室内环境检测报告

B.混凝土强度试验报告

C.空气能量回收装置测试记录

D.桩基承载力检验报告

E.土壤氡气浓度检测报告【答案】ABD170、在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经()共同协商，施工单位可在竣工验收后的限定时间内完成。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.工程质量监督机构

E.监理单位【答案】ABC171、张某是云南省人民代表大会选出的全国人大代表。2000年张某因犯受贿罪被检察院逮捕。云南省人民代表大会召开会议，拟罢免其全国人大代表资格。如云南省人民代表大会有代表300人，则提出对张某的罢免案，需要有多少代表联名？

A.30名

B.60名

C.150名

D.10名【答案】A172、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有（）。

A.按子项目分解编制的资金使用计划

B.按业主要求编制的资金使用计划

C.按时间进度分解编制的资金使用计划

D.按资金到位情况编制的资金使用计划

E.按投资构成分解编制的资金使用计划【答案】AC173、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理，下列属于工程监理单位勘察质量管理主要工作的有（）。

A.协助建设单位编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.签订工程勘察合同

D.审查勘察单位提交的勘察方案

E.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】ABD174、进口设备装运港交货价包括()

A.离岸价

B.到岸价

C.船边交货价

D.运费在内价

E.完税后交货价【答案】ABD175、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）

A.施工企业集体福利费

B.施工现场防暑降温费

C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费

D.混凝土坍落度测试费

E.大型机械进出场及安拆费【答案】ABD176、为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商，审查的内容包括()

A.供货厂商资质

B.设备供货能力

C.设备营销方式

D.近年类似设备的生产和质量

E.各种检验检测手段【答案】ABD177、建设项目在经济上可行的评价标准有（）。

A.投资收益率大于所确定的基准收益率

B.静态投资回收期大于行业基准回收期

C.资本金净利润率小于行业的利润率参考值

D.净年值等于零

E.内部收益率大于行业基准收益率【答案】AD178、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。

A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程

B.尽量延缓施工困难较多的建设工程

C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工

D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合

E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC179、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。

A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求

C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BC180、承包人在每个计量周期向发包人提交的已完工程进度款支付申请应包括的内容有（）。

A.签约合同价

B.累计已完成的合同价款

C.本周期合