2022年监理工程师考试题库高分通关300题精品有答案(安徽省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2022年真题）某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】CCJ9I6U10N2X9S3B2HG5Z3V3W9N5D8S5ZX5E8P8E2R9Q5N92、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】BCK10M3S4L6K10D8S1HV6F7D6I3S7Y3F7ZE7E9I7J4Q8J4J53、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.不合理的施工方案

B.计划安排不周密

C.施工安全措施不当

D.施工设备不配套，选型失当【答案】BCE7G9Y7X3U8W8Y4HJ6F3J7X4N6N5Y5ZA2X9T9G9G1A9D104、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()

A.铺设前应将板材浸湿、晾干

B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mm

C.板块间隙宽度不大于2mm

D.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】CCL10D9E6I7O10S1A8HX9W3N1C10J4I8S4ZX8O1D8L4X10K1G95、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】BCR5S6K2A2K10E4Z3HN5W10R2A5A9I3Z6ZV5F9E8W5O9V1H86、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。

A.同意延长施工合同工期

B.免除承包商的误期损失赔偿

C.确认承包商在合理的状态下施工

D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】CCW4N9T1J6C1Q2S2HJ4X5T4U10S5T5Q10ZE1N9K6D5O3M9Y27、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()

A.监理规范

B.施工管理规程

C.混凝土验收规范

D.电焊操作规程【答案】DCH3O2X8N1N2P9R8HQ10R5B10H7N7Z4V9ZZ4U7T2L7I4S6P28、某工程分项的招标工程量清单为3000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为3600m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。

A.242.25

B.300

C.345

D.360【答案】CCL1M1M7B4F10K5W1HH5J10V6M10Z1C5D8ZG2K9P3J3W10A9U59、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。

A.建设项目

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】DCI5X2P3B6R1Q5Y10HQ3X10B2Z8O10X9Y10ZB6Y1R10A6M1T1C210、变异系数又称离散系数，是用标准差除以（）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。

A.算数平均数

B.样本最小值

C.极差

D.中位数【答案】ACH4A5E8W6M1F8J3HU4W2Q7M3T6A5N2ZN5U8F4K3J6F10A1011、（2019年真题）某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.213.6

B.247.2

C.273.6

D.427.2【答案】CCL7R8V6V2D1S2P1HM3U1I2G4R5N2A7ZQ7F2K5S4S7A6K612、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）。

A.依次施工和平行施工

B.平行施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和流水施工【答案】DCB1Q5A3P5T1Q7K5HK1D7R2Y8U9C1O3ZH2E1Z4Q5V7R9W313、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规【答案】ACX3Q5Y4F1I5W8K1HJ1C7P3C7M3W6Y10ZE1K8Z7J1W3T6X814、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】ACW2O7C2U3L7R4R1HU2X5J6V4U2P2U2ZN3G10R3Y8O4Z3X515、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】DCH8L8V5Q7E6G9W5HY10F7U6A7D9Y8R8ZQ1Z10A3T7J6N3M116、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收【答案】BCX9E5K10W10B6D7Z6HV6X4H7C2O9L5C6ZA8U9G1L10A9X8R517、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】DCP3D7Z3E7M7D10X8HM10R7E3J8R8A6S5ZW8K5G6A6B9Z6T1018、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】BCD5H10E8U8W5I5M3HL9V3D4H9D6L8V3ZC4W10N10V10P1A7A519、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()

A.估算工程量单价合同

B.固定总价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同【答案】BCZ6W10F10H7N9F4N1HA2V6O1R2I9E1V10ZS6W10A4J1K9M6L520、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】BCZ1U7B8R2Y2O3L4HE5X1A7L8R6F1L5ZO5Q4Z8F3C10P9W821、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】ACG4S4G1Y1D6P10H6HC2Y4H7X4Y7U1A7ZZ1D1N4U5E9E9C322、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】CCK4X8X4V3X1N6L7HR3L7Z9O6H4Y5Q10ZZ5M6W1H2V1R7B223、下列建筑安装工程费中，属于可以计量的措施项目费的是（）。

A.施工机具使用费

B.安全文明施工费

C.脚手架工程费

D.社会保险费【答案】CCY7E6U3W8M8D10E10HB3R9X2O3Z10W9G7ZF5U6Z1F7M1B7T1024、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20

B.22

C.24

D.32【答案】ACW2X5Y10T5Y3H9T4HL4P9H6N6Z8J4P8ZB10I8N1K2L8G8B1025、工程网络计划资源优化的目的是为了()

A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低

B.在资源均衡使用条件下，使工期最短

C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致

D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】DCT6G9A7Q6W10Y4Z4HS2E2O9B10H10B7C3ZE5R2N7P8G2G4V826、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A.项目可行性研究

B.工程施工

C.工程勘察

D.工程竣工验收【答案】ACB2R5M4N6K7K1D3HE10A4L5O4L8P6U3ZJ1W7R6V5J2E3S1027、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。

A.绿地率是否符合控制性规划的要求

B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定

C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度

D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】DCY2E5K7F1T3R6U4HN9G1N6P3W10I5T7ZM8V6L1E1I3G3K328、下列不属于工程量清单编制依据的是（）。

A.建设工程设计文件

B.拟定的招标文件

C.常规施工方案

D.项目可行性研究审批文件【答案】DCF1U6L1B4G2A5R2HC2N7F8X9Y9Q3Z4ZK1O5K9A9R5U10L529、标底价格在招投标过程中的主要作用是作为()

A.签订合同的价格依据

B.投标报价的依据

C.评定标价的参考值

D.确定中标价的标准【答案】CCY1E3T4S1Z2B7J5HF9T9L8R3Q3O1M3ZC3F4V6K3R4C4K930、在设计工作开始之前，首先应由（）审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理工程师

D.设计单位【答案】CCT9X3G4V8M1G6Z1HG2Z10W4U7E1R10U4ZW4S5V6L7N9X2X1031、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资

B.无形资产

C.有形资产

D.铺底流动资金【答案】ACV10P3H6F3R5V5I6HO4A6C8L8O3Q9J6ZY3D7R10O1Q3W8I232、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】ACP7Q1M5Y10Y9D9Z9HN5A4X8J10A9Z5W4ZN10M1M5G7L5R4U533、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。

A.分析产生偏差的原因

B.采取措施调整进度计划

C.实施调整后的进度计划

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】BCY6G10R6L5L6L5U4HW4B7P9Q6Q1B10K3ZL5S5T8H3V8Y2V834、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】ACN7Q5K4H4P5I5W2HZ4K8V10N6X1N10K8ZY2F9E1Y4P2E8P835、（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】ACD6R9D3X1X3H8S10HB2O10D2M1A10N5I6ZC9G5P10B6D8N4C936、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于()

A.1.30

B.135

C.1.40

D.1.45【答案】ACI6A4T1L9O1L4W6HS9Q1K5L5M2K4I10ZM8N3I6C5J1W9H137、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)

A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系

B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系

C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则

D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】ACX2S10O6W2J4B4J7HU7E5M8G6Q1K7S6ZR5E2T8W8J5B8P238、（）是价值工程的核心。

A.系统分析

B.方法分析

C.技术分析

D.对产品进行功能分析【答案】DCN3N3A3W5P1K8I2HV7B4A9N9O5P10J1ZW4U10G3W7P5I7Z439、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】CCM1J10E7Z6V3M4Y4HP5K8Z7Z2Z1Q1W1ZN2L2J8P3C1O1G240、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.14106【答案】DCT7B8R10P4Z6L7Z2HS1N4V1Z4J7F6E10ZU9P2U2V6W8C9I341、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】DCW8N4P9N4A8Y7R3HI8X1B9X4H9K3S2ZX2N2B1M5F2Y2Q442、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.流水强度

B.施工过程

C.施工段

D.流水节拍【答案】CCD9V5E10G9Q4Q1T5HI5I6A5U8P8L3C1ZQ6V7G10G4M10Q6R143、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。

A.项目经理、质监站监督员

B.项目经理、总监理工程师

C.建设、设计、监理、施工单位

D.建设单位项目负责人、总监理工程师【答案】BCW9S3F7U3D6E5P7HA9Y4Z3P2V6H3C3ZM2G10C6Q5B8A2B144、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工

A.终身保修

B.三十年

C.五十年

D.设计文件规定的年限【答案】DCF2V10B6O5W8Y2D8HQ7L9W8X10Z6R8G9ZJ3M5B10F9M10Q4F345、新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）

A.建设单位开办费

B.建设单位经费

C.建设单位办公费

D.建设单位公关费【答案】ACY3J9E9I8V10M8D7HV3U3N6S7G8A5D4ZM3H7C3V5Z4N5R646、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。

A.自始至终由关键节点组成

B.自始至终由关键工作组成

C.相邻两项工作之间时间间隔为零

D.相邻两项工作之间时距为零【答案】CCJ6X9C1R1H6I10B5HN8L10Z1L9U1Y3Y9ZW3B4N2L4J8C2O247、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。

A.旁站监理

B.专人检查

C.技术改造

D.质量控制点【答案】DCA10Y9R9D8N1N9N9HK10E3P4I5S7H1O3ZK1V4H3F3B3W5G948、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】BCW1E7I9Y5N4W1H8HX10R5V3O1D7J5J2ZW6Z2K7V8I9O1Q549、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%【答案】CCA8P4T9H6A8L2L1HR2F5K2Z3T2H7F5ZI6O2L2W9F3T7J150、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】ACL6A10I6U10I3P8Q3HM3C3Z8V5C1J4A9ZR2D6S9E10I5K10Y851、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为()。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.合理工期【答案】BCD2N10L5S3D1D5T9HZ1O2U8N3I6I7Q8ZE7R4Y10O10J4B4L552、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCF2T4M4S2H5V7I4HD8R8Q7V7V8R10E4ZJ5Z1J9J6L5C4W153、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】CCI2Q6O5W1R2N4G4HG4L6L3L4Y5C8V9ZO2Q3Z10R2D7P3E854、关于罪数，下列哪些选项是正确的（不考虑数额和情节）？

A.甲捡到一纸箱，里面装有一把枪支、一摞假币，甲将其拿回家中放于床下，甲成立非法持有枪支罪与非法持有假币罪，属于想象竞合犯

B.甲盗窃军服后实施诈骗行为，对甲应按牵连犯择一重罪处罚

C.甲盗窃交通工具零部件，造成交通工具毁坏而危害公共安全的，成立盗窃罪与破坏交通工具罪的想象竞合犯

D.甲在乙心脏病发作的时候，故意盗走乙的救心丸，致乙死亡，甲成立盗窃罪与故意杀人罪的想象竞合犯【答案】CCV2G9K7K9X3X1R4HC2S5L2J2H7U10C7ZH5E2U8X7L3E1Y355、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。

A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务

B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】ACD8U4Y9G6O7F4J3HH10Z2S6M8G5M7W5ZW4G9R1A9J10J10Q856、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。

A.产品用途

B.国外市场预测分析

C.国内市场预测分析

D.目标市场分析【答案】DCP7K1H4L9V10I3C5HI5L1P1T6G9L5E8ZZ7J2J1M10E3M6H1057、下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。

A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值

B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况

C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率

D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦【答案】DCD4N10D10A9A5G4D8HD2J6V8G10C8F6P2ZC2E9Y7O7F7P8L758、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5【答案】BCP2B5M7D8O6O1C3HA10G6K6N9D1Y4O9ZC8J8H1U2R8I8G259、某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】DCC3R10F10B8Z8A4O6HQ5I6Y1M8A7Y3B8ZH2C3T9J10T9L6P560、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（）元。

A.320

B.323

C.400

D.460【答案】BCP7K3Z6N9R10A8W5HW2C1W6Q5M6H10D6ZM5G6S3H8T8T9C161、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】ACY1X9Z10P7Z1Q2X6HF8Z1A3Q9P3M9T9ZG8P5Y9C5G2L3D762、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】ACF3A1I7Y3I9Y4T2HV4E3A1H10X1X6J10ZL4Q2B6S5I7H1A763、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是()

A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行

B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行

C.若财务净现值大于等于零，方案可行

D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】BCW2I7Q5O3M6Q6L3HW1T2C6O1Y5L7A9ZL2Q2Z6W5N1Q6Q864、监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。

A.汇总整理工程技术资料

B.及时支付工程进度款

C.编制或审核施工进度计划

D.编制工期索赔意向报告【答案】CCZ9E10H2Y4X10S5Y5HI5A4D2J8A9M5I4ZA10K3H3I6M3U8Z765、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】CCY7E2J10Z7O10Q9B5HC3P1R4N6Z7R1A7ZB5Y5V8M1A8Q10J266、在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方法。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层抽样

D.多阶段抽样【答案】DCU7X10X3S9R9T7Y10HT7V8S8H7K6V10W1ZF5X8C4I6W6U9N567、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？

A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪

B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯

C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪

D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】ACT1R1R6E7L9U10L8HN7Q8D7Z8T3Y3W1ZC6R3W1M8J6W3M668、在现场施工准备的质量控制中，（）应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】CCS7B9C4C10X4F1I7HS9T3T6T2A7R6S8ZQ2K2Y2K1O6K1E969、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()

A.旁站监理

B.现场巡视

C.监督指导

D.平行检测【答案】ACI1I8M3W9C5W2K2HO5S1D9Y4X1S9J2ZO1R2I3S1R6R4W970、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？

A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件

B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开

C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据

D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】BCJ6Z3Y2Q2H4C10V9HD3C1Q5O1N1G10V1ZM7X8R9G3W5P4K871、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案【答案】CCP7X3U7M3M6X5A4HB1W9H3N3G7K10J3ZF9S10B10J9B8R4Q472、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测【答案】CCG6F7L10U2F1G2D1HH3L5E10Z4W8W2U8ZT7P4Z4P5Z9K4T273、ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。

A.EPCA循环

B.TOT循环

C.BCF循环

D.PDCA循环【答案】DCE1F3H10A5G10L3S7HL3V7H2K4R7D10B9ZO6I5K5J8R4D3P274、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】BCC4F9L8J10G9T5T9HI9O7E10L3N6O6N9ZC8Y6K10Y3Q9R4S675、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故书面报告【答案】ACS2Y5I4F7X8D10L6HY9X1I1B1G7U10M9ZP8S8F8R9H9J5Y876、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。

A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收

B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月.并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收

C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续

D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收.项目工程验收.竣工验收三个阶段【答案】BCE6H10W9B10N5C1Z8HG8Z8Y1J1L4H8J2ZO5L10L9Q1R5Q9Q877、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。

A.6000

B.6600

C.11500

D.59900【答案】ACC1Y2V8T10W4K9K3HE4K5M7Z7W1L7Z3ZT2R10X7W5A6A4H478、某公司希望所投资项目2年末有100万元资金，年复利率为10％，则现在需要一次投入()万元。

A.82.64

B.121

C.90

D.110【答案】ACR2D9C5U9I6K3J8HR1H1W7W6F6L9L2ZN2L1H7C5J10N6N979、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()

A.30㎡

B.45㎡

C.60㎡

D.75㎡【答案】BCH3Q8Q4S5B2R8I5HJ1G5K7H9F9F6I6ZL7O4Y2T6Q7N3F980、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.10%

B.8.33%

C.8%

D.10.31%【答案】CCT2V2L10K6V8D9G7HP5F2M5T8Y5O4E7ZR8A4T3Z10H5B4B281、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】DCL2W6W3F6R3X10O6HP7R4A4P1E2F6A6ZP7S4I1B10D1P9N182、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】DCK9K7J4C8C2Z2K5HW9S8Y1G5P6T9L8ZF5P6B3T4P5S3H283、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的（）必然为零。

A.时间间隔

B.时距

C.间歇时间>

D.自由时差【答案】DCK7T5Q2Z7Q4Q5F4HO2Z1Z3B10L6M7Y5ZV3V9N1E10Z6X10Z884、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。

A.预备费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.建设期利息【答案】BCV7B3X3A1L3R5W6HF1I6L10W2T9B1R8ZP9G5S1A9R10C5X685、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】BCU8X6R5F6G2H7F2HF7S7Z5P2B2K5O3ZO6R4B4L8H8U4S386、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%【答案】CCC4I5S10I9Y3T10J10HU1J5Q8S7X1S2B1ZX5M8F8B9S8S8F187、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？

A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像

B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据

C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人

D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令【答案】DCM5S9U1O1G1Y7Y8HX6K7B8P4M4M7X10ZW7P7L3N1T9T1D588、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】BCK1E2O8A1Z8M5T10HY9V4M1D10X9F1F9ZX10O4P6V8S7B10A289、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】DCX3V6Z2S2L6L4U1HV8F8M1X1D6E9O2ZW8R5E2C6N8Z5L790、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCF8V6A1T9V2V1Z6HW10V4F6F9K7H8I7ZN10W4D7D8H6T10A291、（2021年真题）某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】CCH1Q5Y9M4A8A10R3HZ5L4Z1S1C9X10S1ZC4E7J4K1V2Y3J992、按照《建设工程勘察设计合同条例》，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几？()

A.25

B.10

C.20

D.15【答案】CCQ8K2Y1P9A8R3H10HT8T9Z8O7V2L5Q4ZH1I9I7E2U10Q3M193、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。

A.明确管理职能分工

B.重视设计多方案选择

C.审核竣工结算

D.采取节约投资的奖励措施【答案】ACP5X10J1K5Q1V8C2HB10N7Q8Z4B7H7O10ZP1B6E10Z1V3S5A994、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】CCT3O7C10G3G1I1S4HM10F2B6Y5V9L3L2ZU7U2X8K4I2T4H995、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】DCD7U1D6N4V5O9L3HE5U3Y10S1V3E6T5ZW9Q5K7F5U7K8G396、总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（）。

A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价

B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款

C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价

D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算【答案】DCM7S10C9U5Q6J4D5HF1C2K8L4I8D6R6ZE1I4T2R8C10M9M697、在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。

A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量

B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量

C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量

D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】DCY3X9F2E9N3I3E5HV7H9G2G4I8Y1E5ZL2R5G10X7G3J3R398、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】BCE7M6A2U2E8C8E6HE5B7C9N7W8F4F10ZF5R8A6C1V1F9T399、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的

A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律

B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案

C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置

D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】CCE4H10V2U5F2E7A5HC7M6F6S1P2R3I2ZC3P10S10M9U9V4B1100、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】DCS10E3O1U2E7X6X7HB8F4S1B3R2N4M3ZY6M9G10F9W9I7S10101、下列实木复合地板的说法中，正确的是（）。

A.大面积铺设时应连续铺设

B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mm

C.不应采用粘贴法铺设

D.不应采用无龙骨空铺法铺设【答案】BCB10P6X10O3K4C3C6HX10A10H2F9F7Z2Y4ZG4M1A6P8S4Y7N10102、（2021年真题）分项工程质量合格的条件是（）。

A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%

B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格

C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整

D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】CCZ8X1N8X7X6W6G6HE4O2J1K2F2L10W9ZD10E2P4Q8G10B3Z3103、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】CCD1D1K2P10M9Q2O2HX6D3L3I6N2A4R10ZR9C1R10R6O1Y4R2104、某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()

A.超前l5万元

B.延误15万元

C.超前10万元

D.延误10万元【答案】DCQ4Q8A8M7V8X3C2HO6F8H9N5C10Q10N3ZD6Q6N9G1W7N5R5105、下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。

A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

B.《电焊操作规程》

C.《混凝土施工操作规程》

D.《砌体操作规程》【答案】ACH5N2P6Y5K7C5V9HG3N2F2I3O8H1X8ZK8D7U10W1Q3H2Z10106、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()

A.操作人员资格

B.操作方法

C.施工设备状况

D.记录方式【答案】BCS6A9D1X3M6O4X10HG10Q1U2W8W10P6W7ZR9E4Q1G6R8J6Q3107、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】CCU10X6S10O8F2B2O9HK7V9G6I6R4R5H1ZT10O4N5U9G10F8T10108、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。

A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】ACO9K9L3G6N3G6F1HT5N9A4P5I3U3P9ZG2F4M3C9Z1N1H10109、根据《建筑安装工程费用组成》的规定，可以利用综合单价法计算的措施项目费，包括（）。

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.脚手架工程费【答案】DCP6K9V7K9W7E7H6HV2T2T5G9H10Q7J9ZY7P7W9M9Y1M5L9110、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准

C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】BCB9U2S1R5E1W2Z7HK10O8Z5J9E10P3F4ZW3O9W1I10S5O9F7111、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】ACJ8M2I9T3N1L2V1HQ7R6G7P1Q10J1M2ZA5D9R2W10B4R6M9112、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。

A.试验室资质等级及试验范围

B.试验室管理制度

C.试验设备的合格证书

D.试验人员资格证书【答案】CCD5V3T4M4Q5V2K8HW9K9T10T3S2I9P5ZC9Q8A1D1B2Z3Y1113、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】BCC10S6S2S7G3Q10M2HM7Y2I6R2X9R1C8ZO3A5K2Z8O9Z1V2114、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5d和3d，丙施工过程的作业时间为12d，则该分部工程的工期为（）d。

A.8

B.12

C.14

D.20【答案】DCF4R5V10R4F5C1S7HP5K10B4C4R8Y5L6ZM5F4O3D9J5V7K2115、下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】CCX10U5Q2J9L8F4I5HL7E9V10B3G2I5L9ZG7N2G10U8D2P3X2116、全等节拍流水施工的特点是（）。

A.各专业队在同一施工段流水节拍固定

B.各专业队在施工段可间歇作业

C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等

D.专业队数等于施工段数【答案】CCP6T6S6P3N7S2Q8HV5U1D1Y4L4O7R8ZL2N4X8H7U2X9C8117、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。

A.关键线路上不存在虚工作

B.关键线路是总持续时间最短的线路

C.工程网络计划中只有一条关键路线

D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移【答案】DCW5W4F1F9W8E9L1HU5R3K4C6Z2X4D10ZQ7H4C5W2R1N6Y4118、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()

A.41%～42%：59%～58%

B.5126～52%：49%～48%

C.6526～66%：35%～34%

D.80%～81.6%：20%～18.4%【答案】CCA4K2N2B8W2V10O5HX6Z6B8P7S9Q8H9ZQ10P1M9I9U8W3K5119、总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】ACC10J7I7K2W7R3M9HP9N2P4C10P6B3S8ZO5C6B9A3V1H3U5120、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】BCE1L3E2J9T7J10X5HF9N2V3T9L7O4F3ZT2C8V8K7E4C3O10121、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】BCI2A9M5D7P10Y8I3HE7D7E4R2D5T2E5ZG7S6S4N3P7V10N9122、工程网络计划“资源有限，工期最短”优化的目的是为了寻求（）。

A.资源均衡使用时的最短工期安排

B.最短工期条件下的资源均衡安排

C.最低成本时的最短工期安排

D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】DCV7S3M7G3S8Y2F9HY3S8U7T7G2N7H10ZG8Z10J10A3U6Z7Q6123、编制物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.确定物资的来源

C.有足够的资金

D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】ACD4M1S3B4B6U6U9HN10G10X9R5I2A8O1ZP7T5N10Z10T6A4O2124、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。

A.施工单位已经自检

B.施工分包单位已经自检并合格

C.施工单位已经自检并合格

D.施工单位与施工分包单位已经共同检验【答案】CCW7I7L5H10L5O7V8HR9F7Y5Q9K8H8K4ZS7Z3R6A3B5F1U6125、（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70％

D.50%【答案】ACF2I1K1K4O7N3A1HK9G8Y2X7Q3E10L3ZM1E8H6M4Z1Q4U5126、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】ACK2N1Z5E7U2C2N5HJ7X8U9Z6H5B10U2ZW2W2F9C4R8Z6R5127、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()

A.监理总结报告

B.质量评估报告

C.监理验收报告

D.质量检验报告【答案】BCH3T8U10C6R6Z10K2HK4H4E9E9Z7U5J6ZK8Y3J4F10E1I4S9128、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金【答案】DCW4M2T9J3L10M5Y10HO3N2X8R10B6I10T2ZZ1E1G4O2W10M7Z5129、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】BCP7Q9N5S3H2V8X6HD1N8H2N7I1X3I7ZH5L3U2P7T6J8T1130、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】DCH7V4M7Z2A1W1L8HV1R10U3A5U2Q4U5ZR4C10U3G9E4S8O1131、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】ACI5U2C2F2V3M9J6HX2N7W1Y10S4Q6Q6ZC9S8J7W2W7G1I2132、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】CCM3K6G1V6H7O8N4HE6G10Y6Y1E3T2A3ZP1M2K9U7V5X9J7133、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】ACD8T7P6G10W7O9Z6HQ7E4U1D1X5V6R4ZQ6S1V10M3V9X7B9134、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。

A.4

B.6

C.9

D.12【答案】CCO6T1T8Z1W1T8U6HD3R2N8M8S4T5E4ZP6I2M3E2N1O9W5135、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】DCR5L4G3Q9B6V6K3HN6C6C6H10F10E6V9ZA5G5N3E4H5R2G10136、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。

A.特别项目

B.重要项目

C.一般项目

D.主控项目【答案】DCQ7M8Z3P10H2T5Z9HD4L10R7F1Y6X4F1ZQ2K10V9Q10V1B9G10137、在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。

A.④②⑤①③

B.④⑤②①③

C.②⑤④③①

D.②⑤④①③【答案】DCY6T5I6I2F2X10Q8HN3V8R5F1F4Q1X1ZC8O1M2C5J5N5N10138、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。

A.项目跟踪评价

B.项目实施效果评价

C.项目影响评价

D.项目管理人员评价E项目经济效益评价【答案】ACG6X9A2P5T3A4K7HE5G7K6N4S9Y5S2ZM1K8B8G2T8L5P6139、根据《清单计价规范》，对于投标报价审核时，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.规费项目清单【答案】BCC5Y4O4G4K6O2L5HQ1E8O8I8K2E8N3ZY2D10P5B9Y3O5W2140、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACK5N3T3W3E8J10M10HW4R8I3Q7J9J5U1ZC7Z8V10J5B9I9V6141、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（）。

A.流水节拍

B.施工段

C.工作面

D.施工过程【答案】DCN2F6O2P2B9G4M7HA3B1L9D4Y2T6Y5ZG10G2A7L4R1X9M6142、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】ACM3I6T9M3Z3S9S7HN4H10N5K4N3S8T3ZC8O4S5N4X9Q4S5143、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。

A.日完成

B.月完成

C.旬完成

D.年完成【答案】BCP3X3J10F10O5H8R2HW2E1K10H8L6K8M2ZV6R8L5H5A9Z9R10144、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】DCM6S3E8U5G7P3C9HY8B2A9A7J5S6V6ZT3N1H2T6T7N9X6145、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.有关方拖欠资金，资金不到位

D.不可靠技术的应用【答案】ACV10Z6N5O2C1I2Q3HL7C3A8X10J3K1P6ZN8H5S4J5O5U10B6146、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()

A.分层抽样

B.等距抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】DCL4E3Y5W4O8U4W6HV10X1O5B7T2L5X4ZW3S9E7A8R4A6U6147、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的()价值中。

A.固定资产

B.无形资产

C.流动资产

D.其他资产【答案】ACC9J3E6S5L9K3W5HI3D8U10O9H10H7Z2ZQ1V2V9B5Z3T3T6148、工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（）。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷【答案】BCE3W9R9K2G6Z5C9HV2S9Y10U9D2B9G3ZV9R6O2C8U7V4O7149、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】ACE1W8R5V7P2G10J4HO1P6L4L2X6M4U4ZG6N3O8E4M10C2Q9150、施工过程中见证取样的试验室应是()。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室【答案】DCX1F2B6F9J7D1U9HN3Y2E10S1U8I2K3ZB8H5E10T6I8C4T3151、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】ACY10T9D4C2P6O8U5HP8A2O2D9E1L8T2ZG4H10R1S9X8A7E9152、下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是（）。

A.文件准备和企业调查

B.调整方案

C.编写质量手册

D.编制必要的作业文件【答案】BCC9U8Y7L1K10M3I3HY9G5V3S9R7Q7J10ZF7R2Z4G5O10K5P9153、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（）。

A.出厂合格证

B.质量检验报告

C.性能检测报告

D.检定证书【答案】DCG1V3E8H1P10D10O2HL7F4J10X1T7R8A1ZN10P3W10O10K6V3H6154、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。

A.施工单位

B.监理单位应要求施工单位

C.监理员

D.事故调查小组【答案】ACR8A4C4R3U9P7C5HV1Q9Y10P1M7M9E5ZY8U5B5E8H10Y9N10155、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程【答案】BCR2P10E4V10X4I2Z7HW1Q5H8U8Y7X1J2ZK4Z9Q1Z7C1T10X2156、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.各单位工程尽可能同时开工和完工

C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关

D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】DCK3H7U10X7G3T6U7HK2P1B8B2J4D2A6ZL10T10W5X5D6V10J4157、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。

A.业主方

B.监理方

C.设计方

D.施工方【答案】ACB3F10J2T5I7L7Q3HJ6X9C8T4M6R8W4ZM10Z9T5S10I2D9D5158、在项目财务评价指标中，反映项目盈利能力的静态评价指标是（）。

A.投资收益率

B.借款偿还期

C.财务净现值

D.财务内部收益率【答案】ACA5U4R4H9O10U2A1HQ4D10G3Z5O9H7P6ZG1Q3U8T3E7F4R6159、工程施工中发生事故造成8人死亡，直接经济损失3800万元，该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】CCR9P8I1P8F8I8H6HK6F4F10M8Q5D9M6ZV10Z9F2N5D2J5S1160、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（）万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01【答案】DCW6I10M5Y2H6Z6G2HF10Z9Y6S4J7V7U10ZK6U10R10B9V7G9N7161、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。

A.LE.vE.l0

B.LE.vE.l1

C.LE.vE.l2

D.L

E.l3【答案】DCO8X9G9T8V4S2V4HG10V9L6Q8J4D9U4ZU8C2P3M8B9K5I2162、需要施工单位修改施工组织设计时，由（）在报审表上签署意见，发回施工单位修改。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位技术负责人

D.建设单位质量负责人【答案】BCD3I7E10B7P3X7A6HO8C10X5D4D7M2N7ZV1Z2O3P1S1I7D3163、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】ACA4G4X1J5F4X1L5HZ10V7K2J4C7Y1L10ZI9F8I4E6L8J4A9164、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】DCN6J9F3H7Y9X2F2HK5Q1L1D10T9T7N3ZC10W7N7C5S6C2K9165、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？

A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行

B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金

C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人

D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】BCY9R4O1Z4G4R8U8HV8C9B2K6V8E2B1ZG8S5K4C3O2N9K4166、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。

A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内

B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm

C.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中

D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】DCE7B10F2Q6J8U3L6HQ1J6R4G2B8H9G4ZL10I3O4C10V3T2E7167、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。

A.承包单位自检

B.平行检验

C.承包单位互检

D.交叉检验【答案】BCF6E1H4E1N2M3W7HG10V2Y7N4P6M8L1ZC6R4Q6N9M5H7V5168、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。

A.采用更先进的施工方法

B.增加劳动力

C.改善劳动条件

D.增加工作面【答案】ACL2O2U6A8Q6R4D3HC4T5H7F4A9R1C6ZL6K8N9H3H5H8S3169、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。

A.土方回填数量为0.26m3

B.管理费、利润合价为77.41元

C.机械费单价为38.12元/m3

D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】DCW4C5E8S1A10G5P1HI8P8Q10H10N9Y3R7ZR7P1X6Q4J7Q10U5170、某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。

A.10.00%

B.10.38%

C.10.25%

D.10.54%【答案】BCS4Y2F4I1O7O1V4HG2B10M9H