建设工程施工合同《包工不包料》

欢迎下载内容仅供参考建设工程施工合同工程名称发 包 方:承 包 方:签订日期:发包方： （以下简称甲)内容仅供参考承包方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及《建设工程施工合同（)》的有关条款，结合省及工,第一部分 工程概况第一条：工程概况1－1 工程名称：1－2 工程地点：1－3 第二条：工期开工日期： 年 月 竣工日期： 年 月 第三条：工程质量等级为第四条:承包方式为包工不包料。第五条：图纸甲方在工程开工前 天向乙方提供图纸 份。第二部分 劳务报酬及费用支出第六条:劳务报酬6－1 方签批的为准。6－2 本工程采用的工费定额是：工程预算定额.6－3 :6－4 :,并报甲方项目经理审核签批后方为有效。内容仅供参考6－5 7－1 生活费：按乙方在现场的实际人数，支付每人每月生活费元。7－2 工费：按月估、季验、竣工后末次结算的办法执行，费用拨按季验工和末次结算的 %支付（含生活费。7－3 理工程结算。7－4 其他费用支出：第三部分 材料、机械设备的供应与管理第八条：材料供应与管理8－1本工程所需的各种材料均由甲方采购和供应到施工现场,实行定额发料，乙方保管使用.8－2为了保证材料的使用合理，减少浪费,本着节奖超罚的原则去管理，工程所用钢材、木材、水泥、玻璃、沥青、油毡等材料由甲方采购、供应到施工现场，经双方材料人员办理验收手续，由乙方保管和使用；工程所用砂、石、砖、石灰等材料由甲方联系货源和质量检验,由甲乙双方在现场共同负责办理验收手续,甲方按验收手续支付材料款。8－3奖励与处罚：1以 建筑工程预算定额所需各种材料消耗为依据采取节奖罚的原则管理。2、实用量小于定额消耗用量时，按节约价值的 ％奖励乙方。3、实用量大于定额消耗用量时，按超额价值从乙方结算工费中全额扣除.第九条:机械设备供应与管理9－1 本工程所需的主要设备由甲方提供，乙方负责保养与使用，且必须认真填写设备运转记录。内容仅供参考9－2 ,.9－3 操作工人必须做到持证上岗和掌握设备的操作规程和保养常扣除.设备进场甲、乙双方共同检查后办理使用手续。工程完工,再由甲、乙双方机械技术人员对设备进行鉴定工,达不到设备保养工作要求的，乙方无条件进行维修保养或从结算工费中扣留实际需发生的维修费用，对使用和保养好的设备操作,甲方将予以一定金额的物质奖励燃油动力费小于定额消耗按节约价值的 ％奖励乙方；大于定额消耗时，按超额价值从乙方结算工费中全额扣除。9－4 .第十条：工器具操作工人完成本工程所需的各种小型工器具，均由乙方自备。第四部分 施工组织和工期:天向甲方提供劳动力人员构成情况表，经甲方审查同意后，在开工前五天组织进场,.第十二条：延期开工乙方应按合同开工日期组织开工，如遇特殊原因甲方开工前十天通知乙方。第十三条：暂停施工13－1 甲方代表因故要求乙方暂停施工，并在提出停工要求后48.13－2 ,任在乙方，由乙方承担相关费用，工期不予顺延。内容仅供参考13－3,工程停建或缓建,使工程合同不可能继续履行时,乙方应积极组织做好工人的退场工作,将从甲方领取保管使用所剩余的材料移交给甲方,并办理有关手续。同时乙方应及时向甲方提出工程结算单，交由甲方审批。第十四条：工期延误非甲方原因及人力不可抗拒的自然灾害等原因，因乙方劳力组织不力或其它原因，致使工程不能按甲方施组设计要求保证阶段工期，乙方应及时调整，限期整改，由乙方承担违约责任。第十五条：工期提前通过双方努力，使工期提前，按规定积极向建设单位索取工期,建单位支付的工期奖，按 的比例分享。第五部分 质量与验收第十六条:质量检查与返工乙方应严格按甲方技术交底和质量等级标准的要求组织施工，随时接受甲方及建设、监理、监督等有关部门的检查，并为检查提供便利条件。16－1 乙方在施工中经检查检验工程质量达不到合同及质量等级标准的要求时，乙方应按甲方、建设单位、质监部门的要求进行返工、修改并承担返工、修改的费用。非乙方施工原因所造成的返工、修改,计等，乙方负责返工、修改，但不承担返工、修改的费用。16－2 查检验和对不合格工程进行返工、修改。第十七条:隐蔽工程和中间验收17－1 由甲方和质检部门进行隐蔽检查验收，验收合格后方可隐蔽。17－2 经检查验收,,.内容仅供参考第十八条：工程质量等级本工程质量要求执行18- 条款。18－1乙方承包范围内，工程质量应达到建筑工程质量评定标准的合格条件。如达不到合格，除乙方必须按质量监督部门或有关单位提出的要求进行返工、修改，直到符合规范要求。并承担返工、维修的费用（包括人工、材料、机械费.18－2甲方要求工程质量达到 优良标准。经质量监督部门核验为优良工程，甲方按实际完成工程的每平方米元奖励乙方。因乙原因达不到优良标准，由乙方承担返工费用,且不予顺延工期。返工后仍达不到优良标准的按实际完成工程的每平方米元由乙方承担经济责.第六部分 结算与保修第十九条:工程结算乙方承包工程项目完成后，由甲方组织建设单位、质检部门等有关单位，对工程项目进行检查验收,达到规范和合同要求的质量标准后，乙方应30,关部门审核批准后,扣除乙方在施工期间从甲方借款和保修金外，甲方无正30天内支付乙方。第二十条：保修20－1 自办理交工手续之日起计算保修期，保修内容及保修期执行《建设工程质量管理条例》中的有关规定。20－2 7否则甲方可委托其他单位维修，所发生的人工费，从乙方保修金中扣除。20－3 本工程保修金为结算总价的5%,甲方在保修期满后30,由乙方支付。第七部分 双方责任内容仅供参考第二十一条：甲方代表及工作21－1 甲方驻施工现场全权代表姓名：21－2 提供施工图纸和设计文件 份.21－3 验工作，按施工规范和验收规范标准检查指导，负责协调与建设、监理单.21－4 .21－5 .21－6 的保护，协调对外关系。21－7 负责提供工程所需的各类机械设备。21－8 负责采购供应工程所需的各种材料。21－9 第二十二条：乙方代表及工作22－1 乙方驻施工现场全权代表姓名：22－2 负责甲方提供设备的使用和正常保养工作。22－3 作。22－4 ,,,堆放整齐。22－5 对特殊作业人员采取必要的保护措施，使用劳保用品。22－6 按规定办理《承包工程许可证公安和建设银行办理登记注册及开户手续。22－7 外省施工单位负责办理出省和入当地务工许可证，交缴有关费用。22－8 .内容仅供参考第八部分 其他第二十三条：安全施工23－1乙方必须按有关规定采取严格的安全保护措施，坚持安全第一的思想，杜绝违章作业,造成事故的责任和因此而发生的费用.甲方承担责任和有关费用。若发生重大伤亡事故，甲、乙双方密切配合，并为抢救提供必要的条件。23－2甲方有权监督乙方采取的安全保护措施和执行情况,甲方设置的防护用品,乙方必须正确使用.甲方优先保障安全防护方面的费用。23－3乙方必须做到特殊工种持证上岗的要求。23－4乙方必须严格执行国家和省市有关部门颁发的安全操作规程。安全网和施工用电的触电保护器、安全标志等安全设施，由甲方提供，乙方必须使用、保管。第二十四条:不可抗力24－1对发生人力所不可抗拒的自然灾害，如地震等，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失,并在受灾后24况。24－2 因不可抗力所造成的损失，由双方分别承担：1、工程本身的损失由甲方承担；2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用;3、乙方因自身原因造成的停工，停工损失由乙方承担.第二十五条：合同纠纷的解决方式甲乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决.如不能取得一致,可向**人民法院起诉。第二十六条:其他事