十二月上旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试期末补充试卷（附答案和解析）

十二月上旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试期末补充试卷（附答案和解析）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）日内核对（审查）完毕并提出审查意见。A、20B、30C、60D、45【参考答案】：D【解析】：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：①工程竣工结算报告金额为500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；②工程竣工结算报告金额为500万元～2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；③工程竣工结算报告金额为2000万元～5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；④工程竣工结算报告2、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A、10B、15C、30D、14【参考答案】：D【解析】：《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。3、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是按规定（）。A、备案B、注册C、审批D、认证【参考答案】：B【解析】：《注册建造师管理规定》第五条规定，注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师。取得建造师执业资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。4、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，（）应当采取安全防护措施。A、施工单位B、建设单位C、项目监理机构D、安全生产管理机构【参考答案】：A【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第三十条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。5、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A、10％B、20％C、30％D、40％【参考答案】：B【解析】：《绿色施工导则》规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。6、一方当事人如果拒绝履行（），对方当事人可以向人民法院申请强制执行。A、债权合同B、和解协议C、调解协议D、仲裁调解书【参考答案】：D【解析】：调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。《仲裁法》第六十二条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。由于调解书与裁决书的法律效力相同，因此，如果一方当事人拒绝履行，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。7、需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证的时候，消防设计图纸尚未审核完毕，建设行政主管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法正确的是（）。A、建设行政主管部门做法错误B、若申请施工许可证的其他条件具备，建设行政主管部门做法错误C、没有消防设计的任何工程项目都不予颁发许可证D、建设行政主管部门做法正确【参考答案】：D【解析】：按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。8、《民法通则》规定，下列不属于承担民事责任主要方式的是（），A、排除妨碍B、罚金C、停止侵害D、恢复原状【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是承担民事责任的主要方式。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。9、《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由（）责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。A、发证机关B、产品质量监督部门C、建设主管部门D、市级以上人民政府【参考答案】：C【解析】：本题考核的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。10、在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。A、被保险人B、保险合同受益人C、保险合同投保人D、保险合同关系人【参考答案】：A【解析】：保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故A为正确选项。11、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正。A、施工单位B、建设单位C、勘察单位D、设计单位【参考答案】：B【解析】：本题考核的是建设单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。12、下列诉讼时效期间为4年的是（）。A、身体受到伤害要求赔偿的B、延付或拒付租金的C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的D、寄存财物被丢失或损毁的【参考答案】：C13、在工程监理的形式中，（）主要强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。A、旁站B、巡视C、专项检验D、平行检验【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是工程监理的形式。平行检验主要是强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。14、下列不属于劳动合同必备条款的是（）。A、劳动合同期限B、工作内容和工作地点C、社会保险D、试用期【参考答案】：D15、对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）．A、建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿B、在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿C、在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿D、连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务【参考答案】：C【解析】：《招标投标法》第48规定：“中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任”。《建设工程质量管理条例》第27条规定，：“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任”。《建设工程安全生产管理条例》第24条规定：“分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任”。由此可见．总承包单位与分包单位就分包工程承担连带16、注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）J-月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。A、1B、2C、3D、4【参考答案】：A【解析】：本题考核的是注册建造师的变更注册。注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。17、根据《民事诉讼法》的规定，人民法院应当在立案之日起（）日内将起诉状副本发送被告。A、3B、5C、7D、15【参考答案】：B【解析】：本题考核的是起诉状副本的送达。《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。18、下列不属于物权特征的是（）。A、物权是支配权B、物权是相对权C、物权是财产权D、物权具有排他性【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是物权的法律特征。物权具有以下特征：物权是支配权；物权是绝对权；物权是财产权；物权具有排他性。19、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织有关人员进行验收。A、施工单位和监理单位B、施工单位和建设单位C、建设单位和监理单位D、施工单位和设计单位【参考答案】：A20、取得劳务分包资质的企业，可以承接（）或专业承包企业分包的劳务作业。A、监理单位B、分包单位C、设计单位D、施工总承包企业【参考答案】：D【解析】：本题考核的是施工企业的资质序列。取得劳务分包资质的企业(简称劳务分包企业)，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。21、工程分包的种类中，（）是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。A、劳务作业分包B、专业工程分包C、专业作业分包D、劳务施工分包【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包。工程分包的种类中，劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。22、某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。A、施工单位B、建设单位C、产权单位D、档案管理部门【参考答案】：B【解析】：工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。23、监理单位的安全责任事项是（）。A、编制施工组织设计文件B、制定安全技术措施C、对安全事故隐患进行整改D、确定建设工程安全费用【参考答案】：C【解析】：依据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位的安全生产责任主要包括：(1)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改；(2)情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。故C为正确选项。24、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A、施工单位有维修义务B、业主自己承担责任C、施工单位承担保修责任D、业主可扣减施工单位保修金【参考答案】：B【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。故B为正确选项。25、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）。A、撤销案件B、中止审理C、终结审理D、缺席裁决【参考答案】：D【解析】：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。26、事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受（）的监督。A、公安机关和人民法院B、工会和职工C、人民法院和人民检察院D、仲裁机构和工会【参考答案】：B【解析】：事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。27、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由（）。A、甲公司承担全部责任B、丙公司承担全部责任C、甲公司和乙房地产开发公司共同承担责任D、甲公司和丙公司承担连带责任【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是施工单位的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。28、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工企业【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。故A为正确选项。29、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。A、抵押合同签字盖章B、房产行政主管部门登记C、到公证部门公证D、贷款合同生效【参考答案】：A【解析】：要严格区分合同生效与取得抵押权。抵押合同自签订之日起生效；不动产抵押未经登记不能取得抵押权。这是两个不同的法律事件，即抵押合同是债权，不动产登记是物权，两者不可混淆。故A选项正确。30、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括的是()。A、施工方与建设方法律地位平等B、争议的内容主要是双方的权利和义务C、任何一方对自己的财产可以自由处分D、各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权【参考答案】：D31、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，但打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【参考答案】：B【解析】：AD两项，《合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。其中，A项所涉合同依其性质不可转让，D项所涉合同依照法律规定不得转让。B项，第八十条第一款规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。C项，第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。32、甲公司改建办公大楼，工程投资额为500万元。该工程由乙建筑集团承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的是（）。A、该工程无须领取施工许可证B、应由乙建筑集团向建设行政主管部门申请领取施工许可证C、即使未领取施工许可证，该工程也可以开工D、未领取施工许可证，该工程不得开工【参考答案】：D【解析】：《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位在开工前，应依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。题中，工程投资额为500万元，必须在领取施工许可证后方可开工。33、下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。A、代理期限届满B、被代理人取得民事行为能力C、代理人辞去委托D、代理人死亡【参考答案】：B【解析】：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。故B为正确选项。34、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A、建设工程承包活动属于法定代理B、建筑材料设备的采购不得委托代理C、建设工程诉讼只能委托律师代理D、建设工程招标活动可以委托代理【参考答案】：D【解析】：建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。35、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B、任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D、依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门申请核准【参考答案】：D【解析】：D项，《招标投标法》第十二条规定，依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。36、行政强制措施的种类不包括（）。A、代履行B、扣押财物C、冻结存款D、限制公民人身自由【参考答案】：A【解析】：行政强制措施的种类包括：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他行政强制措施。A项属于行政强制执行的方式。37、安全生产许可证的有效期为（）年。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：C【解析】：根据《安全生产许可证条例》第9条的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。故应选C项。38、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A、国务院主管部门B、最高人民法院C、国务院D、全国人大常委会【参考答案】：C【解析】：根据《立法法》第85条第2款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。故应选C项。39、关于文物分级，下列说法正确的是（）。A、不可移动文物可分为珍贵文物和一般文物B、可移动文物可分为一级文物、二级文物、三级文物C、珍贵文物分为一级文物、二级文物D、一般文物分为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市、县级文物保护单位【参考答案】：D【解析】：《文物保护法》第三条规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市、县级文物保护单位。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物；珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。40、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A、办公区与生活区B、备料区与作业区C、办公、生活区与备料区D、办公、生活区与作业区【参考答案】：D【解析】：施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。41、设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处（）罚款。A、5万元以上20万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、10万元以上100万元以下【参考答案】：C【解析】：《节约能源法》第七十九条第二款规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。42、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗【参考答案】：B【解析】：根据《消防法》第21条、第23条、第29条的规定：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地公安机关消防机构。故应选B项。43、工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当（）。A、上报主管部门B、依法对施工单位进行起诉C、对施工单位进行行政处罚D、要求施工单位改正【参考答案】：D【解析】：工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。44、张某与李某进城打工已满3年。现张某欲对拖欠其借款3万元的李某提起返还借款诉讼，下列有管辖权的法院是（）。A、张某居住地的中级人民法院B、张某住所地人民法院C、李某户籍所在地人民法院D、李某经常居住地人民法院【参考答案】：D【解析】：民事诉讼由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方。本案中,张某与李某共同进城打工已3年，因此应当由被告李某的经常居住地法院管辖。45、关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A、当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B、当軎、事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D、仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【参考答案】：B46、下列关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A、施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B、设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50％C、墙体保温材料必须实施见证取样和送检D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【参考答案】：A【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，选项A正确。建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30％，选项B说法错误。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块。(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块。47、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A、在仲栽程序中形成的仲栽调解书B、由行政主管部门主持达成的调解书C、人民法院在民事案件审理中制作的调解书D、司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【参考答案】：B48、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）A、施工人员有权拒绝该指令B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【参考答案】：A49、下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理【参考答案】：B50、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、建设单位不得任意压缩合同工期C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【参考答案】：C【解析】：八、依法进行装修工程；不是不得变动建筑主体和承重结构，而是应委托原设计单位或有资质的设计单位提出设计方案。51、对于实施监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。A、工程监理单位B、总监理工程师C、建设单位D、建设单位和工程监理单位共同【参考答案】：C52、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。A、由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B、由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C、由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D、由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【参考答案】：C【解析】：本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后，可以自行和解。53、下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。A、被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求和事实理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【参考答案】：A【解析】：《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。本题中，A项表述错误，B、C、D项符合法律规定。故A为正确选项。54、下列不属于民事起诉必须符合的条件是（）。A、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、原被告双方须是完全民事行为能力人D、有具体的投诉请求、事实和理由【参考答案】：C55、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）。A、指定代理人B、法定代理人C、委托代理人D、意定代理人【参考答案】：B【解析】：本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。56、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。A、国务院B、省级以上人民政府C、市级以上人民政府D、县级以上人民政府【参考答案】：A【解析】：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。57、物权中最重要、最完全的一种权利是（）。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、从物权【参考答案】：A58、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A、1／3B、2／3C、1／4D、3／4【参考答案】：B59、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则停工期问现场防护所需费用由（）承担。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工企业【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。故A为正确选项。60、《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。A、1000元以上1万元以下B、5000元以上2万元以下C、1万元以上10万元以下D、2万元以上20万元以下【参考答案】：A【解析】：本题考核的是建筑市场诚信行为的奖惩机制。《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以100元以上1万元以下的罚款。61、施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是（）。A、罚金B、责令赔偿损失C、留用察看D、降低资质等级【参考答案】：D【解析】：本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。62、起重机械应当报废的标准是（）。A、大修后才能达到安全技术标准的B、无齐全有效的安全保护装置的C、无安全技术档案的D、超过制造厂家规定的使用年限的【参考答案】：D【解析】：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：(1)属国家明今淘汰或者禁止使用的；(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；(5)没有齐全有效的安全保护装置的。“建筑起重机械有前述第(1)，(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续”。故D为正确选项。63、甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是（）。A、乙公司可以拒绝交货B、乙可以加收仓储费C、甲有转让提取材料的权利D、乙加收仓储费后将材料交给丙【参考答案】：D64、下列依法必须招标的项目中，应当公开招标的是（）。A、公用事业项目B、使用国有资金的建设项目C、基础设施项目D、无特殊要求的国有资金控股的建设项目【参考答案】：D65、按照《水污染防治法》的规定，建设项目水污染防治设施应当经过（）验收，验收不合格的，该项目不得投入生产或使用。A、环境保护主管部门B、水行政主管部门C、流域管理机构D、卫生主管部门【参考答案】：A66、根据我国《劳动法的规定，劳动者的法定最低就业年龄为（）。A、14周岁B、16周岁C、18周岁D、20周岁【参考答案】：B67、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。A、县级以上人民政府B、施工企业C、建设单位D、县级以上人民政府建设行政主管部门【参考答案】：B【解析】：本题考核的是施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。68、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是（）。A、属于在投标有效期内撤销投标文件B、属于放弃中标C、甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D、甲可向招标人申请退还部分投标保证金【参考答案】：A【解析】：本题略改动，原A选项是撤回，按现在的规定是错误的。由于中标通知书还未发出，所以不存在放弃中标之说；对于在投标有效期内撤销投标，投标保证金将予以没收，所以选项C、D不正确。69、某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新覆盖的费用应由（）承担。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、建设单位和监理单位共同【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，检查验收合格后方可隐蔽。本题中，施工单位违背上述程序，所以应无条件按照监理指令重新剥露，并承担相应费用。故A为正确选项。70、《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的（）”。A、50%B、100%C、至少30%D、5倍【参考答案】：D【解析】：《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍”。故D为正确选项。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A、申请人申请停止执行的B、申请人提供担保的C、被申请人认为需要停止执行的D、被申请人被撤销的E、行政复议机关认为需要停止执行的【参考答案】：CE【解析】：在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行：①被申请人认为需要停止执行的；②行政复议机关认为需要停止执行的；③申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；④法律规定停止执行的。2、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（）A、要式合同B、实践合同C、单务合同D、有偿合同E、完成工作成果的合同【参考答案】：AD【解析】：本题考核的是合同的分类。根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于有名合同、双务合同、有偿合同。3、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。A、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的E、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的【参考答案】：ABE【解析】：本题涉及的考点是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：①施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；②未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；③在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；④施工现场4、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）A、检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权人签署B、检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C、检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D、检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E、检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【参考答案】：ACD【解析】：检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准5、安全生产领导小组的主要职责有（）。A、建立项目安全生产管理档案B、组织实施项目安全检查和隐患排查C、开展项目安全教育培训D、及时、如实报告安全生产事故E、组织编制所有安全专项施工方案【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责：①贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；②组织制定项目安全生产管理制度并监督实施；③编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；④保证项目安全生产费用的有效使用；⑤组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；⑥开展项目安全教育培训；⑦组织实施项目安全检查和隐患排查；⑧建立项目安全生产管理档案；⑨及时、如实报告安全生产事故。6、关于总承包单位的责任，下列说法正确的有（）。A、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任C、建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D、总承包单位没有责任强化对分包单位分包工程的监管E、分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责【参考答案】：ACE【解析】：B项，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任；D项，总承包单位除应加强自行完成工程部分的管理外，还有责任强化对分包单位分包工程的监管。7、根据我国《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（）。A、投标文件B、拍卖公告C、中标通知书D、符合要约规定的售楼广告E、招标公告【参考答案】：ACD【解析】：我国《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。8、国家对固体废物污染环境的防治，实行（）的原则。A、减少固体废物的产生量和危害性B、充分合理利用固体废物C、无害化处置固体废物D、绿色施工E、清洁生产【参考答案】：ABC【解析】：《固体废物污染环境防治法》第三条规定，国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。9、建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。A、同一工程相邻分段发包B、同一工程分期施工的C、合同约定的工程验收合格的D、在两个企业同时任职的E、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的【参考答案】：ABCE【解析】：根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。故A、B、C、E为正确选项。10、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A、选定的仲裁委员会B、仲裁事项C、仲裁地点D、选定的仲裁员E、请求仲裁的意思表示【参考答案】：ABE【解析】：仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。11、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（）A、安全防护设施搭设计划B、专项安全施工组织设计方案C、书面委托监理合同D、安全施工组织计划E、安全措施费用计划【参考答案】：ABE【解析】：本题考查的是建设单位相关的安全责任。建设单位在申领施工许可证时，应当提供的有关安全施工措施的资料包括：（1）工程中标通知书；（2）工程施工合同；（3）施工现场总平面布置图；（4）临时设施规划方案和已搭建情况；（5）施工现场安全防护设施搭设（设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划；（6）专项安全施工组织设计（方案、措施）；（7）拟进入施工现场使用的施工起重机械设备（塔式起重机、物料提升机、外用电梯）的型号、数量；（8）工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况；（9）建设单位安全监督人员名册12、建筑业企业在资质证书有效期内（）等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。A、财务负责人B、地址C、注册资本D、法定代表人E、名称【参考答案】：BCDE【解析】：本题涉及的考点是办理企业资质证书变更手续的程序。建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。13、某国有公司的土地使用权系划拨所得，该公司以本公司的一栋四层办公楼作为抵押向银行贷款，后由于办公人员增加，公司在办公楼上加盖了一层。银行贷款到期，该公司无法偿还本息。下列说法错误的有（）。A、银行只能通过拍卖办公楼的方式实现抵押权B、办公楼上新增的一层不属于抵押财产C、拍卖办公楼时，只能拍卖设定抵押权的四层，不能拍卖新增的一层D、银行对拍卖四层办公楼的价款有优先受偿权E、银行可以与公司在抵押合同中约定：“到期不能偿还贷款，办公楼归银行所有”【参考答案】：ACE【解析】：根据《物权法》的相关规定，抵押权人实现抵押权的方式包括：协议以抵押财产折价、拍卖、变卖。建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。拍卖办公楼时，新增的一层可以一起拍卖，但银行只对四层办公楼的价款有优先受偿权。E项属于流押条款，《物权法》禁止在抵押合同中约定流押条款。14、行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。A、行政复议机关认为需要停止执行B、法律规定停止执行C、申请人认为需要停止执行D、申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行E、被申请人认为需要停止执行【参考答案】：ABDE【解析】：《行政复议法》第21条规定：“行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，可以停止执行：(1)被申请人认为需要停止执行的；(2)行政复议机关认为需要停止执行的；(3)申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；(4)法律规定停止执行的”。故A、B、D、E为正确选项。15、要约不得撤销的情形包括（）。A、要约人确定了承诺期限B、要约人用其他形式明示要约不可撤销C、受要约人已为履行合同作了主要工作D、受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同作了准备工作E、受要约人对要约的内容作出实质性变更【参考答案】：ABD【解析】：《合同法》第十九条规定，有下列情形之一的，要约不得撤销：①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。16、通常所说的矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存等高危行业企业（以下简称高危企业）“三项岗位”人员包括()。A、企业法人B、企业主要负责人C、项目负责人D、安全管理人员E、特种作业人员【参考答案】：BDE17、下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。A、按照工程建设强制性标准进行设计B、组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案C、向建设单位详细说明施工图设计文件D、设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准E、设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限【参考答案】：ADE【解析】：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位的质量责任和义务应当包括：必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对设计的质量负责；参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明；在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量要求必须符合国家规定的标准；设计文件应符合国家规定设计深度，并注明工程合理使用年限等。故A、D、E为正确选项。18、承包人的主要义务包括（）。A、不得转包和违法分包工程B、自行完成全部建设工程施工任务C、接受发包人有关检查D、交付竣工验收合格的建设工程E、建设工程质量不符合约定的无偿修理【参考答案】：ACDE19、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。A、检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署B、检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C、检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D、检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E、检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【参考答案】：ACD【解析】：检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。20、下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件是（）。A、规划环保部门出具的准许使用文件B、工程竣工验收报告C、工程质量评价报告D、工程竣工验收备案表E、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件【参考答案】：ABDE【解析】：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表。(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。(21、行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，载明的事项包括（）。A、当事人有权提起行政复议或行政诉讼B、涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C、履行义务的方式D、履行义务的期限E、当事人依法享有的陈述权和申辩权【参考答案】：BCDE【解析】：《行政强制法》第35条：“行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)履行义务的期限；(2)履行义务的方式；(3)涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；(4)当事人依法享有的陈述权和申辩权”。本题B、C、D、E均符合题干所述法律规定；A项不属于应当告知的法定必要事项之一，且催告阶段行政强制执行决定尚未作出，不存在提起行政复议或行政诉讼的问题。故B、C、D、E为正确选项。22、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。A、甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B、乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C、丙某今年已经63周岁D、丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E、戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【参考答案】：ADE【解析】：《注册建造师管理规定》规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处