工程项目管理书课件

第一章

工程项目管理概论第一节项目与项目管理一、项目的概念与特征1．项目项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、成本和资源的约束条件。2．项目的分类3．项目的特征二、工程项目的概念与特征1．工程项目工程项目，又称为土木工程项目或建设工程项目，是最为常见和最为典型的项目类型，以建筑物或构筑物为目标产出物，有开工时间和竣工时间，由一系列相互关联的活动所组成的特定过程。该过程要达到的最终目标应符合预定的使用要求，并满足标准（或业主）要求的质量、工期、造价和资源等约束条件。2．工程项目的特征（1）可交付成果的固定性（2）建设周期的长期性（3）工程项目投资的风险性（4）工程项目管理的复杂性三、项目管理的概念与特点项目管理是为使项目取得成功（实现所要求的质量、所规定的时限、所批准的费用预算）所进行的全过程、全方位的规划、组织、控制和协调等专业化活动。（1）项目管理的客体是项目。（2）项目管理的主体是柔性化组织。（3）项目管理的最基本职能是计划、组织和控制。四、工程项目管理的概念与特征1．工程项目管理工程项目管理是项目管理的一大类，其管理对象是工程项目。包括建设项目管理，设计项目管理与施工项目管理。工程项目管理的本质是工程建设者运用系统工程的观点、理论和方法，对工程的建设进行全过程和全面的管理，实现生产要素在工程项目上的优化配置，为用户提供优质产品。2．工程项目管理的分类(P3-4)3．工程项目管理的特征（1）工程项目管理强调目标管理方法。（2）工程项目管理必须按照工程建设规律进行规范化的管理。（3）工程建设组织模式决定了工程项目管理模式。（4）工程项目管理有一套适用的方法体系。第二节

工程项目管理的内容和方法一、项目管理的内容（P6）建设工程项目管理包括：建立项目管理组织、编制项目管理规划、项目目标控制（包括项目投资控制、项目进度控制、项目质量控制、项目成本控制）、项目资源管理、项目合同管理、项目信息管理、项目组织与协调、项目风险管理。）二、工程项目管理基本方法（P11)（一）目标管理法（二）网络计划方法（三）全面质量管理方法（四）可控成本控制方法（五）安全生产责任制法第三节

工程项目建设模式一、传统模式(P12)所谓传统模式是指工程项目的建设采用设计和施工相分离，按照设计、招标、施工的顺序进行，只有一个阶段结束后另一个阶段才能开始。采用这种模式时，业主先与设计单位签订设计合同，设计完成后，进行施工招标，然后施工。传统模式又称设计—招标—建造方式（Design-Bid-BuildMethod，简称为D+B+B模式）。在施工过程中，业主通常委托工程师/监理进行项目管理，为业主提供项目管理服务。传统模式的优点：应用广泛，管理方法成熟，参与各方都对有关的运作程序熟悉；业主可以自由选择咨询、设计单位，对设计的要求可进行控制；可自由选择监理单位对工程监理；设计完成后进行招标，有利于获得有竞争力的报价，使评标及以后的合同签订、施工管理都有了准确可靠的依据；可选用标准化的合同条件，有利于合同管理和风险管理。

传统模式的缺点：由于设计和施工相分离，容易造成设计方案与施工的实际条件脱节，忽视施工的可能性与经济性，使工程变更和索赔的费用较高；项目按顺序依次实施，整个项目的建设期较长；由于设计与施工单位分别与业主签订合同，他们之间相互独立，容易出现不协调，需要业主委托咨询工程师/监理进行组织协调和管理，业主管理费用较高。长期以来，我国工程项目建设采用的主要方式就是传统模式。在实践中，根据业主发包合同数量的不同，传统模式又可分为平行承发包模式和设计-施工总分包模式。1．平行承发包模式平行承发包模式是业主将工程项目的设计、施工和材料设备采购任务分解后分别发包给若干个设计单位、施工单位和材料设备供应单位，并分别与各方签订合同。各个承包商之间的相互关系是独立的、平行的。2．设计-施工总分包模式

所谓设计-施工总分包模式，是指业主将全部设计-施工任务发包给一个设计单位/施工单位作为总包单位，总包单位可以将其部分任务再分包给其他承包单位，形成一个设计总包合同或一个施工总包合同以及若干个分包合同的结构模式。二、总承包模式（P14)工程项目总承包模式是指业主在项目立项后，将工程项目的设计、施工、材料和设备采购任务一次性地发包给一个工程总承包单位，由其负责工程的设计、施工和采购的全部工作，最后向业主提交一个达到动用条件的工程项目。业主和工程总承包商签订一份承包合同，称为“交钥匙”或“一揽子”合同。根据国际建筑市场的实践，项目总承包主要包括两种模式：设计-施工总承包模式（Design-Build）和EPC（Engineering-Procurement-Construction）模式。1．设计-施工总承包模式（Design-Build）设计-施工总承包模式，也称为D+B模式或者DB模式，是指业主在提出拟建项目的原则和基本要求以后，将项目的全部设计和施工任务委托给设计-建造承包商，由其按照合同约定对承包工程的质量、工期和造价等全面负责。设计-总承包模式的优点是：发包人和承包人密切合作，完成项目规划至验收工作，减少了协调费用和时间；承包人可在参与初期将其材料、施工方法、结构、价格和市场等知识和经验融入设计中；在DB模式下，造价的不确定因素减少，发包人能更早地确定和更好地控制造价；有利于进度控制，缩短工期。设计-总承包模式的缺点是：发包人对最终设计和细节控制能力较低；承包人的设计对工程经济性有很大影响，在DB模式下承包人承担了更大的风险；建筑质量控制主要取决于发包人招标时功能描述书的质量；出现时间较短，缺乏特定的法律、法规约束，没有专门的险种。2．EPC模式EPC承包也称为项目总承包，设计（E）-材料设备采购（P）-施工（C）。总承包（建成EPC）是最典型、最全面的工程项目总承包方式，业主仅面对一家承包商，由该承包商负责一个完整的工程项目的设计、施工、设备供应等工作，EPC承包商还可以将承包范围内部分设计、施工和设备供应等工作分包给相应的分包商去完成，自己负责相应的管理工作。EPC总承包模式的优点主要有：（1）EPC总承包商负责整个项目的实施过程，不再以单独的分包商身份建设项目，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，可以有效解决设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节，顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安全性之间的矛盾；（2）工作范围和责任界限清晰，建设期间的责任和风险可以最大程度地转移到总承包商；（3）合同总价和工期固定，业主的投资和工程建设期相对明确，利于费用和进度控制。（4）能够最大限度地发挥工程项目管理各方的优势，实现工程项目管理的各项目标；（5）可以将业主从具体事务中解放出来，关注影响项目的重大因素上，确保项目管理的大方向。EPC总承包模式的缺点主要有：（1）业主主要是通过EPC合同对EPC承包商进行监管，对工程实施过程参与程度低，控制力度较低；（2）业主将项目建设风险转移给EPC承包商，因此对承包商的选择至关重要，一旦承包商的管理或财务出现重大问题，项目也将面临巨大风险；（3）EPC承包商责任大，风险高，因此承包商在承接总包工程时会考虑管理投入成本、利润和风险等因素，所以EPC总包合同的工程造价水平一般偏高；（4）与传统的建设模式区别比较大，传统行业的业主比较难以理解和配合承包商的工作。三、CM模式CM（ConstructionManagement）承包模式是指业主委托

CM

单位，以一个承包商的身份，采取设计与施工搭接的方式进行施工管理，直接承担或组织分包商施工，在一定程度上影响或参与设计，与业主的合同通常采用“成本+利润”方式的一种工程承包模式。四、管理承包模式管理承包（ManagementContract），强调的不是设计或施工任务的承包，而是项目管理的承包。随着人们对项目管理认识的深入，社会化、专业化的项目管理公司日益增多，所提供的项目管理服务也越来越广泛，管理承包得到了快速发展。管理承包可以是项目全过程的管理承包，也可以是项目某一阶段的管理承包，由此管理承包主要有二种类型：项目管理承包和施工管理总承包。1．项目管理承包（PMC）模式项目管理承包模式是指业主委托具有相应资质、人才和经验的项目管理承包商（ProjectManagementContractor，简称为PMC）作为业主代表或业主的延伸，帮助业主在项目前期策划、可行性研究、项目定义、计划、融资方案，以及设计、采购、施工、试运行等整个实施过程中控制工程质量、进度和费用，保证项目的成功实施。2．施工管理总承包模式施工管理总承包，也称为施工总承包管理，是针对施工阶段进行管理承包的一种模式，其内涵是：业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的联合体或合作体作为施工管理总包单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。施工管理总承包单位有责任对分包人的质量和进度进行控制，并负责审核和控制分包合同的费用支出，负责现场施工的总体管理和协调，这样就大大减轻了业主方的工作。

五、BOT模式BOT是英文Build-Operate-Transfer的缩写，翻译成中文即建造—运营—移交。这种模式是20世纪80年代在国外兴起的一种依靠国外私人资本来进行基础设施建设的融资和建造的项目管理方式。BOT模式一般是由一国财团或投资人作为发起人，从一个国家的政府获得某种基础设施项目的建设和运营特许权，然后由其组建项目公司负责项目的融资、计划、建造和运营，整个特许期内项目公司通过项目的运营获得利润。特许期满后项目公司将整个项目无偿或以象征性的价格移交给东道国政府。BOT模式的运作程序介绍如下。（1）项目的提出和招标（2）项目发起人组织投标（3）成立项目公司，签署各种合同与协议（4）项目建设与运营（5）项目移交第四节

工程项目监理一、工程项目监理的概念工程项目监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他建设合同，对工程项目实施的监督管理。二、工程项目监理的范围

1．国家重点建设工程：依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目；2．大中型公用事业项目：指项目总投资在3000万元以上的下列工程项目：（1）供水供电、供气、供热等市政工程项目；（2）科技、教育、文化等项目；（3）体育、旅游、商业等项目；（4）卫生、社会福利等项目；（5）其它公用事业项目。3．成片开发建设的住宅小区工程：建筑面积在5万平方以上的小区必须强制监理；小于5万平方的小区由各省建设行政主管部门确定；4．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目；5．国家规定必须实行监理的其它项目。国家规定必须实行监理的其它项目是指总投资在3000万以上的关系公共利益和安全的基础设施项目，主要有以下项目：（1）煤炭、石油、化工、电力、新能源项目；（2）铁路、公路等交通运输业项目；（3）邮政电信信息网等项目；（4）防洪等水利项目；（5）道路、轻轨、污水、垃圾、公共停车场等城市基础设施项目；（6）生态保护项目；（7）其它基础设施项目；（8）学校、影剧院、体育场项目。三、工程项目监理的主要内容《工程建设监理规定》第三条明确提出：建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。工程监理的主要工作可概括为：三控制、三管理、一协调。（1）投资控制（2）进度控制（3）质量控制（4）合同管理（5）安全管理（6）信息管理（7）组织协调四、工程项目监理的作用1.有利于提高建设工程投资决策科学化水平2.有利于规范工程建设参与各方的建设行为3.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全4.有利于实现建设工程投资效益最大化第五节

建造师执业资格制度一、总则第一条为了加强建设工程项目管理，提高工程项目总承包及施工管理专业技术人员素质，规范施工管理行为，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关职业资格证书制度的规定，制定本规定。第二条本规定适用于从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员。第三条国家对建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员实行执业资格制度，纳入全国专业技术人员执业资、格制度统一规划。第四条建造师分为一级建造师和二级建造师。第五条人事部、建设部共同负责国家建造师执业资格制度的实施工作。二、建造师考试第六条一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，由人事部、建设部共同组织实施，原则上每年举行一次考试。第七条建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作，统一规划建造师执业资格的培训等有关工作。培训工作按照培训与考试分开、自愿参加的原则进行。第八条人事部负责审定一级建造师执业资格考试科目、考试大纲和考试试题，组织实施考务工作；会同建设部对考试考务工作进行检查、监督、指导和确定合格标准。第九条一级建造师执业资格考试，分综合知识与能力和专业知识与能力两个部分。其中，专业知识与能力部分的考试，按照建设工程的专业要求进行，具体专业划分由建设部另行规定。第十条凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：（一）取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。（二）取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。（三）取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。（四）取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。（五）取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。第十一条参加一级建造师执业资格考试合格，由各省、自治区、直辖市人事部门颁发人事部统一印制，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。该证书在全国范围内有效。第十二条二级建造师执业资格实行全国统一大纲，各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度。第十三条建设部负责拟定二级建造师执业资格考试大纲，人事部负责审定考试大纲。各省、自治区、直辖市人事厅（局），建设厅（委）按照国家确定的考试大纲和有关规定，在本地区组织实施二级建造师执业资格考试。第十四条凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年，可报名参加二级建造师执业资格考试。第十五条二级建造师执业资格考试合格者，由省、自治区、直辖市人事部门颁发由人事部、建设部统一格式的《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。该证书在所在行政区域内有效。三、建造师的注册第十六条取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方可以建造师名义执业。第十七条建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省、自治区、直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。第十八条申请注册的人员必须同时具备以下条件：（一）取得建造师执业资格证书；（二）无犯罪记录；（三）身体健康，能坚持在建造师岗位上工作；（四）经所在单位考核合格。第十九条一级建造师执业资格注册，由本人提出申请，由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门或其授权的机构初审合格后，报建设部或其授权的机构注册。准予注册的申请人，由建设部或其授权的注册管理机构发放由建设部统一印制的《中华人民共和国一级建造师注册证》。二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》，并报建设部或其授权的注册管理机构备案。第二十条人事部和各级地方人事部门对建造师执业资格注册和使用情况有检查、监督的责任。第二十一条建造师执业资格注册有效期一般为3年，有效期满前3个月，持证者应到原注册管理机构办理再次注册手续。在注册有效期内，变更执业单位者，应当及时办理变更手续。再次注册者，除应符合本规定第十八条规定外，还须提供接受继续教育的证明。第二十二条经注册的建造师有下列情况之一的，由原注册管理机构注销注册：（一）不具有完全民事行为能力的。（二）受刑事处罚的。（三）因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的。（四）脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年（含2年）以上的。（五）同时在2个及以上建筑业企业执业的。（六）严重违反职业道德的。第二十三条建设部和省、自治区、直辖市建设行政主管部门应当定期公布建造师执业资格的注册和注销情况。四、建造师的职责第二十四条建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。第二十五条建造师在工作中，必须严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德。第二十六条建造师的执业范围：（一）担任建设工程项目施工的项目经理。（二）从事其他施工活动的管理工作。（三）法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。第二十七条一级建造师的执业技术能力：（一）具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识。（二）能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定。（三）具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。（四）有一定的外语水平。第二十八条二级建造师的执业技术能力：（一）了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定。（二）具有一定的施工管理专业知识。（三）具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。第二十九条按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》，一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理；二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。第三十条建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。五、附则第三十一条国家在实施一级建造师执业资格考试之前，对长期在建设工程项目总承包及施工管理岗位上工作，具有较高理论水平与丰富实践经验，并受聘高级专业技术职务的人员，可通过考核认定办法取得建造师执业资格证书。考核认定办法由人事部、建设部另行制定。第三十二条建造师的专业划分、建设工程项目施工管理关键岗位的确定和具体执业要求由建设部另行规定。第三十三条二级建造师执业资格的管理，由省、自治区、直辖市人事部门、建设行政主管部门根据国家有关规定，制定具体办法，组织实施，并分别报人事部、建设部备案。第三十四条经国务院有关部门同意，获准在中华人民共和国境内从事建设工程项目施工管理的外籍及港、澳、台地区的专业人员，符合本规定要求的，也可报名参加建造师执业资格考试以及申请注册。第三十五条本规定由人事部和建设部按职责分工负责解释。第二章

工程项目组织第一节概述一、组织及其职能1.组织的基本概念组织是指人们为了使系统达到它的特定的目标，使全体参加者经过分工与协作以及设立不同层次的权力和责任制度，而构成的能够一体化运行的人的组合体。2.组织的必要条件（1）目标是组织存在的前提；（2）没有分工与协作就不是组织；（3）没有不同层次的权力与责任制度就不能实现组织活动和组织目标。3.组织的基本内容（1）组织设计。（2）组织运行。（3）组织调整。二、组织结构的概念组织结构一般分为职能结构、层次结构、部门结构、职权结构四个方面。1.职能结构：是指实现组织目标所需的各项业务工作以及比例和关系。2.层次结构：是指管理层次的构成及管理者所管理的人数（纵向结构）。3.部门结构：是指各管理部门的构成（横向结构）。从组织总体型态，各部门一、二级结构进行分析。4.职权结构：是指各层次、各部门在权力和责任方面的分工及相互关系。主要考量部门、岗位之间权责关系是否对等。三、组织的构成因素组织构成一般是上小下大的形式，由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四大因素组成。各因素是密切相关、相互制约的。（1）管理层次（2）管理跨度（3）管理部门（4）管理职能四、组织设计原则（1）目的性原则。（2）高效精干的原则。（3）管理跨度和分层统一的原则。（4）专业分工与协作统一的原则。（5）弹性和流动的原则。（6）权责一致的原则。（7）才职相称的原则。（8）经济效益原则。五、组织的基本原理（1）要素有用性原理（2）主观能动性原理（3）动态相关性原理（4）规律效应性原理六、工程项目组织的概念及特点1．工程项目组织是临时的、一次性组织2．工程项目组织具有高度的弹性和可变性3．工程项目组织的类型多、结构复杂4．工程项目组织与企业组织之间关系复杂第二节

工程项目组织结构形式一、直线型组织结构直线型组织结构是最简单和最基础的组织形式。它的特点是企业各级单位从上到下实行垂直领导，呈金字塔结构。直线型组织结构中下属部门只接受一个上级的指令，各级主管负责人对所属单位的一切问题负责。（1）特征1）组织中每一位主管人员对其直接下属拥有直接职权。2）组织中的每一个人只对他的直接上级负责或报告工作。3）主管人员在其管辖范围内，拥有绝对的职权或完全职权。即，主管人员对所管辖的部门的所有业务活动行使决策权、指挥权和监督权。（2）优点：1）结构比较简单；2）责任与职权明确。（3）缺点：1）在组织规模较大的情况下所有管理职能都集中由一个人承担，是比较困难的；2）部门间协调差（4）适用范围这种组织结构适用于企业规模不大，职工人数不多，生产和管理工作都比较简单的情况或现场作业管理，也适用于中小型项目。二、职能型组织结构这种组织形式，是在项目管理组织中设置若干职能部门，并且各个职能部门在其职能范围内有权直接指挥下级。（1）特征1）组织中每一位主管人员对其直接下属拥有直接职权。2）组织中的每一个人只对他的直接上级负责或报告工作。3）主管人员在其管辖范围内，拥有绝对的职权或完全职权。即，主管人员对所管辖的部门的所有业务活动行使决策权、指挥权和监督权。（2）优点：1）结构比较简单；2）责任与职权明确。（3）缺点：1）在组织规模较大的情况下所有管理职能都集中由一个人承担，是比较困难的；2）部门间协调差（4）适用范围这种组织结构适用于企业规模不大，职工人数不多，生产和管理工作都比较简单的情况或现场作业管理，也适用于中小型项目。三、直线职能型组织结构这种组织系统吸收了直线制和职能制的优点，并形成了它自身的特点。它把管理机构

和管理人员分为两类：一类是直线主管，即直线制的指挥机构和主管人员，他们只接受一个上级主管的命令和指挥，并对下级组织发布命令和进行指挥，而且对该单位的工作全面负责。另一类是职能参谋，即职能制的职能机构和参谋人员。他们只能给同级主管充当参谋、助手，提出建议或提供咨询。（1）特征1）既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用；2）管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明；3）重大的问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提高管理水平；4）职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报；5）管理人员多，管理费用大。（2）优点它快速、灵活、维持成本低且责任清晰。直线-职能型组织结构比直线型组织结构具有优越性。它既保持了直线型结构集中统一指挥的优点，又吸收了职能型结构分工细密、注重专业化管理的长处，从而有助于提高管理工作的效率。（3）缺点1）属于典型的“集权式”结构，权力集中于最高管理层，下级缺乏必要的自主权；2）各职能部门之间的横向联系较差，容易产生脱节和矛盾；3）直线-职能型组织结构建立在高度的“职权分裂”基础上，各职能部门与直线部门之间如果目标不统一，则容易产生矛盾。特别是对于需要多部门合作的事项，往往难以确定责任的归属；4）信息传递路线较长，反馈较慢，难以适应环境的迅速变化。四、矩阵型组织结构矩阵制组织是美国在20世纪50年代创立的一种新的管理组织式。从系统论的观点来看，解决质量控制和成本控制等问题都不能只靠某一部门的力量，需要集中各方面的人员共同协作。因此，该组织结构是在直线职能组织结构中，为完成某种特定的工程项目，从各部门抽调专业人员组织专门项目组织同有关部门进行平行联系，协调各有关部门活动并指挥参与工作的人员。按矩阵制组织设立的监理组织由两套管理系统组成，一套是横向的职能机构系统，另一套为纵向的子项目系统。（1）特征1）按照职能原则和项目原则结合起来建立的项目管理组织，既能发挥职能部门的纵向优势又能发挥项目组织的横向优势，多个项目组织的横向系统与职能部门的纵向系统形成了矩阵结构。2）企业专业职能部门是相对长期稳定的，项目管理组织是临时性的。3）矩阵中的成员接受原单位负责人和项目经理的双重领导，可根据需要和可能为一个或多个项目服务，并可在项目之间调配，充分发挥专业人员的作用。（2）优点1）兼有部门控制式和工作队式两种项目组织形式的优点，将职能原则和项目原则结合融为一体，而实现企业长期例行性管理和项目一次性管理的一致。2）能通过对人员的及时调配，以尽可能少的人力实现多个项目管理的高效率。3）项目组织具有弹性和应变能力。（3）缺点1）矩阵制式项目组织的结合部多，组织内部的人际关系、业务关系、沟通渠道等都较复杂，容易造成信息量膨胀，引起信息流不畅或失真，需要依靠有力的组织措施和规章制度规范管理。2）项目组织成员接受原单位负责人和项目经理的双重领导，当领导之间发生矛盾，意见不一致时，当事人将无所适从，影响工作。3）在项目施工高峰期，一些服务于多个项目的人员，可能应接不暇而顾此失彼。（4）适用范围1）大型、复杂的施工项目，需要多部门、多技术、多工种配合施工，在不同施工阶段，对不同人员有不同的数量和搭配需求，宜采用矩阵制式项目组织形式。2）企业同时承担多个施工项目时，各项目对专业技术人才和管理人员都有需求。在矩阵制式项目组织形式下，职能部门就可根据需要和可能将有关人员派到一个或多个项目上去工作，可充分利用有限的人才对多个项目进行管理。第三节

工程项目管理组织一、概述工程项目管理组织是指为实施施工项目管理建立的组织机构，以及该机构为实现施工项目管理目标所进行的各项组织工作的简称。工程项目管理组织作为组织机构，它是根据项目管理目标通过科学设计而建立的组织实体。1．工程项目管理组织的内容工程项目管理组织的内容包括组织设计、组织运行、组织调整等3个环节。2．工程项目管理组织机构的作用（1）组织机构是施工项目管理的组织保证

（2）形成一定的权力系统以便进行集中统一指挥

（3）形成责任制和信息沟通体系

3．工程项目管理组织的设计程序（1）确定工程项目管理目标；（2）确定工程项目管理模式，选择工程项目管理组织形式；（3）确定工程项目管理工作任务、责任权力；（4）详细分析工程项目管理组织所完成的管理工作，确定工程项目管理工作流程、操作程序、工作逻辑关系；（5）确定详细的各项工程项目职能管理工作任务，并将工作任务落实到人员和部门；（6）建立工程项目管理组织各个职能部门的管理行为规范和沟通准则，形成工程项目管理规范，作为工程项目管理组织内部的规章制度；（7）选择和任命工程项目管理人员；（8）在上述工作基础上设计工程项目管理信息系统。4．工程项目管理组织的运行管理（1）成立项目经理部；（2）确定项目经理的工作目标；（3）明确和商定项目经理部门中的人员安排，宣布对项目经理部成员的授权，明确职权使用的限制和有关问题，制定工程项目管理工作任务分配表；（4）项目经理积极参与解决工程项目管理的具体问题，建立并维持积极、有利的工作环境和工作作风；（5）建立有效的沟通系统和成员之间的相互依赖和相互协作关系；（6）维持相对稳定的工程项目管理组织机构；（7）建立完整的工程项目管理人员的招聘、安置、报酬和福利、培训、提升、绩效评价计划与制定。二、项目经理部项目经理部是由项目经理在施工企业的支持下组建并领导进行项目管理的组织机构。它是施工项目现场管理一次性的施工生产组织机构，负责从施工项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理工作用。三、项目经理1．项目经理与建造师项目经理是指由建筑施工企业法定代表人委托，在建设工程项目中担任项目经理职务，直接负责施工项目的组织实施，对建设工程项目实施全过程全面负责的项目管理者。项目经理是建设工程施工项目的责任主体，是建筑施工企业法定代表人在建设工程项目的委托代表人。2．项目经理的地位和作用企业项目经理是指工程项目施工过程中，全面负责的项目管理者，是施工企业法人代表在工程项目上的代理人。项目经理的地位和作用具体体现在以下几个方面：1）项目经理是建筑企业法人代表在项目上的全权委托代表人；2）项目经理是协调各方面关系、使之相互紧密协作与配合的桥梁和纽带；3）项目经理是对项目实施进行控制，是各种信息的集散中心；4）是施工项目责权利的主体。3．施工项目经理责任制施工项目经理责任制是指以施工项目经理为责任主体的施工项目管理目标责任制度，是施工项目管理目标实现的具体保障和基本条件。施工项目经理责任制的作用有以下几个方面：（1）建立和完善以施工项目管理为基点的适应市场经济的责任管理机制；（2）明确项目经理与企业、职工三者之间的责、权、利、效关系；（3）利用经济手段、法制手段对项目进行规范化科学化管理；（4）强化项目经理人的责任与风险意识，对工程质量、工期、成本、安全、文明施工等方面全面负责，全过程负责，促使施工项目高速优质低耗地全面完成。第四节

工程项目组织协调一、组织协调的含义施工项目组织协调是指以一定的组织形式、手段和方法，对施工项目中产生的关系不畅进行疏通，对产生的干扰和障碍予以排除的活动。

施工项目组织协调是施工项目管理的一项重要职能。项目经理部应该在项目实施的各个阶段，根据其特点和主要矛盾，动态地、有针对性地通过组织协调，及时沟通，排除障碍，化解矛盾，充分调动有关人员的积极性，发挥各方面的能动作用，协同努力，提高项目组织的运转效率，以保证项目施工活动顺利进行，更好地实现项目总目标。在项目工程建设中，主要的组织与协调工作有：

1.协调与政府有关部门的关系

；2.组织与协调监理单位、勘察单位、设计单位的工作

；3.组织与协调各施工单位（包括总承包商、专业承包商、供货商等）的工作

；

4.工作中存在的问题或争议的协调、处理。二、组织协调的范围和层次施工项目组织协调的范围可分为内部关系协调和外部关系协调，外部关系协调又分为近外层关系协调和远外层关系协调，详见表2-2所示。施工项目组织协调的范围

表2-2协调范围协调关系协调对象内部关系领导与被领导关系业务工作关系与专业公司有合同关系·项目经理部与企业之间·项目经理部内部部门之间、人员之间·项目经理部与作业层之间·作业层之间外部关系近外层直接或间接合同关或服务关系·企业、项目经理部与业主、监理单位、设计单位、供应商、分包单位、贷款人、保险人等远外层多数无合同关系但要受法律、法规和社会公德等约束·企业、项目经理部与政府、环保、交通、环卫、环保、绿化、文物、消防、公安等三、项目组织协调的内容施工项目组织协调的内容主要包括人际关系、组织关系、供求关系、协作配合关系和约束关系等方面的协调。这些协调关系广泛存在于施工项目组织的内部、近外层和远外层之中，分别叙述如下。1．施工项目经理部内部关系协调施工项目经理部内部关系协调的内容与方法。协调关系协调内容与方法人际关系·项目经理与下层关系·职能人员之间的关系·职能人员与作业人员之间·作业人员之间·坚持民主集中制，执行各项规章制度·以各种形式开展人际间交流、沟通．增强了解、信任和亲和力·运用激励机制，调动人的积极性，用人所长，奖罚分明·加强政治思想工作，做好培训教育，提高人员素质·发生矛盾，重在调节、疏导，缓和利益冲突组织关系·纵向层次之间、横向部门之间的分工协作和信息沟通关系·按职能划分，合理设置机构·以制度形式明确各机构之间的关系和职责权限·制订工作流程图，建立信息沟通制度·以协调方法解决问题，缓冲、化解矛盾供求关系·劳动力、材料、机械设备、资金等供求关系·通过计划协调生产要求与供应之间的平衡关系·通过调度体系，开展协调工作，排除干扰·抓住重点、关键环节，调节供需矛盾经济制约关系·管理层与作业层之间·以合同为依据，严格履行合同·管理层为作业层创造条件，保护其利益·作业层接受管理层的指导、监督、控制·定期召开现场会，及时解决施工中存在的问题2．施工项目经理部与企业本部关系协调施工项目经理部与企业本部关系协调的方法内容。协调关系及协调对象协调内容与方法党政管理与企业有关的主管领导上下级领导关系·执行企业经理、党委决议，接受其领导·执行企业有关管理制度业务管理与企业相应的职能部、室接受其业务上的监督指导关系·执行企业的工作管理制度，接受企业的监督、控制·项目经理部的统计、财务、材料、质量、安全等业务纳入企业相应部门的业务系统管理水、电、运输、安装等专业公司总包与分包的合同关系·专业公司履行分包合同·接受项目经理部监督、控制，服从其安排、调配·为项目施工活动提供服务劳务分公司劳务合同关系·履行劳务合同，依据合同解决纠纷、争端·接受项目经理部监督、控制，服从其安排、调配3．施工项目经理部与近外层关系协调施工项目经理部与近外层关系协调的内容与方法协调关系及协调对象协调内容与方法发包人甲乙双方合同关系（项目经理部是工程项目的施工承包人的代理人）·双方洽谈、签订施工项目承包合同·双方履行施工承包合同约定的责任，保证项目总目标实现·依据合同及有关法律解决争议纠纷、在经济问题、质量问题、进度问题上达到双方协调一致监理工程师监理与被监理关系（监理工程师是项目施工监理人，与业主有监理合同关系）·按《建设工程监理规范》的规定，接受监督和相关的管理·接受业主授权范围内的监理指令·通过监理工程师与发包人、设计人等关联单位经常协调沟通·与监理工程师建立融洽的关系设计人平等的业务合作配合关系（设计人是工程项目设计承包人，与业主有设计合同关系）·项目经理部按设计图纸及文件制订项目管理实施规划，按图施工·与设计单位搞好协作关系，处理好设计交底、图纸会审、设计洽商变更、修改、隐蔽工程验收、交工验收等工作供应人有供应合同者为合同关系·双方履行合同，利用合同的作用进行调节无供应合同者为市场买卖、需求关系·充分利用市场竞争机制、价格调节和制约机制、供求机制的作用进行调节分包人总包与分包的合同关系·选择具有相应资质等级和施工能力的分包单位·分包单位应办理施工许可证，劳务人员有就业证·双方履行分包合同，按合同处理经济利益、责任，解决纠纷·分包单位接受项目经理部的监督、控制公用部门相互配合、协作关系相应法律、法规约束关系（业主施工前应去公用部门办理相关手续并取得许可证）·项目经理部在业主取得有关公用部门批准文件及许可证后，方可进行相应的施工活动·遵守各公用部门的有关规定，合理、合法施工·项目经理部应根据施工要求向有关公用部门办理各类手续·到交通管理部门办理通行路线图和通行证·到市政管理部门办理街道临建审批手续·到自来水管理部门办理施工用水设计审批手续·到供电管理部门办理施工用电设计审批手续等·在施工活动中主动与公用部门密切联系，取得配合与支持，加强计划性，以保证施工质量、进度要求·充分利用发包人、监理工程师的关系进行协调4.施工项目经理部与远外层关系协调施工项目经理部与远外层关系协调的内容与方法关系单位或部门协调关系内容与方法政府建设行政主管部门·接受政府建设行政主管部门领导、审查，按规定办理好项目施工的一切手续·在施工活动中，应主动向政府建设行政主管部门请示汇报，取得支持与帮助·在发生合同纠纷时，政府建设行政主管部门应给予调解或仲裁质量监督部门·及时办理建设工程质量监督通知单等手续·接受质量监督部门对施工全过程的质量监督、检查，对所提出的质量问题及时改正·按规定向质量监督部门提供有关工程质量文件和资料金融机构·遵守金融法规，向银行借贷，委托，送审和申请，履行借贷合同·以建筑工程为标的向保险公司投保消防部门·施工现场有消防平面布置图，符合消防规范，在办理施工现场消防安全资格认可证审批后方可施工·随时接受消防部门对施工现场的检查，对存在问题及时改正·竣工验收后还须将有关文件报消防部门，进行消防验收，若存在问题，立即返修公安部门·进场后应向当地派出所如实汇报工地性质、人员状况，为外来劳务人员办理暂住手续·主动与公安部门配合，消除不安定因素和治安隐患安全监察部门·按规定办理安全资格认可证、安全施工许可证、项目经理安全生产资格证·施工中接受安全监察部门的检查、指导，发现安全隐患及时整改、消除公证鉴证机构·委托合同公证、鉴证机构进行合同的真实性、可靠性的法律审查和鉴定司法机构·在合同纠纷处理中，在调解无效或对仲裁不服时，可向法院起诉现场环境单位·遵守公共关系准则，注意文明施工，减少环境污染、噪声污染，搞好环卫、环保、场容场貌、安全等工作·尊重社区居民、环卫环保单位意见，改进工作，取得谅解、配合与支持园林绿化部门·因建设需要砍伐树木时，须提出申请，报市园林主管部门批准·因建设需要临时占用城市绿地和绿化带，须办理临建审批手续，经城市园林部门、城市规划部门、公安部门同意，并报当地政府批准文物保护部门·在文物较密集地区进行施工，项目经理部应事先与省市文物保护部门联系，进行文物调查或勘探工作，若发现文物要共同商定处理办法·施工中发现文物，项目经理部有责任和义务，妥善保护文物和现场，并报政府文物管理机关，及时处理第三章

流水施工方法第一节

流水施工简介一、流水施工的基本概念1．组织施工的方式任何一个工程项目，都可以分解为许多个施工过程，每一个施工过程可以组织一个或多个施工班组进行施工。劳动组织安排的不同便构成不同的施工方式。考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，其施工可以采用依次、平行、流水等组织方式。2.依次施工依次施工是按施工段（或施工过程）的顺序依次开始施工，并依次完成的一种施工组织方式。依次施工方式具有以下特点：（1）没有充分地利用工作面进行施工，工期长；（2）如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，有时间间歇，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，有利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织、管理比较简单。3．平行施工平行施工是全部工作任务的各施工段同时开工、同时完成的一种施工组织方式。平行施工方式具有以下特点：（1）充分地利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织、管理比较复杂。4.流水施工流水施工是把一个工程项目分成若干段，把施工队伍按不同工种、不同作业方式分成若干组，根据工艺要求使每个段上都有施工队作业，且每个施工队都有工作可干，各施工队在不同的施工段上进行流水作业，保证了施工进度，提高了施工效率，节约了项目投资，是一种有效的施工方式。（1）流水施工方式具有以下特点：1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；2）各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；3）专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。（2）流水施工的优势1）工作队及工人实现了专业化生产，有利于提高技术水平、有利于技术革新，从而有利于保证施工质量，减少返工浪费和维修费用；2）工人实现了连续性单一作业，便于改善劳动组织、操作技术和施工机具，增加熟练技巧，有利于提高劳动生产率，加快施工进度，节省工作时间；3）由于资源消耗均衡，避免了高峰现象，有利于资源的供应与充分利用，减少现场暂设，从而可有效地降低工程成本；4）施工具有节奏性、均衡性和连续性，减少了施工间歇，从而可缩短工期，尽早发挥工程项目的投资效益；5）施工机械、设备和劳动力得到合理、充分地利用，减少了浪费，有利于提高承包单位的经济效益；6）可以提高劳动生产率。二、流水施工的技术经济效果（1）工作队及工人实现了专业化生产，有利于提高技术水平、有利于技术革新，从而有利于保证施工质量，减少返工浪费和维修费用；（2）工人实现了连续性单一作业，便于改善劳动组织、操作技术和施工机具，增加熟练技巧，有利于提高劳动生产率（一般可提高30%～50%），加快施工进度；（3）由于资源消耗均衡，避免了高峰现象，有利于资源的供应与充分利用，减少现场暂设，从而可有效地降低工程成本（一般可降低6%～12%，）；（4）施工具有节奏性、均衡性和连续性，减少了施工间歇，从而可缩短工期（比依次施工可缩短30%～50%），尽早发挥工程项目的投资效益；（5）施工机械、设备和劳动力得到合理、充分地利用，减少了浪费，有利于提高承包单位的经济效益。三、组织流水施工的条件（1）把整幢建筑物建造过程分解成若干个施工过程（2）把建筑物尽可能地分成劳动量或工作量大致相等的施工段（3）确定各施工专业队在各施工段内的工作持续时间（4）各工作队依次地、连续地反复完成同类工作（5）不同工作队完成各施工过程的时间适当地搭接起来四、组织流水施工的基本要求（1）施工过程的连续性（2）施工过程的比例性（3）施工过程的均衡性（4）施工过程的平行性（5）施工过程的适应性第二节

流水施工的参数一、工艺参数工艺参数主要指施工过程数。组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。计算时可用n表示。二、空间参数在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上所处状态的参数，成为空间参数。（1）工作面（A）指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。工作面确定的合理与否，直接影响到专业工种工人的劳动生产率。（2）施工段（m）将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落，称为施工段或流水段。划分施工段时，应考虑的原则：1）施工段的分界尽量同施工对象的结构界限（温度缝、沉降缝）和建筑特征（单元、楼层）等取得一致2）主要施工过程在各施工段上所消耗的劳动量和机械台班量尽可能相近3）划分的段数不宜过多4）对施工过程要有足够的工作面和适当的作业量5）当房屋有层高关系，分段又分层时，应尽量做到各层段数相等三、时间参数1．流水节拍（t）指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。计算时可用t表示。无论采用上述哪种方法，在确定流水节拍时均应注意以下问题：1）确定专业队人数时，应尽可能不改变原有的劳动组织状况，以便领导；且应符合劳动组合要求，使其具备集体协作的能力；还应考虑工作面的限制。2）确定机械数量时，应考虑机械设备的供应情况和工作效率、及其对场地的要求。3）受技术操作或安全质量等方面限制的施工过程（如砌墙受每日施工高度的限制），在确定其流水节拍时，应当满足其作业时间长度、间歇性或连续性等限制的要求。4）必须考虑材料和构配件供应能力和储存条件对施工进度的影响和限制。5）为了便于组织施工、避免工作队转移时浪费工时，流水节拍值最好是半天的整数倍。2．流水步距（K）在组织流水施工时，相邻两个专业工作队在符合施工顺序、满足连续施工、不发生工作面冲突的条件下，相继投入工作的最小时间间隔，称为流水步距。计算时可用K表示。流水步距的长度要根据需要及流水方式的类型经计算得到，一般应满足以下基本要求：1）每个专业队连续施工的需要。2）技术间歇的需要。3）流水步距的长度应保证每个施工段的施工作业程序不乱，不发生前一施工过程尚未全部完成，而后一施工过程便开始施工的现象。3．流水施工工期（T）工期是指从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作退出流水作业为止的整个持续时间。由于一项工程往往由许多流水组组成，所以我们这里说的是流水组的工期，而不是整个工程的总工期，可用符号“T”表示。四、流水施工的分类为了适应建设项目的具体特点和进度计划安排的要求，应采用相应类型的流水施工，以便取得更好的效果。流水施工有以下几种：1．按流水施工对象的范围分类（1）细部流水。（2）专业流水（或称工艺组合流水）。（3）工程项目流水。（4）综合流水。2．按施工过程分解的深度分类（1）彻底分解流水。（2）局部分解流水3．按流水的节拍特征分类（1）有节拍流水施工（2）无节拍流水施工第三节

流水施工的组织方法一、有节拍流水施工的组织方法1．固定节拍流水施工的组织方法固定节拍流水，是指流水速度相等，是最理想的组织流水方式，因为这种组织方式能够保证专业队的工作连续、有节奏，可以实现均衡施工，从而最理想地达到组织流水施工的目的。在可能的情况下，应尽量采用这种方式组织流水施工。固定节拍流水施工的特点如下：（1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；（3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。在没有间歇时间与插入时间的情况下，等节奏流水的流水步距与流水节拍在时间上相等。工期的计算公式是：T=（n-1）t+mt=（m+n-1）t（3-5）式中n——施工过程数

m——施工段数

t——流水节拍对于有间歇时间与插入时间的固定节拍流水施工其流水施工工期T可按下式计算：

T=（n-1）t+∑G+∑Z-∑C+mt=（m+n-1）t+∑G+∑Z-∑C（3-6）式中n——施工过程数

m——施工段数

t——流水节拍∑G——工艺间歇时间∑Z——组织间歇时间∑C——提前插入时间2．成倍节拍流水施工的组织方法有一种情况，各专业队的流水节拍都是某个常数的倍数。于是，我们可以仿照固定节拍流水的方式组织施工，产生于固定节拍流水施工同样的效果。这种组织方式可称为成倍节拍流水。成倍节拍流水施工有如下特点：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。其流水施工工期T可按下式计算：T=（n'-1）K+∑G+∑Z-∑C+mK=（m+n'-1）K+∑G+∑Z-∑C式中n'——专业工作队数m——施工段数

t——流水节拍∑G——工艺间歇时间∑Z——组织间歇时间∑C——提前插入时间二、无节奏流水施工的组织方法无节奏流水可用分别流水法施工。分别流水法的实质是，各专业队连续施工，流水步距经计算确定，使专业队之间在一个施工段内不相互干扰（不超前，但可能滞后），或做到前后专业队之间工作紧紧衔接。因此，组织无节奏流水的关键就是正确计算流水步距。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：

（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。故其工期计算公式如下：T=∑K+∑tn+∑Z十∑G-∑C（3-8）式中K——各施工过程流水步距

∑tn——最后一个施工过程（或专业工作队）在各施工段流水节拍之和第四章

网络计划技术第一节概述一、网络图与网络计划1．网络图网络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。一个网络图表示一项计划任务。2．网络计划网络计划是用网络图表达任务构成、工作顺序并加注工作时间参数的进度计划。网络计划则是以加注作业时间的箭线和节点组成的网状图形式来表示工程进度的计划。下面来介绍网络计划中的几个概念。（1）工作（2）虚工作（3）紧前工作（4）紧后工作（5）平行工作（6）线路（7）关键线路（8）关键工作网络图的优点：（1）在施工过程中的各有关工作组成了一个有机的整体，能全面而明确的地反映出各项工作之间的互相依赖、互相制约的关系。（2）网络图通过时间参数的计算，可以反映出整个工程的全貌，指出对全局性有影响的关键工作和关键线路。（3）显示了机动时间，让我们知道从哪里下手去缩短工期，怎样更好地使用人力和设备。（4）能够利用计算机绘图、计算和跟踪管理。（5）便于优化和调整，加强管理，取得好、快、省的全面效果。网络图的缺点：流水施工的情况很难在网络计划上全面的反映出来，这样就不如横道图那样直观了。网络计划的类型：（1）确定型和非确定型网络计划（2）单代号和双代号网络计划（3）单目标和多目标网络计划（4）时标和非时标网络计划（5）普通网络和搭接网络计划（6）群体、单项工程、局部工程网络计划第二节

网络图的绘制一、双代号网络图的绘制1．双代号网络图双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。（1）双代号网络图的节点节点是网络图中箭线之间的连接点，网络图中有三种类型的节点：1）起点节点2）终点节点3）中间节点（2）双代号网络图的箭线在双代号网络图中，每一条箭线表示一项工作。箭线的箭尾节点表示该工作的开始。箭头节点表示该工作的结束。在双代号网络图中，任意一条实箭线都要占用时间、消耗资源。而虚箭线既不占用时间，也不消耗资源，一般起工作之间的联系、区分作用。2．绘图规则在绘制双代号网络图时，一般应遵循以下基本规则：（1）网络图必须按照已定的逻辑关系绘制。（2）网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭头方向又回到原出发点的循环回路。（3）网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线。（4）网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。（5）严禁在箭线上引入或引出箭线。（6）应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。（7）网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点。3．绘图方法（1）绘制没有紧前工作的工作箭线，使它们具有相同的开始节点，以保证网络图只有一个起点节点。（2）依次绘制其他工作箭线。（3）当各项工作箭线都绘制出来之后，应合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点，以保证网络图只有一个终点节点（多目标网络计划除外）。（4）当确认所绘制的网络图正确后，即可进行节点编号。二、单代号网络图的绘制1．单代号网络图单代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图。在单代号网络图中加注工作的持续时间，便形成单代号网络计划。（1）单代号网络图的特点1）工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线，故绘图较简单。2）便于网络图的检查与修改3）由于工作的持续时间表示在节点之中，没有长度，故不够形象直观。4）表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象。（2）单代号网络图的节点单代号网络图中的每一个节点表示一项工作，节点宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。（3）单代号网络图的箭线单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源。箭线应画成水平直线、折线或斜线。箭线水平投影的方向应自左向右，表示工作的行进方向。（4）线路单代号网络图中，各条线路上的节点编号从小到大依次表述。2．绘图规则（1）单代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系。（2）单代号网络图中，严禁出现循环回路。（3）单代号网络图中，严禁出现双向箭头或无箭头的连线。（4）单代号网络图中，严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。（5）绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制。（6）单代号网络图只应有一个起点节点和一个终点节点。第三节

网络计划时间参数计算一、网络计划时间参数概念网络计划的时间参数是指网络计划、工作及节点所具有的各种时间值。1．工作持续时间和工期（1）工作持续时间工作持续时间是指一项工作从开始到完成的时间。在双代号网络计划中，工作i-j的持续时间用Di-j表示；在单代号网络计划中，工作i的持续时间用Di表示。（2）工期工期泛指完成一项任务所需要的时间。在网络计划中，工期一般有以下三种：1）计算工期。计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期，用Tc表示。2）要求工期。要求工期是任务委托人所提出的指令性工期，用Tr表示。3）计划工期。计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示。2．工作的六个时间参数（1）最早开始时间和最早完成时间（2）最迟开始时间和最迟完成时间（3）总时差和自由时差3．节点最早时间和最迟时间（1）节点最早时间节点最早时间是指在双代号网络计划中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间。节点i的最早时间用ETi表示。（2）节点最迟时间节点最迟时间是指在双代号网络计划中，以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间。节点j的最迟时间用LTj表示。4．相邻两项工作之间的时间间隔相邻两项工作之间的时间间隔是指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值。工作i与工作j之间的时间间隔用LAGi-j表示。二、双代号网络计划时间参数的计算双代号网络计划时间参数的计算通常采用按工作计算法和按节点计算法，一般在在图上直接进行计算或列表计算。其中我们重点介绍按工作计算法。1．按工作计算法所谓按工作计算法，就是以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数。这些参数包括：工作的最早开始时间和最早完成时间、工作的最迟开始时间和最迟完成时间、工作的总时差和自由时差。此外，还应计算网络计划的计算工期。按工作计算法计算时间参数的过程：（1）计算工作的最早开始时间和最早完成时间（2）确定网络计划的计划工期（3）计算工作的最迟完成时间和最迟开始时间（4）计算工作的总时差（5）计算工作的自由时差（6）确定关键工作和关键线路2．按节点计算法节点计算法是直接在网络图上进行计算，一般采用如下步骤：顺箭头方向计算节点最早时间→计算工作自由时差→逆箭头方向计算节点最迟时间→计算工作总时差。三、单代号网络计划时间参数的计算单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则完全一样。第四节

双代号时标网络计划一、双代号时标网络计划的特点与应用双代号时标网络计划主要特点有：（1）时标网络计划兼有网络计划与横道计划的优点，它能够请楚地表明计划的时间进程，使用方便，所以在施工中较受欢迎。（2）时标网络计划能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差及关键线路。（3）在时标网络计划中可以统计每一个单位时间对资源的需要量，以便进行资源优化和调整。（4）由于箭线受到时间坐标的限制，当情况发生变化时，对网络计划的修改比较麻烦，往往要重新绘图。但使用计算机以后，这一问题已比较容易解决。目前时标网络计划多应用于以下几种情况：（1）编制工作项目较少，并且工艺过程较简单的项目进度计划，能迅速地进行绘制、计算与调整；（2）对于大型复杂的工程项目，可以先使用时标网络图的形式绘制各分部分项工程的网络计划，然后再综合起来绘制出较简明的总网络计划；（3）在计划执行过程中，如果时间有变化，则不必改动整个网络计划，而只对这一阶段的时标网络计划进行修改。二、双代号时标网络计划的编制1．双代号时标网络计划的一般规定（1）时间坐标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为：季、月、周、天等。（2）时标网络计划应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。（3）时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应。节点中心必须对准相应的时标位置。（4）虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由时差时加波形线表示。2．双代号时标网络计划的编制编制时标网络计划应先绘制无时标的网络计划草图，然后按间接绘制法或直接绘制法进行。（1）间接绘制法（2）直接绘制法三、双代号时标网络计划时间参数的确定1．关键线路和计算工期的判定（1）关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。（2）计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。2．相邻两项工作的时间间隔的判定除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时间间隔，用LAGi-j，j-k表示。例如在图4-34所示的时标网络计划中，工作C和工作E之间的时间间隔为2；工作D和工作I之间的时间间隔为1；其他工作之间的时间间隔均为零。3．工作六个时间参数的判定（1）工作最早开始时间和最早完成时间的判定（2）工作总时差的判定（3）工作自由时差的判定（4）工作最迟开始时间和最迟完成时间的判定第五节

单代号搭接网络计划一、搭接计划的表达方式搭接关系有两种，用以处理这两种搭接关系而设计的时距有4种，（1）结束到开始（FTS）的搭接关系（2）开始到开始（STS）的搭接关系（3）结束到结束（FTF）的搭接关系（4）开始到结束（STF）的搭接关系二、搭接计划时间参数的确定单代号搭接网络计划时间参数的计算与前述单代号网络计划时间参数的计算步骤和原理基本相同，只是要依据不同的搭接关系和搭接时距分别计算某些时间参数。1．计算工作的最早开始时间和最早完成时间2．计算相邻两项工作之间的时间间隔3．计算工作的时差4．计算工作的最迟完成时间和最迟开始时间5．确定关键线路第六节

网络计划的优化一、优化的意义及内容网络计划优化，是在编制阶段，在满足既定约束条件下，按照一定目标，通过不断改进网络计划的可行方案，寻求满意结果，从而编制可供实施的网络计划的过程。网络计划的优化目标，包括工期，资源和费用。通过网络计划优化实现这些目标，有重要的实际意义，甚至会使项目施工取得重大的经济效果，我们应当尽置利用网络计划模型可优化的特点，努力实现优化目标。二、工期优化当网络计划的计算工期大于要求工期时，应通过压缩关键工作的持续时间，满足工期要求。1．工期优化的计算步骤（1）找出可行网络计划的关键工作和关键线路。（2）按要求工期计算应缩短的时间。（3）确定各关键工作能压缩多少时间。（4）调整关键工作的持续时间，并重新计算网络计划的工期。（5）如果已经达到工期要求，则优化完成，否则重复以上步骤，直至要求满足。2．压缩工作持续时间的对象选择这实际上就是选择压缩对象的约束条件。应选择那些压缩持续时间后对质量和安全影响不大的关键工作，有充足备用资源的工作，缩短持续时间增加费用最少的工作。还要注意，如果网络计划有两条以上关键线路时，可考虑压缩公用的关键工作，或两条线路上的关键工作同时压缩同样时间。要特别注意每次压缩后，关键线路是否有变化（转移或增加条数）。3．使关键工作时间缩短的措施为使关键工作取得可压缩时间，必须采取一定的措施，这些措施主要是：增加资源数量；增加工作班次；改变施工方法；组织流水施工；采取技术措施。如果上述方法均不能奏效，则应改变工期要求或改变施工方案。三、费用优化费用优化又称为工期—成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。1．费用与工期的关系（1）工程费用与工期的关系（2）工作直接费与持续时间的关系（二）竣工验收的要求（1）建筑工程施工质量应符合各类工程质量统一验收标准和相关专业验收规范的规定。（2）建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；单位工程的验收人员应具备工程建设相关专业的中级以上技术职称并具有5年以上从事工程建设相关专业的工程经历。（4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查