某化工项目总承包合同epc

1、PAGE 86PAGE 89某化工项目总承包合同【EPC】合同编号： 业 主：总承包商：年 月第一部分：协议书书协议书甲方： （以下下简称“业主”）乙方： （以下下简称“总承包包商”）本协议书由由当事人人于2000 年10月28日签签订：业主确认并并接受总总承包商商的AAAAAAAAAA110万吨/年 项目总总承包实实施规划划，同意意将本工工程项目目设计、采采购、施施工及开开车任务务，委托托总承包包商进行行EPC工程总总承包，经经双方协协商并达达成如下下协议：第一条：本本协议议书下下文中的的措辞和和用语应应与合合同通用用条款相相应赋予予其的含含义相同同。第二条：下下列文件件共同构构成业主主与总

2、承承包商之之间的合合同，所所有文件件中“合同”一词均均应遵循循这一解解释，如如下各文文件将构构成完整整的有效效合同第一部分：协议书书第二部分：合同通通用条款款第三部分：合同专专用条款款第四部分：建设工工程设计计合同（合合同号： 已签订订）第五部分：合同附附件第三条：总总承包商商特此立立约向业业主保证证：全面面履行合合同的规规定，进进行设计计、采购购、施工工、开车车阶段的的各项工工作，并并负责在在质保期期内完善善竣工后后的工程程缺陷。第四条：业业主立约约保证按按照合同同规定的的时间和和付款方方式，向向总承包包商支付付合同价价款及合合同规定定的其他他应支付付的款项项，以作作为正常常开展本本工程设设

3、计、采采购、施施工、开开车并完完善竣工工后工程程缺陷的的费用。第五条：本本协议书书于如上上所定日日期，由由双方根根据应遵遵守的法法律、法法规签署署，并自自签字盖盖章之日日起开始始生效执执行。业主 （甲甲方） 总承包包商 （乙方方）（盖章） （盖章章）法定代表人人（签字字）： 法定代代表人（签签字）：授权代表（签签字）： 授权代代表（签签字）： 单位地址： 单位地地址： 邮政编码： 邮政编编码： 电话： 电话： 传真： 传真：开户银行： 开户银银行： 银行帐帐号： 银行帐帐号：项目经理： 项目经经理： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日第二部分：合同通通用条款款目录总则.7合同文件10语言文

4、字和和适用法法律、标标准及规规范10图纸11业主代表及及监理工工程师11业主代表及及监理工工程师的的委派和和指令11项目经理及及项目经经理代表表13业主的责任任13总承包商的的责任14进度计划15开工及延期期开工16暂时停工16工期延误17工程机械竣竣工18工程质量与与检验18检查和返工工18隐蔽工程和和中间验验收19重新检验19工程试车20工地安全与与检查20安全防护与与事故处处理21HSE要求求200合同价款及及调整21预付款22工程进度报报告确认认22工程进度款款的支付付23业主供应设设备材料料23总承包商供供应设备备材料24工程变更25其他变更25变更价款的的确定25竣工验收26机械竣

5、工结结算27质量保证27违约28索赔28争议29工程分包29不可抗力30保险30专有技术、专专利技术术及特殊殊工艺的的保密330文物和地下下障碍物物31合同解除31合同生效与与终止32补充协议32合同通用条条款总则定义在合同（如如下文所所定义的的）中，下下列定义义及解释释，除上上下文另另有要求求外，应应具有以以下所赋赋予的含含义：1.1.11 “合同”系指受受中华华人民共共和国合合同法和和其它有有关法律律、法规规保护的的反映企企业法人人间经济济关系的的契约。1.1.22 “业主”系指在在合同中中被称为为业主的的当事人人及其财财产所有有权的投投资主体体。本合合同认定定为：AAAAAAAAAA。1

6、.1.33 “总承包包商”系指合合同中被被称为总总承包商商的当事事人及其其财产所所有权的的合法继继承人。本本合同认认为：BBBBBB设计院院。1.1.44“分包商”系指承承包商就就提供服服务、施施工、设设备或材材料与其其签订分分包合同同的任何何方。“制造厂”与分包包商同义义。1.1.55 “业主代代表”系指为为本合同同需要，由由业主指指定并任任命为业业主代表表的当事事人。1.1.66 “项目经经理”系指由由总承包包商任命命、指定定的负责责本工程程的当事事人。1.1.77 “项目经经理代表表”系指由由项目经经理指定定的代表表项目经经理管理理本工程程项目的的当事人人。1.1.88 “监理工工程师”

7、系指业业主委托托的监理理单位委委派的项项目总监监。1.1.99 “合同装装置”系指双双方确认认的合同同范围内内承包商商承担承承包范围围的总称称。详见见合同同专用条条款。1.1.110 “生效日”系指合合同在法法律上的的正式生生效日期期。1.1.111 “工程”系指有有具体内内容的永永久工程程。1.1.112 “设备”系指合合同装置置内的为为使合同同装置能能够正常常、安全全投产和和运行的的全部设设备。如如专利设设备、静静设备、动动设备、电电气设备备、仪表表与自控控设备、消消防设备备及其它它设备等等。1.1.113 “材料”系指合合同装置置内能够够满足设设计文件件的要求求，符合合国家规规范要求求，

8、且保保证正常常施工安安装所需需的全部部材料。包包括配管管材料、电电气材料料、仪表表材料、土土建材料料、给排排水材料料及安装装所需的的其它材材料。1.1.114 “施工”系指根根据合同同装置内内的设计计图纸进进行建、构构筑物实实施及设设备和材材料的组组装、安安装、联联接就位位直至机机械竣工工的工作作。1.1.115 “单机试试车”系指对对设备单单机进行行试运，以以检查机机、泵、搅搅拌器等等转动设设备和电电气、仪仪表的性性能与安安装质量量是否符符合规范范和设计计要求。1.1.116 “机械竣竣工”系指合合同项目目所含的的工艺装装置和辅辅助设施施的施工工工程至至此结束束，单机机试车结结束，联联运试车

9、车准备工工作已完完成，具具备系统统、装置置联动试试车条件件，并经经签发机机械竣工工证书为为止。1.1.117 “联动试试车”系指在在单机试试车合格格的基础础上，在在指定范范围内对对系统进进行的首首次联合合试车，它它是以水水、气、汽汽等为介介质进行行的试车车。1.1.118 “投料试试车”系指在在联动试试车结束束，并合合格后，经经过必要要的检修修，消除除在联动动试车中中发现的的缺陷，然然后投入入设计规规定的各各种原料料、化学学药品，按按生产流流程进行行的实物物试车，并并生产出出产品的的过程。1.1.119 “性能考考核”系指按按合同附附件5（性能能保证）的的规定对对各项保保证值进进行规定定时限的

10、的运行测测定。1.1.220 “机械竣竣工证书书”系指业业主根据据合同条条款及合合同附件件的要求求在工程程交接后后，业主主签署的的合同装装置交接接验收证证书。1.1.221 “合同价价格”系指在在合同中中写明的的、经双双方商定定的工程程设计、采采购、施施工的款款额，包包括按照照合同做做出的调调整（如如果有的的话）。1.1.222 “缺陷责责任期”即“质量保保证期”，系指指自合同同装置性性能考核核后起12个月。1.1.223 “保留金”系指缺缺陷修补补的款额额。1.1.224 “工期”系指合合同约定定的合同同工期。1.1.225 “中交日日期”系指合合同约定定的承包包商完成成土建、安安装工程程及

11、单机机试车，并并进行工工程中间间交接的的日期。1.1.226 “图纸和和资料”系指由由双方提提供用于于合同装装置需要要的所有有图纸和和资料（包包括配套套说明和和有关资资料）。1.1.227 “施工场场地”系指经经业主批批准的用用于施工工的场地地。1.1.228 “不可抗抗力事件件”系指不不能预见见、不能能避免并并且不能能克服的的客观情情况，包包括但不不限于自自然灾害害、战争争。1.2 通通信交流流本合同不论论在何种种场合给给予批准准、请求求、确认认、通知知时，这这些通信信信息都都应：1.2.11 采用书书面形式式（并由由当事人人签字），由由人面交交（取得得对方收收据）、通通过邮寄寄或信差差传送

12、、或或用商定定的电子子传输方方式发送送。1.2.22 交付、传传送或传传输到合合同中注注明的接接收人的的地址。批准、请求求、确认认、通知知不得无无故被扣扣押或拖拖延。1.3 法法律和语语言1.3.11 合同应应受中华华人民共共和国的的法律管管辖。1.3.22 本合同同中以中中文书写写、解释释、说明明。1.4 文文件的照照管和提提供1.4.11 每份承承包商文文件应由由承包商商保存，除除非或直直到被业业主接受受为止。1.4.22 如果一一方发现现文件中中有技术术性错误误或缺陷陷，应立立即将该该错误或或缺陷通通知另一一方。2. 合同同文件2.1 合合同文件件应能相相互解释释，互为为说明。除除另有约

13、约定外，组组成合同同的文件件包括如如下：a) 协协议书b) 合同同通用条条款c) 合同同专用条条款d) 建设设工程设设计合同同e) 合同同附件f) 标准准、规范范及有关关技术文文件g) 图纸纸h) 工程程量清单单（如有有的话）i) 工程程报价单单或预算算书j) 合同同履行中中合同双双方有关关工程的的洽商、变变更等书书面协议议或往来来函件视视为本合合同的组组成部分分。2.2 当当合同文文件内容容含糊不不清或不不相一致致时，在在不影响响工程正正常进展展的情况况下，由由合同双双方协商商解决。也也可以提提请监理理工程师师作出解解释。双双方协商商不成或或不同意意监理工工程师的的解释时时，按第第37款执行

14、行。3. 适用用的法律律、标准准及规范范3.1 法法律及法法规所有合同条条文应服服从中华华人民共共和国法法律和行行政法规规的规定定。3.2 标标准及规规范执行中华人人民共和和国国家家标准、规规范及行行业、地地方相应应的标准准、规范范。4. 图纸纸4.1 总总承包商商应按批批准的设设计进度度计划，在在设计的的不同阶阶段提供供相应的的设计图图纸；4.2 施施工图设设计图纸纸按照设设计合同同向业主主提供一一式十五五套；其其中业主主五套，总总承包商商十套。4.3 任任何人未未经总承承包商同同意不得得将本工工程设计计图纸用用于另一一工程或或转让给给第三人人使用。5. 业主主代表及及总监5.1 业业主应于

15、于合同生生效后及及工程项项目实施施监理前前一周内内，将业业主代表表姓名、权权限及监监理单位位名称、主主要监理理人员姓姓名、监监理内容容和监理理权限以以书面形形式通知知总承包包商。5.2 合合同履行行中，发发生影响响业主、总总承包商商双方权权利或义义务的事事件时，监监理工程程师应依依据合同同在其职职权范围围内客观观公正地地进行处处理。一一方对监监理工程程师的处处理有异异议时，按按第37条约定定处理。5.3 除除合同内内有明确确约定外外，监理理工程师师无权解解释本合合同约定定的总承承包商的的任何权权利及义义务。6. 业主主代表及及监理工工程师的的委派和和指令6.1 业业主代表表由业主主任命，监监理

16、工程程师代表表由监理理工程师师委派，其其任命、委委派、撤撤回、更更换，均均应提前前7天以书书面形式式通知总总承包商商。6.2 业业主代表表与监理理工程师师、监理理工程师师代表的的权限不不应有交交叉。6.3 业业主代表表及监理理工程师师或监理理工程师师代表应应在其相相应授予予的权限限内行使使权利，其其向总承承包商发发出的任任何书面面形式的的函件均均与其授授权人发发出的函函件具有有同等效效力。总总承包商商如对业业主代表表及监理理工程师师代表发发出的函函件有疑疑议时可可将此函函件提交交授权人人，授权权人应在在48小时内内予以书书面确认认。如函函件有失失误或错错误时，授授权人应应予以纠纠正。6.4 除

17、除业主代代表、监监理工程程师或监监理工程程师代表表外，其其他人员员均无权权向总承承包商发发出书面面指令。6.5 业业主代表表、监理理工程师师或监理理工程师师代表的的指令、通通知由其其本人签签字后，以以书面形形式交给给项目经经理，项项目经理理或其指指定签收收人员在在回执上上签署姓姓名和收收到时间间后生效效。6.5.11 确有必必要时业业主代表表、监理理工程师师或监理理工程师师代表可可发出口口头指令令，并应应在48小时内内给予书书面确认认，总承承包商对对指令应应予执行行。若不不能及时时予以书书面确认认的，总总承包商商应于口口头指令令发出7天内提提出书面面确认要要求。在在总承包包商提出出确认要要求后

18、48小时内内不予答答复的，视视为口头头指令已已被确认认。6.5.22 总承包包商认为为业主代代表、监监理工程程师指令令不合理理，应在在收到指指令后48小时内内向指令令人提出出修改指指令的书书面报告告，指令令人在收收到总承承包商报报告后24小时内内作出修修改指令令或继续续执行原原指令的的决定，并并以书面面形式通通知总承承包商。6.5.33 紧急情情况下，指指令人要要求总承承包商立立即执行行的指令令或总承承包商虽虽有异议议，但指指令人决决定仍继继续执行行的指令令，总承承包商应应予以执执行。因因指令错错误发生生的合同同价款的的追加和和给总承承包商造造成的损损失由业业主承担担，延误误的工期期相应顺顺延

19、。6.6 业业主代表表及监理理工程师师应按合合同约定定，及时时向总承承包商办办理工程程所需指指令、批批复并履履行约定定的其他他义务。由由于其未未能按合合同约定定履行义义务，业业主应承承担由此此而引起起的合同同价款追追加、顺顺延延误误的工期期，并赔赔偿总承承包商的的有关损损失。7. 项目目经理及及项目经经理代表表7.1 总总承包商商应于合合同生效效后一周周内，将将执行该该合同的的项目经经理、主主要管理理人员姓姓名及其其权限以以书面形形式通知知业主。项项目经理理代表由由项目经经理任命命，并以以书面形形式通知知业主。项项目经理理代表承承包商履履行范围围内的责责任和义义务，代代表承包包商根据据合同进进

20、行工作作。项目目经理代代表将被被认为具具有承包包商根据据合同规规定的全全部权利利，未经经业主事事先同意意，总承承包商不不应撤消消项目经经理及项项目经理理代表的的任命，或或任命任任何替代代人员。7.2 总总承包商商依据合合同发出出的通知知，以书书面形式式由项目目经理或或其代表表签字后后送达业业主代表表或监理理工程师师，业主主代表或或监理工工程师应应在回执执上签署署姓名和和收到时时间，也也可由其其指定的的人员签签收。7.3 项项目经理理按业主主代表或或监理工工程师认认可的项项目实施施规划及及相关指指令组织织项目设设计、采采购、施施工。在在紧急情情况且无无法与业业主代表表、监理理工程师师联系时时，项

21、目目经理应应当采取取保证人人员生命命和工程程、财产产安全的的紧急措措施，并并在采取取措施后后48小时内内向业主主代表或或监理工工程师递递交报告告。责任任在业主主或第三三人，由由业主承承担由此此发生的的追加合合同价款款，并相相应顺延延工期；责任在在总承包包商，由由总承包包商承担担费用，不不顺延工工期。7.4 总总承包商商如需更更换项目目经理或或项目经经理代表表，应提提前7天以书书面形式式通知业业主，并并征得业业主同意意。后任任继续行行使合同同约定的的前任的的职权，履履行相应应的义务务。7.5 业业主可与与总承包包商协商商，建议议更换其其认为不不称职的的项目经经理和项项目人员员。8. 业主主的责任

22、任8.1 负负责在合合同签订订后，按按双方商商定的合合同进度度要求提提供用于于工程设设计的基基础资料料，并对对其真实实准确性性负责。8.2 负负责在合合同签订订后现场场占有日日之前 ，完成成如下工工作：a) 完成成土地征征用、拆拆迁补偿偿、平整整施工场场地等工工作，使使施工场场地具备备施工条条件，并并在开工工后继续续负责解解决以上上事项的的遗留问问题。b) 将施施工所需需水、电电、电讯讯线路从从场地外外部接至至施工场场地界区区内一米米。c) 开通通施工场场地与城城乡公共共道路的的通道，满满足施工工物资运运输的需需要，保保证施工工期间的的道路畅畅通。d) 向总总承包商商提供施施工场地地的工程程地

23、质和和地下障障碍物资资料。对对资料的的真实准准确性负负责。e) 办理理项目实实施时业业主负责责办理的的各种证证件、批批件，具具体项目目及时间间要求在在项目协协调程序序中约定定。f) 业主主在总承承包商现现场占有有7天内，以以书面形形式向总总承包商商提交水水准点与与坐标控控制点，并并进行现现场交验验。g) 负责责协调处处理影响响项目实实施的外外部关系系。h) 协调调处理施施工现场场周围地地下管线线和邻近近建筑物物、构筑筑物等的的保护，并并承担有有关费用用。8.3 可可将8.2款中部部分工作作委托总总承包商商完成，但但费用应应由业主主承担。8.4 未未能履行行8.2款中各各项义务务，造成成工期延延

24、误或给给总承包包商造成成损失，应应赔偿总总承包商商的有关关损失，顺顺延延误误的工期期。9. 总承承包商的的责任9.1 在在合同签签订后，向向业主提提交施工工图设计计所需基基础资料料清单。9.2 应应负责完完成如下下工作：a) 按照照合同要要求或经经业主批批准的项项目总体体进度计计划，安安排设计计、采购购及施工工活动。b) 每月月25日前提提交三个个月滚动动计划、工工程进度度款支付付表、工工程进展展报告，报报告中应应描述存存在的主主要问题题及解决决办法。9.3 按按工程需需要提供供和维修修施工使使用的照照明、看看守、围围栏和警警卫等设设施，并并负责施施工现场场安全保保卫。9.4 已已竣工工工程未

25、交交付之前前，总承承包商应应负责已已完工程程的成品品保护工工作，保保护期间间发生丢丢失、损损坏，应应自费予予以修复复。9.5 按按照业主主要求做做好施工工现场地地下管线线的保护护，对邻邻近建筑筑物、构构筑物结结构安全全有影响响的施工工活动应应采取适适当的保保护措施施。9.6 遵遵守地方方政府有有关主管管部门对对施工场场地交通通、施工工噪音以以及环境境保护和和安全生生产等的的管理规规定，坚坚持安全全文明作作业，材材料和工工具应堆堆放整齐齐，建筑筑垃圾应应及时清清理外运运。竣工工时，应应做到工工完场清清，承担担因自身身原因违违反有关关规定造造成的损损失和罚罚款。9.7 负负责办理理工程建建设所需需

26、的总承承包商应应当办理理或受业业主委托托需办理理的各种种证件、批批件。9.8 负负责办理理本工程程中特种种设备的的检验取取证。10. 进进度计划划10.1 总承包包商应在在合同生生效后两两周内向向业主提提交一份份总体工工程进度度控制计计划，该该计划应应注明所所有里程程碑，并并对设计计、采购购、施工工及试车车的各项项主要活活动的先先后顺序序、逻辑辑关系及及所需时时间作出出统筹安安排，业业主代表表或监理理工程师师应在接接到后的的一周内内予以确确认或提提出书面面修改意意见，逾逾期不批批复，可可视为进进度计划划已经批批准。10.2 总体工工程进度度计划每每三个月月进行更更新，在在不同的的工程实实施阶段

27、段向业主主分别提提供相应应的设计计计划、采采购计划划、施工工计划及及试车计计划，并并进一步步作出相相应的分分解的周周期性滚滚动计划划。10.3 总承包包商必须须按批准准的进度度计划组组织项目目的实施施，接受受业主代代表或监监理工程程师的监监督、检检查。当当工程实实际进度度与计划划进度明明显偏离离时，应应按业主主代表或或监理工工程师的的要求提提出改进进措施，经经业主代代表或监监理工程程师确认认后执行行。因总总承包商商自身原原因导致致实际进进度与计计划进度度不符，总总承包商商无权就就改进措措施提出出追加合合同价款款及顺延延工期的的要求。11.开工工及延期期开工11.1 总承包包商应按按合同协协议书

28、约约定的开开工日期期开工。总总承包商商如不能能按时开开工，应应当在约约定开工工日期前前7天，以以书面形形式向业业主代表表或监理理工程师师提出不不能开工工的理由由和要求求。业主主代表或或监理工工程师在在接到申申请后的的48小时内内不答复复，视为为同意总总承包商商的要求求，工期期相应顺顺延。业业主代表表或监理理工程师师不同意意延期要要求或总总承包商商未在规规定时间间内提出出延期开开工要求求，工期期不予顺顺延。11.2 因业主主原因未未能按照照约定的的开工日日期开工工，业主主代表或或监理工工程师应应以书面面形式通通知总承承包商，推推迟开工工日期。并并赔偿总总承包商商因延期期开工造造成的经经济损失失，

29、相应应顺延工工期。12. 暂暂时停工工12.1 业主代代表或监监理工程程师认为为有必要要暂时停停工时，应应当以书书面形式式要求总总承包商商暂时停停工，总总承包商商应按要要求的时时间和方方式，暂暂停整个个合同工工作或其其中一部部分工作作的进展展。在暂暂时停工工期间，总总承包商商应对所所进行的的各项目目工作提提供必需需的保护护或安全全保障。12.2 业主代代表或监监理工程程师在提提出要求求后48小时内内书面提提出相应应的处理理意见，总总承包商商在实施施其书面面处理意意见后，可可以提出出书面复复工要求求，业主主代表或或监理工工程师应应当在24小时内内给予答答复。未未能在规规定时间间内提出出书面处处理

30、意见见，或收收到总承承包商复复工要求求后24小时内内未予答答复，总总承包商商可自行行复工。12.3 因业主主原因造造成暂时时停工的的，由业业主承担担所发生生的追加加合同价价款，赔赔偿总承承包商由由此造成成的损失失并相应应顺延工工期；因因总承包包商原因因造成停停工的，由由总承包包商承担担所发生生的费用用，工期期不予顺顺延。13. 工工期延误误13.1 总承包包商应在在工期明明显偏离离计划时时书面报报告业主主代表或或监理工工程师有有关工期期延误情情况，并并提供详详细资料料说明影影响总体体工程进进度、里里程碑和和竣工日日期的程程度。并并提出补补救措施施及如何何减少工工期继续续延误的的方案。13.2

31、对因以以下原因因造成工工期延误误，经业业主代表表或监理理工程师师确认，工工期相应应顺延。a) 业主主变更额额外增加加工作量量造成的的延误；b) 业主主未能按按约定日日期支付付工程预预付款、进进度款；c) 监理理工程师师未按合合同约定定提供所所需指令令、批准准等；d) 不可可抗力；e) 业主主代表或或监理工工程师根根据12款作出出的由业业主原因因造成的的暂时停停工；f) 一周周内，非非总承包包商原因因停电、停停水造成成停工累累计超过过8小时；g) 业主主未能按按照工程程总体进进度要求求按时提提供所订订购设备备（业主主提供的的设备详详见附件件四）。13.3 总承包包商在13.2款情况况发生后后14

32、天内，应应就延误误的影响响以书面面形式向向业主代代表或监监理工程程师提出出报告。业业主代表表或监理理工程师师在收到到报告后后14天内予予以确认认或提出出书面意意见，并并对竣工工期和付付款表做做出相应应调整。逾逾期不予予确认则则视为报报告已获获批准。14. 工工程机械械竣工14.1 总承包包商应保保证所承承包的工工作按照照协议书书约定的的竣工日日期或允允许延长长的工期期内竣工工。14.2 因总承承包商原原因不能能按照协协议书约约定的竣竣工日期期或允许许延长的的工期竣竣工的，总总承包商商应承担担违约责责任。15. 工工程质量量与检验验15.1 总承包包商应于于项目实实施初，建建立一套套包括设设计质

33、量量、采购购质量、施施工质量量控制及及管理的的质量保保证体系系，并在在设计、采采购及施施工各阶阶段开始始前，将将相应的的控制程程序和执执行文件件提交业业主代表表或监理理工程师师，业主主代表或或监理工工程师有有权对内内容进行行审核，并并有权采采取纠正正措施。15.2 施工图图设计质质量应当当满足并并符合初初步设计计中确定定的国家家、行业业、地方方关于设设计标准准、规范范及相关关法规的的要求。15.3 工程施施工质量量应当达达到施工工图设计计文件所所指明的的现行国国家、行行业、地地方施工工技术标标准、施施工质量量验收规规范的要要求。15.4 双方对对工程质质量有争争议，由由双方同同意的工工程质量量

34、检测机机构鉴定定，所需需费用及及因此造造成的损损失，由由责任方方承担。若若双方均均有责任任，则由由双方根根据其责责任分别别承担。16. 检检查和返返工16.1 总承包包商应认认真按照照标准、规规范以及及业主代代表或监监理工程程师依据据合同发发出的指指令进行行设计、采采购、施施工，随随时接受受业主代代表或监监理工程程师的检检查与检检验，并并为检查查、检验验提供便便利条件件。16.2 对于设设计、采采购、施施工及试试车过程程中质量量达不到到约定标标准的部部分，业业主代表表或监理理工程师师应要求求总承包包商返工工，直到到符合约约定标准准。16.3 业主代代表或监监理工程程师的检检查、检检验不应应影响

35、工工程项目目的正常常进行。16.4 因业主主代表或或监理工工程师指指令失误误、错误误或其他他非总承承包商原原因发生生的费用用由业主主承担，并并相应顺顺延工期期。17. 隐隐蔽工程程和中间间验收17.1 对于工工程施工工中具备备隐蔽条条件或中中间验收收条件的的工序或或部分工工作，总总承包商商应组织织相关人人员进行行自检。经经自检合合格，并并在隐蔽蔽或中间间验收前前48小时以以书面形形式通知知业主代代表或监监理工程程师参加加验收，只只有当验验收合格格签字后后，方可可进行隐隐蔽和继继续施工工。17.2 业主代代表或监监理工程程师不能能按时进进行验收收，应在在验收前前24小时以以书面形形式通知知总承包

36、包商，延延期不能能超过48小时。若若业主代代表或监监理工程程师未能能在上述述时间内内提出延延期要求求，且未未到场验验收，总总承包商商可自行行组织验验收，业业主代表表或监理理工程师师应承认认验收记记录。18. 重重新检验验18.1 无论业业主代表表或监理理工程师师是否进进行了验验收，当当其要求求对已经经隐蔽的的工程、已已经检验验的项目目或已完完成单机机试车的的设备等等重新检检验时，总总承包商商应按要要求进行行检验。18.2 对于重重新检验验中检验验合格的的项目，业业主承担担由此而而发生的的全部追追加合同同价款，赔赔偿总承承包商损损失，并并相应顺顺延工期期。对于于检验不不合格的的项目，由由总承包包

37、商自费费修复或或返工，且且工期不不予顺延延。19. 工工程试车车19.1 总承包包商应组组织编制制设备单单机试车车方案，提提交业主主代表或或监理工工程师审审核，业业主代表表或监理理工程师师有权对对方案中中不合理理或错误误之处进进行修正正。方案案须经业业主代表表或监理理工程师师批准后后执行。如如总承包包商在提提交设备备单机试试车方案案24小时内内，业主主代表或或监理工工程师既既未提出出修正意意见，又又未提供供书面确确认，则则视为已已同意该该方案。19.2 设备安安装工程程具备单单机试车车条件，由由总承包包商组织织试车，并并在试车车前48小时书书面通知知业主代代表或监监理工程程师。业业主根据据单机

38、试试车方案案为试车车提供必必要条件件。19.3 业主代代表或监监理工程程师不能能按时参参加试车车，须在在开始试试车前24小时书书面通知知总承包包商，延延期不能能超过48小时。若若未能按按以上时时间提出出延期要要求，不不参加试试车，应应承认试试车记录录。19.4 系统、装装置（生生产装置置、辅助助生产装装置）联联动试车车方案由由总承包包商依据据设计文文件及开开车计划划编制，业业主参加加。总承承包商负负责组织织联动试试车工作作，业主主负责行行政组织织调度全全面配合合总承包包商的工工作。该该阶段业业主供应应所需的的所有原原材料；总承包包商负责责外聘相相关专家家并支付付专家费费，专家家聘用费费暂定为为

39、20万元，实实际发生生额如与与此有差差异，则则多退少少补。试试车通过过，双方方在试车车记录上上签字。19.5 投料试试车、性性能考核核在整个个工程机机械竣工工完成并并经业主主代表或或监理工工程师签签字后，由由总承包包商负责责组织开开车服务务，业主主负责行行政组织织调度全全面配合合开车阶阶段总承承包商的的工作（详详细工作作内容在在开车计计划中明明确）。20 . 工地安安全与检检查20.1 总承包包商应遵遵守现行行工程建建设安全全和生产产有关管管理规定定，严格格按安全全标准组组织工程程实施，接接受行业业安全检检查人员员依法实实施的监监督检查查，全权权负责机机械竣工工证书或或中间验验收证书书签字前前

40、工地的的安全及及保安工工作。20.2 总承包包商应委委派一名名具有安安全管理理资格的的人员，负负责现场场人员的的人身安安全与事事故预防防管理工工作，并并有权下下发指令令和采取取保护性性措施，以以防止事事故发生生。20.3 业主代代表或监监理工程程师不得得要求总总承包商商违反安安全管理理规定进进行施工工。21. 安安全防护护及事故故处理21.1 总承包包商应于于施工开开始前14天与业业主代表表或监理理工程师师共同商商定安全全防护措措施，经经批准后后实施。21.2 实施爆爆破作业业，在放放射线、有有毒性环环境中施施工及使使用有毒毒性、腐腐蚀性物物品施工工时，总总承包商商应于施施工开始始前14天向业

41、业主代表表或监理理工程师师书面提提出安全全防护措措施，经经批准后后实施。21.3 发生重重大伤亡亡及其它它安全事事故，总总承包商商应在第第一时间间通知业业主代表表，尽快快将事故故详情报报告提交交业主代代表或监监理工程程师，并并按建设设安全事事故处理理有关规规定上报报有关部部门，按按政府有有关部门门要求处处理。22. HHSE要求以上20款款、21款未涉涉及内容容详见附附件六23. 合合同价款款及调整整23.1 协议书书中标明明的合同同价款为为固定合合同总价价。任何何一方不不得擅自自改变。合合同价款款所包括括的工程程内容为为初步设设计范围围所包含含工作范范围。以下风险已已经包括括在合同同总价中中

42、：法律、行政政法规和和国家有有关政策策变化；工资、物价价或汇率率的变动动；任何调价文文件的发发布；发生下列情情况之一一时可作作调整：a) 由于于业主变变更引起起的合同同价款的的增减（变变更引起起的工程程建设费费用累计计增减额额50万元以以内的变变更不予予调整）。b) 合同同约定的的其它价价款增减减或调整整。23.2 因业主主变更引引起的变变更价款款的确认认执行第第31款；合合同约定定的其它它价款增增减或调调整，应应在其发发生后14天内，总总承包商商应将调调整的原原因、金金额以书书面形式式通知业业主代表表或监理理工程师师，业主主代表或或监理工工程师确确认调整整金额，相相应增减减合同价价款。24.

43、 预预付款24.1 业主应应在合同同生效后后，一次次性支付付总承包包商预付付款，用用于工程程建设人人力、物物资、机机具的动动员及采采购等工工作的开开展。24.2 预付款款从每月月经确认认并支付付的工程程进度支支付金额额中进行行抵扣，直直至清偿偿为止。25. 工工程进度度报告确确认25.1 总承包包商应于于每月20日前，向向业主代代表或监监理工程程师提交交一份已已完工程程进度报报告，该该报告应应对计划划的完成成情况进进行描述述，计算算出当月月进度完完成值（应应包括第第23款、31款、36款确定定的调整整、变更更及索赔赔款项），并并报告设设计、采采购及施施工中尚尚存在的的问题及及解决的的办法。25

44、.2 业主代代表或监监理工程程师在接接到已完完工程进进度报告告后7天内审审核完毕毕，并应应通知总总承包商商进行确确认。25.3 业主代代表或监监理工程程师在收收到进度度报告后后7天内未未审核完完毕，则则从第8天起，总总承包商商在进度度报告中中计算的的当月进进度完成成值即被被视为确确认，作作为工程程进度款款支付的的依据。25.4 业主代代表或监监理工程程师审核核时必须须通知总总承包商商参加，审审核确认认后作为为工程进进度款支支付的依依据。26. 工工程进度度款的支支付26.1 在审核核确认当当月工程程进度款款后7天内，业业主应向向总承包包商支付付该款项项。26.2 业主超超过约定定时间不不支付工

45、工程进度度款，总总承包商商有权收收取以未未付款额额及当期期中央银银行贷款款利率为为基础、按按月计算算复利的的利息。总总承包商商无须正正式通知知就有权权得到上上述付款款。26.3 若业主主在超过过约定时时间1个月仍仍未能支支付工程程进度款款，总承承包商可可停止工工程进展展，业主主承担违违约责任任。27. 业业主供应应设备材材料27.1 由业主主提供设设备材料料一览表表见附件件四。27.2 业主方方按附件件四标明明供货一一览表提提供设备备材料，并并向总承承包商提提供产品品合格证证明及随随机资料料，对其其质量负负责。业业主应在在所供设设备材料料到货日日前3天，书书面通知知总承包包商到货货设备材材料清

46、单单及到货货时间。27.3 总承包包商按通通知时间间派人参参加由业业主组织织的供货货设备材材料开箱箱、清点点及检验验，所供供应的货货物品名名、数量量应与一一览表所所列相符符。清点点完成，移移交总承承包商保保管。总总承包商商有权拒拒绝接收收外观受受损、品品名不符符等货物物；也可可记录受受损状况况，明确确处理责责任及期期限后有有条件接接收。27.4 对业主主所供设设备材料料，总承承包商在在使用前前，应负负责相关关的检验验或试验验，不合合格品不不得使用用，检验验或试验验费由业业主承担担。总承承包商对对业主所所供设备备材料的的检验或或试验项项目内容容需经业业主同意意。27.5 业主应应保证其其采购的的

47、设备材材料的交交货时间间满足工工程总体体进度要要求。28. 总总承包商商供应设设备材料料28.1 工程所所需设备备、材料料除第27款列明明由业主主供应的的之外，其其余设备备、材料料均由总总承包商商负责供供应。28.2 设备和和材料采采购应按按照国家家有关文文件规定定执行。凡凡具备招招标条件件的设备备，按规规定实行行招标采采购。主主要设备备和大宗宗材料采采购的短短名单由由业主和和总承包包商双方方商量，业业主书面面确认。总总承包商商确定的的最终中中标厂商商，应及及时通报报给业主主。总承承包商以以询价、比比价的方方法在短短名单中中从技术术和商务务合格的的角度去去采购合合同装置置所要求求的设备备、材料

48、料是承包包商的基基本方针针，且采采购过程程中，必必须注意意到所采采购厂商商的产品品在类似似装置中中的使用用业绩。28.3 总承包包商应按按设计、制制造、加加工、包包装及检检验标准准要求采采购。总总承包商商应将所所供设备备、材料料进入现现场前24小时书书面通知知业主代代表或监监理工程程师进行行清点，提提供产品品质量合合格证明明文件及及随机附附件供业业主代表表或监理理工程师师检验与与检查。28.4 对经检检验、检检查不符符合设计计和相关关标准要要求的设设备、材材料，总总承包商商不得用用于工程程上，并并自费进进行不合合格品的的清退与与重新采采购，由由此发生生的费用用由总承承包商承承担，延延误的工工期

49、不予予顺延。28.5 对于总总承包商商组织的的关键设设备、材材料的招招标采购购，业主主代表有有权参加加，但不不得干涉涉总承包包商的招招标活动动。如发发生违反反国家有有关招标标规定和和损害业业主利益益的情况况，业主主代表有有权否决决。28.6 总承包包商所采采购的设设备材料料，如业业主对其其质量提提出质疑疑，若需需要检验验所发生生的费用用由总承承包商负负责。29. 工工程变更更对初步设计计方案性性的变更更甲乙双双方原则则上不得得随意变变更。29.1 在本合合同有效效期内，业业主应通通过书面面指令或或要求总总承包商商提交建建议书的的方式作作出变更更要求。总总承包商商根据业业主书面面指令应应在10个

50、工作作日或双双方同意意的时间间内作出出设计变变更及按按要求提提交的建建议书，未未经业主主批准不不得付诸诸实施。29.2 因业主主变更实实施或取取消而导导致合同同价款增增减及造造成总承承包商的的损失，由由业主承承担，延延误的工工期相应应顺延。29.3 业主变变更发出出的14天内，总总承包商商应提供供有关的的报价资资料和对对工期影影响的评评估。若若业主取取消业主主变更或或总承包包商按业业主要求求提交的的建议书书取消实实施，应应支付总总承包商商提供有有关报价价资料或或建议书书的合理理费用。30. 其其他变更更30.1 因总承承包商提提供的设设计文件件不能满满足合同同要求，总总承包商商所做的的设计变变

51、更、技技术修改改或材料料代用，应应提交业业主代表表或监理理工程师师备案。由由此引起起的费用用增减由由总承包包商负责责，所延延误工期期不予顺顺延。31. 变变更价款款的确定定31.1 业主代代表或监监理工程程师应在在接到总总承包商商关于业业主变更更的报价价资料和和对工期期影响的的评估后后7天内，经经双方认认定后，对对变更做做出最终终决定，并并对合同同价款做做出调整整。31.2 业主代代表或监监理工程程师决定定变更价价款时应应遵循以以下原则则：a) 合同同中已有有与变更更性质及及实施办办法一致致或同类类的合理理单价或或总价时时，参照照已有的的单价或或总价变变更价款款；b) 合同同中已有有与变更更性

52、质及及实施方方法类似似或相近近合理单单价或总总价，参参照其单单价或总总价变更更价款；c) 合同同中无适适用或类类似于变变更工程程的价格格，则以以双方同同意的单单价或总总价决定定变更价价款。31.3 业主代代表或监监理工程程师应在在收到工工作变更更报价资资料和对对工期影影响的评评估后7天内，最最多不超超过14天，书书面通知知总承包包商报价价是否予予以确认认。如确确认报价价，总承承包商应应按业主主变更要要求实施施工作变变更。若若不确认认，应重重新按31.2款进行行定价。32. 机机械竣工工与验收收32.1 总承包包商应在在所承包包的全部部工程或或部分工工程具备备机械竣竣工验收收条件前前14天，向向

53、业主代代表或监监理工程程师申请请机械竣竣工证书书或中间间验收证证书。业业主代表表或监理理工程师师在接到到申请后后的14天内组组织相关关人员对对全部或或部分工工程进行行验收，对对验收中中所列出出的不影影响竣工工的尾项项清单，总总承包商商应在约约定的限限期内完完成。机机械竣工工证书或或最后一一个单位位工程的的中间验验收证书书签发日日期为工工程竣工工日期，进进入质保保期开始始日。32.2 总承包包商应在在业主代代表或监监理工程程师签发发机械竣竣工证书书并接收收工程后后20天内，按按国家竣竣工验收收有关规规定向业业主提供供完整竣竣工资料料、竣工工图及竣竣工验收收报告一一式三份份。32.3 总承包包商应

54、于于机械竣竣工前向向业主提提交本工工程的操操作维修修手册，详详细列明明操作方方法和程程序、维维修和保保养项目目、消耗耗品及备备品备件件等，满满足相关关机、电电设备的的操作、维维护、分分解、组组装、调调整及修修理的需需要。32.4 业主代代表或监监理工程程师在接接到总承承包商申申请后14天内不不组织验验收，又又未拒绝绝承包商商的申请请，而工工程实质质上符合合合同规规定，则则机械竣竣工验收收证书应应视为已已在上述述规定期期限的最最后一日日颁发。32.5 联运试试车、投投料试车车、性能能考核工工作由总总承包商商负责组组织服务务，业主主负责行行政组织织调度全全面配合合各阶段段总承包包商的工工作。联联运

55、试车车和投料料试车的的起始日日由双方方商定。从从投料试试车之日日起3个月内内为性能能考核期期，在此此期间进进行合同同装置的的性能考考核。考考核开始始时间由由双方商商定，在在考核期期间合同同装置达达到规定定的保证证值要求求时，即即为性能能考核合合格，双双方代表表签字确确认。33. 机机械竣工工结算33.1 总承包包商应在在机械竣竣工证书书签字后后40天内，向向业主代代表或监监理工程程师提交交竣工结结算报告告及完整整的结算算资料。33.2 业主代代表或监监理工程程师接到到总承包包商递交交的竣工工结算报报告及结结算资料料后10天内进进行核查查、确认认，总承承包商按按业主代代表或监监理工程程师的通通知

56、要求求派相关关人员予予以配合合。结算算报告经经双方确确认后，业业主应按按第26款支付付结算报报告中列列明的应应付工程程进度款款及未付付的其他他结算款款。33.3双双方对工工程结算算或支付付发生争争议时，按按第37款约定定处理。34. 质质量保证证34.1 工程质质量保证证期以机机械竣工工证书或或中间验验收证书书签发之之日起计计算。34.2 工程质质量保证证金应以以合同总总价（包包括工作作变更等等）为基基础。34.3 在工程程质保期期内，如如因总承承包商设设计、使使用设备备材料或或施工引引起的质质量缺陷陷，总承承包商应应在接到到业主通通知48小时内内，派人人进行必必要的修修理或更更换。如如总承包

57、包商未能能在约定定的日期期内派人人修理或或更换，业业主可委委托他人人进行修修理或更更换，但但所需费费用从质质量保证证金中扣扣除；业业主应书书面通知知总承包包商所修修理或更更换的项项目及费费用明细细。35. 违违约35.1 业主违违约，以以下情况况视为业业主违约约：a) 当业业主未能能按第24款、26款、33款在约约定付款款期限内内支付相相关工程程款项时时；或不不履行合合同义务务时；b) 业主主不履行行合同义义务或不不按合同同约定履履行义务务的其他他情况。业主应承担担违约责责任，赔赔偿因其其违约给给总承包包商造成成的经济济损失，并并相应顺顺延工期期。损失失计算应应包括直直接费和和间接费费。35.

58、2 总承包包商违约约。以下下情况视视为总承承包商违违约：a) 因总总承包商商原因未未能按合合同约定定的竣工工日期或或业主代代表或监监理工程程师同意意顺延的的工期竣竣工；b) 因总总承包商商原因工工程质量量未达到到合同协协议书约约定的质质量标准准；c) 总承承包商不不履行合合同义务务或不按按合同履履行义务务的其他他情况。总承包商承承担违约约责任，赔赔偿因其其违约给给业主造造成的经经济损失失。损失失计算包包括工程程直接费费及相应应的间接接费。36. 索索赔36.1 当发生生业主未未能按合合同约定定履行自自己的义义务或不不按合同同履行义义务的其其他情况况，造成成总承包包商经济济损失或或工期延延误，则

59、则总承包包商可按按下列程程序提出出索赔：索赔事件发发生后28天内，向向业主代代表或监监理工程程师发出出索赔意意向通知知；发出索赔意意向通知知后28天内，向向业主代代表或监监理工程程师提出出延长工工期和补补偿经济济损失的的索赔报报告及有有关资料料；业主代表或或监理工工程师在在收到总总承包商商送交的的索赔报报告和有有关资料料后，于于28天内给给予答复复，或要要求承包包人进一一步提供供索赔理理由和证证据；若若在28天内未未予答复复或提出出进一步步的要求求，视为为该项索索赔已经经认可；当该索赔事事件持续续发生时时，总承承包商应应阶段性性的向业业主代表表或监理理工程师师递交索索赔报告告，说明明累计索索赔

60、金额额和其他他细节。在在索赔事事件终止止后28天内，递递交一份份最终详详细报告告。36.2 总承包包商未能能按合同同约定履履行自己己的各项项义务或或发生错错误，给给业主造造成经济济损失，业业主按上上述程序序向总承承包商提提出索赔赔。37. 争争议37.1 双方因因履行合合同发生生争议，可可以和解解或者要要求有关关主管部部门调解解。当事事人不愿愿意和解解、调解解或和解解、调解解不成的的，可向向双方认认可的仲仲裁机关关申请仲仲裁；37.2 发生争争议后，除除出现下下列情况况的，双双方都应应继续履履行合同同，保持持施工继继续，保保护好已已完工工工程。a) 单方方违约导导致合同同确实已已无法履履行，双