江苏省注册一级建造师继续教育习题360题精选题完整版答案及解析

1、江苏省注册一级建造师继续教育习题360题精选题完整版答案及解析第一部分 工程经济1、某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑到合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料人场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是( )A、钢材供货商应自己亲自完成代购行为B、钢材供货商在紧急情况下(自己不能代购时),可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C、钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任D、钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付参考答案：C 文字解析：按照合同法的规定，此种情况下，由于钢材供货商为无偿接受委托，只有在其存在故意或者重大过失的情况下

2、，才对给施工单位造成的损失承担赔偿责任。 2、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 3、产生混同主要的原因有( )A、继承B、债权人和债务人双方的企业合并C、债务人的债务由债权人承担D、债务人受让了债权人的债权E、债权人的企业分立参考答案：A、B、C、D 文字解析：上述A、B、C、D选项是通常产生

3、混同的原因，E项，企业分立不产生混同的效力。 4、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是( )A、要求甲支付违约金B、要求甲双倍返还定金C、要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D、要求甲交付合同约定的别墅房屋参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、在工程建设领域的下列情形中,可以因法定抵消而使合同权利义务终止的是( )A、施工单位欠材料商5万元货款,材料商的经理个人欠施工单位5万元借款B、设计合同中约定设计方应提供5名一级建筑师负责项目设计,设计单位为节约成本,提出只提供2名

4、设计师但以少收取部分设计费用冲抵C、建设单位欠施工单位工程款20万元,施工单位讨要过程中将建设单位的办公器材打烂,需维修费20万元D、建设单位拖欠工程款20万元,施工单位工程质量不符合约定应承担的违约金20万元参考答案：D 文字解析：A项中，两个债务分属不同的债权人，不能产生法定抵消；B项中，属于不同种类的债务不得法定抵消；C项中，违约债务与侵权债务不得法定抵消；D项正确。 6、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生

5、的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 7、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 8、下列民事责任的承担方式中,(

6、)主要适用于合同质量条款的民事责任形式。A、修理B、消除影响C、重做D、更换E、恢复原状参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 9、甲、乙公司于2009年5月10日在山东签订了一份大蒜的供货合同,约定甲向乙供应大蒜600吨,交货是2010年4月20日,履行地点是北京验货和收款,但合同中对价款没有做出明确规定,合同履行过程中,对于大蒜的价格,双方发生争议并未能达成一致,则应按照( )价格履行。A、2009年5月10日山东当地的市场B、2010年4月20日北京当地的市场C、2009年5月10日北京当地的市场D、2010年4月20日山东当地的市场参考答案：C 文字解析：本题中供货合同没有约定价款，

7、根据合同法第62条规定，应按照订立合同时履行地的市场价格履行，所以答案是C。 10、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、新近成立某建筑安装公司,其公司章程将对下列主体具有约束力( )A、公司本身B、股东C、公司的债权人D、监事E、董事参考答案：A、B、D、E 文字解析：本题考点为1Z301211公司章程的约束力。我国公司法第11条规定，设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。因此，本题A、B、D、E四个选项符合题目要求。 12、王某因

8、个人购买房屋向孙某借款20万元。双方约定由甲作为保证人,乙提供了一辆价值10万元的夏利小轿车作为抵押,并办理了抵押登记。王某到期不能清偿借款,则孙某在要求担保人承担责任时,下列表述错误的是( )A、向甲直接要求清偿全部债务B、只有甲无力清偿全部债务时,才可以乙某要求以其夏利车变价清偿C、请求乙以其夏利车变价清偿全部债务D、甲承担清偿全部债务后,可以依甲乙之问的约定向乙追偿参考答案：B 文字解析：本题涉及物保和人保的关系问题。甲是保证人，乙某是物保人，依物权法第176条规定，同一债权既有保证又有第三人提供物的担保的，债权人可以请求保证人或者物的担保人承担担保责任。故B项为正选。要注意：如果是债务

9、人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。 13、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据安全生产法关于建立安全生产保障体系的规定,建筑施工单位( )A、应当配备专职或兼职安全生产管理人员B、应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C、从业人员500人以上的,应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D、从业人员500人以下的,应配备专职或兼职安全生产管理人员参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证

10、,持有开工报告即可开工建设,对此,建设单位应将保证安全施工的措施报送( )A、开工报告发证机构审查B、建开工报告发证机构备案C、建设行政主管部门批准D、建设行政主管部门备案参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、以下关于买卖合同说法错误的是( )A、买受人没有义务按照合同约定或交易习惯受领标的物B、买受人的主要义务是按照合同约定的数额、时间和地点支付价款C、买卖合同的当事人须具备相应的民事行为能力D、出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有( )A、施工单

11、位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对其员工的培训D、施工中使用的施工机械E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、某属于列入城建档案馆接收范围的工程,建设单位于2007年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告,2月1日竣工验收顺利通过。建设单位最晚应于( )前向城建档案馆移交该工程项目的档案文件。A、2006年10月1日B、2006年11月1日C、2007年4月1日D、2007年5月1日参考答案：D 文字解析：列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。 19、根据大气污染防治法的规定,向大

12、气排放粉尘的排污单位,必须采取( )A、除尘措施B、扬尘措施C、密闭措施D、防毒措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、某建设项目环境影响评价文件在获得批准之后,因故一直没有动工建设。延建若超过( ),其环境影响评价文件需报原审批部门重新审核。A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同,选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理,则他必须进行( )A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册参考答案：C 文字解析：王某在原聘用单位已经注册，故不属初始注册；原注册期限未满，故不属于延续注册；新聘

13、用单位的专业和执业岗位不涉及增项注册的问题，无须进行增项注册。王某面临的仅仅是变更执业单位问题，故只需进行变更注册，即C选项正确。 22、甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明凭单提货。乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则( )A、丙应对乙承担违约责任B、甲、丙对乙承担连带责任C、甲对乙承担违约责任D、甲对乙承担主要责任,丙对乙承担次要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、甲公司与乙公司签订买卖合同,合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕,甲公司听说乙公司负债累累,怀疑乙不能按时支付货款,

14、遂暂时不向乙公司交货。对此,下列分析正确的有( )A、甲公司不交货属于违约行为B、甲公司可以行使不安抗辩权,暂不交货C、甲公司有权解除合同D、甲公司应按约定交货,除非有确切材料证明乙公司无付款能力E、甲公司有权要求乙公司先支付货款参考答案：A、D 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。本题中甲公司听说乙公司不能按时支付货款，所以其在得到确切证据前不能行使

15、抗辩权，只能按约履行。所以答案是A、D。 24、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期累计超过( )个月,施工许可证自行废止。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是( )A、国际条约宪法行政法规司法解释B、法律行政法规地

16、方性法规部门规章C、行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D、宪法法律行政法规地方政府规章参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、由于试验任务繁重,某路桥公司招聘了两个l5周岁的男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据劳动法的规定,施工单位的行为( )A、合法,跟其他人一样待遇B、不合法C、缴纳了罚款就合法D、合法,但是要给予特殊照顾参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、乙欠甲l0万元钱将在2008年1月2日到期要偿还,乙突然在2007年12月25日在将其名下惟一的财产,一处市场价为40万元的住房以20万元的价格卖给了他人,则甲可行使( )来保护自己的利益。A、代位权B、撤销权C、提起侵权之诉

17、D、提起违约之诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、下列关于民事诉讼期间的表述,不正确的是( )A、当事人不服地方人民法院一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉B、当事人不服地方人民法院一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十五日内提起上诉C、适用简易程序的案件,应当在立案之日起三个月内审结D、第一审普通程序案件,应当在立案之日起六个月内审结,有特殊情况可以延长参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、某工程施工投保的大型设备,由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失,不属于( )A、物质损失责任B、保险人责任C、供货商责任D、制造商责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 第二部

18、分 项目管理1、根据建标2003206号文件,属于措施费的有( )A、工程排污费B、检验试验费C、大型机械设备进出场及安拆费D、施工排水降水费E、安全施工费参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 2、拟建一个年产100万吨矿泉水的工厂,现采用资金周转率法编制该项目的投资估算,则需要掌握的资料有( )A、已建类似项目的投资额B、已建类似项目的生产能力C、该行业平均的资金周转率D、该产品目前的市场售价E、价格调整指数参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 3、工程项目投资估算的编制依据除了主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量以外,还包括( )A、专门机构发布的建设工程造价及

19、费用构成、估算指标、的计算方法B、专门机构发布的建设工程其他费用计算办法和费用标准C、影响工程项目投资的动态因素D、已建同类工程项目的投资档案资料E、拟建工程所在地区的消费指数参考答案：A、B、C、D 答案解析：工程项目投资估算的编制依据包括:主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量;专门机构发布的建设工程造价及费用构成、估算指标、的计算方法,以及其他有关估算文件;专门机构发布的建设工程其他费用计算办法和费用标准,以及政府发布的物价指数;已建同类工程项目的投资档案资料;影响工程项目投资的动态因素,如利率、汇率、税率等。故选项ABCD正确。 4、下列各项中,不属于引进技术和进

20、口设备其他费的是( )A、出国人员费用B、技术引进费C、工程保险费D、担保费参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、对于住宅工程或不具备全面审查条件的工程,适合采用的施工图预算审查方法是( )A、重点审查法B、“筛选”审查法C、对比审查法D、逐项审查法参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、下列各项中,属于存货的有( )A、周转材料B、低值易耗品C、临时设施D、施工产品E、在建施工产品参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 7、某房屋施工企业2009年8月购入一台施工设备100万元;购入某公司三年期债券50万;购入钢模板60方元;购入一项商标权80万元;购入运输机械15万元。根据企业会计准则

21、及其相关规定,属于企业固定资产的有( )A、商标权B、施工设备C、公司债券D、运输机械E、钢模板参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 8、建设工程项目按项目建设主体和项目性质不同可划分为( )A、私人项目B、公共项目C、复合性项目D、单一性项目E、社会福利项目参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 9、发生的待业保险费属于( )A、管理费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、若基准收益率等于方案的财务内部收益率,则有( )A、动态投资回收期等于方案的寿命周期B、方案的财务净现值大于零C、方案的财务净现值等于零D、方案的财务净现值小于零E、动态投资回收

22、期大于方案的寿命周期参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 11、采用工料单价法计价,分部分项工程单价中包括了完成分部分项工程所需的( )A、人工费B、材料费C、机械使用费D、措施费E、间接费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 12、设备经济寿命是指设备从投入使用开始,到( )而被更新所经历的时间。A、加工精度下降导致产品质量不合格B、运行经济效益开始下降C、继续使用在经济上不合理D、因磨损严重而无法正常运行参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、下列各项工程,应当编制单位工程概算的是( )A、一般土建工程B、给排水、采暖工程C、特殊构筑物工程D、电气设备安装工程E、通风、空调工程参考答案

23、：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 14、工程量清单模式下,投标人编制施工图预算时采用的工、料、机消耗量的编制依据是( )A、投标人自身水平B、社会先进水平C、社会平均水平D、行业平均水平参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、造成设备无形磨损的原因是( )A、技术进步B、社会劳动生产率水平提高C、受自然力的作用产生磨损D、同类设备的再生产价值降低E、使用磨损参考答案：A、B、D 答案解析：设备的无形磨损是技术进步的结果,无形磨损又有两种形式。第一种是设备的技术结构和性能并没有变化,但由于技术进步,设备制造工艺不断改进,社会劳动生产率水平的提高,同类设备的再生产价值降低,致使原设备相对贬值。

24、第二种是由于科学技术的进步,不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备,使原有设备相对陈旧落后,其经济效益相对降低而发生贬值。 16、某市政工程公司于2009年8月有如下业务:购买大型设备支出200万元,施工机械使用费8万元,财产保险费3万元,支付中介机构费l万元,行政管理部门设备折旧费1万元。根据企业会计准则及相关规定,下列不属于生产成本的有( )A、购买大型设备支出B、施工机械使用费C、中介机构费D、财产保险费E、行政管理部门设备折旧费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 17、企业应计提折旧的固定资产有( )A、融资租赁方式租入的固定资产B、提前报废的

25、固定资产C、提足折旧后的固定资产D、未使用的固定资产E、季节性停用的固定资产参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 18、在国际工程项目建筑安装工程费用中,包括在合同中的暂列金额是一项备用金,该备用金属于( )A、承包方B、业主方C、供货方D、咨询方参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、单因素敏感性分析中,设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化,使评价指标相应地分别产生10%、15%、25%、25%的变化,则敏感因素是( )A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出,为此准备存入银行一笔专项基

26、金,如果年利率为12%,复利半年计算一次,现在存入银行专项基金的最小额度是( )万元。A、9.548B、9.652C、10.692D、19.668参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、施工企业处置施工机械将会减少企业的( )A、费用B、固定资产C、无形资产D、存货参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、建设项目财务分析中,计算财务评价指标、考察项目的财务可行性依据的是( )A、影子价格B、历史市场价格C、现行市场价格D、预期市场价格参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、下列待摊费费用项目中,不属于现场管理费的是( )A、现场办公费B、国外生活设施使用费C、工具用具使用费D、工程辅助费参考答

27、案：D 答案解析：暂无解析 24、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下,生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准,它包括( )A、在施工现场运输过程中出现的材料损耗量B、在施工操作过程中不可避免的材料损耗量C、在运往工地过程中材料的损耗量D、在施工操作过程中出现的材料损耗量参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则对于相同部分的施工图预算,可采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、标准预算审查法C、逐项审查法D、对比审查法参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、计算分项工程直接费,如果具备较准确的人工、材料、

28、机械台班的消耗定额以及人工、材料、机械台班的使用单价,则宜采用( )A、作业估价法B、匡算估价法C、定额估价法D、直接估价法参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、某施工企业于采用经营租赁方式租入一台推土机,租期是3年。租入第二年,对该推土机进行了改良,改良支出3000元。这笔支出属于企业的( )A、固定资产大修理B、应付账款C、预付账款D、长期待摊费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、施工企业需要向职工支付工资属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、某施工企业当期按税法计算确定的应交所得税为500万元,递延所得税费用为15万元

29、,则企业计算确认的所得税费用为( )万元。A、165B、169.95C、485D、515参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、短期银行借款利息的支付方式包括( )A、收款法B、贴现法C、加息法D、分期付息,到期一次还本E、等额分期偿还参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。A、业主方B、总包方C、监理方D、设计方参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、实施性成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算,其区别主要体现在( )A、以预算定额为主要编制依据B、施工企业内部管理用的文件C、适用于建设单位

30、D、编制施工计划的依据E、工程价款结算的依据参考答案：B、D 文字解析：施工预算是施工企业内部管理用的文件,是编制施工计划的依据。而施工图预算是以预算定额为主要编制依据,适用于施工单位和建设单位,是工程价款结算的依据,所以选项B、D正确。 3、初步制定出来的检查表,要经过群众的讨论,反复试行,再加以修订,最后由( )审定后方可正式实行。A、项目管理部门B、质量管理部门C、企业管理部门D、安全技术部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、工程质量监督机构应对工程竣工验收工作进行( )A、组织B、协调C、裁决D、监督参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、在进行工程设计时,设计单位应当考虑( )和防

31、护需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。A、使用功能B、施工难度C、施工工艺D、施工安全参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系,也不是工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系,而是建设工程项目( )的个工作系统。A、目标控制B、合约管理C、资金管理D、工期管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、建设工程项目总体规划是在城市建设控制性规划的基础上,根据建设工程项目的策划与决策要求,具体编制的( )A、质量计划B、施工计划C、设计计划D、规划设计文件参考答案：D 文字解析：暂无解析

32、 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。A、1至3人B、1至5人C、2至4人D、3至5人参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、持续改进总体业绩是组织的一个( )目标,其作用在于增强企业满足质量要求的能力,包括产品质量、过程及体系的有效性和效率的提高。A、阶段B、年度C、永恒D、临时参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、项目实施阶段合同策划时,主要应进行( )等方面的策划。A、合同文本B、工程总承包委托C、实施期合同结构总体方案D、项目实施合同管理内容参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、竣工结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可

33、以( )A、催告发包人支付结算价款B、自己占用该工程C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息D、不与发包人达成延期支付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、危险源辨识的主要方法有( )A、专家调查法B、风险评价法C、安全检查表法D、LE、C法E事故树法参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 13、工程总承包项目与施工总承包项目相比,最大不同之处在于( )A、承包商要负责全部工程设计

34、B、承包商要负责项目规划办理及工程全部设计C、承包商要负责项目规划办理、地质勘察及工程全部设计D、承包商要负责工程全部或部分设计及物资设备的采购参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)的安全生产设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、( )、同时投入生产和使用。A、同时参与B、同时批准C、同时立项D、同时施工参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、单位工程作为具有( )功能的完整的建筑产品,进行竣工质量验收。A、配合使用B、独立使用C、节能环保D、配套设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、在工程项目开工前,政府质量监督机构在受理建

35、设工程质量监督的申报手续时,对建设单位提供的( )进行审查,审查合格签发有关质量监督文件。A、规划审批B、立项说明C、投资要点D、文件资料参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、某建筑安装工程,在签订设备采购合同时,设备有关材料的物价指数为125,人工成本指数为80,设备合同价为82万元,双方合同明确,合同价中固定费用占20%,材料费占56%,人工成本占24%,三个月后交货采用动态结算。结算时,材料物价指数为150,人工成本指数为88,则工程结算款应为( )万元。A、83152B、85232C、93152D、95232参考答案：C 文字解析：建筑安装工程费用的价格调整公式为：工程结算款=82(

36、20+56150125+248880)=93152万元 18、施工方项目管理的目标应符合( )的要求。A、业主B、设计C、监理D、合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、建设工程项目质量控制系统是以( )为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。A、工程设计B、工程项目C、工程勘察D、工程规划参考答案：B 文字解析：建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。 20、工程变更的索赔有效期,一般由合同具体规定。一般这个时间越短,对( )越不利。A、发包人B、专业承包人C、承包人D、分包人参考答案

37、：C 文字解析：合同变更索赔的有效期越短,对承包人项目管理水平的要求越高,对承包人越不利。 21、开展安全预评价工作,是贯彻落实( )方针的重要手段。A、“质量第一,信誉至上”B、“企业负责,政府监督”C、“领导负责,群众监督”D、“安全第一,预防为主”参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、下列选项中属于项目动态控制进度纠偏措施中技术措施的是( )A、改进施工方法B、管理职能分工C、任务分工D、改变施工机具E、项目管理班子成员参考答案：A、D 文字解析：项目动态控制进度纠偏措施包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中，技术措施包括：调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 23、承

38、包人之间所进行的建设工程项目竣工验收,通常分为( )三个环节进行。A、资料验收B、验收准备C、实体验收D、初步验收E、正式验收参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 24、建筑材料采购合同的标的包括( )A、物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求B、物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求C、物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式D、物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式参考答案：A 文字解析：物资采购合同标的指拟采购物资的名称及品种、规格、技术参数等要求。 25、在索赔资料准备阶段,主要工作包括( )A、跟踪和调查干扰事件,掌握事件产生的详细经过B、分

39、析干扰事件产生原因,划清各方责任,确定索赔根据C、损失结果的调查分析与计算,确定工期索赔和费用索赔值D、搜集证据E、认真研究合同约定,防止对方向自己提出索赔参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 26、信息是以口头、书面或电子方式传递的知识、( )、情报。A、声音B、数字C、文字D、新闻参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的( ),它是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。A、出图计划B、专业协调计划C、数量计划D、交底计划参考答案：A 文字解析：在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划

40、,在出图计划中标明每张图纸的名称、图纸规格、负责人和出图日期。出图计划是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。 28、项目经理对施工承担( )的责任。A、安全和质量B、进度和成本C、全面管理D、协调和组织参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、施工安全技术措施必须包括( )A、经费预算B、应急预案C、组织机构D、注意事项参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、根据建设工程施工合同示范文本,确定可以顺延工期的条件包括( )A、发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使

41、施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照建设工程施工合同示范文本约定,如一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的,可顺延工期。 第四部分 公路实务1、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有( )A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、

42、E 文字解析：暂无解析 2、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥

43、D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、监控系统检测的主要项目有( )A、设备的规格B、设备的功能C、子系统检测D、设备的价格E、设备的性能参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌B、间歇强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和

44、施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、A类突起路标与8类突起路标的性能区别是( )A、具备减速性能B、具备防滑性能C、具备视线诱导性能D、具备逆反射性能参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D

45、、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 10、水泥稳定基层中,对水泥最主要的技术要求是( )A、终凝时间较长B、强度等级较高C、抗压强度较高D、抗折强度较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、钢筋的纵向焊接应

46、采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、爆破作业中,下列说法错误的是( )A、爆破时,应点清爆炸数量与装炮数量是否相符B、爆破时,确认炮响完并过5min后,方准爆破人员进入爆破作业点C、爆破作业必须有专人指挥D

47、、人工打眼时,使锤人应站在掌钎人的对面,严禁侧脸使锤参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、根据安全生产违法行为处罚办法的规定,各级政府安全生产监管部门可以实施( )处罚行为。A、警告B、罚款C、没收违法所得D、责令改正E、责令停产停业整顿参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 17、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、洞内导线应根据洞口投点向洞内作

48、引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、开挖深度超过( )时,特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时,不论深度大小都应视为高处作业,并设置警告标志和高度不低于( )的双道防护栏,夜间还要设红色警示灯。A、2m、13mB、3m、12mC、2m、12mD、3m、13m参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、资格预审办法分为( )A、强制性预审B、合格制C、综合评分制D、公开制E、有限数量制参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 21、安全生产投入主要

49、用于( )A、建设安全技术措施工程,如防火工程、通风工程等B、用于丰富职工业余生活,营造企业文化氛围的费用C、重大安全生产课题的研究,按国家标准为职工配备劳动保护用品D、职工的安全生产教育和培训、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用,如用于制定及落实生产事故应急救援预案等E、职工安全防护用品的购买参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 22、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 23、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、

50、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、公路建设项目招投标活动中,中标者接到中标通知书后应在( )天内与招标单位签订承包合同。A、40d内B、30d内C、20d内D、10d内参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 26、高速公路的平面控制测量等级应使用( )A、一级小三角B、

51、一级导线C、二级导线D、二级小三角E、四级GPS控制网参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 27、复合式衬砌的隧道地质和支护状况观察量测的间隔时间是( )A、3次天B、2次天C、12次天D、每次爆破后进行参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、属于压缩关键工作持续时间的组织措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：A 文字解析：暂无解析 30

52、、根据公路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、基坑在初期排水时,排水设备应选择( )离心式水泵。A、小容量低水头B、大容量高水头C、大容量低水头D、小容量高水头参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)工程未移交发包人前,应由( )负责照管和维护。A、发包人B、承包人C、监理人D、质量监督机构参考答案：B 文字解析：暂无解析

53、3、根据建筑企业资质等级标准(建建200182号)水利水电工程施工总承包企业资质等级有( )A、规范建设项目基建程序B、规范项目法人的建设行为C、建立项目的投资约束体制D、明确项目法人的责、权、利E、节约工程投资参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 4、流域范围内的区域规划应当服从( )A、专业规划B、流域规划C、综合规划D、战略规划参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、下列属于原位测试方法的有( )A、静载试验B、土的压缩一固结试验C、标准贯入试验D、土的动力性质试验E、旁压试验参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 6、有关工程竣工验收时间的说法,正确的是( )A、工程竣工验收应在全

54、部工程完建后3个月内进行B、工程竣工验收应在全部工程完建后5个月内进行C、工程竣工验收应在全部工程完建后6个月内进行D、进行验收确有困难的,经工程验收主持单位同意,可以适当延长期限E、全部工程完成后,由上级主管部门根据单位工作适时安排参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 7、根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定,下列关于分包单位管理职责叙述正确的是( )A、分包单位应持有营业执照和具备与分包工程专业等级相应的资质等级证书,并具备完成分包工程所必需的技术人员、管理人员和必要的机械设备B、分包单位应严格履行分包合同中的职责C、分包单位应接受承包单位的管理,并对承包单位负责D、分包单位只须对承包

55、单位负责,无须接受项目法人(监理单位)、质量监督机构的监督和管理E、分包单位须接受项目法人(监理单位)、质量监督机构的监督和管理参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有A、卸料落差不应大于20mB、堆料高不大于15mC、入仓混凝土及时摊铺和碾压D、两种混凝土结合部位重新碾压,同时常态混凝土应掺速凝剂E、避免层间间歇时间太长参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 9、水电建设工程施工企业应建立、健全以( )为核心的安全管理制度。A、安全工作体系B、安全管理机构C、安全生产责任制D、领导责任制参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、当

56、质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时,应( )A、立即停止施工B、暂时放慢施工进度C、立即上报D、边整改边施工E、整改后上报参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 11、项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括( )A、紧急救援的组织机构、人员配备方案B、物资准备方案C、人员财产救援措施D、事故分析与报告等方面的方案E、应急救援交通方案参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、保证水位是指保证江河、湖泊、水库在汛期安全运用的( )A、上限水位B、下限水位C、工作水位D、警戒水位参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、若混凝土防渗墙材料为普通混

57、凝土,其抗渗性能检查其( )A、渗透系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、水法规定,建设水工程必须符合( )A、流域专业规划B、流域综合规划C、区域综合规划D、防洪规划参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水利工程设计概(估)算编制规定,下列属于现场经费的有( )A、简易砂石料加工系统B、场内施工排水C、现场管理人员基本工资D、施工企业管理费E、场内供电参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、下列关于水闸、小型水电站及泵站工程施工的说法正确的是( )A、为给后续工程留有充裕的时间,基坑初期排水应尽量选用大流量的水泵B、对已确定的地

58、基处理方法应做现场试验C、钢筋混凝土铺盖应按分块连续浇筑D、在地下厂房交叉部位施工时,应先对交叉部位进行加固E、机、泵座二期混凝土,应保证设计标准强度达到70以上,才能继续加荷安装参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 17、I、级土试样妥善密封防止湿度变化,并避免暴晒或冰冻。在运输中应避免振动,保存时间不宜超过( ).A、三周B、四周C、五周D、六周参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、水工金属结构制作与安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业净资产至少立为( )A、500万元B、1000万元C、1200万元D、1500万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、下列关于施工企业管理人

59、员安全生产考核的说法正确的有( )A、水利部负责组织水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核B、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核C、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程专业承包一级资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核D、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年E、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为2年参考答案：A、B、D

60、文字解析：暂无解析 20、水电建设工程施工安全管理工作贯彻的原则是( )A、安全第一、预防为主B、安全生产、人人有责C、质量第一、预防为主D、安全第一、人有有责参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、可与截流戗堤结合,利用开挖弃渣,并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工,我国应用最广泛的围堰形式是( )A、草土围堰B、纵向围堰C、不过水围堰D、土石围堰参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、一般适用于水深不大于6m,流速小于3ms的中、小型水利工程的围堰是( )A、木笼围堰B、竹笼围堰C、草土围堰D、石围堰参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、有堤防的河道、湖泊的管理范围为( )