长期承包经营合同范文大全_第1页
长期承包经营合同范文大全_第2页
长期承包经营合同范文大全_第3页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、Word 长期承包经营合同范文大全 承包经营在我国的建设中起到了巨大的推动作用,那么承包经营合作(协议书)怎么写呢?以下是我整理的承包经营责任制合同,欢迎参考阅读。 承包(经营合同)(范文)1 发包方: (甲方) 承包方: (乙方) 为更好、更有效地盘活我村_市场的资产、充分调动人员的乐观性,提升市场的经济收益,依据_市场的实际状况,依据合同法和其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿、公平的基础上经协商全都,签订本合同,以同共遵守: 一、_市场概况 甲方发包给乙方的市场位_,市场各项设施及建筑状况以参与投标前所考察现状为准。大铁棚内的铺位、猪肉档、鱼档、冰鲜、烧腊、熟食、咸杂,毛鸡档、光鸡档

2、、瓜菜档、水果档,临散档以及地摊,原供销社铺位,牌坊以内的档位,牌坊以内的档位,农商行门口的夜市档位(附图),如政府整治时则必需协作,同时不影响道路畅通为原则,否则甲方有权制止和作出惩罚。 二、承包期限 甲方将_市场整体发包给乙方承包经营,承包期限为 9年,自 年 月 日至 年 月 日止。 三、承包租金及交租时间以及分期租金的升幅 1、因涉及到甲方在承包前已签定铺位租用期,部分还未到期,因此第一期、其次期的承包租金都按中标价人民币 万元计算。经甲、乙双方协商,承包期限为9年,第一期承包租金为人民币 万元(大写: ),时间为 年 月 日至 年 月 日止;其次期的租金同样是承包租金为人民币 万元(

3、大写: ),时间为 年 月 日至 年 月 日止;第三期开头承包租金按中标价为基数每年升幅5%,即承包租金为人民币 万元正(大写: )时间为 年 月 日至 年 月 日止。承包租金实行按月缴交当月租金,以先交租后使用的原则支付每月租金,乙方需于每月5号前缴交当月租金,由甲方开具缴款发票,其发票税费由乙方负责。 2、乙方接管后,原来甲方与档位使用者的合同到期后,才能与档位租用者重新签定合同,乙方在遵守国家(规章制度)及(租赁合同)等规定,自主经营,保持市场稳定。 四、合同定金的交纳 乙方签订本合同之日将投标时所交的押金人民币 万元(大写: )转为合 五、本合同签订后在 年 月 日前甲、乙双方应办理好

4、市场交接手续。对于该市场内原有的承租户在合同期内需维持现状,在承租户合同期满后乙方将市场档口对外出租时,在同等条件下原租用者应有优先承租权。 六、甲方原来与档位租用者的合同到期后,乙方才能重新与档位者签租用合同,收押金的额度应是档位每月租金的三倍,并且押金的收取是由甲方暂收代管,目的防止乙方收取押金后,弃场不理、不管,从而带来甲方无法运作和损失(如乙方接管后,不等于原租用档位合同未到期就取消,重新签约,所带来的一切争议和后果,由乙方负一切责任)。 七、自交接之日起,_市场由乙方经营管理,由此产生的各种风险及费用(如市场管理人员工资、税收、发票税费、管理费以及国家的规费等)由乙方自行担当。 八、

5、乙方必需严格参照相关政府部门对本市场的经营秩序、卫生管理的要求。假如乙方因管理不善导致市场混乱,视为乙方违约,甲方有权终止本合同,并没收定金同时追究乙方的违约责任。 九、乙方必需管理好市场的秩序,不得影响交通秩序。对市场范围的乱搭乱建的临时物品,甲方有权责令乙方清拆。假如乙方认为需要对市场进行改造或整改,必需征得甲方同意,并向甲方提交有关改造或整改方案(改造或整改费用由乙方自行担当)。否则,甲方有权要求乙方清拆。改造及整改部分,在合同期满后不得拆除,无偿归甲方全部。 十、乙方与市场摊档经营者签订的合同期限不得超过本合同的最终期限,不得转变原摊档的种类分布格局,如需变更必需向甲方供应变更方案,并

6、征得甲方书面同意,否则视作乙方违约。 十一、合同期内,若遇政府部门征收,_市场原有建筑设施及土地的赔偿归甲方全部,乙方出资建筑的设施赔偿则归乙方全部。合同期满之日起,_市场全部建筑及设施(含乙方出资建筑的各类建筑及设施)归甲方全部。 十二、甲方权力、义务 1、甲方对乙方的管理有监督的责任,联同有关部门有权根据相关管理规定,统一对市场进行考核,乙方须予以乐观协作; 2、在日常管理中,甲方有权派工作人员对_市场进行巡查,并提出整改看法,乙方需根据甲方要求乐观落实整改(措施)。 十三、乙方权利、义务 1、乙方保证_市场用于经营农贸市场,保证市场有序运营。 2、乙方应乐观协作村委会及相关部门的管理,并

7、负责出资购置市场消防平安等各类用品。 3、乙方自行担当市场各类设施修理、维护的费用,并担当市场正常运行的各项经费。乙方对本市场的用水、用电、防火等平安负责,市场范围的用电要符合用电平安规范。在乙方承租期限内必需对本市场购买 万元的财产险,受益人必需为甲方,以及市场工作人员的人身意外险。 4、未经甲方同意,乙方不得将市场转包他人,否则甲方有权单方解除合同,并没收乙方已缴交的合同定金。 十四、违约责任 乙方须按合同商定的时限缴清租金,若延迟交纳租金的,每延期一天,应向甲方缴交人民币 元(大写: )滞纳金;若乙方延迟支付租金30天以上,甲方有权单方解除合同,没收乙方已缴交的合同定金并追究乙方违约责任

8、。 十五、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商补充,其补充协议与原合同具有同等法律效力。 十六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,均具有同等法律效力。 十七、本市场承包期满后,原承包者如有意向连续承租时,在期满前三个月应向甲方提出看法,同时甲、乙双方协商定出承包价,重新签约承包租用合同。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 承包经营合同范文2 发包方: (以下简称甲方) 承包方: 项目经理 (以下简称乙方) 依据中国建筑法、招标投标法的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得 工程的总承包权,为了加强

9、管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的建设工程施工合同经甲方讨论打算派 同志任项目经理并组建项目部,负责担当该工程的施工管理任务,担当建设工程施工合同中施工方应担当的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。 一、承包范围及造价:建筑工程施工合同商定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约 。 二、合同工期: 日历天。 三、质量标准: 。 四、(平安生产)及文明施工现场标准:按建设工程施工合同及投标承诺执行。 五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量平安终身负责,对建设工程施工合同中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理

10、亏损负责并担当与本工程相关的一切法律责任。 六、管理费上缴: (一)缴费方式: 经协商确定;乙方按以下第 种方式上缴管理费。 1、按本工程建设工程施工合同总价上缴管理费,计人民币¥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 % 2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写 3、其他方式:由甲方依据详细状况另行确定。 (二)缴费方法: 1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必需在该工程竣工验收前全部缴清。 2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。 3、以上第“3”式上缴管理费、甲、

11、乙双方依据详细状况另行商定、 七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方担当。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。 八、(财务管理) 1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必需保证本项目的全部工程款拨付汇至甲方财务账户,然后才财务科有方案进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。 2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向法律机关申请追究乙方的法律

12、、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方担当。 九、甲方责任 1、负责与建设单位和有关部门协调,准时帮助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。 2、向乙方供应技术询问和技术指导、督促乙方严格根据审定的施工方案组织施工,帮助和指导乙方抓好工程质量、平安生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。 3、指导乙方按施工规范进行施工,帮助乙方解决在施工中消失的技术和质量方面的问题、准时处理现场质量事故,参加分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料,以备归档。 4、督促乙方按规程组织平安生产,审核乙方的平安措施、设备及设施,帮助乙方对施工人员进行平安生产(教育),每周不少于一次,督促

13、乙方搞好平安生产和现场文明施工,帮助处理现场平安隐患及平安事故。 5、帮助乙方对方案生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教育,办理有关证件(办证费用由乙方担当)。 6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素养状况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方担当。 十、乙方责任 1、严格执行甲方和建设方签订的建设工程施工合同中的一切条款,担当建设工程施工合同中承包人的一切义务和责任。 2、根据设计文件,严格按施工规范组织施工,使该项目达到建设工程施工合同中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,担当其建设工程施工合同和投标书中有关的罚责。 3、自觉遵

14、守甲方各项规章制度,听从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。 4、做到“平安生产、文明施工”并层层落实该工程的平安、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生平安或质量事故,无条件的担当法律责任和经济损失。 5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、平安员、资料员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必需做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切后果由乙方担当。 6、施工过程中,乐观筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守劳动法、合同法,准时足额支付各工种人工工资和材料款,担当

15、因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的状况进行检查,发觉拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。 7、依据建设部建质【20_】113号文件关于建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理方法(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的惩罚、限期整改外,同时接受甲方赐予的每项次5000元惩罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除) 8、乙方未严格执行JGJ59-99平安生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报批判、开出整改及惩罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政

16、主管部门的惩罚外,同时接受甲方赐予的每次500元惩罚(该费用从工程款中直接扣除) 9、严格执行建设工程质量管理条件第六章“建设工程质量保修”各条内容,并担当其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常使用的,必需在接到通知后24小时内派人员修理,并担当修理费用,因(其它)缘由造成的质量问题,必需协作有关部门调查处理,并按其责任划分担当相应责任。 十一、违约责任 1、 甲方挪用乙方担当施工项目的工程款,将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。 2、 乙方不按合同财务管理条款实施,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五赐予乙方经济惩罚情节严峻者将提请法院追究其法律责

17、任。 3、 乙方诺违反合同第“十一”条之商定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理打算: (1)中止本合同,停止一切服务,不参加该工程竣工验收,全部资料不予签字盖章。 (2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方担当其全部法律责任。 十二、嘉奖:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级平安生产文明施工管理现场奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。 十三、其他商定: 1、 遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20_】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订建设工程施工合

18、同前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资肯定要当月足额直接发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。 2、 因特别缘由,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同商定足额交付管理费及其它费用的,乙方必需在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方担当。 3、 工程竣工后,乙方应准时与工人办理工资结算手续,并按公司规定将参加该工程施工的全部民工本人签字认可的工资结算表报

19、甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方使用。 4、 在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方使用。 5、 若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济惩罚的一切费用均由乙方担当。 6、 乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不担当民事连带责

20、任。 7、 附施工合同壹份于乙方 十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 承包经营合同范文3 出租方(商铺业主): (以下简称甲方) 承租方(承租企业): (以下简称乙方) 依据中国合同法及有关法律、法规的规定,甲乙双方在公平、自愿的基础上,就甲方的商铺及其附属设施、备出租发包给乙方,由乙方根据商业规划的用途有范围进行承包经营或对外招商、招租、联营等事宜,达成协议如下: 第一条:商铺的基本状况 该商铺房屋位于北京市延庆县东外大街原中心市场旧址的金锣

21、湾商业中心第_座_号商铺,该商铺建筑面积为_平方米。甲方对该商铺房产享有全部权,该商铺房屋用途为商业营业用房。(注:商铺建筑面积按房管局实测的实际使用面积为标准) 其次条:租赁承包期限和租金承包费 租赁期限共计五年,起租日为金锣湾商业中心开业日(20_年7月1日,即在商铺交付使用的两个月内),双方商定年租金承包费按合同价款的8%计算,租金承包费额为 元/年(人民币大写: 元整) 第三条:租金承包费支付时间和支付方法 1、双方计算租金承包费的起租时间以金锣湾商业中心开业日,即20_年7月1日,(商铺交付使用的两个月内)起算,商场提前开业,则以实际提前开业的时间为起租时间。 2、每年租金分两次支付

22、,乙方每半年向甲方支付一次租金。首次租金承包费的支付时间,为直接从甲方首次交纳商铺购房款中扣除,以后每期租金交付时间为上期计租时间往后顺延六个月的对应日七日内支付(遇法定节假日则相应顺延);若无正值理由超过七日,则从第八日起,每逾期一日,乙方应按应付而未付的当期租金的万分之3向甲方支付滞纳金。 3、租金承包费应由乙方直接汇入甲方指定的银行帐户,该笔收入需要纳税的,由甲方自行担当申报纳税。 第四条:在租赁承包经营期内,乙方享有对该商铺拥有承包、转包、出租、转租、使用和收益的经济权利,包括但不限于: 1、将该商铺用于自主经营; 2、将该商铺用于对外招商,交由商业管理公司统一管理营运,开发商作为担保; 3、利用该商铺与他人进行合作经营; 4、将该商铺对外出租,并可允许承租方转租。 5、其他法律所不禁止的经营方式; 上述转承包经营期、出租租赁期、合作经营期未经甲方同意均不得超过本合同租赁期限,不得超过合同租赁承包期限,否则超出该期限部分无效。 第五条:租赁承包经营合同履行中双方的权利、义务 1、 合同期限内,甲方有权将该商铺转让、赠与、抵押,但甲方应提前三个月通知乙方,并确保该商铺的受让人、受赠人、抵押权人同时遵守本合同的全部条款,以及同意遵守乙方与第三人就该商铺所签订的全部合同(如租赁合同、合作协议、物业管理(服务合同)和业主临时公

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论