2022年最新继续教育一级建造师职称十二科全(有答案)

1、2022年最新继续教育一级建造师职称十二科全(有答案)第一部分 工程经济1、某市建设工程质量监督站工作人员李某在明知建设工程实体存在质量缺陷尚未整改完毕情况下,仍对工程竣工验收备案出具了同意意见,则李某有可能承担的行政责任是( )A、行政拘留B、罚款C、记过D、吊销执业资格证书参考答案：C 文字解析：A、B、D属于行政责任中行政处罚的类型，只有C属于行政处分类型，属于行政机关内容对其工作人员违法行为所采取的措施。 2、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证届满时( )A、经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年B、必须再次审查,有效期增加2年C、不再审查,有效期直

2、至发生死亡事故D、必须再次审查,重新办理参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、下列选项中,( )组情形导致行政处罚决定不能成立。行政机关作出处罚决定前,未依法告知当事人应予处罚的事实、事由和依据行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩行政处罚没有法定依据行政处罚不遵守法定程序A、B、C、D、参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、抵押权是债权的从权利,在存在最高额抵押担保的债权转让时,下列说法正确的是( )A、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权全部转让B、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权可以部分转让C、债权在确定前.部分债权转让的,最高额抵押权不得转让D、如果有当事人事先约定,最高额

3、抵押权亦不得转让参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标,联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元,该联合体收到中标通知书,但尚未与招标人签订合同,此时甲、乙认为该项目盈利太少,于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是( )A、因未给招标人造成损失,5万元投标保证金应予以退还B、因未签订合同,5万元投标保证金应退还一半C、甲、乙施工单位对此应承担违约责任D、甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、某项目的建设资金来源于世界银行贷款,招标过程中,有甲、乙、丙、盯戊5家公司报名投标。按照中华人民共和国招标投标法的规定

4、,该项目施工招标前必须具备的条件有( )A、招标人已经依法成立B、初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D、工程建设资金已经全部到位E、有招标所需的设计图纸及技术资料参考答案：A、B、C、E 文字解析：依据工程建设项目施工招标投标办法中的规定，ABCE四项的内容均在规定之中,答案D涉及工程建设资金问题工程建设项目施工招标投标办法中规定工程建设要有相应资金或者资金来源已经落实，而不是要求工程建设资金全部到位，故正确答案为ABCE 7、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,

5、进而影响合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是( )A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B、乙工厂用地使用权出让年限是40年C、丙私立医院土地使用权出让年限是70年D、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、质量不符合约定的,当事人对

6、违约责任没有约定,受损害方可以合理选择要求对方承担( )等违约责任。A、修理B、更换C、重作D、减少货款E、解除参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、下列关于行政处罚的种类及程序,表述正确的是( )A、罚款是行政处罚中最为轻微的一种B、行政拘留的最长期限不超过14日C、警告既属于行政处罚措施,也属于行政处分D、行政机关不得因当事人申辩而加重处罚E、适用简易程序可以当场作出行政处罚决定参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 11、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计、对安全生产隐患进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A

7、、可责令施工单位暂停施工B、可通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任D、可对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、以债务人的身份能行使的权利是( )A、抗辩权B、代位权C、撤销权D、留置权参考答案：A 文字解析：注意行使抗辩权、代位权、撤销权的主体身份问题。抗辩权的行使主体是合同双方当事人、代位权和撤销权的行使主体是债权人。 13、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实

8、现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。 14、某工程安装公司项目经理胡某在脚手架工程存在安全隐患未

9、经验收情况下,强令作业人员冒险进行构件安装,导致脚手架坍塌,发生4人死亡,多人受伤的严重事故,则胡某涉嫌( )A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、失职罪参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、项目经理王某经考试合格取得了一级建造师资格证书,受聘并注册于一个拥有甲级资质专门从事招标代理的单位,按照注册建造师管理规定:王某可以建造师名义从事( )A、建设工程项目总承包管理B、建设监理C、建设工程项目管理服务有关工作D、建设工程施工的项目管理参考答案：C 文字解析：选项均为建造师执业范围，但A、B、D三项超出了聘用单位业务范围，故选项C正确。 16、寄送价格表属于( )

10、A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：C 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以寄送的价目表属于要约邀请。 17、关于招标代理的说法正确的是( )A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部门批准B、招标人不可以自行选择招标代理机构,必须由有关行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、下列情况中,不构成承诺的是( )A、甲向乙发出了价格目录,乙向

11、甲发出了同意此价格的函件B、甲向乙发出了要约,丙从乙处得知后向乙表示完全同意C、甲向乙发出要约约定如果同意直接发货,乙未发货而给甲发出了完全同意的表示D、甲向乙发出了要约,丙得知后向甲表示完全同意E、甲直接给乙汇款购买其专利产品,乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品参考答案：A、B、C、D 文字解析：承诺的构成要件：(1)承诺必须由受要约人作出；(2)承诺须向要约人作出；(3)承诺的内容必须与要约的内容一致；(4)承诺应在有效期内作出。选项E符合合同法第22条的规定，以行为的方式承诺。 19、某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同,并且约定了试用期。那么,根据我国劳动法的规

12、定,双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过( )A、1个月B、3个月C、6个月D、1年参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、建设工程招标中,招标人不可以随意没收投标保证金,除非投标人( )A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤回其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、甲公司与乙公司在丙地签订了一份服装买卖合同,合同约定甲方向乙方订购1000套工作服,服装质量、款式见样品。乙方于合同签订后第25天交货。甲方应在( )地方收货。A、甲公司所在地B、乙公司所在地C、丙地D、运输方所在地参考答

13、案：B 文字解析：暂无解析 22、下列选项中,注册建造师享有的权利包括( )A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 23、当事人在合同中约定了发生争议时双方协商解决,一旦发生合同纠纷,下列处理纠纷的方法中,不能采用的是( )A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：C 文字解析：合同法第一百二十八条规定：“当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立

14、仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。”因此，当事人没有订立仲裁协议的，不能采用仲裁方式处理争议，所以本题选C。 24、不得撤回的要约包括( )A、要约人确定了承诺期限B、要约人明确表示要约不可撤回C、撤回的通知在要约到达后才到达受要约人D、受要约人有理由认为要约不可撤回,并已经为履行作为准备工作E、撤回的通知在承诺通知发出之后到达受要约人参考答案：C、E 文字解析：要约只能在未生效前可以被撤回，要约一旦生效则不能被撤回。选项A、B、D均没有说明要约是否生效，而选项C、E均说明要约已经生效，所以答案是C、E。 25、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期累计超过(

15、 )个月,施工许可证自行废止。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、招标投标法规定,招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,其中,公开原则是指招标投标活动的( )A、资格审查标准公开B、招标信息公开和招投标过程公开C、评标标准和方法公开D、评标过程公开参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、某工程的施工图设计文件未按规定送审就擅自施工,对此应承担法律责任的是( )A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列合同选项中,属于债权合同的是( )A、监护合同B、遗赠抚养合同C、咨询服务合同D、行政合同E、劳务合同参

16、考答案：C、E 文字解析：根据合同法相关规定，债权合同是指狭义合同，为平等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关系不受合同法调整。 29、当事人提交给法院下列的材料中,不属于民事诉讼证据的是( )A、建设工程质量验收标准B、书证和物证C、视听资料D、证人证言参考答案：A 文字解析：证据是指在诉讼中能够证明案件真实情况的各种资料，工程质量验收标准直接规范工程建设行为，所以本题选A。 30、某高新技术开发公司与应届毕业的某高校计算机专业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同,合同规定:王某的工作就是仿制专利产品。后来,由于王某身体不好,而没有完成任务,公司于是要求王某承担违

17、约责任。对此,下列说法正确的是( )A、王某违约,应当承担违约责任B、王某的违约是由于身体原因,因此可以免责C、王某的违约是由于身体原因,虽然不可以免责,但可以减轻责任D、该合同内容违法了法律,因此合同无效参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。劳动法规定，订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，否则，劳动合同无效。本题中双方签订的劳动合同规定：兰某的工作就是仿制专利产品。因此，该合同违法法律，应属无效合同，王某无需承担违约责任。 第二部分 项目管理1、在标价计算之前要开展各项调查研究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济

18、状况的调查、自然条件的调查、现场施工条件的调查外,还需要进行( )的调查。A、工程项目业主B、竞争对手C、当地出口结构D、当地的法律法规E、劳务规定、税费标准和进出口限额参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 2、某施工企业拟租赁一台施工机械,已知该施工机械的价格为72万元,租期为7年,每年末支付租金,租金按附加率法计算,折现率为10%,附加率为4%,则每年应付租金为( )万元。A、13.44B、20.37C、12.27D、14.79参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、利率是国民经济调控的重要杠杆之一,利率提高的原因是( )A、其他条件一定,通货膨胀率下降B、其他条件一定,社会平均利润

19、率下降C、其他条件不变,资本市场供过于求D、其他条件不变,社会平均利润率提高参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、施工企业材料处置的净损失属于企业的( )A、利润B、收益C、利得D、损失参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、对于没有预先给定借款偿还期的项目,在判断偿债能力时经常采用的指标是( )A、借款偿还期B、利息备付率C、投资回收期D、偿债备付率参考答案：A 答案解析：暂无解析 6、筹资活动产生的现金流量有( )A、资本溢价B、实收资本C、处黄固定资产回收的现金净额D、收回投资所收到的现金E、取得投资收益所收到的现金参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 7、按建标2003206号文件的规定

20、,下列各项费用中属于建筑安装工程施工机械使用费的有( )A、折旧费B、大修理费C、大型机械设备进出场及安拆费D、经常修理费E、机械操作人员的工资参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 8、某企业需要某种设备,该设备经济寿命为7年,企业与租赁公司商定的融资租赁期限为4年,在不考虑物价变动及技术进步因素时,设备租赁与购买方案比选尺度是( )A、净现值B、内部收益率C、净年值D、投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、目前我国经济保持了高速增长的态势,从近三年GDP总值的数据来看,2004年比上年增长10.1%,2005年比上年增长10.2%,2006年比上年增长10.7%。与经济高速

21、增长相伴,2007年,全年居民消费价格上涨1.5%,商品零售价格上涨1.0%,涨幅比上年提高0.2个百分点。针对这种现状,政府可能采取的宏观政策是( )A、增加税收B、增加政府支出C、提高法定准备率D、提高利率E、增加政府转移支付参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 10、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定资产投资现值为C,流动资金现值为D,则项目净现值率为( )A、A/CB、B/CC、B/（C+D）D、A/（C+D）参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、下列方法中,不属于施工图预算审查方法的是( )A、分项详细法B、逐项审查法C、对比审查法D、重点审查法参考答案：

22、A 答案解析：暂无解析 12、人工定额按标定对象的不同,可分为( )A、时间定额B、单项工序定额C、产量定额D、综合定额E、分部工程定额参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 13、从成本观点或收益观点考虑,确定设备更新的最佳时刻是设备的( )A、技术寿命B、自然寿命C、经济寿命D、折旧寿命参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、某工程建设单位2010年2月应按合同向工程承包商支付工程款300万元,但尚未支付。根据会计准则及相关规定,该建设单位未付的工程款项应计入( )A、短期借款B、应付账款C、预收账款D、应付票据参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、分部分项工程量清单的12位项目编码中,由

23、清单编制人设置的是( )A、8到10位B、9到11位C、9到12位D、10到12位参考答案：D 答案解析：暂无解析 16、某劳务企业2009年10月份应付职工工资15万元。根据会计准则和相关规定,应付职工工资属于( )A、短期借款B、应付福利C、应付工资D、预收账款参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、对施工单位而言,施工图预算是( )的依据。A、确定投标报价B、控制施工成本C、进行贷款D、编制工程概算E、进行施工准备参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 18、对于一个特定的投资方案,若基准收益率变大,则( )A、财务净现值与财务内部收益率均减小B、财务净现值与财务内部收益率均增大C、财

24、务净现值减小,财务内部收益率不变D、财务净现值增大,财务内部收益率减小参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、对总资产周转率指标,下列说明和解释正确的有( )A、该指标是企业在一定时期内主营业务收入净额与总资产平均余额之间的比率B、该指标反映举债形成的资产的利用效率C、该指标反映企业全部资产的利用效率D、该指标反映资产总额的周转速度E、该指标计算值越高越好参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 20、施工企业一设备原价为234000元,净残值率为10%。若该设备使用年限为10年,则在直线法下,该设备的年折旧额为( )元。A、306B、18000C、20700D、21060参考答案：D 答

25、案解析：暂无解析 21、直接工程费包括( )A、人工费、材料费B、人工费、材料费、施工机械使用费C、人工费、材料费、施工机械使用费、规费D、人工费、材料费、施工机械使用费、规费及税金参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、项目施工阶段的投入包括两方面：一是( ),二是建筑施工要素的投入。A、料费B、建筑施工人员的工作报酬C、项目论证分析人员的工作报酬D、建设用地费参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、计算措施项目费时,大型机械进出场及按拆费的计算常用( )A、分包计价法B、实物量计价法C、参数计价法D、工料单价法参考答案：A 答案解析：分包计价法是在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费

26、进行计价的方法,适合可以分包的独立项目,如大型机械设备进出场及安拆费的计算。 24、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按年数总和法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、115100%B、215100%C、315100%D、415100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、按最大还款能力计算项目偿债能力时,可以采用的指标是( )A、利息备付率B、借款偿还期C、偿债备付率D、项目经济寿命期参考答案：B 答案解析：借款偿还期指标适用于那些不预先给定借款偿还期限,且按最大偿还能力计算还本付息的项目;对于预先给定借款偿还期的项目,应采用利息备付率和偿债备

27、付率指标分析项目的偿债能力。 26、采用扩大单价法编制设备安装工程概算,其适用条件是( )A、初步设计有详细设备清单B、初步设计的设备清单不完备C、有成套设备的重量D、安装预算单价不全E、具有类似设备安装工程预算参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 27、下列对建设项目施工阶段主要包括的内容表述正确的是( )A、施工组识设计是落实设计文件的规划手段,是连接设计和施工活动的桥梁B、组织施工是施工企业管理的基本任务C、施工准备的所有工作不能同施工组织设计同步进行D、生产准备是衔接建设和生产的桥梁,这一步的工作由投资者进行E、竣工验收是对投资成果的最终全面的检查和评定参考答案：A、B、D 答案解析：

28、暂无解析 28、对流动资组合策略中的折中型筹资策略,下列说明正确的是( )A、该策略是一种理想的筹资策略B、临时流动资本需要由短期负债筹资解决C、长期资本正好满足永久性资本需求D、该策略的主要目的是追求高利润E、减少偿债风险,减少闲置资本,提高资金效率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 29、进口设备运杂费中,运输费的运输区间是指( )A、出口国的边境港口或车站至工地仓库B、进口国的边境港口或车站至工地仓库C、出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站D、出口国供货地至进口国边境港口或车站参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、按照生产要素内容,建筑工程定额分为( )A、人工定额

29、、材料消耗定额、施工机械台班使用定额B、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资概算指标C、国家定额、行业定额、地区定额、企业定额D、建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定冻锇工具、器具定额参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、承包人向发包人提出的费用索赔,除工程直接费和间接费外,还可包括( )A、分包费B、项目管理费C、劳务管理费D、利润E、总部管理费参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 2、下列关于项目管理组织结构模式的说法中,正确的有( )A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B、矩阵组织结构中有两个指令源C、大型线性组

30、织系统中的指令路径太长D、线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令E、矩阵组织结构适用于大型组织系统参考答案：B、C、E 文字解析：常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等：职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。职能组织结构适用于小的组织系统。线性组织结构来自于军事组织系统。在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。但在一个大的组织系统中，由于线性组织系统的指令路径过长，会造成组织系统运行的困难。矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类

31、型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源有两个。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。 3、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 4、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为( )A、施工组织总设计B、施工组织设计大纲C、单项工程施工组织设计D、单位工程施工组织设计E、分部(分项)工程施工组织设计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 5、项目风险响应不包括( )A、风险管理目标B、风险分类和风险排序要求C、风险识别报告D、相应的资源验算参考答案：C 文字解

32、析：暂无解析 6、下列选项,属于材料和设备采购供应阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、起草并参与材料和设备的订货合同C、审核或参与审核主要材料和设备的清单D、参与主要材料和设备的选型E、制定材料和设备供应计划和相应的资金需求计划参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 7、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式方法,一般情况下适用于使用的材料( )A、品种较少、每种材料使用量也较小的工程B、品种较少、但每种材料使用量较大的工程C、品种较多、但每种材料使用量较小的工程D、品种较多、每种材料使用量也较大的工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、下列选项中,属于建设工程项目总进度

33、目标论证工作步骤有( )A、工程进度风险分析B、进度计划系统的结构分析C、项目实施的总体部署D、设计方案的评审和选用E、项目的工作编码参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 9、建设工程项目管理规范(GT503262006)中“项目管理规范应包括( )文件”。A、项目管理规划大纲B、项目管理实施规划C、项目管理策划大纲D、项目管理修订规划E、项目管理实施细则参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 10、下列关于合同结构图的说明,正确的有( )A、合同结构图只反映业主方和项目各参与方之间的合同关系B、在合同结构图中,如果两个单位之间有合同关系,在合同结构图中用直线表示C、合同结构图反映项目参与各方之

34、间的合同关系D、合同结构图也可以反映管理指令关系参考答案：C 文字解析：合同结构图反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系；如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用双向箭杆联系；两个单位之间有管理指令关系，可用单向箭杆联系。 11、建设工程进度控制的组织和协调的重要手段之一是( )A、信息技术B、会议C、合同D、风险分析参考答案：B 文字解析：会议是进度控制的组织协调重要手段。而信息技术审计、合同、风险分析等属于工程项目进度的管理措施。 12、为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理,可以通过基于互联网的项目专用网站,

35、或( )实现。A、项目信息门户B、商务平台C、网络通信协议D、现代通信技术参考答案：A 文字解析：通过基于互联网的项目专用网站实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；或通过基于互联网的项目信息门户ASP模式为众多项目服务的公用信息平台实现主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理。 13、生产经营单位应制定书面程序,以便对职业安全健康文件的识别、批准、发布和撤销,以及对职业安全健康有关资料进行控制,确保其满足( )要求。A、明确体系运行中哪些是重要岗位以及这些岗位所需的文件,确保这些岗位得到现行有效版本的

36、文件B、职业安全健康管理体系文件应书写工整、便于使用者理解,并应定期评审,必要时予以修改C、职业安全健康管理的关键岗位与职责D、传达到企业内所有相关人员或受影响的人员E、根据法律、法规的要求和(或)保存知识的目的,对留存的档案性文件和资料应予以适当标识参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 14、当计算工期不能满足要求工期时,需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑( )A、缩短持续时间对质量影响不大的工作B、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C、有充足备用资源的工作D、持续时间最长的工作E、缩短持续时间对安全影响不大的工作参考答案：A、B、C、E

37、 文字解析：暂无解析 15、管理因素中的决策因素首先是( )的建设工程项目决策,其次是建设工程项目实施过程中,实施主体的各项技术决策和管理决策。A、施工方B、业主方C、监理方D、设计方参考答案：B 文字解析：管理因素中的决策因素首先是业主方的建设工程项目决策,其次是建设工程项目实施过程中,实施主体的各项技术决策和管理决策。 16、建设工程项目的建设方案策划,实质上就是建设工程项目的( )A、经济策划B、工期策划C、发展策划D、质量策划参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、设计单位必须提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议是主要针对( )A、采用新材料的建设工程B、采用新结构的建

38、设工程C、采用特殊结构的建设工程D、采用特殊工程管理模式的建设工程E、采用新工艺的建设工程参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 18、建设项目工程总承包施工阶段不包括( )A、任命项目经理,组建项目部B、开工前的准备工作C、移交工程资料D、进行竣工决算参考答案：A 文字解析：建设项目工程总承包施工阶段工作程序包括：施工开工前的准备工作,现场施工,竣工试验,移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。选项A任命项目经理,组建项目部属于项目启动阶段的工作。 19、按单位时间编制的施工成本计划,所得的S形曲线必然包络在一个“香蕉图”内。组成“香蕉图”的两条曲线分别是全部工作的开始都按最早开始

39、时间和都按( )A、最早必须开始时间B、最早必须结束时间C、最迟必须开始时间D、最迟必须结束时间参考答案：C 文字解析：“香蕉图”是由全部工作都按最早开始时间和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成,不是按最早必须结束时间或最迟必须结束时间构成,故选项C正确。 20、建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括( )A、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制B、与建设项目工程总承包方有关的组织和协调C、投资控制D、质量控制E、信息管理参考答案：A、B、D、E 文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括安全管理、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制、进度控制、

40、质量控制、合同管理、信息管理和与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。而投资管理属于业主方项目管理的任务。 21、建设工程施工合同的计价方式主要有( )A、固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同B、变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同C、单价合同、总价合同、成本加酬金合同D、单价合同、总价合同、固定成本加费用合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、施工项目完成以后,拟考核各责任者的业绩,需要进行评定的是施工项目( )A、成本计划的落实情况B、成本计划的完成情况C、实际成本的发生情况D、实际成本的控制情况参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、取得建造师注册证书的人员是否

41、担任工程项目施工的项目经理,应由( )决定。2005年真题A、政府主管部门B、业主C、施工企业D、行业协会参考答案：C 文字解析：大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由企业自主决定。 24、下列选项中,( )情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。A、发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工B、承包人工作发生迟延,为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作时间加班导致人工费增加C、施工期内劳务人员工资大幅度上涨D、发包人要求承包人加大劳动力投入参考答案：B 文字解析：由于一方应负责的原因导致额外增加的费用

42、,不能向对方提出索赔。 25、从一般意义上说,建设工程项目是建设项目可以独立发包组织设计和施工的( )A、单件工程B、群体工程C、重点工程D、交工系统参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、施工单位应当具备安全生产的资质条件,建设工程实行总承包的,总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程( )施工。A、主体结构B、装修C、土方D、二次结构参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、建筑法规定,建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标志、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在( )等方面,代表建设单位实施监督。A、施工质量B、安全管理C、建设工期D、建设资金使用E、投资控制参考答

43、案：A、C、D 文字解析：暂无解析 28、所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的( )进行比较分析。A、要素B、程序C、上下限范围D、取值标准参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、单代号网络计划中,工作之间的时间间隔等于( )A、紧后工作最早开始时间减去本工作的最迟完成时间B、紧后工作最迟开始时间减去本工作的最迟完成时间C、紧后工作最早开始时间减去本工作的最早完成时间D、紧后工作最迟开始时间减去本工作的最早完成时间参考答案：C 文字解析：相邻两项工作i和j之间的时间间隔等于紧后工作j的最早开始时间和本工作的最早完成时间之差,故选答案c。 30、建设工程项目的现场质量控制,除承

44、包单位和监理机构外,业主( )及供货商的质量责任和控制职能仍然必须纳入工程项目的质量控制系统。A、设计B、勘察C、分包商D、规划参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑

45、,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 3、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 4、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、在悬索桥锚碇混凝

46、土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的80方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑( )A、拌合方法B、土类C、路面结构D、试验结果E、路基压实度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、公路工程在建项目,事故报告单位为( )A、建设单位B、施工单位

47、C、监理单位D、接养单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、背景材料某公路山岭隧道,长度为2000m；穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构；采用新奥法钻爆施工。两洞口处由于岩层较破碎,设有明洞,进口明洞长10m,出口明洞长8m；两洞门采用端墙式洞门。问题：该隧道分类属于( )A、特长隧道B、长隧道C、中隧道D、短隧道参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降

48、较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、土方路基压实度的规定值分为( )三个档次。A、高速公路、一级公路、二级公路B、高速公路、二级公路、四级公路C、高速(一级)公络、二级公路、三(四)级公路D、二级公路、三级公路、四级公路参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、安全生产投入主要用于( )A、建设安全技术措施工程,如防火工程、通风工程等B、用于丰富职工业余生活,营造企业文化氛围的费用C、重大安全生产课题的研究,按国家标准为职工配备劳动保护用品D、职工的安全生产教育和培训

49、、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用,如用于制定及落实生产事故应急救援预案等E、职工安全防护用品的购买参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 15、公路隧道围岩分为( )级。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 17、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、石质路堑直接应用机械开挖的优点是( )A、没有钻爆

50、工序作业B、适于破碎坚硬岩石C、不需要风、水、电辅助设施D、简化了场地布置E、没有爆破产生的公害参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 19、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、按照隧道施工爆破作业安全技术要求,当发现有“盲炮”时,必须由( )按规定处理,确保安全。A、设计单位人员B、监理单位人员C、施工单位人员D、原爆破人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网

51、上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：在发料中应坚持的原则有( )A、保证重点,照顾一般B、先进先发C、按发料凭证进行发料D、先新后旧E、修旧利废参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 22、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投

52、入的有效实施D、及时、如实报告生产安全事故E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责

53、任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、交通安全设施主要包括( )等。A、交通标志、交通标线B、防撞设C、隔离栅、视线诱导设D、防眩设施C桥梁护网D里程标、百米标、公路界碑E、可变情报板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、公路工程国内招标文件范本共分三卷,下列所述不属于第一卷的有( )A、投标邀请格式B、投标人须知C、投标书及投标担保格式D、投标书附表格式E、合同协议书格式参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 28、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为( )

54、A、高处坠B、物体打击、触电B坍塌、火灾、中毒C、机械伤害、触电、坍塌D、高处坠落、中毒、触电参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对( )处五年以下有期徒刑或者拘役。A、项目经理B、直接责任人员C、施工单位D、法定代表人参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因有( )A、混凝土配合比不合理B、切缝深度过浅C、水灰比大D、未设置拉杆E、材料计量不准确参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水工预应力锚固施工规范(SL4694),预应力锚束永久性防护涂层材料必须满足的要求

55、有( )A、对预应力钢材具有防腐蚀作用B、与预应力钢材具有牢固的粘结性,且无有害反应C、能与预应力钢材同步变形,在高应力状态下不脱壳、不脆裂D、具有较好的化学稳定性,在强碱条件下不降低其耐久性E、具有较好的抗冻性和耐酸性参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、依法批准的流域规划中确定的大中型水利水电工程建设项目的用地,应当纳入( )A、土地利用总体规划B、土地利用区域规划C、移民安置规划D、土地利用划拨计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案,并自开工报告批准之日起( )日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安

56、全生产监督机构备案。A、15B、10C、30D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、国家实行占用耕地补偿制度,下列说明正确的是( )A、非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,缴纳多少补偿费”的原则B、占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地C、没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照规定缴纳耕地开垦费D、占用耕地的单位所缴纳的开垦费,用于开垦新的耕地和作为工程建设给农民造成经济损失的补偿费用E、工程占地由地方政府负责占补平衡,并承担相应经费参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是( )A、涵管导流B、永

57、久建筑物导流C、隧洞导流D、束窄河床导流参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、面板堆石坝面板混凝土浇筑施工中应控制入槽混凝土的坍落度在( )cm。A、14B、25C、36D、47参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、施工单位应当依法取得( )后,方可从事水利工程施工活动。A、施工许可证B、施工监理证C、工程付款D、安全生产许可证参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),符合具体范围的水利工程勘察设计项目必须进行招标的前提,是其单项合同估算价在( )以上。A、50万元人民币B、100万元人民币C、150万元人民币D、200万元人民币参考答案：

58、A 文字解析：暂无解析 9、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、64B、62C、60D、58参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、碾压土石坝施工中,具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是( )A、进退错距法B、圈转套压法C、进退平距法D、圈转碾压法参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、土地管理法规定,征收耕地的补偿费用包括( )A、复建补偿费B、地上附着物和青苗补偿费C、土地补偿费D、专项设施迁建费E、安置补助费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 12、下列关于

59、堤防工程施工的说法正确的是( )A、堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理B、地面起伏不平时,应顺坡铺填土料C、作业面应分层统一铺土、统一碾压D、上下层的分段接缝位置应错开E、堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时,应将地面坡度削至缓于1：5参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为( ).A、临界坡降B、允许坡降C、极限坡降D、破坏坡降参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、某省水利厅作为项目法人拟进行某项目施工招标,该项目属中央投资的公益性水利工程,则评标委员会专家可从( )中抽取。A、该省水利厅组建的评标专家库

60、B、该省建设厅组建的评标专家库C、该省某招标代理机构组建的评标专家库D、该项目所属流域管理机构组建的评标专家库E、水利部组建的评标专家库参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由( )承担。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、水利工程定额按其编制程序和用途可划分为( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额E、机械作业定额参考答案：A、B、