雨污分流施工合同文本(修改后)

1、- -ii -ii -可竞争费，专款专用，该款随工程款同比例支付。甲乙双在 施工过程中均不应随意增减。六、合同价款26、合同价款约定26.2本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。(1)采用固定总价合同：(2)采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：执行通用条款第 26条。风险费用的计算方法：风险费由承包人在投标报价中自 行考虑计入。其他任何因素造成的风险均包括在合同价款之 内，工程价款不作调整。风险范围以外综合单价调整方法：因发包方设计变更、答疑纪要、现场签证、洽商文件、 发包人认质认价等因素引起项目增减变化，依照承包人投标 文件中所报价格进行调整。承包人漏报的项目不予调整。(3)采

2、用可调价格合同， 合同价款调整方法： 执行通 用条款第26条。27、合同价款调整27.1双方约定合同价款的其他调整因素： 按条款第条执行28、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程不预付工程款。扣回工程款的时间、比例：按条款第28条执行29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前30、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：本 工程属承包方垫资工程，在资金到位后按约定支付 70%。原 则按形象进度拨付， 付至80%后暂停拨付，工程竣工验收合 格，工程结算经审价部门审定、施工资料整理交接后，拨至 95%,预留保修金5

3、%。保修期满后一次付清。甲方工程款若暂时不能按期拨付，乙方应自觉遵守承诺 内容自行垫资，保证工程照常进行，不得停工或消极怠工， 确保按期竣工交付。七、材料设备供应32、承包人采购材料设备 如承包人拖欠材料款，经材 料供应商单位申请，承包人同意，发包人可以从承包人工程 款中代为支付。承包人采购材料设备的约定：按条款第32.1条执行八、工程变更33、工程设计变更：按条款第 33条执行34、其他变更：按条款第 34条执行35.确定变更价款在本工程施工过程中，如因工程发生设计变更或基础部 分超由设计范围发生增减工程量，变更部分工程量经发包人审核 确认后，按投标所报综合单价、措施费计价标准予以调整。投标

4、报价中没有的项目，按2009年陕西省建设工程工 程量清单计价规则规定、2004年陕西省建设工程消耗量定额 修正定额、结合市场价格作为调整造价的依据。材料补差部分按差价处理，除税金外不再计取其他费用。本次清单工程量是经投标人审核查验调整确认后的工程 量，除施工过程中发生变更增减可调整外，工程量不再变动。其 他执行通用条款 35条九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，向发包人交竣工图及完整资料文件各二套36.6中间交工工程的范围和竣工时间：按条款第36.6条执行37、竣工结算结算审查期限：办理完竣工验收合格，保质期为一年， 保质 期满，无质量问题后，一

5、次付清除预留5%保修金外的全部工程尾款。十、违约、索赔和争议39、违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第 28.1条约定发包人违约应承担的违 约责任：本合同通用条款第 30.5款约定发包人违约应承担的违 约责任：本合同通用条款第 37.6款约定发包人违约应承担的违 约责任：双方约定的发包人其他违约责任： 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第 14.2款约定承包人违约承担的违约 责任：工期提前无奖励，工期每推迟一天，按中标总价款万 分之二处罚。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违 约责任：达不到中标质量等级和设计规范要求的，除按规定进 行返修直

6、至合格外，还应接受合同价款 2% 的处罚。 并承担由 此造成的全部损失。施工过程中因停水、停电、自然灾害等造成工期延误， 发包人不承担额外费用，也不承担逾期付款的违约责任。双方约定的承包人其他违约责任：以甲乙双方签订合同 时商议条款为准。41、争议双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请合同主管部门或造价主管部门调解;(2)合同争议调解不成的，按下列第一种方式解决：1)提交 商洛市仲裁委员会申诘仲裁:2)依法向商洛市人民法院提起诉讼。卜一、其他42、工程分包42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：本工程严禁承包人分包分包施工单位为：无43.1双方关于不可抗力的约定：执 行通用

7、条款43条44、保险44.6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：执行通用条款44.3条发包人委托承包人办理的保险事项：执行通用条款44.3 条(2)承包人投保内容：执行通用条款 44.4条45、担保45.3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：银行保函担保金额：,担保有效期： C(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：订合同前按照招标文件的规定提供现金担保担保有效期:(3)双方约定的其他担保事项： 50、合同份数50.2双方约定合同副本份数：合同正本双方各一份，合同副本捌份，双方各持肆份。51、补充条款1、对于施工现场由于中标单位自身原因

8、由现的各种扰 乱施工进行的事件，由中标单位自行解决并承担相关费用。2、为合理控制工程造价，保护各投标单位的合理利益， 限制不正当竞争，对于投标报价中清单计价的不平衡报价， 其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价的5%时，工程结算执行招标上限控制价中清单综合单价。拦标价 与中标价之间的差额由中标人承担。3、施工单位应当在项目开始前成立项目部，设立质量 管理机构，其主要人员（项目负责人、技术负责人、质检员） 应与投标文件所列人员一致。4、中标人在投标中关于投标报价、投标工期、投标质 量等级、合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为中 标条件列入合同，招标文件及答疑纪要作为合同附件，具有 同

9、等法律效力。5、本工程安全责任全部由承包方负责，若由现任何安 全事故甲方不负任何责任及费用。若在事故处理中，承包人 推诿不积极曲面解决，发包人有权进行先行支付，不安全事 故发生的有关费用，最终从工程款中扣除。6、每个工序完成后，待发包方、监理、承包方等建设 相关部门进行验收合格签证后，方可进行下道工序，否则造 成一切损失由承包方负责。7、在施工过程中若损坏通讯线路、自来水、燃气管道、 市政设施的，由施工单位对损坏物件进行赔偿修复，甲方概不承担任何责任及费用；如在施工过程中需铺设通信综合管 线及天然气管道等市政设施，承包方无条件服从配合。8、发包方有权监督承包方在本项目工资的发放情况。 如施工方

10、拖欠工人工资或不按时发放工资，且造成不良影 响，发包方有权代行发放，所发款项抵扣工程款，并按相等 金额予以处罚，罚金在履约保证金中扣除。9、承包方如不服从发包方管理意愿，而发生拖延工期 及其它不可预见或造成不良影响，发包方有权终止合同，另 行更换施工单位。10、施工外围环境由承包方自行协调解决，施工单位工 程项目负责人对施工现场安全文明负责，施工前施工单位应 于交警部门配合制定施工区域交通组织方案。11、项目实施法人与中标人签订施工合同时，同时签订 施工安全合同和廉政协议。12、本合同价款及各项约定不因开工工期的顺延而做任 何改变；发包方根据施工实际和国家项目建设、城市规划相 抵触等外在政策环

11、境发生变化的，有权要求承包方提前、拖 延施工工期或终止施工，中途停工的待条件具备后再行施 工，终止施工的合同随机终止，发包方不支付因工期提前、 拖延、中途停工或终止合同所造成的任何经济损失，但实际 发生的工程量据实结算。13、如承包方不服从发包方管理，不按设计要求和相关 规范施工，偷工减料、弄虚作假的，除承担因此形成的一切 损失外，再处以一定的经济处罚，情节严重的终止合同。14、发包方有权对施工线路地址、工程量等进行相应变 更或增减，承包方无条件服从，不得提取任何费用。15、本工程质量实行终身责任制，承包方应对设计使用 年限内的工程质量承担相应终身责任。16、工程竣工结算时，工程量清单项目工程量的变化幅 度在10%以内的，具综合单价不做调整，执行原有综合单价； 工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外的，且其影响分部分项工程费超过 0.1%的，具综合单价以及对应的措施 费用（如有）均应做调整。调整的方法是由中标企业对增加 的工程量或减少后剩余的工程量提由新的综合单价和措施 项目费，经建设单位确认并由建设单位报市财政局审定后调