工程项目跟投协议书_第1页
工程项目跟投协议书_第2页
工程项目跟投协议书_第3页
工程项目跟投协议书_第4页
工程项目跟投协议书_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、欢迎下载内容仅供参考工程项目跟投协议书甲方(公司):乙方:鉴于:甲方承接了工程项目,乙方对项目的内容、各方的权利义务及项目的风险、责任等有全面、清楚的了解,在此基础上,乙方自愿跟投该项目,与甲方共担风险、共享盈利。甲乙双方依据相关法律规定,经平等自愿协商,在充分了解了本协议书的相关内容后, 自愿签订本协议书以共同遵守。第 1 条 跟投项目乙方自愿跟投的项目名称:(以下简称项目)。乙方跟投项目的的基本情况:项目发包人为;施工合同名称及编号:。工程地点:;双方确定:乙方跟投项目的预算金额为:。第 2 条 投资金额乙方自愿投资元,甲方出资元,于本协议签订后日内缴纳至如下账户:户名:;开户行:;账号:

2、;甲乙双方的投资款项,仅能用于项目施工的支出,不得用于其他途径。如项目施工过程中出现资金缺口,由双方协商后按照上述投资比例追加投资。如一方不同意追加投资的,将按照如下原则降低其收益比例:调整后的收益比例=原收益比例*原投资金额/(原投资金额+应追加的投资金额)乙方逾期交付投资资金的,每逾期一日,应按照逾期金额的%向甲方承担违约金。第 3 条收益分配项目竣工验收合格,完成结算并收到业主或者总包的全部付款(除质保金)后,扣除项目各项成本(含双方的投资及资金占用费)后如尚有剩余的,则盈利部分由甲乙双方按照如下比例进行分配:甲方%,乙方%,具体发放时间如下:(1)项目竣工结算且收到除质保金外的全部款项

3、后 30 日内发放乙方应得盈利金额的%;(2)质保期满且收到全部质保金(已扣除部分除外)后日内发放乙方应得盈利金额的%;双方同意,分配盈利时,如业主或者总包尚有保修款、质保金等尚未支付的,则该部分款项暂不分配,待满足支付条件并收到全部款项后再按照上述比例进行补充分配。如项目未能竣工或者提前终止的,则经与业主或者总包结算后,扣除项目各项成本后如尚有剩余的,则盈利部分由甲乙双方按照上述比例进行分配。如在项目履行、结算、保修等过程中发生纠纷,则对于因此产生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、鉴定费、评估费等成本,如项目资金不足,需要垫付的,由双方按照投资比例分担垫付。扣除项目各项成本后,如项目发生亏损

4、的,则双方同意按照以下比例承担亏损金额: 甲方%,乙方%。如项目发生诉讼或仲裁,包括但不限于与业主、发包人、供应商、劳务方等主体发生诉讼或者仲裁,则 3.1 条约定的盈利暂停支付,待纠纷解决后再根据情况恢复支付。项目成本、盈利核算完毕后,如项目发生新的支出,包括但不限于诉讼费、律 师费、被索赔款项、合同违约责任、项目人员索赔的,前述费用、支出应计入成本, 由甲方重新核算成本与盈利并计算乙方应得盈利金额。对于乙方取得的收益,乙方自行承担个人所得税和其他相关税费(如有)。乙方取得的收益中已经包含了乙方作为项目管理者(项目经理)的全部报酬,乙方不得再向甲方主张任何报酬、工资、奖金等。第 4 条甲方的

5、权利义务甲方负责以自己的名义承接项目,与业主或者总包进行对接;甲方负责提供项目施工所需的机械、人工、主材、辅材;甲方负责与业主或者总包进行结算,收取工程款;4.4;4.5;第 5 条乙方的权利义务乙方担任项目经理,负责项目的管理,包括但不限于( 1)人员、机械、材料的管理、调配;(2)签证、工程联系单、会议记录等文件的收发文管理;(3)保证施工的安全, 对项目施工的安全负责;(4)对项目施工的质量负责,确保项目符合合同及相关法律法 规的各项要求,确保项目能顺利竣工;(5)如工期需要顺延、工程价款增加、工程发生 追加减等,须及时向业主或者总包发出签证;(6)负责项目竣工结算资料的整理;(7) 负

6、责项目的保修;对于涉及工程价款的减少、工期延误及工程质量问题的确认、赔偿款或者违约金的确认、工程的结算等重大事项,未经甲方盖章同意,乙方不得单方面作出确认;如项目施工过程中发生安全问题或质量问题,由乙方承担相关责任,如因此导致甲方被业主、总包或者第三方索赔或者因此被政府部门罚款的,由此造成的甲方损失,由乙方承担;乙方应当按照本协议书的约定按时向项目进行投资;乙方有权按照本协议书的约定取得项目收益;乙方不得以甲方名义对外借款、担保或从事与项目无关的任何行为,否则因此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。乙方不得挪用项目上的资金,一经发现,甲方有权随时解除本协议,乙方除立即返还全部挪用资金外,还应按照挪

7、用资金金额的 30%向甲方支付违约金;涉嫌构成犯罪的,甲方有权追究乙方的刑事责任。乙方不得将项目上的设备、材料为自己或者他人提供担保,也不得将这些设备、材料用作其他用途,否则一经发现,甲方有权随时解除本协议,乙方应向按照设备、材料的市场价值赔偿甲方损失。乙方不得将本协议项下的全部或者部分投资转让给第三方;5.10;第 6 条 项目成本核算本项目实施独立核算。各方同意,按照项目中标金额【】%计为项目的管理成本,在计算项目成本时予以扣除。项目人员的薪酬及材料款、设备租赁费、管理成本、劳务成本等,根据实际发生情况计为项目成本中。如因项目的履行,甲方与发包方、供应商、业主等发生诉讼、仲裁,无论诉讼、仲

8、裁结果,实际支出的诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费、差旅费等,均计入项目成本。对于甲乙双方投入项目中的投资款,双方同意按照年利率%计算资金占用费,在项目结算后,应当优先扣除本条中的其他项目成本,如有剩余的,由甲乙双方各自收回投资款和资金占用费(如不够,则按照双方投资比例,按先本金、后资金占用费的原则依次收回),如还有剩余的,双方同意按照 3.1 条约定的比例进行分配。如项目项下发生违约责任、赔偿责任,均计入项目成本。其他应当计入项目成本的费用;双方同意,项目成本、利润由甲方财务人员进行核算,如乙方对此有异议的,应在甲方核算结果告知后【5】日内书面提出,逾期未提出的,不得再提出异议。如乙方在规定期

9、限内提出异议的,由甲方聘请第三方进行核算,第三方核算的费用由双方各自承担一半。项目竣工验收合格且收到质保金之外的全部工程款后,甲方在 3 个月内核算项目的成本及盈利。第 7 条通知甲方在本协议项下的通讯地址为:;乙方在本协议项下的通讯地址为:;协议任何一方按照上述通讯地址向对方发出的函件,经过日,视为已经送达对方。第 8 条 特殊情况的处理乙方发生下列情形之一的,甲方有权随时撤换乙方的项目经理身份:被发包方投诉 2 次以上且查证属实的;发生 2 次以上考核不达标的情况;项目实际进度与计划进度,差距达【】天及以上的;项目发生质量问题达次及以上的;其他违反项目经理工作职责的情形,经甲方指出后拒不改

10、正的。如发生下列情形之一的,甲方有权解除本协议,撤销乙方的项目经理身份,乙方的投资款项扣除甲方的损失金额后如有剩余,则无息返还乙方;如不足赔偿甲方损失,则由乙方另行赔偿甲方,乙方投资款不再退还。发生重大质量问题导致产生的返工、维修、赔偿等费用累计超过万元的;发生安全事故,导致人员伤亡的或者财产损失超过元的;乙方直接或间接收取供应商(包括但不限于材料供应商、劳务供应商)好处,或者有利益输送的情形;乙方存在损害项目利益的其他行为;如本协议被认定为无效的,则由甲方将乙方投入项目的投资款本金无息返还乙方,除此之外,双方互不承担责任。第 9 条 保密及不竞争甲乙双方均应对本协议的内容保密,不得向第三方透露;在项目的履行过程中,乙方承诺不再参与或者投资与本项目存在利益冲突的其他项目;第 1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论