劳务分包合同7781853087

1、合同编号劳务分包合同工程名称：承包方：_劳务豕包方（承包人）发包方：趋工地址：2010年05月 因而导致的责任和经济费用均由掾务承包人承当。劳务承包人必须应向承包人提供所有管理人员、施工人员的花名册、身份证（复印件）、 特殊工种资格证，考勤表、工咨发放签字表等原件存档备案。劳务承包人应接受发包人和承包人监督，及时向承包人提供与合同一致的资金流向和付款的 有效凭证。劳务承包人必须承当全部农民工工咨，不得拖欠农民工工资和材料供应商等款项，如出现问题和造成的一切后果，由劳务承包人承当全部责任。除劳务承包人和经劳务承包人授权人外承包人可以拒绝其它任何人的经济交涉和其它业务往来。无任什么原因劳务承包人的

2、员人不 不准发生静坐或囹堵发包人、承包人及业主等类似情况，假设发生影响发包人、承包人及业 主正常办公和正常施工、每发生一次根据情节轻重扣罚劳务结算价1-2万元。造成后果及 影响全部由劳务承包人承当O按施工平安规范的要求做好现场施工平安管理，根据需要设置现场照明围护设施,防止发 生工伤事故,确保现场人员生命财产的宴全，假设发生事故，应积极处理（承当因此发生的全部去用）并立即书面报告承包人。加强现场平安保卫工作，防火防盗,确保工程建设顺利遂行。材料堆放整齐，及时清运建筑垃圾，保持现场的整洁，模照青诲省或德令吟市及城建集团、十六 公司的现场管理的标准做好现场管理工作。遵守政府有关部门对施工场地交通、

3、市家和施工噪音的管理规走，并承当因此发生的费用因 适反设施规定而受到的罚款由劳务承包人承当。t行办理所属现场人员生命财产和机械设备的保险并支付保险费用。每月按合同约定时间向承包人报送一式两份的月进度施工计划、周计划和工程完成情况月报表（包括形象进度、工程量和工作量），如有延误，按第六款6.2条执行。接受发包人和承包人现场管理人员和监理工程师的监督和检查，并为其日专查验提供便利 和平安条件，如因接到指示而未执行所产生的损失和费用由劳务承包人承当o已完工程的成品保护，在岗工验收前，由劳务承包人负责采取措施保护，保护费用包括在平 来包干费中。工程完工后及时清理现场垃坂（包括建筑物内）、撤除临时设施（

4、遵从承包人要求），并负 责运出现场,按政府有关部门要求处理。做好与本工程其它专业施工分包单核的协作配合，负责完成承当本工程必需的各种咨料收 集归类后移交承包人。对于政府有关部门或发包人发送并要求斛决的所有关于本工程施工现场的意见及通知，劳务 承包人应极积响应配合并承当有关责任。无论何时，承包人向劳务包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审枇。但亦不能免除承包 人在本合同内的任何义务或责任。未经发包人批准，劳务承包人不得擅自或单独与业主、监理、设计单住进行业务往来。经 发包人同意后承包人有关人员方可以发包人名义同业主、监理正常的业务交往。劳务承包人根据承包人要求，负责临建设施及现场管理、各种标牌、

5、标识的制作安装等，如 达不到要求,发包人有权责令整改；整改后仍未到达标准的，发包人有权对承包人处以 100200元的罚款。负责按劳动法及有关法律自行雇佣所有职员及劳务人员，坚持合成用工，并办理相应的用 工手续，不得因违反规定，使发包人蒙受损失或连带责任。承包人将劳务人员的劳务合同、 注册委记花名册、身份证复印件及劳务人员出勤证明和工咨发放表提供给发包人工程经理 部。假设因自身原因造成的所有处曷由劳务承包人承当。假设由于劳务承包人施工组织不力平安存在隐患等承包人勒令其退场时劳务承包人无条件执行并劝其职工在F艮定的期F艮内妥善退场，不准囹堵业主、发包人、承包人办公区和施工区， 而影响正常办公和工程

6、正常施工。假设发生以上事件所连成的承包人损失和后果全部有劳务承 承包人承当。双方间存在的纠纷可通过协商或合法途径解决。负责对自身员工选行入场教育、定期进行平安教育（每周一上午）及承包人组织的平安培训教 育、参加承包人定期（每周六下午5点）组织的生产例会和平安教育例会。负责施工所需材料、机具以书面形式经劳务承包人严格审核签字后上报:大宗材料（钢筋、水 泥、砂石料、木材，周转材料及附件）提前三天申报，不易采购的或需提前预定的材料（设 备、型材、镀锌管材线材、堵面砖、地面砖，油漆、涂料、门窗、电缆电线及配件、阀门、 苗防材料及配件、水暖材料及配件，也讯器材及配件，铝合金条板，不锈钢管（楼梯扶手）、

7、大理石、钢化玻璃，铝合金龙骨等）应提骨1-2个月报材料计划 由承包人负责集购，现场耗材 （绑扎丝、铁丝、钉子、也焊条、螺丝螺母、射钉、钻头、切割片、氧乙块气等率星用料） 提前二天申报，承包人交给劳务承包人施工现场使用的材料、设备、机具，劳务承包人应提 南验收，对不合或不能使用的机具、材料可以不予接收，由于劳务承包人未按上述要求和 规定的时间内及多报、少报或与图纸设讨要求规范、规格、型号、数量不相符不能满足施 工需要或不能使用，而连成停工、窝工、返工、浪希等旅失由劳务承包人承当全部责任和 经济损失而且工期不予顺延，即使劳务承包人未按上述要求上报材料计划也不能免处其所承 承当的全部责任和经济责任。

8、负责做好现场“平安施工记录” “生产施工记录”（包括施工人教、施工工序、验收部住时 间、浇筑量、当天任务完成情况、平安是否存在隐患等），以备业主、监理、发包人、承包人 抽查，工程绫工皆将以上记录交给承包人，假设劳务承包人未移交上述咨料扣减劳务结算总价每项 项1.5万元。负责在本工程施工过程中由于发包人（业主）资会不到住或咨金因难时、劳务承包人应极积筹措资金确保工程连续施，假设由于资金问题造成间新施工或停工现象，工期不予顺延并由劳务承包人自身承当全部责任和经济损失。劳务承包人未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济演失， 须承当全部责任，并赔楼发包人及承包人因此受到的经

9、济施失。延期开工与暂停彩工承包人在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在48小时内提出处理意见。劳务承包人按承包人要求停止施工，应妥善保护已完工程；因承包人责任引起的停工，由承包人 人承当发生的费用，工期顺延。因劳务承包人原因造成工期延误按第六款6 2条轨行，工期不予顺延。因不可抗力原因和承包人原因造成工期延误，劳务承包人应以书面形式报承包人确认后工 期方可顺延工程变更劳务承包人接到承包人指令增加工程内余或修改设计时，应提前2天书面通知劳务承包人， 因变更导致合同价款的增减不予调整。施工过程中发包人或承包人发现劳务承包人的施工和有关技术咨料存在错误或其它疑问，发 包人、承包人有权要求劳务承包人

10、修正，因此而增加支出的费用由劳务承包人承当。本工程（或其中局部工程）在施工过程中如被要求停建或缓建，劳务承包人必须服从指挥将 工程做到合理部传，否那么不予办理结算。劳务承包人根据承包人书面的变更通知单组织施工，修正发包人提出的施工错误或其它疑问问，承当因此而增加支出的会用。材料，设备供应由发包人（业主）供应的材料设备，由发包人（业主）提供产品合格证明，并对质量负责。 劳务承包人参加清点后，负责保管，因劳务承包人原因发生无失施坏、材料浪去，由劳务 承包人负责赔楼。承包人组织采购的材料设备在使用前按青诲就请拍量定领分柝数量移交给务务承包人（授权 专人负赍）双方办理确认手续后由劳务承包人负责保管，卷

11、工过程中材料设备实行F艮领使用 管理,材料、设备限额使用实行节规奖罚。有关材料设备考核.允许须拍指标（楼青诲消耗 量定额分析量为基数）:辆筋强柘率2%,水泥损柘率,砂石料定额量，砌块（红机砖.史小吻 块等）定蕨量，木材（新）定额量、回收率65%、利用率55%（2米以上）,多层板（新）、周转4次 以内为回收率60%、可利用率30%,周转5次以内回收率为30%,回收的单法面我应不小于 15平方米。脚手架管演耗率为 L5%、扣件为2%。电缆、也端及穿线管演耗率为1%。 放璃板耗率为5%。阉门我止阀水嘴定额量。较锌布管旗耗率为0 5%。木材、钢材、脚 手架管应做到长材不短用、合理配料、杜绝浪赛，录大限

12、度地降低旗耗率。假设发现人为浪蜀 现象灰不合理选料配料，承包人、发包人有权制止，制止后不立及衣正的处于10002000元的 罚款在当月拨付款中和联。上述规定的演拍量控制以内不奖不罚、假设有节余承包人奖励节 余局部价值的60%,超耗局部按原材采购价计算金颔从劳务承包人转算总价中扣除。工程:工、质量检睑及除收发包人、承包人组织有关人员检验隐蔽工程、质量验收和签证。劳务承包人组织施工必须遵照国彖颁发的施工验收规范，质量检验标准及设计图纸要求，并建立健全质量保证体乳健全质量日常检查制度,做好自检记录,自备施工用的各种机械设备备、工具和其它器材,并保持羡好工作状态，不得因数量缺乏或故障而影响工程进度。劳

13、务承包人应承包人要求和青诲省有关规定及时提供本工程的有关技术质量密料。劳务承包人施工质量等级评定应根据现行国彖规范执行。隐霰工程劳务承包人应提前24小时通知发包人验收，未经监理现场代表签证不得隐蔽；如承包人需对承包人自行隐蔽的工程遂行复查时,其复查结果不符合设计要求或质量不合格 者，复查费用由承包人承当，工期不予顺延。以上检查检验合格后，又发现由劳务承包人原因引起的质量问题仍由劳务包人承当责任并赔 楼承包人损失，工期不予顺延。劳务承包人任何材料或覆盖工程的检杳测试须提前 24小时通知监理，而上述开启、测试（含 修复费用）希用已包括在本体议价内，如未通知监理网劳务承包人承当因此发生的全部费 用和

14、损失，工期不予顺延。承包人采购的主要材料发包人可随时进行抽验检查，不合格材料承包人不得使用。承包人按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全缓工咨料（自身完成施工局部）后可向承包人 人提出发工验收要求；度工验收执行国彖规定程序办理。平安施工发包人认为劳务承包人工作中平安措施不力或平安设施缺乏,可要求承包人F艮期改正，假设仍 不能满足平安要求,发包人有权自行安排，所发生的费用由承包人承当。劳务承包人应按青诲酒和德令吟市及北京城建集团、十六公司有关规定做好平安教育、安 全防护（包括为所属人员配备个体防护用品）等工作，保证施工平安和人身平安；发生事故， 应积极采取有效措施防止棍失广大，并承当一切责任；发

15、生重大伤亡事故，劳务承包人应按规 定立即书面报告承包人及有关部门。发生事故的一切责任及费用均由劳务承包人承当。劳务承包人在本工程施工期间使用承包人配备的各消防设备和器材，遵守政府有关平安消防 和施工宴全用电的规定以及发包人、承包人的有关要求,也反上述规定，应承当全部责任。劳务承包人在施工期间对已由其它分包单住完成的工程应存加爰护并采取必要的保护措施 施，如因劳务承包人原因造成的损坏由劳务承包人承当修复的费用。劳务承包人夜间施工应配备足够的照明和警示标志，确保平安。环院保护及环境卫生条款劳务承包人要认真贯彻执行环保条例，结构施工中做到令天噪音控制在70dB以下，在间施 工噪音控制在55dB以下，

16、装修施工做到右天噪音控制在65dB以下，夜间施工噪音控制在 55dB以下，打桩机械右天噪音控制在85dB以下,夜间禁止施工；土石方机械施工白天噪音 控制在75dB以下，夜间施工噪音控制在55dB以下，禁止人为噪音。运输像土、砂石等散料出场前应招实，遮盖封闭。施工机械应集取遮挡封闭,减少噪音或扮尘污染。机械设备维修的废油、废水、废物单独存放，定期交给工程部回收统一处理。对油漆，油料、稀料，氧气、乙烘、保温材料、防水材料、木料及化学品要设置易燃、易爆 及化学品专库，专放、专管，有明显标识和专人负责。室内通风前好，地面要硬化。库区内 应配备足够的消防器材，并按规定定期检查更换。遂行有素施工，对人体有

17、害时，施工作业人员要戴好防毒面具。使用易燃、易爆品及化学材料施工时，施工现场应配备足够的消防器材。在搬运和使用易燃、易爆品及化学品时，要采取措施，防止遗酒，发生遗酒时应及时清理干 净。对当日使用后剩余易燃、易爆品及化学品和盛装今器工具及时退存到专用库房。劳务承包人要节约使用能源，对水、也按工程部的管理规定进行用水、用电。劳务承包人按工程部的规定进行污水防治，按规定作好挑水沟、沉淀池、隔油池。对废气物承包人要检工程部的规定进行分类，按施工废物、生活废物、可回收废物、有害 废物进行分拣，送往各坛圾站，由承包人进行统一处理。对扬尘管理，劳务承包人要按项百部的规定进行路面硬化。种植花、草等植物，建筑进

18、行围 挡，场内道路微水，材料堆放加囹挡遮盖，散料的运输中防止遗酒进行覆盖。绫工和移交发包人、承包人接受劳务承包人移支的发工工程。工程浚工后和移交建筑物之前，劳务承包人必须用适当的请洁方法和工具彻底清理全部工程 和试验各种装置。劳务承包人应于绫工移交时向承包人提供2年保修责任及签订质量保修合同，在此期F艮内，每 隔36个月此行一次全面检查并及时进行维修。本工程双方约定担保事项承包人向发包人提供履约担保即：劳务予留保证金10%（每次拨付款时予密）（人民币、不计息 息），有效期至工程绫工验收合格后10天内返还。该款用于保证承包人严格履行合同内今、 承包人单方面斛除或终止合同或因承包人原因致使合同确实

19、没有能力继续履行及劳务人员工 工咨不能按实发放等、承包人有正当理由和明确证据经相关部门裁定后被迫终止合同，履 约保证金不予退还。因劳务承包人原因支付的费用及违约金，赌楼金、材料款、劳务费、 等而引起的纠纷危及到承发包人的名誉和利益时、承包人有权用履约保证金予于支付或扣 除。当履约保证金扣除后缺乏时、承包人有权利扣当月劳务予于补足或暂停支付劳务会。工程保修劳务承包人承当因为调查质量缺陷自身责任而支出的费用。劳务承包人根据 青海省关于建筑工程保修的有关规定，自全部工程绫工验收单签发之日超规 规定年限内对本工程负责免去保修。保修期内，劳务承包人应在接到发包人发出的修理通知48小时内派人维修，否那么发

20、包人自行组 组织人员修理，所需的希用均由劳务承包人承当（从保修款中扣除）o如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，确因劳务承包人未遵守合同协定的义务所造成 的，那么由承包人自费维修。质量保修期F艮：地基基础工程和结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面工 程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；装饰工程为二年；也气工程、给 挑水管道、设备安装工程为二年；供热与供暖系统为两个泉暖期、供冷期。质量保修期自工 程度工验收合格之日起计算。工程保修希按发包人与业主签订的施工合同中的相关条款办理，劳务承包人应全面执行。造约劳务承包人应刍保护和保障发包人免于承叔由于其4身原因而引起的一切

21、索赔和诉讼，并 应该保护和保障发包人承包人免于承当由此导致或与此有关的一切演害赔错费、诉讼赛、 媚捏费和其他费用。因劳务承包人原因给发包人受成演失的应承当违约责任和须失，同时批行以下条款：1821劳务承包人不能按合同工期绫工（包括分阶段绫工），造成发包人相应索赔，费用由劳务承包人承当O劳务承包人施工的工期、质量达不到合同和规范要求，管理不力，平安生存在噫患等亦未系取 相应改造措施，应赔偿承包人的经济须失，必要时承包人有权终止合同。终止合同三日内 劳务承包人应无条件撤离施工现场（执行第7款7.10条），再办理结算。不可抗力发生诸如自然灾害、突发事件等人力不可抗拒的情况，劳务承包人应积极采取措施、

22、减少损 失，并及时报告受害情况和修复费用，人员的伤亡、机械设备的强坏、材料的损失以及劳务承包人 停工损失均由劳务承包人承当。奈赔劳务承包人未能按约定履行合同给承包人造成不前影响和经济演失，承包人可以向劳务承包人 人提出索赔，劳务承包人在接到索赔通知书后十天内给予答复，承包人在十四天内未予答复，应视 为该项索赔承包人已经同意。争执的斛决双方就合同条款的解将或执行与工程密切相关的事项发生争议，应在14天内友好地协商斛决, 协商不成，双方可向合同签订地的人民法院起诉。在争议或起诉期间，劳务承包人应正常进行施工。 否那么造成的一切演失全部由劳务承包人无条件承当。合同文件及斛群顺序解斡顺序为：本合同、承

23、包人承诺书、发包人与业主签订的建设工程合同或协议。确认的报价文件及商务函件。劳务承包工程检工合同条款同 荥.工程概况.工程承包范围.工程工期、质量.承包方式、承包造价及造价调整.工程价款拨付及绫工结算.施工组织设计、工程进度计划及试验、检验.发包人工作. 承包人工作.延期开工与暂停施工.工程变更.材料设备供应.工程施工、质量检验及验收.平安施工.环保条款.炭工和移交.担保事项.工程保修.违约.不可抗力.索赔.争议的斛决合.同条件及解释顺序.其它幽工图纸及设计说明，施工技术规范及验收规范。上述文件应能保持一致或互为补充说明，当发生峻义或模糊不清时，在不影响工程进度的情况下 下，由双方友好协商解决

24、。22.2芬务承包人应清是地了斛所有合同文件的内却任何对此文件的不了斛或漠视均不能使其免除 除遵守上述条文或规范的责任,因此产生的额外开支亦不获考虑。23.其它在本工程正式完成交接给业主前，非经承包人书面同意,劳务承包人不得转让或分包本工程 整体或其中局部；即使承包人同意分包，亦不斛除劳务承包人按合同规定应负的任何责任或 义务。承包人有权要求劳务承包人更换其提供的而发包人认为不能胜任工作或玩忽取守的人员，劳 务承包人应在三目内将上述人员撤离现场并补跟席任的人员到肯。本合同自双方签字盖章后生效，在劳务承包人将工程交付给承包人，承包人付完结算款，除 有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期

25、满后,有关保修条款终止。劳务承包人必须确保承包人对发包人各项承诺的兑现，并实现工期、质量、文明平安施工。假设 因劳务承包人管理原因影响上述指标的实现，经承包人协调、F艮期整改仍不能满足要求的， 承包人无条件地收回该工程的劳务施工权，合同同时终止，劳务承包人承当由此造成的全部 损失。临星用工（除承包人、发包人施工现场临时用房、临时大门、囹挡、临水、临也、大型标牌制 作外其它用工费用均包含在平米包干希中）必须有承包人签字确认即:完成工程用工单方可列 入结算中，每工日50元（缶拾元人民币）。本工程配备的两名塔吊司机的聘用合同由劳务承包人与其签订，对塔吊司凯的管理、平安、住宿、伙食、工咨亦均由劳务承包

26、人负责，该两名司机在完本钱工程施工任务中所出生的一切 平安责任事故均由劳务承包人承当全部责任及全部经济赔楼责任。本合同一式六份,其中正本二份，双方各执一份；副本肆份。承包人包入驻工地代表聂名：李成东劳务承包人责任人姓名：、驻工地代表姓名：史国锋（需劳务承包人提供授权书备案）。平安协议、生活区管理规定、食堂管理规定、卫生防疫、临电管理规定为本合同附件具有同 等的法律效力。承包人： （合同专用章）劳务承包人： （合同专用章）法定代表人:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:邮政编吗：邮政编吗：签约国期:签约地点:发包人:承包人:务务承包人:劳务承包工程施工合同r以下简称发包人）（以下简称

27、豕包人）（以下简称劳务承包人）依照中华人民共和国合同法和奕筑工程承包合同条例以及其它相关法律加规，结合 本工程实际情况，由承包人根据承诺全面履行发包人与业主签仃的建设工程地工合同，经过承包 人劳务承包人双方协商一改，现就工程劳务承包工程仃立本合同：1.工程概况i.i工程名称：工程定筑面点：工程缁构类型：工程地点：工程立价：2.工程承包范匿2.1 工程承包范囹：承包人与发包人签订的合作承包施工合同及合作协议的全部（劳务）工作内烹。2.2 在承包范围内，遇发包人（业主）指定分包时，承包人应积极提供服务和配合，并负责工程 实施过程中的必要协调。工程工期、质量，平安合同工期：开工日期：年月日，绝对度工

28、目期：年 月日。劳务承包人必需遵守绝对工期要求，并按合同要求制定相应的施工组织设讨和施工选度计 划，履行施工选度，在任何情况下不得延长施工期F艮。发包人对本工程工期的奖罚均由劳务承 包人承当O工程非承包人原因延误工期，不能按3.1条之规定期F艮完工，承包人要承当违约罚款和违约责 任。因业承包人因造成工期延误，按施工合同关于工期调整的相关条款，及时与承包人办理 工期顺延手续，否那么工期不得顺延。工程质量标准：合格。劳务承包人全面履行合作施工合同的质量条款和要求。发包人对本工程 质量的奖罚均由劳务承包人承当。因承包人原因导致工程质量未达标，劳务承包人承当返修费用和适约责任。工程平安标准标）： 无任

29、何平安责任事故。劳务承包人全面履行发包人合作施工合同的 平安条款和要求。发包人及业主监理对本工程平安责任的奖罚均由劳务承包人承当。承包方式、承包速价及造价调整承包方式：由劳务承包人全面履行承包人与发包人签订的合作施工合同内盗，包施工、包辅料（含铁丝.钢丝.绑杂丝.铁钉.小线.锯弓锯条.电焊条.铁锹条列.氧乙块枪.焊枪奔网.包自身临宿临时用电用水配备其会及更换维修.所用周转料木方铺板除外.包手头工具、包小型机具、（所有小型机械配件消耗甲方最多只提供一次、包劳动防护用品、包本工程建筑物2米内的土建、装修（含嵩装）、水、采暖、电（含弱电、通讯）保修等全部承包内装 如有承包人指定分包的工程项6除外。承

30、包连价：杼估价 万元（叁佰柒拾万元整者估价），假设有承包人指定分包的工程楼青诲消耗 量定新分析的人工工目和单价（单价增加高原冷效生救和2%管理费）扣减承包造价。承包方式:本工程以建筑面积平方米包干形式计价228元/平方米（包千价）其中:主体结构施工 110元/平方米、普通装65元/平方米,精装修3/平方米元含外墙仿石材、给排水安装9元/平方米、电器包括弱电电讯10元/平方米、平安、文明、卫生、环境6元/平方米、维 修保驾10元/平方米，管理费10元/平方米，铺料5元/平方米、此平米包干价是综合价包 括的内衮:人员工资，管理费利润社会保障药（包括养老保除、失业保险、医疔保假、 住房公积金、危险作

31、业意外伤害保险费）材料、设备二次撤运费（迪建筑物400米内）及周样 材料维修清理进退场用工费,原人工降效费生产工具使用春冬雨季拓工去五天 内（含五天）停工或禽工桢失去文明四工现场、环境卫生用工赛（舍职工生活区及承包人责 任区内）（）卷工垃坂、生活垃坎、取工清理及特急性临时用工多测量放线，试脍、电工、 信号工、搅拌机司机、材料员、缘吊司机两名（该两名塔吊司机工资由承包人领外每月计 发给劳务承包人由劳务承包人逐月发给缘吊司机）等辅助用工药卷工现场自身使用的、 临时搭设的简易房和4身生活区的塔柝、维护维修及冬季取暖所需费用成品保护人工费营业税（伍指管业税.城市3t设维护税及教育费附加），企业所得税、

32、个人所得税及工程所在地的政府和税务机关收取的药用等一切为本工程合同同标的实现所发生的药用和责4.44.5责任全部由芬务承包人承当。结算总价确实定;以青诲甫请耗量定额规定的方法计算建筑面积。劳务承包人在工程施工现场负责配备11名管理人员：工程经理、技术员、平安员、质检员，放线员、残工、土工工长、水、一、电工长、密料员。等以满足工程施工之需要，以上人员 必须持证上肯并将资格证复印件提供给承包人备案。如承包人在施工现场管理人员管理不 力，人员不到住时，发包人有权向现场增派管理人员，派驻管理人员各项费用按发包人斯 薪 酬管理实施方法通知的1.5宿由劳务承包人承当。施工过程中，确需由承包人对外签订的分包

33、合同，需征得承包人同意并报请发包人批准方可 签订。劳务承包人必须出具委托书并书面承诺承当合同的全部责任，发包人只按照承包人的 意愿签订合同并负责支付工程价款。合同价款的结算由发包人、承包人、劳务承包人共同 签字确认后方可支付。工程价砍拨付及缓工结算本合同生效后，工程款支付具体方式如下：工程款进度款支付:原那么上按照发包人与承包人签订的合作施工合同的相关条款执行，实际按 劳务承包人当月完成部住类型的建筑面积执行第4款4.3条单价拨付，假设完成的工程量无法 计算建筑面积的（正负零以下局部）承包人可根据现场实际情况双方协商拨付。支付此时必 须予密10%作为处理突发事件备用金,工程结束后一次性返还不计

34、利息。工程验收且无质量问题后40天内，支付给劳务承包人核定总量的90%劳务费（不含发包人已 扣费用）工程度工、经有关部门对工程质量评定到达合同约定质量标准后办理完工程结算后，两个月内 内支付至结算总价的95%（亦不含发包人已扣费用）其余5%作为工程保修金（不计利息），承 包人在质保期满后一个月内扣除发包人所维修彝用后返还承包人。在施工过程中，如劳务承包人在工期、质量、平安等方面未按承包人或发包人指令施工，承包人有权暂缓工程款支付。劳务承包人按合作施工合同要求将度工结算报告及结算资料完整的提交给承包人审核。结算 咨料的编制要科学、合理、真实、有效，否那么承包人有权拒绝接收；假设劳务承包人无故推迟

35、 结算时间，承包人项包部络守人员的相关费用由承包人承当。劳务承包人按发包人合作合同要求向承包人提供浚工和结算必备的相关咨科、所提供的咨料 必须真实有效，其中包括现场签证、泠商变更、工程藤条单等。工程绫工结算后，劳务承 包人须向承包人提供一整套完整的度工及结算咨料以备存档。在保修期内因劳务包人原因造成质量问题，由劳务承包人负责维修并承当去用，如承包人不 维修，承包人可扣除保存金，并由劳务承包人承当违约责任。劳务承包人承当维修及费用，不免 除对工程的一般损失赔楂责任。施工组组设计.工程进度计划及检睑，试睑劳务承包人必须向承包人提交本工程的施工组织设计、施工总进度计划、月进度计划、周进度计划，进度讨

36、划提交时间为每月25日前和每周星期一，承包人对施工组织和施工方案的 适用性、稳定性和平安性进行全面审核后交劳务承包人实施,，在任何情况下，承包人对施 工组织设计和进度计划的枇准不应解除劳务承包人对其应付的责任。劳务承包人根据发包人及承包人安挑的总体进度计划组织编排施工整体选度计划、月、周越 工进度计划并于每月25目和周六前报发包人审核审批后组织施工，接受对进度的检查及监 督。工程实际选度与经确认的选度不符时，劳务承包人应按要求及时提出改选措施，并经确 认。劳务承包人经承包人及发包人确认的施工选度计划，假设因劳务承包人原因未完成，承包人 对其考核:月计划每拖一天罚1000元，周计划每拖一天罚500元、绝对保证毅工工期每拖一 天罚承包总价的10%但最多不超过25万元。63 试验要求：劳务承包人协助承包人提供符合标准要求国家认可的检测单传的各种试验报告并得到发包人、监理、设计单传的共同确认。承包人义务监督管理劳务承包人实施与本工程合同内焦相关的一切经济技术活动。向劳务承包人提供与工程施工有关的施工图纸（包括技术说明）咨料。会同有关单伍审核劳务承包人报送的施工组织设计和工程进度计划。会同有