工程合同6篇(关于工程合同)

1、Word 工程合同6篇(关于工程合同) 下面是我收集的工程合同6篇(关于工程合同)，供大家阅读。 工程合同1 第一部分 建设工程造价询问合同 （以下简称托付人）与（以下简称询问人）经过双方协商全都，签订本合同。 一、托付人托付询问人为以下项目供应建设工程造价询问服务： 1.项目名称: 2.服务类别： 结算审核 。 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1建设工程造价询问合同标准条件； 2建设工程造价询问合同专用条件； 3建设工程造价询问合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、询问人同意根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议

2、定范围内的建设工程造价询问业务。 五、托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价询问业务自 年月日开头实施，至 20 xx年月日。 七、本合同一式 贰 份，具有同等法律效力。 其次部分 建设工程造价询问合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1、托付人是指托付建设工程造价询问业务和聘用工程造价询问单位的一方，以及其合法继承人。 2、询问人是指担当建设工程造价询问业务和工程造价询问责任的一方，以及其合法继承人。 3、第三人是指除托付人、询问人以外与本询问业务有关的当事人。 4、日是指

3、任何一天零时至其次天零时的时间段。 其次条 建设工程造价询问合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价方法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条 建设工程造价询问合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 询问人的义务 第四条 向托付人供应与工程造价询问业务有关的资料，包括工程造价询问的资质证书及担当本合同业务的专业人员名单、询问工作方案等，并按合同专用条件中商定的范围实施询问业务。 第五条 询问人在履行本合同期间，向托付人供应的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 1、正常服务是指双方在专用条件中

4、商定的工程造价询问工作； 2、附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务； 3、额外服务是指不属于正常服务和附加服务，但依据合同标准条件第十三条、其次十条和二十二条的规定，询问人应增加的额外工作量。 第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动 有关的保密资料。 托付人的义务 第七条 托付人应负责与本建设工程造价询问业务有关的第三人的协调，为询问人工作供应外部条件。 第八条 托付人应当在商定的时间，免费向询问人供应与本项目询问业务有关的资料。 第九条 托付人应当在商定的时间内就询问人书面交并要求做出答复的事宜做出书面答复。询问人要求第三人供应有关资料时，托

5、付人应负责转达及资料转送。 第十条 托付人应当授权胜任本询问业务的代表，负责与询问人联系。 询问人的权利 第十一条 托付人在托付的建设工程造价询问业务范围内，授予询问人以下权利： 1、询问人在询问过程中如托付人供应的资料不明确时可向托付人提出书面报告。 2、询问人在询问过程中，有权对第三人提出与本询问业务有关的问题进行核对或查问。 托付人的权利 第十二条 托付人有下列权利： 1、托付人有权向询问人询问工作进展状况及相关的内容。 2、托付人有权阐述对详细问题的看法和建议。 3、当托付人认定询问专业人员不按询问合同履行其职责，或与第三人串通 给托付人造成经济损失的，托付人有权要求更换询问专业人员，

6、直至终止合同并要求询问人担当相应的赔偿责任。 询问人的责任 第十三条 询问人的责任期即建设工程造价询问合同有效期。如因非询问人的责任造成进度的推迟或延误而超过商定的日期，双方应进一步商定相应延长合同有效期。 第十四条 询问人责任期内，应当履行建设工程造价询问合同中商定的义务，因询问人的单方过失造成的经济损失，应当向托付人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价询问酬金总额（除去税金）。 第十五条 询问人对托付人或第三人所提出的问题不能准时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，询问人应担当责任。 第十六条 询问人向托付人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致托付人的各种费

7、用的支出。 托付人的责任 第十七条 托付人应当履行建设工程造价询问合同商定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿给询问人造成的损失。 第十八条 托付人假如向询问人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致询问人的各种费用的支出。 合同生效，变更与终止 第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。 其次十条 由于托付人或第三人的缘由使询问人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则询问人应当将此状况与可能产生的影响准时书面通知托付人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价询问工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 其次十一条 当事人一方要求变更或解除合同时

8、，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方患病损失的，应由责任方负责赔偿。 其次十二条 询问人由于非自身缘由暂停或终止执行建设工程造价询问业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价询问业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。 其次十三条 变更或解除合同的通知或协议应当实行书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍旧有效。 询问业务的酬金 其次十四条 正常的建设工程造价询问业务，附加工作和额外工作的酬金，根据建设工程造价询问合同专用条件商定的方法计取，并按商定的时间和数额支付。 其次十五条 假如托付人在规定的支付期限内未支付建设工程造价询问酬金，自规定支付之日起，应当向询问人补偿应

9、支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最终一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 其次十六条 假如托付人对询问人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向询问人发出异议的通知，但托付人不得拖延其无异议酬金项目的支付。 其次十七条 支付建设工程造价询问酬金所实行的货币币种、汇率由合同专用条件商定。 其 他 其次十八条 因建设工程造价询问业务的需要，询问人在合同商定外的外出考察，经托付人同意，其所需费用由托付人负责。 其次十九条 询问人如需外聘专家帮助，在托付的建设工程造价询问业务范围内其费用由询问人担当；在托付的建设工程造价询问业务范围以外经托付. 工程合同2 甲方

10、； 有限公司 乙方；人防设备厂 依据中国合同法建设工程质量管理条例和人防工程施工及验收规范等有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任达成如下协议； 一、 货物名称、数量及规格（详见附表） 二、工程名称； 住宅小区人防通风工程 三、工程日期；人防设备于年月日运至施工现场，其安装工程需在主体工程具备条件的状况下进行安装，详细时间应按12个工作日内完成 四、质量标准；，乙方出具产品质量合格证，达到 市人防部门验收标准并帮助甲方办结验收手续。 五、承包方式；甲方托付乙方根据人防办审批的图纸要求标准，包工包料，本工程为总价一次性包死，合计工程总价款为人民币； 万元整。（ 元，） 六、经

11、双方协商全都，合同签订时预付30%工程款，人防设备及管道运至施工现场时付合同总值50%款,，安装完毕经 市人防办验收合格时一次付清。 1、乙方应当根据协议商定的时间将有关工程材料及成品运至工地现场，并准时完成工程的安装。乙方现场人员必需平安生产文明施工，听从甲方的管理因乙方缘由造成的人员损害事故含有第三者责任一律由乙方担当相应责任。 2、乙方在施工过程中不得损坏其它已完成的工程。如发生损坏和赔偿责任由乙方100%担当责任和费用。 3、保修期；本工程按上级主管部门要求进行保修，除人为缘由造成的损害外乙方将定期进行维护和保养，保证通过年检。 4、工程所用原村料必需是国标系列符合环保标准要求，否则乙

12、方无偿更换和担当责任。 5、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉， 八、本合同一式四份，甲方、乙方各二份，双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 法定代表人： 托付代理人： 签 订 时 乙方（盖章）：法定代表人： 托付代理人：年月日 工程合同3 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 经学校校委会讨论打算，为加强对同学进出校门平安的管理，改善学校办学条件，确保师生平安，结合该校实际状况，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、 工程内容： 中心校大门外梯子手扶和校内内花池修整工程。 二、工程地点：坪上镇中心校。 三、质量要求及价格： (一)、手扶：要求做成砖混结构，长度与梯子长度相同(20

13、米长)，梯子平台地方有转角，根据平台转角样子转，高度为1米高(含盖帽部分)，手扶平面用一块砖根据做24公分墙的方式做一层盖帽，然后糊上灰沙，内侧和平面要求贴上瓷砖，瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元(含材料费、工价、运费等费用)，合计金额为15800元。 (二)花池：中间用砂石先铺一层25米长2米宽的地面，在用330标号水泥硬化，地面两边做两个石桌子，并做上石凳。单价为每平方米100元(含材料费、地面处理、工价等费用)，合计金额为5000元。 四、施工平安： 乙方应建立平安防护措施和文明施工制 度，严格根据平安防护和文明施工的规定组织施工,确保施工 平安，施工过程中的一切平安事

14、故均由乙方自行负责，发包方概不负责。 五、付款方式： 合同签订生效后，工程做完后，经过甲方组织人员验收，验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写：贰万壹仟捌佰元整(：21800.00元)，合同价款含各种税费，均由乙方负责，甲方不担当各种税费。 七、开工日期： 20 xx年9月23日。 八、竣工日期： 20 xx年10月15日。如遇雨天等特别状况无法施工，工期可以顺延。 九、组织验收： 由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。 本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日

15、 _年_月_日 工程合同4 甲方： 乙方： 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 经西湖区政府选购中心校内网系统工程选购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次选购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，依据合同法,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。 第一条、合同标的及价格 甲方托付乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总掌握中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的供应及其相关安装工程。具体设备配置及清单见合同附件。 工程总价格为人民币（大写： ）； （人民币： ）。 其次条、技术要求 乙方保证按amp netconnec

16、t综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所供应的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，供应检验检疫部门的检验合格证明。 第三条、工程时间 乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开头布线工程实施，在二一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。 第四条、安装和验收 1、工程材料、网络设备到货后，乙方供应有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货状况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。 2、乙方到现场的人员所需

17、费用（劳务支出、平安保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。 3、乙方供应工程进度日程表，并按合同规定的工程方案进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准： （1）eia/tia 568b规范； （2）iso 11801； （3）中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。 （4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。 （5）eia/tia 607接地系统规范； 4、乙方应按合同规定及工程进度要求，供应综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号全都，其中超五类线采纳amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送全部rj45跳线，

18、并供应amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程全部材料供应原厂25年质保证明。如甲方发觉有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。 5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。担当的工程施工主要包括： （1）楼层安排架管理区的设置； （2）工作区信息模块接线及插座安装； （3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装； （4）楼层utp安排线架的安装及配线； （5）机房主配线架的安装及utp配线； （6）系统性能测试； （7）网络设备的

19、系统安装、集成； （8）网络设备的系统测试及完成本工程所需相关施工。 6、乙方在本工程竣工验收前，编制并供应配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。 7、甲方负责监督、帮助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，依据中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求全部信息点测试通过（pass），乙方要向甲方供应合格的fluke-dsp4000

20、线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，全部信息点必需100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方缘由引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可托付国家技术监督部门检测验收。 8、甲方保证供应必要的施工环境。由甲方缘由引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。 9、乙方将根据原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。 10、甲方负责监督设备安装和测试的全过程，并最终对整个系统进行验收。 11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在

21、二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。 12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。 13、验收要求未尽事宜参照杭州市中学校校内网络评估验收实施方法（争论稿）进行。 第五条、设备保修 乙方根据设备原厂家规定的保修范围、期限和方式对供应的设备施行保修，其中： 1、布线系统保修期为五年，终身有偿修理（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方供应免费修理或更换。 2、在保修期内，

22、如因人为或自然不行抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责修理，但需酌情收材料费。 3、系统经双方共同验收合格后，开头计算保修期。 4、假如网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以马上更换顶用。 5、乙方必需在接到甲方通知4小时内赴现场进行修理，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方供应甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。 第六条、人员培训 验收合格后二个月内，乙方免费为甲方供应网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能娴熟操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方担当损失。 第七条、付款方式

23、 经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发觉质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发觉质量问题一次付清。 甲方无正值理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应担当违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。 amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方犹如意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将根据双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。 第八条、违约责任 1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不行抗拒的因素外，应担当违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约

24、金交甲方。 2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必需使用应由乙方进行操作。 3、乙方器材按时到位后，因甲方缘由引起工程延期，乙方不负责任。 4、甲方在现场为乙方供应货物仓库，并帮助乙方做好平安保卫工作。 第九条、纠纷的解决 双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。 第十条：其他事项 1、其他附属工程另签订合同。 2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。 3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方担当。 4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。 5、乙方免费给甲方的户外

25、光纤进行整改施工。 6、以上全部产品必需供应三年原厂质保，全部工程不允许转包和分包，一旦发觉，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。 第十一条：生效 本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府选购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。 甲方名称（盖章） 乙方名称（盖章） 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： （或授权人） （或授权人） 开户银行： 开户银行： 邮 编： 邮 编： 帐 号： 帐 号： 工程合同5 甲方： 乙方： 依照中国合同法和建筑安

26、装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包方式： 二、工程承包内容及造价(待定) 1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。 2、合同价款： 三、付款及结算方式(待定) 1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。 2、工程完工后七日内付清全部款项。 四、工程期限 工程开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日 五、工程质量 乙方必需严格根据甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 六、双方责任： 甲方责任： 1、根

27、据合同商定供应施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工; 2、支付来自政府的关于建筑、使用所必需的申请及各项增容等费 用; 3、供应现场使用的水、电位置，供应材料运输通道及堆放场地; 4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明; 5、负责监督乙方的工程质量、进度、平安、工期等，并有提出整改的权利; 6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式命令乙方马上停止施工，并有权解除合同，且产生的全部损失均由乙方担当; 7、为乙方供应施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通; 8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组

28、织验收，并准时出具验收报告。 乙方责任： 1、施工人员进入现场后，必需听从甲方管理，自觉遵守现场平安文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度; 2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同商定期限内保质保量完工; 3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失均由乙方担当;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿; 4、所供应的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准; 5、所供应的主要原材料、设备、构配件、半成品等全部材料必需为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品，且按有关规定供应质量合格

29、证，及相关材质证明文件; 6、对材料转变或代用必需经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程; 7、施工过程中因乙方缘由造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责; 8、施工过程中产生的水电费均由乙方担当，在工程款中扣除; 9、遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用均由乙方担当; 10、按合同商定的工期完成施工任务，否则每延期一天担当1000元违约金。 11、乙方应按合同商定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并准时将

30、单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，依据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收; 12、如甲方验收中发觉不合格之处，乙方应严格根据甲方的技术要求和规定时间进行整改，并担当由此产生的全部费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天担当1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的全部经济损失均由乙方担当。 13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。 14、工程竣工后，乙方按合同商定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，

31、乙方担当1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。 七、其它事宜商定 1、工程竣工后如消失质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿修理。 2、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延，详细完工时间双方可另行协商; 3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。 4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。 八、合同变更 本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须

32、经双方同意，以书面形式变更。 九、争议解决的方式： 在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。 十、附则 1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。 2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不行分割的一部分，均具有同等法律效力。 3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。 甲方：山东德硕置业有限公司 乙方： 地址： 法定代理人： 法定代理人： 托付代理人： 托付代理人： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 工程合同6 建设（发包）单位：XXXX单位 施工（承包）单位：XX

33、XX防雷技术有限公司 依照中国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双发就XXXX系统防雷工程的施工事项经协商全都，订立本合同。 第一条 工程概况 1、1 工程名称：XXX防雷工程。 1、2 工程地点：XXX企业内研发中心机房、试验中心机房、生产中心机房。 1、3 工程内容：XXX研发中心机房系统防雷接地工程、试验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。 其次条 工程承包范围 2、1 承包方担当防雷工程的勘察设计、施工，并供应防雷工程中所需的全部防雷器件及有关帮助材料（见预算清单）。 第三条 防雷工程工期 3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束

34、后三天之内通知甲方验收。 第四条 防雷工程质量标准 4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合建筑物防雷设计规范（GB 5005794：xxx年版）、建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB 50343xxx）。 第五条 防雷工程验收 5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力气进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。 第六条 防雷工程造价 6、1 合同预算总价款XXXX。XX元人民币整（人民币大写：XXXXXXXX元整），其中：主材费为XXXX元人民币整，安装费用为XXXX元人民币整，税金为XXXX元人民币整。

35、第七条 拨款和结算方法 7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计XXXX元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。 7、2 全部材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计XXXX元人民币至乙方账户。 7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计XXXX元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。 7、4 剩余10%工程款共计XXXX元人民币作为工程质量保证金，本工程平安有效运行一年后甲方必需准时支付给乙方。 第八条 双方责任 8、1 甲方供应质量、平安、工期要求，并供应施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，

36、发觉乙方的防雷工程不合格，乙方必需马上无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方担当。 8、2 甲方指派XXX负责与承包人联系，对防雷器件及有关帮助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。 8、3 乙方指派XXX负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。 8、4 严格根据图纸或作法说明进行施工，根据商定的竣工日期或顺延的工期竣工。 8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应供应的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇合施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责平安施工，若发生由乙方引起的平安事

37、故等，全部由乙方负责。 第九条 质量保修范围和质量保证期 9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方供应的防雷器件（见清单附件）消失质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责修理或更换，三年之后，供应有偿修理服务。 9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、试验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的全部受防雷爱护设备实行全保，即受爱护设备在五年之内消失受雷击而引起的设备损坏大事，由乙方担当设备损坏相应赔偿或修理。 9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人担当。 9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。 9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷爱护对象，必需事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行担当。 第十条 违约责任 10、1 发包人违约责任 10、1、1 发包人未根据商定的时间和要求供应场地、资金、技术资料的