工程风险协议

1、XXXXXXXXX 工程项目施工风险责任承包协议发包人：承包人：年 月 日发包人：（以下简称甲方）承包人：）（以下简称乙方）根据甲方与业主签订的粤桂合作特别试验区江南片区路网工程（二期）国光大道工程 施工合同（主合同），为保质保量、按期、安全地完成施工任务，结合工程的具体情况，甲 方对粤桂合作特别试验区江南片区路网工程（二期）国光大道工程的项目施工风险责任承 包方进行择优选择，最终甲方决定选择乙方作为该工程的项目施工风险责任承包方，为明 确项目各方的责任、权利和义务，特签订本项目施工风险责任承包协议，明确甲乙双方的责任和权益：一、项目概况1、项目名称：。2、项目地点：。3、 业主单位：。4、项

2、目内容：5、质量标准： 合格。6、协议工期：245天 。二、项目承包范围甲方与业主签订的主合同、补充协议（如有）中规定的施工内容（不含本协议约定 应由甲方完成的工作）。乙方在本协议签订之前已充分了解甲方与业主签订的主合同等内 容，乙方同意工程主合同约定的应由甲方履行的责任和义务由乙方全面履行，包括但不 限于从施工准备、开工到竣工交付使用过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明 施工、成本核算、竣工验收、工程结算、工程款回收等全过程的管理及竣工后回访、保 修等工作。具体项目内容：。三、协议价款1、根据甲方与业主签订主合同，本协议价款暂定为人民币960万元，计价方式 亦同主合同。最终以结算价为准

3、。2、工程款支付:按照甲方与业主签订的主合同中规定的工程款支付方式，在业主支付给甲方工程款 后，甲方在扣除相应管理费、履约保证金、风险责任抵押金、安全保证金后，5天之内支付业主拨付工程款剩余款项给乙方。3、如业主未能按主合同约定及时足额支付工程款给甲方，由乙方以甲方名义向业主 追索，乙方保证不向甲方追索，由此产生的损失全部由乙方承担。四、管理费用及税费承担本协议书约定乙方按照总造价（或每次工程款）的2%上缴甲方管理费（建安劳保费 归甲方所有），管理费在每次拨付工程款时按比例扣除，管理费可以列入项目核算成本。所有税费由乙方承担，必须严格按营改增税务规定执行，甲方按规定在拨付每笔工 程款时代扣代缴

4、，或乙方自行缴纳税费，税费底单交甲方留存。五、履约保证金和风险责任抵押金为保证乙方履约，本协议约定，甲方收取乙方总造价2%的履约保证金，由甲方在 每次到账的工程款中同比例扣除并代为保管，待工程完工结算完毕且向甲方移交全部工 程资料，在质保期满后，连同业主返还的质保金一起全部返还（无息）乙方。为了更加明确风险责任，本协议约定，甲方收取乙方总造价的风险责任抵押金， 由甲方在每次到账的工程款中同比例扣除并代为保管，待工程完工结算完毕且向甲方移 交全部工程资料，一周内全部返还（无息）。六、安全保证金甲方收取乙方总造价工的安全保证金，由甲方在每次到账的工程款中同比例扣除 并代为保管，工程完工且没有发生安

5、全生产事故，并向甲方移交全部工程资料后，一周 内全部返还（无息）。七、甲方派驻项目管理人员费用甲方派驻项目管理人员的工资由乙方承担，乙方在每月15日前将工资款支付给甲方， 再由甲方发放。甲方派驻项目的管理人员由于甲方需要回公司所在地开会、学习的，其 往返差旅费由乙方承担，实报实销，其余探亲、通讯、食宿等费用按照乙方自行配备人员管理规定执行。根据甲方的规定和双方约定，甲方对该项目派出的项目管理团队共计人，该团队 受甲方管控；以实际人员到位上岗。其中 项目经理一名，待遇10000元/月，证件补助费1000元/月，合计 元/月；项目总工一名，待遇7000元/月，证件补助费800元/月，合计 元/月；

6、施工员 一名 待遇6000元/月，证件补助费800元/月，合计 元/月；质检员 一名，待遇 5000元/月，证件补助费600元/月，合计 元/月；专职安全员一名，待遇5500元/月，证件补助费600元/月，合计 元/月，八、项目工程结算本项目的结算工作全面由乙方负责，乙方应按业主主合同约定的计价方式和时间要 求，负责编制工程结算并送给业主审批。若在业主规定的时间内未提交结算资料给业主， 一切责任由乙方自行承担。本项目结算的认可以业主的审批为准，甲方对结算的时间、金额等均不承担任何责 任，甲方在结算上的任何签字、盖章均不代表甲方认可乙方的结算。九、甲方的责任和义务1、协议签订后甲方负责办理项目部

7、成立文件、项目公章刻制等工作，对本工程项目 部公章的使用进行管理；2、甲方分管和对口负责人负责向乙方提供必要的服务和帮助，并进行必要的监督管 理。3、甲方有权利要求乙方在施工中，就工程进度、质量、安全文明施工和财务管理等 方面，遵守国家相关政策、法律、法规、行业标准的规定及甲方公司的相关管理制度。4、甲方有权利对乙方配备的人员、设备等进行必要的考核，对不胜任岗位或不满足 施工要求的，有权要求乙方限时更换；对乙方自购材料进行质量监督。5、甲方可配合乙方处理质量、安全事故，履行上报程序，但不承担费用和任何经济 责任。6、甲方有权对本项目农民工工资发放情况和其他应付账款的付款情况进行了解和监 督。十

8、、乙方的责任和义务1、乙方有责任执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规，执行甲方的各项管理 制度；严格按招投标文件、工程主合同及本协议书的要求组织施工，安排符合条件的技 术工人和管理人员上岗。2、本项目施工过程中，乙方负责现场管理，应保证遵纪守法、文明施工，诚信经营， 按时、足额缴纳保险金、税金等费用，严格遵守甲方的规章制度，精心组织、加强管理， 确保工程进展顺利，不得损害甲方的声誉和形象；3、乙方有责任认真处理好债务关系，一旦有涉及甲方之经济纠纷或诉讼，乙方应在 纠纷或诉讼产生之时起24小时内将相关情况书面告知甲方。若因乙方的原因，导致甲方 被人民法院冻结存款、查封或扣押财产，或者以任何其

9、他方式导致甲方财产损失，乙方 自愿承担全部责任，甲方有权直接将损失的款项（包括前述违约金）从工程款或乙方其 他款项中扣除。4、乙方在履行本协议期间发生的任何第三方因为本协议工程对甲方的诉讼，所有诉 讼费用、甲方律师费用、生效法律文书确认的甲方支付义务，以及甲方处理纠纷发生的 其他诸如交通、通讯、食宿、查询等实际支出费用均由乙方承担。5、为完成本项目投入的资金全部由乙方自行解决，如因工程项目所需资金不能及时 或不能足额到位造成本项目工期拖延、停建、解除合同等的损失，由乙方承担全部责任， 与甲方无关，乙方放弃对甲方的追偿。乙方不得以甲方的名义进行融资，如存在以甲方 名义进行融资的情况，由乙方承担全

10、部责任，且乙方放弃主张工程款的权利。6、本项目如因业主和政策等因素无法顺利实施，由此带来的风险由乙方承担，乙方 放弃对甲方的追偿。7、本项目实施过程中，乙方保证不再转包、分包，保证不拖欠人工费、材料款等一 切工程成本发生的费用。如有资金拆借、拖欠费用、工伤（安全）事故等各种民事纠纷， 由乙方自行承担处理，与甲方无关。如出现因未及时支付材料款、民工工资、设备租金、 工伤（安全）事故等而发生的纠纷，造成材料供应商、民工、设备租赁户群体上访或故 意伤害等事件，由乙方承担全部责任，且乙方放弃向甲方主张工程款的权利。8、项目完成后，由乙方全面负责工程结算，如结算值不理想，与甲方无关；如业主 不能按合同约

11、定按时足额退还履约保证金，与甲方无关；如业主未能按合同约定及时足 额支付工程款，由乙方以甲方名义向业主追索，保证不向甲方追索，由此产生的损失全 部由乙方承担。9、乙方保证在本项目的实施过程中，不存在任何第三方向甲方主张债权的情况，如 果存在，由乙方全部承担责任，否则，乙方放弃向甲方主张工程款的权利。10、在没有另外签署文件的情况下，乙方不能以甲方名义承接其他项目，否则，甲 方可以终止与乙方的合作且乙方放弃任何向甲方追索的权利。十一、财务和资金管理1、按照国家住建部“工程质量两年治理行动”的要求，所有与本项目有关的工程款， 必须汇入甲方指定帐户，并由甲方财务人员监督款项的支配，满足甲方财务管理制

12、度的 要求，确保工程款的合理使用。2、乙方必须将工程款用于本项目的施工，以确保工程所需用款，确保项目保质保量 按期完成。业主单位要求的项目垫付资金，均由乙方承担。在承包期间，甲方若发现乙 方用款与工程进度不符时，甲方有权进行调节，直至不再拨付工程款，并有权解除本合 同。3、甲方根据乙方当月实际完成的进度（乙方应附齐成本票据），由甲方分管经理和 财务部门在乙方请款单上审核签字，甲方在收到乙方拨款申请后，扣除税金、应交管理 费、安全保证金和安全经费等后按比例支付项目用款，资金支付数额不得大于实际完成 的工程量。4、甲方向乙方支付承包项目款项时，采取由乙方确认后点对点支付方式，即所有工 程项目用款除

13、乙方应得的承包项目收益外，所有款项由乙方确认后，甲方直接支付给供 应商和劳务队伍，乙方所得承包收益按国家承包法规定扣缴个人所得税。5、乙方必须严格遵守国家财税制度及甲方财务管理规定，服从甲方财务管理。必须 按国家有关财税政策和甲方要求建立一套完整的帐目上报甲方财务部门，以备日后审计。 乙方必须根据国家会计法及税务管理的有关规定，进行全成本核算，因国家税务政 策有调整时，按照新的税务政策实施，因税务政策调整增加的税务费用由乙方承担。承 包人必须及时、完整、真实地向甲方财务提交原始凭证（发票、工资表等），一般每月提 交一次。如果承包人不能提供完整的原始凭证，按照税务管理办法规定，不能提供原始 凭证

14、的部分加扣2.5%的随增所得税（具体比例按当地税务部门的规定），可预扣，待提供 完整的凭据后，一次付清。如果提供的票据虚假，按照税务管理办法规定，按所得利润 的25%补缴所得税。6、乙方应在申请拨付第一次工程进度款时向甲方提交工程合同价款（矿山工程为 2.5%；房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%； 市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、 通信工程为1.5%）的安全防护及设施发票，并随工程进度款同时提交65 %的材料发票 （发票要与本项实际材料相吻合，客户名称是甲方的名称）和皂0%的人员工资表以及间 接开支票据。7、

15、如因乙方账目不全、票据不真实，引起税务部门追查，乙方应按税务部门的要求 及时缴纳或补缴各项税、费，由此造成的后果全部由乙方承担。8、如果由于业主和建设单位的原因，无法按时拨付工程款，由此产生的拖欠、窝工、 停工等损失，责任与甲方无关，乙方不得向甲方追索，待业主或建设单位拨付工程款进 入甲方帐户后，甲方才有责任按以上原则向乙方拨付工程款。9、工程质保金按甲方与业主所签订的主合同的约定留存，待质保期满后该资金才能 按相关原则支付给乙方。10、主合同中约定的质保金、履约保证金、安全文明施工保证金等全由乙方承担。 如果业主或建设单位未如约退还质保金、履约保证金或安全文明施工保证金等，由乙方 自行承担损

16、失及一切责任，乙方不得向甲方追索。11、本项目完工后，工程结算和工程进度尾款的索要及其风险由乙方自行承担。12、乙方在本项目上所发生的一切债务均由乙方承担，与甲方无关。十二、项目印章管理1、项目印章刻制：在本协议书签订后，由乙方申请并与甲方签订印章使用协议后， 甲方按照规定刻制印章。2、印章保管及使用：印章必须由甲方派出的专人进行保管，每次使用印章必须认真 填写“印章使用登记表，。项目部印章只限于在以下方面使用：工程资料、与业主（监理） 单位的往来函件。当需要在与业主（监理）单位之外的第三方材料中盖章时，需要经甲 方书面同意，并报业务分管经理和财务部门备案，以便在项目拨款时监督支付。3、乙方未

17、经甲方书面授权不允许刻制甲方任何印章。如果乙方擅自私刻甲方印章， 甲方将有权采取没收印章、向公安部门报案、罚款等相关措施，乙方并承担由此引起对 甲方不利后果的经济和法律责任。4、印章收回：乙方在项目完工后，业主退回履约保证金之前，必须将项目部印章交 回甲方；如乙方确需继续使用项目印章，应得到甲方授权。十三、合同管理工程专业分包合同、劳务分包合同、材料购销合同和设备租赁合同的管理按照十一冶建设集团有限责任公司经营合同管理办法执行。十四、项目现场管理1、质量管理：（1）机构建立：项目部应按ISO9001等标准的要求成立质量管理机构，建立健全质 量管理体系，编制满足业主、监理单位和施工要求的施工组织

18、设计及专项施工方案。并 将有关资料上报甲方。（2）质量报表及资料管理：乙方每月25日之前，必须按甲方的规定及要求及时上报月报表；工程资料在施工过程中应定期归档、编目，乙方应配备专用档案柜，妥善保管；工程项目完工后，工程技术资料必须经甲方审核认可后方可报送验收；工程验收后，乙方应将一套完整的工程档案资料交甲方。（3）工程质量应达到业主要求的标准。若工程质量达不到规定的质量条件的部分， 一经发现，乙方应按业主和监理工程师提出的时间内返工，直到符合规定的条件。因乙 方原因达不到规定条件，费用由乙方承担。若返工后仍不能达到规定条件，则乙方承担 违约责任和赔偿责任，与甲方无关。（4）乙方对其所承包的工程

19、，实行质量终身负责制，保修期内承担保修责任，负责 做好维修工作，承担返修工程的费用；质量保修期及保修按照相关法律法规及主合同执 行。在保修期限内，属于保修范围内的项目，乙方应在接到修理通知后2天内派人维修。 如乙方不能在2天内派人维修，甲方有权委托他人维修，相关费用直接从质量保修金中 扣除。（5）如因乙方原因，造成质量问题的责任和由此发生的费用，由乙方承担；质量问 题罚款按照主合同规定的2倍违约金执行，并全部由乙方承担，除支付业主外，其余作 为支付给甲方的违约金；如对甲方名誉造成影响，乙方应采取积极措施及时消除，还应 支付甲方合同价款直万元的违约金，严重的将呈报司法机关并追究法律责任。（6）在

20、设计图纸的合理使用年限内，如出现质量问题，承担一切经济损失和法律责 任。2、安全文明管理：（1）机构建立：乙方应成立“安全文明管理领导小组”，并设置安全科或配备专职 安全员，班组应配备兼职安全员，并将安全文明管理机构上报甲方。乙方管理人员须持 有安监局培训合格证及甲方内培学习合格证，特种作业人员须持有关部门培训考核合格 证。（2）安全报表及资料管理：乙方在工程开工前应编制安全文明施工组织设计及 各类管理制度并报甲方职能部门批准备案。乙方应建立安全生产基础工作资料档案，落 实到人，定期归档。每月25日之前必须按甲方的规定上报月报表。（3）现场安全经费管理：乙方必须按照国家安全生产管理的有关规定，

21、对施工现场 进行必要的安全设施的投入。每次拨付工程款时，乙方应将安全生产经费开支发票报甲 方财务，否则甲方将在拨付工程款时按本协议规定标准暂扣在甲方账户，待相关发票报 来后再拨付款项。（4）乙方应严格按照国家、省、市等主管部门及公司要求确保生产安全，当发生安 全事故时，所发生的一切费用（含罚款）由乙方承担；另外每发生一起工伤事故应承担 的违约责任为：轻伤一人2万元、重伤一人5万元、死亡一人60万元。从安全生产保 证金中扣除，不足部分从工程款中扣除。如对甲方造成不良社会影响，使甲方声誉和信 誉受损，乙方应采取积极措施及时消除，并应支付甲方主合同价款翌万元的违约金。3、进度管理：（1）进度计划的编

22、制与申报：乙方必须遵守甲方的进度管理制度，及时编制和申报 总进度计划、施工准备工作计划和月进度计划。（2）工程进度报表：乙方每月25日之前，必须按甲方的规定及要求及时编制和上 报月报表。不上报或不及时上报，甲方将拒绝或延期支付工程进度款。（3）乙方当月（周）实际进度不能满足计划要求时，必须无条件服从甲方的统一安 排：必须按甲方的要求投入人员、设备和材料，如乙方自身不能在甲方规定的时间内 解决，甲方帮助协调，经甲方协调所增加的人员、设备和材料的各项费用按下列标准执 行：a、人员工资：按照市场价格加收30%的抢工费；b、材料：按照市场价格加收30% 的抢工费；c、设备：按照市场机械台班费价格加收3

23、0%的抢工费。本项费用凭甲方相关 统计资料，由甲方在应付乙方工程款中直接扣除。当由于乙方的原因造成施工进度严重滞后，乙方自身施工能力已不能满足进度要 求时，甲方有权责令乙方无条件退出施工现场，剩余施工内容由甲方另行安排，现场所 有设备无条件交由甲方使用，并加收工程造价总额10%的抢工费用。本项费用由甲方在 乙方已完工程款中直接扣除。（5）乙方必须按照主合同工期完成施工任务。如因乙方原因，造成主工期或节点性 工期延误，工期延误罚款按照主合同或业主规定的2倍违约金执行，并全部由乙方承担， 除支付业主外，其余作为乙方支付给甲方的违约金；如非乙方原因造成工期拖延，则工 期顺延应以业主单位认可的工期为准

24、，逾期视为乙方原因造成。（6）乙方在承包期间不得以任何理由中途停工或退场。如停工，所造成的一切损失 由乙方承担；如违背主合同退场，则本协议终止，乙方除承担相应法律责任外，其退场 前所发生的工程价款、费用等甲方不予结算，作为甲方抢工或收尾的损失补偿费。其在 施工前的准备工作费用和项目施工中的一切其他费用均由乙方负责承担，现场临时设施 不准拆除或转卖，无偿提供甲方使用，甲方不再结算并给付乙方任何费用。4、劳务和物资管理：（1）乙方必须在开工前办理工地从业人员意外伤害保险，并将保险合同及发票交于 甲方财务保存，否则甲方将代为办理，费用从工程款中扣除。（2）乙方不得拖欠工人工资，如发生拖欠工人工资等情

25、况被投诉到劳动等建设主管 部门，甲方有权动用乙方在甲方的账户上的任何资金优先支付拖欠的工人工资和违约金。（3）工程结束时，乙方所有劳务、材料、租赁合同等的付款必须履行完毕，否则甲 方有权代扣代付，如引起诉讼给甲方造成损失，由乙方承担。十五、其他约定由于乙方施工质量、进度、安全或现场管理等原因，造成业主、监理或行业监管部 门，发函给甲方或约谈甲方企业负责人去现场解决问题，乙方应每次承担违约金万元。十六、协议的终止1、在本协议履行过程中，若业主或监理单位就质量、工期、安全、现场管理等问题 向甲方提出书面异议，或要求撤换项目队伍时，甲方有权立即终止本协议，另行组织施 工人员，并向乙方追究违约责任及由

26、此而造成的实际损失。2、乙方在圆满完成本协议施工任务、结清所有债权债务、以及履行工程保修等责任 后，本协议自然终止。十七、本协议条款如有未尽事宜，另行签订补充条款，与本协议等效。双方在履行 本协议时若发生争议应友好协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。本协议经十八、双方约定协议文本共4份，甲方3份，乙方1份，具有同等效力。 双方签字并由甲方盖公章后生效。十九、本协议订立时间：2016年6月16日；订立地点：一治二公司。甲方（签章）：法定代表人或委托代理人：日期：2016年 月 日乙方（签章）：代表人身份证号：电话：日期： 年 月 日附件一廉政风险协议根据国家法律、法规以及有关工程建设、

27、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党 风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 预防各种腐败行为的发生，（以下称 甲方）与 下称乙方，现就 施工项目廉政建设中的各项权利、义务及违反本公约应承担的责任等事项特订立如下协议。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。（二）严格执行 施工项目的合同协议文件，自觉按合同协议办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘 密和合同协议文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，认真做好廉政建设。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利 和义务。（六）发现对方严重违反本合同协议义务条款的行为，有向其有关部门举报、建议 给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方工作人员不得索要或接受乙方的财物，包括但不限