工程分包起诉状应该怎么写

1、Word文档 工程分包起诉状应该怎么写 现如今，由于社会经济建设不断的进展，对于工程劳务分包也是特别常见的，建筑方面工程分包在日常生活中是特别常见的，许多公司都会把手中的工程分包给另一些公司让他们来完成，但是这种行为也特别简单产生纠纷。 一、工程分包起诉状应当怎么写 1、需要写上你们公司还有被告的名字，身份信息，住址。 2、假如是公司的话就写法人的，写上你的这个诉讼恳求是要就对方连续履行这个承包的义务。 3、写上这个事实还有理由，最终签署名字就可以的了。 二、建设工程劳务分包合同产生纠纷的缘由 1、因资质问题而产生的纠纷：依据建筑法和建设部建筑企业资质管理规定等关于建筑施工企业从业资格的规定，

2、从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质，在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。禁止施工企业向无质资或不具备相应质资的企业分包工程。 2、因履约范围不清而产生的纠纷：在施工实践中，总包单位与分包商之间因履约范围不清而发生纠纷的现象屡见不鲜。例如：一个分包合同中商定，由总包单位供应垂直运输设备，但在详细施工时，总包单位只供应汽车吊而不供应塔吊。尤其是在基坑开挖过程中，垂直运输设备对工期的影响巨大，假如不利用塔吊，分包商很有可能无法完成工期目标，但汽车吊也属于垂直运输设备，因此，很难认定总包单位违约。造成履约范围不清的主要缘由是分包合同

3、条款内容不规范、不详细。分包合同订立的质量完全取决于承包人和分包商的合同水平和法律意识。若承包人、分包商的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡。全部这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔。因此，在订立分包合同时，应严格根据分包合同示范文本的条款进行订立。 3、因转包而产生的纠纷：转包是指承包单位承包建设工程，不履行合同商定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。建设工程转包被法律所禁止。合同法272条，建筑法28条，建设工程质量管理条例25条都规定禁止转包工程。 三、法律询问 网友

4、：关于民事起诉状书写内容的留意事项有哪些？ 律师：1、诉讼恳求。要写明恳求法院解决什么问题，提出明确的详细要求。 2、事实与理由。要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼恳求的合法性供应充分的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的缘由、经过和现状，特殊是双方争议的焦点，实事求是地写清晰。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 3、证据及证据来源，证人姓名和住址。提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主见的各种证据，包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录，等等。列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要照实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着;列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问