防洪坝施工合同

1、防洪坝施工合同篇一：农村防洪堤坝建设工程承包合同XX村林场防洪堤坝排洪沟建设工程承包合同甲方：XX区XX乡XX村村民委员会法定代表人：乙方：经双方协商同意，现由甲方将康宁村小沙沟林场防洪堤坝工程承包给乙方建设。根据中华人民共和国合同法及其有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同。一、工程名称XX村林场防洪堤坝排洪沟建设工程二、工程时间工程自XX年X月X日起开工，至X月X日前完工。三、工程地点XX村林场四、承包范围内容防洪堤坝总长米，要求下底宽米、顶部宽米、高度为米。防洪沟总长米、宽米、深度按坡度地形为准，利于泄洪，保证洪水无阻排放。五、工程质量经双方研究，工程质量标

2、准为：堤坝墙体密实光滑、均匀一致、便于衬砌。六、乙方必须按照甲方的要求进行建设，并接受甲方监督。七、工程款的支付与结算防洪堤坝工程款元、防洪沟按每米元计算，待工程完工后进行丈量核算。工程完工由村委会验收合格后，一次性付清款项。八、在施工过程中，凡人员、机械车辆发生意外事故，责任由乙方全部承担，甲方概不负责。九、甲乙双方严格履行本合同，中途不得违约。如果乙方建设防洪堤坝不符合技术标准和要求，甲方有权拒付剩余工程款项，要求乙方返还已付工程款，并向甲方赔偿违约金一万元。十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商或依法解决。十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证方一份。甲方：XX区XX乡XX村村民委员会（

3、盖章）法定代表人（签章）：签订日期：XX年月曰乙方（签章）：签订日期：XX年月曰见证方：见证日期：XX年月曰篇二：防洪堤工程施工合同甲方：乙方：甲方将工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、甲方责任：1、甲方负责办理施工项目各种手续。2、负责乙方施工的各种机械设备。3、帮助解决工程上的疑难问题。4、督促乙方搞好安全。5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。四、乙方责任：1、完成业主与建设方签订的施工合同。2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。3、负责工地上的资金支配权。4、负责工地上的机械设备管

4、理与维修。五、核算：本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费%，属公司行政管理人员的工资费用。七、缴款时间：各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。八、工程验收：乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。九、资料：乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。十、本协议一式四份，双方各2份。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日年月日篇三：堤坝施工合同篇一：水库堤坝路工程施工合同金果湾堤坝挡

5、土墙加固及堤坝水沟工程施工合同发包方（甲方）：惠州市金果湾农庄有限公司（以下简称甲方）承包方（乙方）：惠州市宏城实业有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致同意订立如下合同条款。一、工程概况1、工程名称：金果湾堤坝边混凝土挡墙加固及堤坝水沟施工工程2、工程地点：金果湾农庄有限公司小水库边3、承包范围：连接6950地块与湖光山舍一期别墅之间堤坝路混凝土挡墙加固工程，挡墙长度约92米，具体施工内容为土方开挖、砖砌水沟、砖砌检查井、排水管埋地敷设、堤坝混凝土护坡等。4

6、、承包方式：包工包料，包安全，按实际完成工程量计算。5、施工工期：工程合同工期总日历天数：45天，拟从20XX年1月10日开始施工，至20XX年2月23日竣工完成。6、工程质量：符合国家质量标准、行业质量标准、双方约定标准。7、合同价款：人民币Y:45000元。二、甲方工作1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并向乙方进行现场交底。2、派曾亚林为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。三、乙方工作1、组织施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。2、指派刘光宏为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组

7、织施工，保质保量按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜；3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、坏境保护规定，严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。5、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。6、乙方应承当施工过程中的水、电费用。7、负责协调水库边线改变可能造成的纠纷（本工程以不改变水库库容为原则）。四、关于工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因

8、赶工采取的措施费用。2、因甲方责任未按约定完成工作，影响工期的工期不顺延。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨水天气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、以甲方发放的挡土墙施工图纸为依据施工，施工过程中乙方必须按施工规范标准和图纸要求施工（附施工平面图、剖面图），乙方不得转包或者违法分包，必须亲自完成本工程。否则甲方有权解除合同，且不予支付工程款。3、甲乙双方应及时办理

9、隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，隐蔽工程或者中间工程完工后，乙方应提前两天通知甲方参加验收，甲方应按时参加。若乙方通知后两天内，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定日期验收。六、关于工程价款、结算及付款方式

10、的约定1、工程结算，工程量以实际完成并经甲方验收确认的工程量计算，。2、工程竣工后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方接到上述资料后进行审核，甲乙双方共同确认工程造价，甲乙双方对完成的工程进行丈量并做好记录，将竣工资料送甲方。3、付款方式：乙方按合同要求完成总工程量50%以上时，甲方按乙方实际完成工程量工程造价的80%支付给乙方工程进度款。乙方全部按合同完成施工任务，经甲方验收合格并按甲方要求完成场地清理等工作后，甲乙双方办理竣工验收手续并共同确认工程造价手续后，甲方向乙方付至工程结算总造价的95%工程款，预留工程结算总价的5%作为工程保修金，乙方凭正式发票收款。工程保修期为1年，预留

11、工程结算总造价的5%工程保修金，在保修期满后10天内无息支付给乙方。七、工程变更、签证价款的确定1、当工程变更的工作内容完成后，乙方在14天内上报变更签证单，逾期不报将视为该项工程变更不涉及任何费用的增加。2、变更工程量的确定原则：（1）有设计变更图纸的，应对照合同图纸与甲方提供的设计变更图纸计算变更增减工程量；（2）对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的工程变更，乙方必须在覆盖或拆除前，会同监理工程师、甲方相关人员共同对完成工程量进行确认，同时要求在签证单上附隐蔽或拆除前的声像资料，否则甲方可以不计价款。（3）对于满足上述格式及手续要求的工程变更，甲方与乙方应在30天内核对完成并形成工程变更造价

12、，但该造价仅作为双方在合同执行过程中的内审工程造价，最终结算造价将在合同双方办理结算时统一确定。3、除另有协议外，工程变更价款按下列方法确定：工程变更计量、计价及结算遵守本合同约定的工程量计量、计价及结算规则。4、所有确定的变更签证单价款，除另行签订补充协议外，均应由甲方在工程竣工结算完成后进行统一支付，在工程进行过程中，甲方有权不予支付该等款项。九、有关安全生产的约定1、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程和其他有关的发挥、规范；2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，。乙方应承担由此引起的一切经济损失。3、乙

13、方应文明施工，并购买相关建筑险种，出任何安全事故由乙方负责。十、违约责任1、未经甲方同意，乙方擅自拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。2、因一方原因合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、保险个人和产业损伤及火灾等损失之保险由乙方自行投保，甲方不会因乙方任何损失承担责任和给予赔偿。十二、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。篇二：农村防洪堤坝建设工程承包合同xx村林场防洪堤坝排洪沟建设工程承包合同甲方：xx区xx乡xx

14、村村民委员会法定代表人：乙方：经双方协商同意，现由甲方将康宁村小沙沟林场防洪堤坝工程承包给乙方建设。根据中华人民共和国合同法及其有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同。一、工程名称xx村林场防洪堤坝排洪沟建设工程二、工程时间工程自XX年x月x日起开工，至x月x日前完工。三、工程地点xx村林场四、承包范围内容防洪堤坝总长米，要求下底宽米、顶部宽米、高度为米。防洪沟总长米、宽米、深度按坡度地形为准，利于泄洪，保证洪水无阻排放。五、工程质量经双方研究，工程质量标准为：堤坝墙体密实光滑、均匀一致、便于衬砌。六、乙方必须按照甲方的要求进行建设，并接受甲方监督。七、工程款的支

15、付与结算防洪堤坝工程款元、防洪沟按每米元计算，待工程完工后进行丈量核算。工程完工由村委会验收合格后，一次性付清款项。八、在施工过程中，凡人员、机械车辆发生意外事故，责任由乙方全部承担，甲方概不负责。九、甲乙双方严格履行本合同，中途不得违约。如果乙方建设防洪堤坝不符合技术标准和要求，甲方有权拒付剩余工程款项，要求乙方返还已付工程款，并向甲方赔偿违约金一万元。十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商或依法解决。十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证方一份。甲方：XX区XX乡XX村村民委员会（盖章）法定代表人（签章）：签订日期：XX年月曰乙方（签章）：签订日期：XX年月曰见证方：见证日期：XX年月日篇

16、三：大坝护坡工程施工合同施工承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建设工程施工合同（gf20XX0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、和诚信的原则，双方就潍坊大坝护坡工程的施工承包事宜，经双方协商一致同意、签订本合同供双方信守。一、工程概况1、工程名称：潍坊大坝护坡工程（米）2、工程地点：院内。3、工程量：以工程施工的实际工程量为准。4、工程内容：包工包料，图纸内所有内容及回填土。二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、甲方有严格履行本合同的义务。2、甲方有对工程质量、工程进度等进行检查和监督的权利3、对于乙方不执行合同约定内容的行为，甲

17、方有终止合同并要求赔偿的权利。（二）乙方权利和义务1、乙方有严格履行本合同的义务。2、施工期间的工程材料、人员等安全保卫工作由乙方承担；因他方故意干扰施工造成的施工矛盾并影响乙方施工进度，由乙方自行协调解决。3、乙方须确保施工场地的清洁工作符合环境卫生管理的有关规定。三、施工工艺要求和工期的约定1、施工工艺：详见施工图纸及工程量清单。2、合同工期：天。（如遇不可抗力因素，则工期顺延。）3、开工日期：20XX年月日。4、竣工日期：20XX年12月26日。四、施工质量要求及验收标准1、工程质量标准：合格。2、双方对工程质量有争议时，由多方鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。3、执行标准：严

18、格按照图纸详图和现行技术规程及标准施工。4、施工质量验收：严格按照国家质量验收标准验收。五、施工安全与事故处理1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查。2、乙方须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。3、施工期间发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应承担全部责任，与甲方无关。六、合同价款及付款方式1、全费用综合单价。工程综合单价确定，双方在结算时以实际发生的工程量乘以单价作为最终工程价款。2、本合同总价为：元（大写：壹拾肆万零叁元叁角整）。工程全部完工后一周内甲方支付

19、工程总价款的70%工程通过甲方验收合格后两个月后，再支付工程总价款的20%剩余工程总价款的10%乍为质量维修保证金于一年期满后付清。3、乙方结算工程款时，必须提供工程所在地有效的税务发票。七、质量保修责任及保修费用承担1、属于保修范围的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。3、在保修期内非人为损坏的，乙方须负责在甲方要求的三日内免费更换保修。4、人为损坏需乙方维修施工的，费用由双方协商解决。八、违约责任与争议处理1、任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。2、因乙方原因延期竣工的，乙方须承

20、担违约赔偿金。违约赔偿金=工程总价款*%*延期天数。3、因乙方使用的材料和施工技术、工艺等原因致使工程达不到质量要求的，乙方须立即返工直至符合质量要求。同时，乙方应承担因返工造成工期延误的违约赔偿责任。4、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。九、合同生效及终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、合同生效期间，因任何一方违约，另一方有权终止合同。3、在双方完成了相互约定的工作内容、权利和义务履行完毕后自行终止。4、本合同一式四份，双方各执两份。甲方：乙方：授权代表签字：授权代表签字：签订日期：年月日签订日期：年月曰篇四：防洪工程承包合同

21、防洪工程承包合同甲方：新疆玛河水源地应急防洪工程三标段项目部乙方：吴光胜双方就玛河水源地应急防洪工程承包事宜达成如下协议供双方共同遵照执行。一、承包内容：1、该工程防洪坝混凝土0+0001+600段共计4300m32、该工程防洪坝0+0001+600段戈壁料回填8600m33、该工程防洪坝混凝土0+0001+600段铅丝笼卵石钉子坝3000m3。二、工程造价：以上工程经预算价为万元，其中防洪坝混凝土浇筑480元/m3X4300口3=万元、戈壁料回填35元/m3X8600口3=万元、铅丝笼卵石150元/m3X3000m3=45万元。经双方协商该工程包干价为280万元（贰佰捌拾万元整）。三、付款办

22、法：该合同生效后甲方付给乙方贰拾万元的备料款，其余按甲方在施工中进度款支付，工程完工后1个月内支付全部工程款。四、工期：该工程从20XX年3月20日起至当年6月15日完工。五、其他：双发在合同履行期间若存在异议，另行协商签订补充协议。甲方（签字）：乙方（签字）：电话：电话：篇五：河坝施工合同篇一：大河坝施工总结报告第一章工程概况工程概述酉酬水电站库区农田防护工程i标由大河坝农田防护工程、跃溪坝农田防护工程和笔山坝农田防护工程三部分组成。是为了减少酉酬水库淹没损失而对淹没较浅的耕地进行保护的库区专项移民工程。该工程所在地距酉阳县城92km,距湖北来凤县城71km,距湖南龙山县城78km大河坝农田

23、防护工程位于酉阳县五福乡境内，酉水河右岸，由防洪堤、二处自排涵闸、二座排涝泵站等建筑物组成。防洪堤为均质风化土堤，堤线总长1630m,堤顶咼程均为，堤顶宽，堤内边坡坡比1:，堤外边坡340高程坡比1:,340高程以下坡比1:。堤坡面上共设五处混凝土下河阶梯，自排涵闸二处，k0+569桩号处为李家沟涵闸。闸孔尺寸为x（宽x高），k1+桩号处为姚家沟涵闸，闸孔尺寸为x（宽x高），二座排涝泵站分别位于对应的自排涵闸附近，李家沟泵站的桩号为k0+,姚家沟泵站的桩号为k1+。泵站抽水机与之配套的电动机功率为2x37kw和2x15kw。合同项目和工作范围本标段完成的工程项目为防洪堤0+0001+631段的

24、清基开挖（含桩号两端各外延10m的清基），土堤填筑，浆砌石砌筑，混凝土预制块护坡，草皮护坡，李家沟和姚家沟涵闸及泵站等。工程施工特点工程地处大溪镇五福乡大河村，移民征地量大，环境及社会问题复杂，对工程影响极大。本标段防洪堤内有二处穿堤建筑物李家沟涵闸和姚家沟涵闸，由于防洪工程为一系统复杂工程，其开工日期相对滞后，致使本段堤防填筑封口较迟，影响了工程进度。迎河面0+1301+445段堤脚护脚墙位于水下，须做施工围堰，并要抢在低水位把护脚筑起来，施工难度大。该工程由电力部中南勘测设计研究院总承包，其项目部配有相当强的管理和技术力量，对提高工程质量、加快工程进度起了相当重要的作用。技术标准和规范规程

25、我公司在执行本合同时，对于所有材料、设备和施工工艺及承包人的设计，都遵循国家和主管部门颁发的所有现行技术规范。当国家或部颁标准作出修改时，以修改后的新标准和规范为准。第二章工程投标投标过程为顺利组织实施农田防护工程i标施工，建设单位重庆酉水有限责任公司将本项目总承包给管理和技术力量相当雄厚的电力工业部中南勘测设计研究院。中南院为此成立了专门负责酉酬库区防护工程建设的班子，其中包括招投标专家组。农防工程i标防洪工程采取了公开招标的方式，对拟参加投标的单位先进行资格预审，预审合格后，方可参加投标。我公司属于合格单位。20XX年11月在中南院购买标书，同年11月下旬，总承包单位在中南院会议厅组织召开

26、开标会，经过评标、决标，我公司以合理的报价、良好的信誉和可行的施工组织设计方案嬴得了评委一致肯定，一举中标投标书编制原则投标书编制1、重庆酉水酉酬水电站库区农田防护工程i标施工招标文件招标文件2、湖南省水利水电工程设计概算编制办法及费用标准(1998)3、湖南省水利水电建筑工程预算定额(1992)4、中华人民共和国水利电力部1987年颁发的水利水电设备安装工程概算定额5、我方对现场踏勘掌握的情况。人工工资及材料价格人工工资为元/工日主要材料价格：水泥385元/t,70#汽油，0#柴油，砂30元/m3,砾石50元/m3,块石32元/m3,水元/t,电元/kwh,风元/m3第三章施工概述大河坝农田

27、防护工程施工总平面布置工程所在地对外公路交通较发达。渤桂二级公路横跨大溪镇，大溪镇距酉阳县城约92km,大溪镇至大河坝约12km,大溪镇距湖南桂塘约12km；酉阳至湖北来凤四级公路经过大河坝，大河坝至湖北来凤约71km,至湖南龙山约78km由于农田防护区内全部是稻田，稻田台地后缘都是坡度较陡的山坡，在招标文件和图纸中未明确临建设施的用地范围，在现场勘察的过程中，业主代表也没有现场指定临建设施的场地。根据现场的地形条件，在姚家沟左侧，临近公路的转弯处设为本防护工程施工营地，因其临近公路，对外交通和与业主、监理的联系较为方便，且是其他两个防护工程进出的门户。施工道路1、充分利用大溪至来凤的四级公路

28、，分别从kO+OOO和k1+630进入防洪堤施工现场。2、在李家沟左右两边各修一条临时施工道路，一端与现有四级公路相连接，然后通达土料场。另一端与防洪堤相连接，将土料和其他建筑材料分别从下游向上游和从上游向下游运达防洪堤全线。3、考虑到三个防护工程的块石料和人工骨料、反滤料都要到老寨石料场开采和加工，数量较大，运料车辆较多，而四级公路的路面又比较窄，为保证运料安全，在老寨石料场至大河坝防护工程之间路段，选择若干有条件拓宽路面的地方，进行拓宽，作为会车点。此举征得了当地乡村政府和农户的同意。生产、生活设施大河村基本无空闲平地可供建临时房屋、车间等，生产、生活设施主要通过租用当地老百姓住房，生产设

29、施布置在0+0000+130堤身及其外侧。详见表3-1-1表大河坝农田防护工程临建设施表其它临时设施1、施工及生活用水（1）施工用水分别在李家沟和姚家沟附近山坡边砌水池，分别抽取李家沟和姚家沟内的溪水到蓄水池，从蓄水池安装供水管路至施工现场。（2）生活用水在营地附近山坡上砌2个20m3容积的水池，一个为沉淀消毒池，一个为清水池，沉淀池位置要高于清水池。抽取酉水河河水入沉淀消毒池，然后进行沉淀，消毒处理，达到饮用水标准后，自流放入清水池，沉淀物从底孔排除。清水池安装供水管路至施工营地各用水点。2、施工用电施工区附近，有高压输电线路经过，与当地供电部门联系搭火，安装1台200kva临时变压器，施工

30、用电问题解决。3、土料场1+2001+631段堤身填筑优先使用姚家沟附近料场，0+1300+720段堤身填筑选用0+0000+130处淹没区的土料，两处土料的土量充足，地形开阔，开采条件好，便于运土上堤，运土道路据堤身轴线布置。4、弃渣场招标文件规定，弃渣场应尽量利用水库淹没区。根据这规定，本项目工程的弃篇二：20XX年度溪河坝施工工法麻阳县20XX年度小型农田水利项目施工技术方案报审表（承包号）量评定资料备查。湖南省麻阳苗族自治县20XX年度小型农田水利重点县建设项目施工合同编号：tpzb-20XX-myxns编制：审核：审批：编制单位：溪河坝工程施工工法日期：一、分部工程概况根据湖南省麻阳

31、苗族自治县20XX年小型农田水利重点县项目施工招标文件的规定，溪河坝整修工程具体工程内容如下：土方开挖；土方回填；C15垫层砼；浆砌石；防渗墙及泄水槽砼；模板制安；沥青伸缩缝；钢筋制安；二、施工程序由于本工程项目比较分散并且比较独立，施工工期要求比较紧等特点，因此整个分部工程项目在开工后将组织人员全面开工，平行作业。施工队严格按照施工程序进行施工。项目经理部将协调好各项目之间的劳动力和机械设备的配合，力求达到效率最优、速度最快。溪河坝整修工程施工程序：首先土石方开挖、浆砌石坝体的施工，再溢流面板砼的施工。三、施工方法1.土方开挖本项目土方开挖主要采用机械开挖与弃料，附以人工开挖与边坡整修，对可

32、利用的渣料就近堆放，不可利用的渣料按监理人指定的地方堆放。而对工程量不大，工场有局限的施工部位采用人工配合双胶轮车进行施工。(1)场地清理植被清理植被清理主要包括施工区域内的树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废渣以及其它有碍物的清理。其范围为项目施工图所示最大开挖这界或建筑物基础外侧10m的水平距离。在施工时，特别注意尽力保护清理区域范围外的天然植被。如砍伐清理区域外的树木，必须经项目监理批准。一旦因承包人施工作业面造成上述区域外林业资源的毁坏，承包人将负责赔偿。在清理场地中，除按合同有关规定和上述规定处理树木外，承包人应将清除物堆弃在指定的弃渣场。堆体将采用土料覆盖掩埋。其覆盖厚度不小于，堆体不

33、得妨碍天然排水或污染天然河川，严重污染环境的清除物按专门规定处理。表土的清除、堆放表土的清除指含细根须、草木植物、腐植质及覆盖层等的表层土的清除。本承包人将根据设计要求的开挖深度开挖表土，并运至指定地点堆放。严禁在邻近边坡开口线附近堆土。表土堆积体不宜过高，以免将土壤压实并防止冲刷流失。(2)土方清基清基开挖必须符合施工详图、文件的要求，对监理确认其基础不能满足施工详图所规定开挖要求的部位，将按监理的指示进行补挖。除非项目监理另有指示，所有清基均为旱地施工，对开挖施工中的地下水和施工用水，将采取有效的截、排水措施予以排除。清基范围所包括建筑物的基础，其边界将在设计基面边线外30cm-50cm。

34、建基面表层不合格的土、杂物等必须清除，基础范围内的坑、槽、沟等，将按建筑物基础填筑要求进行回填处理。清基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等，将运至指定地点堆放。对已完工的清基，必须及时清理并报请项目监理进行检查。若出现不良地质地段，将及时报告项目监理，并根据项目监理指示进行处理。开挖中遇到坚硬孤石时，按项目监理指示施工。土方开挖将从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有

35、修坡余量，再用人工修整，并满足施工图纸要求的坡度和平整度。在开挖边坡上遇有地下水渗流时，将在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，宜在解冻后进行。土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。土方清基基础轮廓要求：实际开挖轮廓必须符合施工详图所示或项目监理现场指定的开口线，水平尺寸和高程的要求。如果项目监理确认施工详图所规定的开挖高程仍不理想，则必须继

36、续开挖至项目监理指示的清基线。基础开挖前、开挖过程中及开挖后，均应按图纸要求或项目监理的指示进行测量、放样。其内容包括：布设施工控制;开挖前的地形测量和放样；为保证符合设计开挖轮廓的准确性而进行测量、放样；为核算工程量和支付而进行的测量；为提供竣工资料而进行的测量；按项目监理指示的其他测量。项目监理有权要求对所测量的结果进行复核，本承包人将保证测量结果的准确性和精度，并对此负有全部责任。（3）施工区排水开挖施工前，根据施工放样确定开挖区域，并及时挖好截水沟，做好排水篇三：河坝a段五公司投标函山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司工业广场河坝a段工程投标文件项目名称：阳泉二景和谐煤业有限公司工

37、业广场河坝a段工程投标文件内容：投标文件投标函部分投标人：山西省第五建筑工程公司（盖公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：贰零壹贰年伍月拾玖日目录、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标报价表五、投标人一般情况六、近三年竣工的工程一览表七、同类型工程施工经验八、技术方案施工组织设计九、项目管理机构配备情况（1）项目管理机构配备情况表（附人员证件）（2）项目经理简历表（附项目经理业绩）（3）技术负责人简历表（4）项目管理机构配备情况辅助说明一、法定代表人身份证明书单位名称：山西省第五建筑工程公司单位性质：国有企业地址：山西省太原市建设北路346号成立时间：1

38、961年04月15日经营期限：长期姓名：乔建峰性别：男年龄：44职务：总经理系（投标人单位名称）山西省第五建筑工程公司的法定代表人特此证明。投标人：山西省第五建筑工程公司（公章）日期：二0二年五月十九日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我乔建峰（姓名）系山西省第五建筑工程公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托山西省第五建筑工程公司（单位名称）的梁守明（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：（签字）性别：男年龄：_52_身份证号码

39、务：项目经理_投标人：山西省第五建筑工程公司（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：二0二年五月十九日三、投标函致：山西煤炭运销集团阳泉市上社二景煤炭有限责任公司（招标人名称）1.根据你方招标工程项目编号为的工业广场河坝a段工程招标文件遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币壹佰肆拾捌万捌仟壹佰捌拾玖元陆角伍分（币种，金额，单位）（大写）元（小写）投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2.我

40、方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期90日历天内完成并移交全部工程。质量标准为合格标准。.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的银行保函或上述总价%篇六：防洪坝工程施工组织设计七、施工组织设计第一章总则第二章工程概述第三章施工组织及总体部署第四章机械、材料、劳动力组织投入计划第五章关键部位施工方法第六章雨季施工技术措施第七章工程质量保证措施第八章施工进度计划及保证措施第九章安全文明施工保证措施第十章提高质量、保证工期、降低造价的措施第章环保、降燥、消防施工措施第十二章新技

41、术、新材料、新工艺、新设备的应用第十三章施工总平面图布置说明附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度络图附表五施工总平面图附表六临时用地表第一章总则编制说明本施工组织设计是依据本项目招标文件、施工设计图，按照国家颁布的现行施工质量验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制。编制原则是：为本工程项目施工阶段提供较为完整的指导性技术纲领，结合了工程实际地理环境等因素，在此基础上进行了强化细分，用以指导工程施工，确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质、保量的完成该工程的建设任务。编制依据本工程施工设计图、招标文件。我公

42、司的技术、机械设备装备情况及质量管理制度。国家和行业有关部门颁布的现行设计规范、施工技术规程、规范、质量检验评定标准及验收办法。水利水电建设工程验收规范SL223-20XX水利水电工程质量评定规程（试行）SL176-1996建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20XX给水排水管道工程施工及验收规范GBJ50268混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20XX砌体工程施工质量验收规范GB50203-20XX对施工目标的承诺若我单位荣幸中标，有充分的信心和能力在本工程施工中完全按业主要求，优质、高效、按期完成招标文件中规定的全部工程任务。在施工过程中与建设方配合、接受监理单位监督，协调主管部门及周边单位的关系，创造良好的施工环境，保证合同的全面履行。对工期的承诺我单位以完善的组织管理机构，科学的管理方法，严格的岗位责任制，实事求是的工作作风，全力以赴做好各项工作，确保在合同工期（100日历天）内优质、高效完成本工程项目。若因我单位原因造成工期延误，不能按期完工，每逾期一天，我单位向