建筑工程地勘合同

1、PAGE 1PAGE 9GF2000000203建设工程勘勘察合同（一一）岩土工程程勘察、水水文地质勘勘察（含凿凿井） 工程测测量、工程程物探工 程 名 称称： 岩土工程勘勘察 工 程 地 点： 合 同 编 号号： 勘察证书等等级： 甲甲级 （由勘察人人填写） 发 包 人 ： 勘 察 人： 签 订 日 期： 20111年 9 月 日 中华人民共共和国建设设部 国家工商行行政管理局局 监制发包人：司司 勘察人： 发包人委托托勘察人承承担：任务。根据中华华人民共和和国合同法法及国家家有关法规规规定，结结合本工程程的具体情情况，为明明确责任，协协作配合，确确保工程勘勘察质量，经经发包人、勘察人协协商

2、一致，签签订本合同同，共同遵遵守。第一条：工工程概况1.1工程程名称：程程勘察 1.2工程程建设地点点： 1.3工程程规模、特特征： 详见平面面图 1.4工程程勘察任务务委托文号号、日期： 1.5工程程勘察任务务（内容）与与技术要求求：详见岩土工程程勘察任务务书 1.6承接接方式： 包干 1.7预计计勘察工作作量： 钻孔个，深深度 米；取土试试样；取水试件件；波速测测试 次 ；探井个个等。 第二条条 发包人应应及时向勘勘察人提供供下列文件件资料，并并对其准确确性、可靠靠性负责。2.1提供供本工程批批准文件（复复印件），以以及用地（附附红线范围围）、施工工、勘察许许可等批件件（复印件件）。2.2

3、提供供工程勘察察任务委托托书、技术术要求和工工作范围的的地形图、建筑总平平面布置图图。2.3提供供勘察工作作范围已有有的技术资资料及工程程所需的坐坐标与标高高资料。2.4提供供勘察工作作范围地下下已有埋藏藏物的资料料（如电力力、电讯电电缆、各种种管道、人人防设施、洞室等）及及具体位置置分布图。2.5发包包人不能提提供上述资资料，由勘勘察人收集集的，发包包人需向勘勘察人支付付相应费用用。第三条 勘勘察人向发发包人提交交勘察成果果资料并对对其质量负负责。勘察人负责责向发包人人提交勘察察成果资料料四份，发包人人要求增加加的份数另另行收费。第四条 开开工及提交交勘察成果果资料的时时间和收集集标准及付付

4、费方式4.1开工工及提交勘勘察成果资资料时间4.1.11本工程的的勘察工作作定于 20111 年 8 月 31 日开工， 20111年 9 月10 日提交勘察察成果资料料，由于发发包人或勘勘察人的原原因未能按按期开工或或提交成果果资料时，按按本合同第第六条规定定办理。4.1.22勘察工作作有效期限限以发包人人下达的开开工通知书书或合同规规定的时间间为准，如如遇特殊情情况（设计计变更、工工作量变化化、不可抗抗力影响以以及非勘察察人原因造造成的停、窝工等）时时，工期顺顺延。4.2 收收费标准及及付费方式式4.2 .1本工程程勘察按国国家规定的的现行收费费标准 / 计取费用用；或以“预算包干干”、“

5、中标价加加签证”、“实际完成成工程量结结算”等方式计计取收费。国家规定定的收费标标准中没有有规定的收收费项目，由由发包人、勘察人另另行议定。 4.2 .2本工程程勘察预算费包干为元(大写写 元整)，合合同生效后后 / 天内，发发包人应向向勘察人支支付预算勘勘察费的 / 作为定定金，计 / 元（本合合同履行后后，定金抵抵作勘察费费）；勘察察规模大、工期长的的大型勘察察工程，发发包人还应应按实际完完成工程进进度 / %时，向向勘察人支支付预算勘勘察的 / %的工工程进度款款，计 元；勘勘察工作外外业结束后后 / 天内，发发包人向勘勘察人支付付预算勘察察费的 / %，计 / 元，提交交勘察资料料成果

6、时，发包人人应一次付付清全部工工程费用。第五条： 发包人、勘察人责责任5.1发包包人责任5.1.11发包人委委托任务时时，必须以以书面形式式向勘察人人明确勘察察任务及要要求，并按按第二条规规定提供文文件资料。5.1.22在勘察工工作范围内内，没有资资料、图纸纸的地区（段段），发包包人应负责责查清地下下埋藏物，若若因未提供供上述资料料、图纸，或或提供的资资料图纸不不可靠、地地下埋藏物物不清，致致使勘察人人在勘察工工作过程中中发生人身身伤害或造造成经济损损失时，由由发包人承承担民事责责任。5.1.33发包人应应及时向勘勘察人并解解决勘察现现场的工作作条件和出出现的问题题（如：落落实土地征征用、青苗

7、苗树木赔偿偿、拆除地地上地下障障碍物、处处理施工扰扰民及影响响施工正常常进行的有有关问题、平整施工工现场、修修好通行道道路、接通通电源水源源、挖好排排水沟渠以以及水上作作业用船等等），并承承担其费用用。5.1.44若勘察现现场需要看看守，特别别是在有害害、有毒等等危险现场场作业时，发发包人应派派人负责安安全保卫工工作，按国国家有关规规定，对从从事危险作作业的现场场人员进行行保健防护护，并承担担费用。5.1.55工程勘察察前，若发发包人负责责提供材料料的，应根根据勘察人人提出的工工程用料计计划，按时时提供各种种材料及其其产品合格格证明，并并承担费用用和运到现现场，派人人与勘察的的人员一起起验收。

8、5.1.66勘察过程程中的任何何变更，经经办理正式式变更手续续后，发包包人应按实实际发生的的工作量支支付勘察费费。5.1.77为勘察人人的工作人人员提供必必要的生产产、生活条条件，并承承担费用；如不能提提供时，应应一次性付付给勘察人人临时设施施费 / 元。5.1.88由于发包包人原因造造成勘察人人停、窝工工，除工期期顺延外，发发包人应支支付停、窝窝工费（计计算方法见见6.1）；发包人若若要求在合合同规定时时间内提前前完工（或或提交勘察察成果资料料）时，发发包人应按按每提前一一天向勘察察人支付/ 元计算算加班费。5.1.99发包人应应保护勘察察人的投标标书、勘察察方案、报报告书、文文件、资料料图

9、纸、数数据、特殊殊工艺（方方法）、专专利技术和和合理化建建议，未经经勘察人同同意，发包包人不得复复制、不得得泄露、不不得擅自修修改、传送送或向第三三人转让或或用于合同同外的项目目；如发生生上述情况况，发包人人应负责法法律责任，勘勘察有权索索赔。5.1.110本合同同有关条款款规定和补补充协议中中发包人应应负的其它它责任。5.2勘察察人责任5.2.11勘察人应应按国家技技术规范、标准、规规程和发包包人的任务务委托书及及技术要求求进行工程程勘察，按按本合同规规定的时间间提交质量量合格的勘勘察成果资资料，并对对其负责。5.2.22由于勘察察人提供的的勘察成果果资料质量量不合格，勘勘察人应负负责无偿给

10、给予补充完完善，使其其达到质量量合格，若若勘察人无无力补充完完善，需另另委托其他他单位时，勘勘察人应承承担全部费费用；或因因勘察质量量造成重大大经济损失失或工程事事故时，勘勘察人除应应负法律责责任和免收收直接受损损失部分的的勘察费外外，并根据据损失程度度向发包人人支付赔偿偿金，赔偿偿金由发包包人、勘察察人商定为为实际损失失的 / %。5.2.33在工程勘勘察前，提提出勘察纲纲要或勘察察组织设计计，派人与与发包人的的人员一起起验收发包包人提供的的材料。5.2.44勘察过程程中，根据据工程的岩岩土工程条条件（或工工作现场地地形地貌、地质和水水文地质条条件）及技技术规范要要求，向发发包人提出出增减工

11、作作量或修改改勘察工作作的意见，并并办理正式式变更手续续。5.2.55在现场工工作的勘察察人的人员员，应遵守守发包人的的安全保卫卫及其它有有关的规章章制度，承承担其有关关资料保密密义务。5.2.66在合同有有关条款规规定和补充充协议中勘勘察人应负负的其它责责任。第六条：违违约责任6.1由于于发包人未未给勘察人人必要的工工作生活条条件而造成成停、窝工工或来回进进出场地，发发包人除应应付勘察人人停、窝工工费（金额额按预算的的平均工日日产值计算算），工期期按实际工工日顺延。6.2由于于勘察人原原因造成勘勘察成果资资料质量不不合格，不不能满足技技术要求时时，其返工工勘察费用用由勘察人人承担。6.3合同

12、同履行期间间，由于工工程停建而而终止合同同或发包人人要求解除除合同时，勘勘察人未进进行勘察工工作的，不不退还发包包人已付定定金；已进进行勘察工工作的，完完成的工作作量在500以内时时，发包人人应向勘察察人支付预预算额500的勘察察费计 / 元；完成成的工作量量超过500时，则则应向勘察察人支付预预算额1000的勘勘察费。6.4发包包人未按合合同规定时时间（日期期）拨付勘勘察费，每每超过一日日，应偿付付未支付勘勘察费的千千分之一逾逾期违约金金。6.5由于于勘察人原原因未按合合同规定时时间（日期期）提交勘勘察成果资资料，每超超过一日，应应减收勘察察费千分之之一。第七条： 本合同未未尽事宜，经经发包人与与勘察人协协商一致，签签订补充协协议，补充充协议与本本合同具有有同等效力力。 第八条：其其它约定事事项：勘察人在在勘察过程程中，应严严格执行国国家的各项项规范规程程 。 第九条：本合同在在履行过程程中发生的的争议，由由双方当事事人协商解解决，协商商不成的按按下列第一种方式式解决：提交仲裁委委员会仲裁裁依法向人民民法院起诉诉。第十条：本合同自自发包人、勘察人签签字盖章后后生效；按按规定到省省级建设行行政主管部部门规定的的审查部门门备案；发发包人、勘勘察人认为为必要时，到到项目所在