2022年关于建筑合同范文汇编10篇

1、第 页2022关于建筑合同范文汇编10篇关于建筑合同范文汇编10篇随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我帮大家整理的建筑合同10篇，欢送阅读，希望大家能够喜欢。建筑合同 篇1甲方：重庆兄弟活塞乙方：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实作用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：一、甲方将该厂房钢结构

2、、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。二、工期：从 年 月 日至 年 月 日，总工期 天，必须按甲方的工期进度方案完成，否那么甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。三、付款方式：出根底付总价的10%，钢结构进场付35%，墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%，余款5%一年后付清。四、乙方必须服从甲方管理，否那么，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸标准进行施工，把好质量关，并要为工程节约料、算好料、有意浪费材料的，按工程部处分条例执行。五、工程质量，平安标准及目标1、工程质量，必须全部合格，严格执行国家现行施工验收标准及强制性标准。2、杜绝伤亡事故，认真贯彻执

3、行国家关于建议平安生产法，平安生产管理条例。五、乙方必须按照平安操作规程进行施工，确保平安，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇2发包人：(简称甲方)承包人： (简称乙方)依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国招标投标法?及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况见投标须知-1二、招标范围及方式见投标须知-1三、合同工期见投标须知-1四、质量标准按现行国家及地方验收标准质量及

4、卧龙地产集团相关质量管理文件到达合格标准。五、合同价款5.1按施工图总价包干，合同金额(大写)： (人民币)： 元。5.2 合同承包价除发生以下因素可调整外，不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原那么执行：(1)、投标时有对应工程的，按投标综合单价执行，结算金额为综合单价乘以签证工程量。(2)、无对应工程的，按投标文件规定的定额文件套取定额：按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮，按下浮比率计取费用);(3)定额中无价格材料的定价：发包人指定的按供给价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商

5、确定价格，假设协商不成改为甲供。(4)定额中无相应工程的：双方根据市场情况协商确定综合单价，假设协商不成发包人另行安排承包商，与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。(5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。(6)按以上计价原那么确定的变更施工，承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前工程的利润补偿。六、组成合同的文件组本钱合同的其他文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书;2、中标通知书3、工程招标文件(含招标图纸及相关设计变更、招标补充说明及招标答疑纪要);4、询标纪要;5、本合同专用条款;6、本合同通用条

6、款;7、卧龙地产技术标准;8、标准、标准及有关技术文件;9、乙方的投标文件及附件;10、乙方工程报价单或预算书;11、施工图纸及图纸会审纪要，施工联系单。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效合同订立时间：合同订立地点： 湖北省武汉市汉阳区双方约定本合同自 双方签订之日生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：建筑合同 篇3甲方

7、发包方：_乙方承包方：_根据?中华人民共和国合同法?及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原那么，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容_二、工程地点_三、工程期限本合同总工期为_年_月_日开工，至_年_月_日结束。四、工程价款工程总价：_人民币_元整￥_元。五、付款方式_。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请，甲方应在7天内安排验收工作，甲方书面签字确认后视为验收合格。2、整个工程验收合格，那么通过竣工验收的当天即为竣工日期。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，那么按照行业

8、标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务：指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。1负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。2审核工程方案进度表。3负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。4负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。5按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务1严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和标准的要求。2施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。3编制施工组织

9、方案，施工总进度方案，材料进场方案，开竣工通知书等，及时送甲方。4提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。5自行组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。6自行负责现场施工平安。十、违约责任1、由于乙方原因，使工程延期完成，那么视为乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0、5%延期天数计算；2、施工过程中发现乙方违规操作，施工图纸与现场施工情况不一直并且未经过乙方确认的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承当合同价款30%的违约金；十一、合同的变更及解除1、合同签订生

10、效后，除不可抗力外指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。假设确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限到达60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限到达120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。4、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合

11、同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意相原告所在地青浦区人民法院诉讼解决。十三、其他条款1、施工过程中所有施工人员均为乙方人员，由乙方负责，其人身平安也有乙方负责与甲方无关。2、在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成局部，与合同正文具有同等法律效力。甲方签章：_乙方签章：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇4甲方委托人： ：_联系 ：_乙方居间人：_ ：_联系 ：_ 证件号码：乙方居间人：_ ：_联系 ：_ 证件号码：乙方居间人：_ ：

12、_联系 ：_ 证件号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据?中华人民共和国合同法?，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_省_市县 工程工程以下称该工程工程，引荐甲方和该工程的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与_ 签订该工程工程的专业承包施工合同。2、“居间成功是指完本钱条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程工程的信息，乙方有义务协助甲方对该工程工程

13、进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，那么由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，那么甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，那么按未按时支付金额的10%向乙方承当违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程居间费用为合同额的3%三个居间人共计

14、，即 万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元；在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付 %即 万元；3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，共计合同额的3% 居间人 居间费用的 %；居间人 居间费用的 %；居间人 居间费用的 %.五、居间费用的承当居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用或甲方同意承当费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间

15、成功，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。甲方：盖章：_ 乙方签字：_居间人共同签字法定代表人或委托代理人：_ 法定代表人或委托代理人：_合同签订地：_合同签订日：_年_月_日建筑合同 篇5甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方因工程施工的需要，现将刘XX战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原那么，经协商达成如下协议：第一条、 工程工程名称和工程内容1

16、、 工程地点：_省_市_县。2、 工程范围：第二条、 质量要求、平安要求、文明施工、工期要求1、 乙方应当严格按照本工程技术标准及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量到达业主的质量标准。2、 乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工程平安伤亡和财产损失零事故。3、 的完工日期为准。4、 乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其实施范围的工程按期完工，且一次性的交工验收合格。5、 在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行平安生产教育。6、 乙方必须按甲方平安专职人员的要求对工地配备必要的平安标志、设置必要的防

17、护措施，对施工人员配备必不可少的平安防护用品。7、 工程施工中如因乙方自身的原因造成平安事故，乙方承当因此带来的一切损失费用，造成重大平安事故，甲方有权对乙方进行强制性清退处理，并由乙方承当一切损失。第三条施工内容 本工程施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程工程，具体内容为：(1)老路面破处、(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水稳25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、(3)边沟、盖板、路肩、道牙等、(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程工程。第四条 工程变更 双方约定：超出以上施工内容(本合同第三条)的工程工程均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。第

18、五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金1、 承包方式 本工程实行：按照每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里170万元，该每公里固定总价为：乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。2、 工程价款结算方法(1) 、本工程无预付款。(2)、 施工期间工程款支付： 每月25-_日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值，并在次月_日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。(3)、工程完工后工程款支付： 本工程完工且交工验收合格后3个月内，甲方按照本合

19、同约定的每公里固定总价(170万元公里)支付给乙方工程结算总价的95%，完工后_年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5% 结清。3、履约保证金(农民工工资保证金)： 根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后，甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金) 10 万元的方法，分为3次返还给乙方，履约保证金(农民工工资保证金)累计返还到达 30 万元后，剩余 10 万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。第六条双方权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方负责本工程现场各项管理，负责一切地方问题协调

20、，如负责处理与本工程相关的一切地方征拆问题，解决与本工程相关的各种地方矛盾。2、为乙方提供相关的图纸、技术标准、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据工程总体方案安排向乙方移交施工区段。3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本工程产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承当，场地平整硬化由乙方自行承当。4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承当相应的违约责任。二、乙方的权利和义务1、按甲方提供相关图纸、技术标准组织施工，确保质量目标、平安目标、工期目标的实现

21、。2、根据承当工程的工程量及甲方提出的进度方案，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利实施。3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、平安和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程工程内容，工期自然顺延。5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。第七条违约责任1、 因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和标准与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。2、 因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损

22、失由甲方承当。第八条合同协议争议的解决方法 本合同协议在履行过程中，不管何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。第九条其他约定1、 本工程甲方承当建筑营业税、_市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用均由乙方承当。2、 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。3、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：日期：年_月_日建筑合同 篇6双方根据?中华人民共和国合同法?的规定，经平等协商签订此合同。第一

23、条根据_工程方案批准机关及文号批准借款方工程名称及主要内容_工程，总投资_万元，其中自筹_万元，其他_万元，向贷款单位申请贷款种类_贷款_万元。第二条贷款方根据借款方以下借款用途同意贷款_万元。贷款期限：自_年_月_日至_年_月_日。贷款方按照各项贷款方法规定的利率档次、计算时间，向借款方计收利息。借款用途：购置设备_台大_万元；_土建_平方米_万元；其他_万元；第三条贷款方保证在核准的贷款额度内，根据贷款合同约定的期限，及时供给资金，如因本身责任，不能按时提供贷款，应按违约数额和延迟天数付给借款方违约金。违约金由贷款方按本项贷款利率档次加付_%第四条借款方保证按照如下期限归还本金：_年_月_

24、万元、_年_月万元、_年_月_万元、_年_月_万元、_年_月_万元、_年_月_万元。第五条借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定用以下资金还款：1.贷款工程投产后新增加的所得税前的利润_万元，2.贷款工程投产后新增加的税金_万元，3.自有资金包括更新改造资金、新产品试制费和生产开展基金_万元。4.新增固定资产折旧_万元，5.贷款工程交主管部门的费用_万元，6.其他资金_万元。第六条贷款方有权监督借款方按照批准的工程实施方案、设计方案和合同规定使用借款，未经贷款方同意，借款方不得随意变更工程内容和借款用途，否那么贷款方有权收回或停止借款，并对挪用的贷款局部加收利息_%.第七条如借款方不能按

25、期归还借款，由保证人或担保单位承当归还本息的责任。第八条本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效。第九条本合同正本三份，具有同等法律效力。借款方单位：_法定代表人：_贷款方单位：_公章法定代表人：_保证人单位：_公章法定代表人：_签订日期：_年_月_日建筑合同 篇7甲方：_法定代表人：_营业执照注册号：_资质等级：_在川通讯地址：_ ：_乙方：_性别：_ ：_居民身份证号码：_家庭住址：_邮政编码：_户口所在地：_根据?中华人民共和国劳动法?和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)(一)有固定期限劳动合同

26、：本合同于_年_月_日生效，于_年_月_日终止(如有试用期，那么试用期从_年_月_日到_年_月_日)。(二)以完成一定的工作任务为期限的合同：本合同生效日期为_年_月_日;以乙方完成_工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在_(工程名称)工程中担任_岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为_。第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，到达规定的质量标准。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照?劳动法?的有关规

27、定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工平安教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动平安、卫生的有关规定，为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动保护用品。第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)_元，试用期满后工资为每日(或每月)_元;按工作量量计算工资的，每_(工作量单位

28、)支付工资_元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月_日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定_。第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条乙方有以下情形之一的

29、，甲方可以解除本合同(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)有打架斗殴、偷窃、等违法、违纪行为的;(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;(四)严重违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的;(五)被依法追究刑事责任的。第十二条有以下情形之一的，乙方可以解除本合同(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)甲方不能提供平安的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。六、违约责任、劳动争议处理及其它第十四条甲方与乙方解除劳动合

30、同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳动部发建筑合同 篇8发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方甲、乙双方根据?中华人民共和国合同法?的有关规定，经协商一致，甲方同意将石坝小学操场西面60米5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。一、工程情况工程名称：60米5米直跑道施工地点：石坝小学操场西二、工程范围及内容按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：60米5米直跑道的施工。三、合同工期：1、本工程工期从收到甲方通知后起计，5个工作日完成。2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证

31、确认后工期可以顺延：a.甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;c.因甲方原因造成的工期延误;d.风雨潮湿天，不宜施工的。四、工程质量要求：合格。五、合同价款1、施工过程中，甲方根据材料款及用工数进行付款。2、工程费用：路基石160块13.5元2160元石子4车800元3200元水泥8包20元160元沙子一车250元石粉2车550元1100元人工：大工5250元1250元小工5150元750元总计大写：捌仟捌佰七十元整小写：8870元六、付款方式与工程结算工程结束后转账七、工程验收1、材料进场，乙方须提塑料材料的出厂合格证

32、及质检报告。2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，那么双方同意视为自动验收合格处理。八、竣工交付后效劳乙方为本工程向甲方提供_年保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。九、甲方责任1、甲方负责提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。2、在乙方进场施工前，甲

33、方必须提供已完成符合要求的根底，如因原根底原因造成面层损坏(例如原根底沉降引起面层的质量)与乙方无关。十、乙方责任1、委派为现场管理代表，按施工平安、质量标准做好文明施工、平安施工。2、乙方有责任为所有现场施工人员购置人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身平安事故，由乙方负责。3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。4、假设出现质量争议，应提交质检部门裁定。十一、争议的解决1、在合同执行中，假设发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。2、在执行本合同中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，那么提交_市仲裁委员会提请诉讼。3、本

34、合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签署后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇9发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、

35、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程工程及劳务报酬1、分包工程工程工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。?劳务分包工程清单?见附表。表中的工程量不作为算工程数量。(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终算依据为业主批复的乙方承当的工程费用算书金额。(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价，

36、不得调价，除非业主调整。(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、撤除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。(6)工程量清单第10

37、0章总那么费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他工程乙方占%.(7)本工程发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承当。(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用)，乙方承当费用元(元)整。(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力

38、和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%.2、乙方按照?四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工?招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工，工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的?标准?、?验标?要求，并

39、令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在协议签订后两

40、天内向甲方报一份上场主要人员名单单，原那么不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否那么对乙方处以伍仟元天人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否那么，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条平安施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受

41、各级平安人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的平安防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行平安教育，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康平安教育，提供与职业病

42、危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员配备平安保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安

43、施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否那么，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分，直至平安隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任。10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证。假设违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处分。11、甲方

44、负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同局部乙方按工程所承当的比例34%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否那么，甲方将根据对乙方的平安指标考核果具体情况予以扣留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值

45、的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当。15、假设乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为假设给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按

46、照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。第八条材料供给及机械设备使用1、材料供给(1)甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量局部按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份)，经双方人员

47、确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购置的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案，否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承当。?甲方提供材料清单?见附表。(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否那么，由此造成的一切损失由乙方负责。(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一

48、切风险及损失由乙方自行承当。如果业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后按照?雅砻江两河口水电站交通工程3#公路标段施工?招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。2、施工机具、机械设备供给(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进行管理。?乙方上场主要施工机具、机械设备清单?见附件。(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制

49、变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可实施。3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，算工程量以乙方分包工程范围内甲方对

50、业主算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、方案部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准

51、、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余局部、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏局部和机具损毁局部由甲

52、方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由方案部门算。第十一条劳务报酬价款支付1、劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿%=万元，如果变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照?雅砻江两河口水电站交

53、通工程3#公路标段施工?招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支方案，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后，依据?劳务施工合同?条款，方可拨付工程进度款。否那么，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款

54、拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约保证金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、假设合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，那么履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，那么按约定返还乙方履约保证金。第十三条履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。假设工程有平安、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等

55、，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或缺乏额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还)2、质量保证金返还工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。第十四条甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程工程的控制测量、试验工作(乙方试验人员全面配合)，及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、

56、季、月、旬(周)施工方案，审核材料、设备方案，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承当。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚。7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承当;假设因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款1000020000元。8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督

57、兑现。第十五条乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件?乙方上场主要人员清单?、?乙方上场主要机械设备清单?。2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效

58、的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施工标准、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工平安;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工方案、报表，遵守甲方工程质量、进度、验工计价等管理方法，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间

59、算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行归还，甲方不承当与此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工方案，并有保证措施，乙方必须无条件地接受甲方的施工方案安排，并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否那么由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，假设乙方未及时处理，甲方有权委托其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。9、乙方严格按照技术标准要求控制好隧道超挖，设计容许

60、超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行承当。10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，假设因乙方原因造成业主对甲方罚款，那么该罚款由乙方承当，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必须确保洞内“三管两线布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合标准要求。否那么，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处分，且甲方可以委托其他单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看