2022年关于施工合同

1、第 页2022关于施工合同关于施工合同随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是我整理的关于施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。关于施工合同1甲方：_实业开展乙方：_建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原那么，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方安装工程结算造价。3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)

2、和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年_月_日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负_万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5.乙方同意不收取以下费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地缺乏施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费(如在定额工程中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施

3、工措施费双方另行协商。6.由甲方分包的工程，乙方工程部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园工程部。7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原那么计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1.甲供材料有：钢筋、商品砼。2.甲供设备有：电梯、发电机、上下

4、压配电柜、水泵。3.甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、上下压配电工程、有线电视、 工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1.在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出_及甲方领到工程预售许可证后_日内，甲方应向乙方支付足_万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在_个月内审核完毕，并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。XXX年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后_日内审

5、核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3.地下室工程完工出_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在_日内审核完，并支付结算款的_%，其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付。4.上部结构工程甲方按结构施工进度每完成_层支付_%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付_%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成_层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付_%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在_日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后

6、_日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5.工程竣工验收完后_日内按工程合同暂定造价付至_%，在工程结算审定后_日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除_%保修款)。当结算时间超过_个月，那么自工程竣工即领取档案合格证之日算起_天内甲方付至工程总价的_%，四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后_日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及_工程部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日

7、起生效。甲方：_代表：_乙方：_代表关于施工合同2甲 方：xx内外矿业乙 方： 身份证号码：现就甘肃省酒泉市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行；第一条 甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。第二条 承包期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。第三条 开采、取料要求：1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。2、乙方锯切必须使用3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须到达1.40米以上

8、。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。第四条 甲方的义务：1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，乙方负责对其进行保管、养护、维修并承当维修费用，假设有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。2、甲方须提供适宜开采的施工平台即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放，修好荒料运输道路。3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、

9、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。第五条 乙方的义务：1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承当。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。2、平安生产：矿山生产开采中的平安管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立平安管理制度，并按照平安生产规程操作，确保矿山开采平安。3、合同期内，乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。第六条 费

10、用的计算标准、付款方式、时间等。1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元不含税销售荒料时，假设需要由乙方负责装车司机和柴油乙方负责，那么装车费按每立方10元计算。2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，于10天内给予结算该层的承包工程款，除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付该费用从第一层结算乙方工程款中扣除外，其它的费用均由乙方自行负责。第七条 乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购置，矿山生产开采中人为导致的平安事故由乙方承当。第八条 本协议自

11、签订之日起有效，如市场对该矿山的荒料品种需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。第九条 承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人，否那么乙方构成违约。第十条 如乙方变更相关工程队为合同主体，那么甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。第十一条 本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。第十二条 本协议终止或期满后，甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。第十三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方代

12、表签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商并以补充条款表达，具备同等法律效力。甲 方：xx内外矿业乙 方：法定代表人：代理人：签订时间：关于施工合同3发包方甲方：承包方乙方：根据?中华人民共和国合同法?及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围和内容：。第二条 甲方权利和义务1、组织工程建设工程的技术交底，向乙方明确施工任务；2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查；5、在乙方提供全套竣工资

13、料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并XXXXX公司XX分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业或公司施工资质证书、企业根本情况等相关资料；2、应编制?工程施工概、预算?，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包；5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方

14、案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及?GB/T50312-20 xx?、?本地网通信线路工程验收标准YD5051-97?等标准要求施工；8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任；9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。

15、通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任；10、线路工程的施工，乙方同时承当 机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该工程范围内的 机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不

16、得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。第五条 竣工验收1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按XX网建200XXX号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1、保修期限

17、：工程竣工验收通过后十二个月；2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥，拒绝或延误 机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲

18、方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按XX网建200XX号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款X%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1、本工程采用包工局部包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。2、工程竣工后，由乙方按照邮电部1995626号文件?通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额?的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按XX省物价局X价服20 xxXXX号文件执行。3、工程最终结算款确实定：工程最终结算

19、款由以下两局部组成：1审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；2审计审定价款中的建筑安装工程费局部扣除材料费以外的局部，乙方同意按XX计建200XX号文的规定调整相关费率后下浮 %。4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的X%甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金，待十二个月保修期满后，假设无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包给他人的，甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有

20、权解除本合同。4、有以下情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：因不可抗力致使合同无法履行；因一方严重违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1、乙方确认其完全了解本合同中所述XXX公司的相关文件内容；2、本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；

21、3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方盖章：法定代表人：委托代理人：签约日期： 年 月 日乙方盖章：法定代表人：委托代理人：签约日期： 年 月 日通信建设工程施工合同范本/格式/样本/样式/协议 正文：通信建设工程施工合同通信建设工程施工合同合同编号：_发包方甲方：_承包方乙方：_根据?中华人民共和国合同法?及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称：_2工程地点：_3工程范围和内容：_第二条 甲方权利和义务1组织工程建设工程的技术交底，向乙方明确施工任务；2提供必要的施工条件

22、；3负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查；5在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业或公司施工资质证书、企业根本情况等相关资料；2应编制?工程施工概、预算?，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任

23、何局部分包；5精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案；7严格按设计文件及?GB/T50312-20 xx?、?本地网通信线路工程验收标准YD5051-97?等标准要求施工；8做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任；9服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽

24、条件或到达约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任；10线路工程的施工，乙方同时承当 机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该工程范围内的 机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，切实做好平安生产工作。乙

25、方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。第五条 竣工验收1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20 xx32号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件。2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现

26、有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除

27、。3不服从甲方指挥，拒绝或延误 机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4未按期按铁通网建20 xx32号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1本工程采用包工局部包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为_。2工程竣工后，由乙方按照邮电部1995626号文件?通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额?的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计

28、，审计费的支付按浙江省物价局浙价服20 xx262号文件执行。3工程最终结算款确实定：工程最终结算款由以下两局部组成，1审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；2审计审定价款中的建筑安装工程费局部扣除材料费以外的局部，乙方同意按浙铁通计建20 xx303号文的规定调整相关费率后下浮_ %。4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金，待十二个月保修期满后，假设无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1双方协商同意可解除本合同。2未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包给他人的，

29、甲方有权解除本合同。3乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4 有以下情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：1因不可抗力致使合同无法履行；2因一方严重违约致使合同无法履行。5 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1乙方确认其完全了解本合同

30、中所述的铁通公司的相关文件内容；2本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方盖章_地址：_法定代表人：_委托代理人：_开户银行：_帐号：_ ：_邮政编码：_乙方盖章_地址：_法定代表人：_委托代理人：_开户银行：_帐号：_ ：_邮政编码：_签约日期：_签约地点：_通信建设工程施工合同关于施工合同4发包人(全称)：承包人(全称)：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成

31、如下协议：一、工程概况1.工程名称：小区 。2.工程地点：长治市。3.工程立项批准文号： 。4.资金 自筹 。5.工程内容： 商住楼建安工程 。群体工程应附?承包人承揽工程工程一览表?(附件1)。6.工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程 。此合同不包括甲方分包工程 。二、合同工期方案开工日期： 年 月 日。方案竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 合格 标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写) (￥ 元);2.合同价格形式： 根据通用条款1.1.5

32、.2和专用条款、补充条款的约定确定。五、工程经理承包人工程经理： 。六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建设资

33、金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于20 xx年 月 日签订。十、签订地点本合同在发包人工程所在地办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。十二、合同生效本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案

34、后生效。十三、合同份数本合同一式 6份，均具有同等法律效力，发包人执 4份，承包人执2份。发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人： 法定代表人：施工合同范本二发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标

35、准：_五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)$：_元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、标准及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部?通用条款?中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同

36、订立地点：_本合同双方约定_后生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)法定代表人： 法定代表人：关于施工合同5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、老实守信。双方就湖北XX新型材料10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处

37、理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方工程部所安排的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须到达国家

38、现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切

39、检测费(材料等)均有承包人承当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金缺乏局部由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。自

40、行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并承当其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应

41、为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方承当一切责任。2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须到

42、达国家标准要求，否那么一经发现所造成的损失由乙方承当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必须按照合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否那么，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否那么必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方工程部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否那么一经发现，所造成的损失由乙方承当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有

43、权直接在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方 通知24小时进行维修。否那么甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，缺乏部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否那么甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否那么甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承当，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同

44、中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：关于施工合同6依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材

45、料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8.1 按以下原那么结算：8.1.1 按浙江省市政工程预算定额20 xx版结算，具体单价及费率详见附后清单。8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输运距1000米内按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3 挖土机采用200

46、型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1 道路工程质量按?水泥混凝土路面施工及验收标准GBJ97-87?和?市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90?执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9.1.1 混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计

47、要求；必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9.2 材料要求9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处

48、分。9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安生产和文明施工：10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10.2 施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-500

49、0元。 10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书包括工程量计算书和结算资料一式三份。12、付款方法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造

50、价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金； b) 质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第二种方式解决：一提交仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院起诉。13、本工程的.质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可

51、直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 以下无正文关于施工合同7甲方：*工程部乙方：*经甲乙双方协商，甲方将*栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原那么，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。第一条：工程概况一、工程名称：*二、工程地点：*花园东侧第二条：任务范围及承包方式1、任务范围：

52、5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包平安。第三条：工期20 xx年11月3开工，20 xx年1月15日竣工。第四条：工程结算及付款一、工程结算1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁用水或盐酸冲洗、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积包括线条展开面积以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米

53、单价柒元。2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、外表压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅拌、基层清理、抹水泥砂浆防水保护层、铺钢丝网、细石砼层浇捣、铺挂屋面瓦、脊瓦、擦缝、瓦清洁等工作内容，按投影面积以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾捌元。4、架空层墙面勾缝按每平方米单价壹元计算。5、时工按甲方签证为准，每工日单价肆拾元。二、付款方法1、乙方进入施工现场后，按进场人数到甲方处领取饭卡，用餐时

54、进行登记，甲方在下月支付给乙方的工程进度款中扣回。2、甲方每月按乙方上月完成合格工程量的60%计付给乙方工程进度款，余款40%在乙方全部完成合同任务后一个月内付清。3、乙方发放给工人的工资要造表报甲方，并要公示三天，保证工人工资按数发到工人手中。第五条：甲乙双方责任一、甲方的责任1、负责技术指导和监督工作。2、负责乙方员工的住房及生活水电。3、提供统一饭堂供乙方员工就餐。4、负责供给乙方施工用的工程材料及砂桨搅拌机、斗车。二、乙方的责任1、乙方必须严格按施工图纸和验收标准组织施工，在正式开工前，乙方先做样板，以后按样板标准检验，确保工程质量符合设计要求和验收标准标准。由于乙方施工质量不合格造成

55、的经济损失包括赔偿甲方材料费均由乙方负责。2、自备施工所需的卷尺、铁铲、切割机含锯片等工具、用具、用品。3、乙方要充分利用材料，落地砂浆要及时回收使用，材料不能乱丢乱放，做到不乱用、不浪费，假设经发现浪费将处予材料原价的二倍罚款。4、负责现场清理、完工后的全部剩余材料要搬运到甲方指定的地点堆码整齐。做到文明施工、工完场清，否那么，甲方安排杂工清理，其费用由乙方负责。5、乙方人员在施工期间，必须遵守平安施工操作规程和平安施工管理的规章制度。否那么，由此造成的一切平安工伤事故责任和经济责任均由乙方负责。6、乙方施工人员的一切劳保福利平安帽除外、劳动保险费用由乙方负责。意外保险费由甲方统一代理缴纳。

56、7、必须按规定填报平安技术资料，每欠一张罚款10元。8、乙方员工必须遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方的现场管理制度。服从甲方管理人员的指挥和合理安排。如触犯法律的移交公安、司法机关处理。9、在施工现场，必须按规定着戴劳保用品，如有违者，每人次罚款100元。10、严禁在工地打架闹事，如有违反者必须赔偿受害者的经济损失、并罚乙方1000元，并令当事者立即退场，触犯法律者送公安机关处理。11、不得在施工现场随地大小便，如有违者，每人次罚款100元。12、乙方员工不得在施工现场内开小灶，生活用品自理。13、施工期间，领班班长必须在施工现场进行现场施工管理。第六条：其它1、乙方必须听从甲方管理人员的

57、指挥，否那么甲方有权令乙方停工，一切责任由乙方负责。2、乙方必须保证完成甲方安排的施工进度方案，保证进场施工人员不少于80人开工，否那么甲方有权另行安排乙方合同内的任务，由此造成的一切责任由乙方负责。3、乙方必须保证施工质量，假设施工质量不合格，甲方有权令乙方停工退场，并不结算已完工程量。4、乙方从签订合同之日起，试用期为一个月，如有以下情况之一者，甲方有权令乙方必须无条件自动停工退场。1乙方人员不服从甲方管理人员的指挥。2工程施工进度不能满足甲方施工进度方案要求。3浪费工程材料。4工程施工质量达不到检验合格标准。5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本

58、合同自双方签字盖章后生效，该工程结算付清款项后自然失效。甲方代表：乙方代表：签约时间：年月日发包方：以下简称甲方住址：法定代表人：承包方：以下简称乙方住址：法定代表人：关于施工合同8发包方：承包方：根据(中华人民共和国经济合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称；2工程地点；3工程方案批准单位及文号；4工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。(各单项工程详见工程工程一览表)第二条 工程期限1本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。2本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。3如遇以下情况，经发

59、包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。(2)明确由发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。(3)不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使根底超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。第三条 工程合同总价1本工程合同总价为人民币元。2如遇以下情况，合同总价作相应调整：(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化；(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；(3)重大设计发生变更；(4)根底超过设计深度；(5)在施工中新增加了工程工程；(6)其它。第四条 材料、设备供给1本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供给方法，经双方协商按附件第办理。