2022年工地施工合同

1、第 页2022工地施工合同工地施工合同在当今不断开展的世界，合同的用途越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是我帮大家整理的工地施工合同，希望对大家有所帮助。工地施工合同1甲方： 乙方：甲乙双方就甲方华联XX厂区道路砌筑毛石挡土墙工程共同签定本合同，共同遵守执行。一、 工程概况：1、 工程名称：华联XX厂区道路砌筑毛石挡土墙工程2、 工程地点：华XX3、 工程质量：一次性验收合格4、 工程造价： 按实结算5、 工 期： 甲乙双方协商确定二、 工程内容：1、 承包方式：包工2、 承包内容：毛石挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设三、 甲方责任：1.

2、 甲方为乙方提供毛石、水泥及水电施工条件。2. 甲方负责提供图纸和技术指导。3. 甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失4. 甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。5、甲方负责对乙方进行平安技术交底，乙方必须严格按照平安生产流程进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。四、 乙方责任:1. 乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯穿

3、情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。2. 乙方必须严格按照国家相应的技术标准进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承当。3. 乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产、保护财产的教育， 并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。4. 乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。五、 生活管理1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理六、 付款方式: 乙方进场后，预支生活费。工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，到达

4、质量标准验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。七、 结算方式: 按实结算，砌筑毛石挡墙75元(材料由甲方供给)。 其它约定:1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及 顺延工期等，应由甲方负担。3. 因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，4. 未尽事宜双方友好协商解决。5. 本合同(自签定之日起)有效期：6. 违约责任：按民法典执行。7. 本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(

5、签字)：_ _年_月_日_年_月_日工地施工合同2甲方(工程部)： 乙方(施工人员)：_按照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程名称：石总场西部牧业员工宿舍场地地坪第二条 工程地点：石总场大连路路口_第三条 承包方式：单项清包_第四条 开工日期：_ 竣工日期：_第五条 工作内容：甲方合同内所有砌体(混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯)清工单价为_元/。施工中一切用具均有乙方自理，甲方负责混凝土拉到现场，其他一切工序由乙方负责，并做好落手清。注：以上内容都按图纸工作量

6、计算。施工中严格按照施工平安、质量标准，假设乙方没有按照甲方要求和施工标准而造成的材料浪费，甲方有权开罚款单(在工程款中扣除)。第六条 工程款结算：乙方进场后，每月甲方付给乙方完成合格工作量80%。 余款在工程验收合格后一次性付清。一、质量管理甲方提供乙方质量要求和技术交底，乙方必须按照施工标准和要求，精心施工，确保工程质量。绝对服从工程部质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须到达所定标准(具体见技术交底)。二、甲方职责和权利2.1 认真遵守双方签订的?劳务承包合同?，对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案，全面配合乙方做好各项工作。2.2 甲方负责向乙方提供

7、技术交底，周、月进度方案，乙方必须认真执行监理和甲方的指令，但对不合理因素，可提出建议;经甲方同意前方可执行，乙方不得私自蛮干、2.3 甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收。2.4 甲方对有特殊奉献的给与一定奖励，对工作中个人给甲方造成一定损失的给与一定的经济处分。三、乙方职责和权利3.1 认真遵守双方签订的?劳务承包合同?及承诺。3.2 严格执行公司和工地的各项管理制度和规定，服从甲方的管理，自觉维护公司的利益和形象。3.3 严禁未经甲方及设计和监理书面同意擅自变更施工图纸内容，如有发生造成的所有损失均有乙方负责。3.4 如乙方严重违反?劳务承包合同?，工程工期、工程质

8、量不能保证，现场管理混乱，甲方和公司利益受到损失，信誉受到损害时，甲方有权解除合同，除赔偿局部损失外，还要追究乙方责任，去除出场。去除出场按总工资的70%结算工资款。3.5 必须认真遵守甲方的各项规章制度。派专人现场全权负责协调管理。四、平安文明施工双方必须认真遵守国家和上级劳动保护平安生产主管部门所颁发的有关平安生产、消防工作、文明施工等方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例。乙方必须遵守施工单位的规章制度，听从甲方的管理和指挥;严禁在工地打架、斗殴、偷盗，假设发生交司法机关处理。如有违反公司规章制度的按公司规定予以重罚。乙方的所有作业人员，正确的使用“三宝，严格按操作规程施工。假设作业人

9、员违反操作规程和公司的管理规定，如发生的平安事故的，甲方概不负责一切责任。正常工伤按国家?工伤管理条例?处理。五、 未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工地施工合同3甲方：乙方：身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本工程质量、平安管理，甲方将本工程分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成以下条款，请双方共同遵守执行。一、承包形式：包工不包料(或)。二、承包内容：三、承包单价和结算方法：四、质量要求：乙方必须严格有关要求施工，如

10、出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处分。五、平安要求：乙方应根据自己实际施工作业的需要配备适宜的设施，以确保作业平安。倘假设发生一切大小平安事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此平安事故的处分，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处分。六、工期要求：乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本工程有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求，假设乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理七、付款方式八、甲乙方责

11、任与义务：1、甲方的义务与责任：甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。2、乙方的义务与责任：乙方对本工程的施工平安、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小平安，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。九：本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同4发包方： 以下简称甲方承包方：以下简称乙方为了加快_市淦河水生态修复及综合整治工程的进度，现将该工程临时

12、道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设，经甲乙双方平等、自愿协商，一致达成如下协议：1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系，甲方概不负责。2、一切平安事故由乙方自行负责。3、承包方式：包工包料。4、结算价格：该工程的临时道路约700米，以每米80元包干的价格。仓库约300平方米，每平方200元包工包料。5、付款方式：工程完工后，甲方验收合格后，一次性付清。6、施工过程中，如因乙方原因造成工程停工或不能继续，乙方有权另找他人施工，前期工程量按50%结算。7、工期：从本协议签字之日起， 30个日历天内完工。如超过工期，所剩工程量甲方自行处理，所产生的费用从乙方总工程价中扣除。8、合同签字后，次日

13、乙方必须开工，否那么合同无效。9、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方：乙方：_年_月_日_年_月_日工地施工合同5甲方：乙方：按照?民法典?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和老实信用的原那么，施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：有意思装修工程二、工程地点：新东商城XX201三、工程期限：_年_月_日开工至_年_月_日完工。四、工程造价：万元五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。七、质量要求：经验收合格，_年内出现质量问题，保修。八、违约责任：由于

14、乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。九、平安责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善平安保障措施，必要时制定平安应急预案，确保施工平安，如发生意外，责任由乙方负责。十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。 十一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日工地施工合同6甲方： XXX乙方： 张X领针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计

15、及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：一、 工程内容：三座办公楼的局域网网络架设工程二、 主要工程量1、 乙方按照XXX网络工程工程采购相应的材料。2、 委托施工局部的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。3、 施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。4、 工程造价：以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额： 即人民币大写： 整。 结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、 工程工期工程工期于_年_月_日前完工假设遇特殊情况工期顺延。四、 双方责任和权利：1甲方责任和权利1甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检

16、查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。2办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利1乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。2按工程施工标准、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行平安操作规程，确保施工过程的人身及设备平安，做到平安文明施工，施工过程中出现的任何平安事故由乙方自行负责。五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它局部仍按合同执行。六、本合同一式贰份，双方各执壹份。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。甲方代表签字

17、：乙方代表签字：_年_月_日工地施工合同7发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内上下压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二

18、、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包平安、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额大写：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成

19、、箱变根底完成、_区主设备箱变入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、上下压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、上下压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工

20、期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部上下压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并

21、安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、标准。工程质量到达国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一局部，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后

22、的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否那么甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表确实

23、认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合标准及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术标准及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包

24、，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同8甲方： 乙方：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1、工程地址：2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米3、工程开工日期：4、工程竣工日期：5、工程承包方式：包工6、工程总天数： 天，雨天顺延。第二条 工程价款 工程价款按照每平方米 元包工计算大写 元，以实际测量面积计算。增

25、加工程，增加造价；减少工程，减少造价。第三条 质量要求1、工程验收标准：根据业主要求2、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承当，甲方不承当任何责任。第四条 付款方式 合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 ，施工完成后再付款 ，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：XXX前结算清楚工程的余款。第五条 工程工期 乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

26、第六条 工程验收 双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第七条 其他事项 本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。1、乙方在承包过程中应严格执行国家平安生产法律法规及施工规程，做到平安生产，文明施工。2、甲方义务给乙方施工人员3人购置每人300元意外保险。3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承当，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承当任何责任和赔偿甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿。第八条 违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条 争议解决

27、本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十条 本合同自双方盖章或签字后生效第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份甲方盖章：乙方盖章： ： ：签约日期：XXX工地施工合同9甲方：乙方：甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据?中华人民共和国合同法?以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原那么下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。一、合同范围1.1范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设

28、计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整139XXXX3000.00元。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用开具增值税发票。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款：合同签订生效后_日内，付合同总价的10%，即人民币：XXX元整XXX.00元。3.2第二期付款：清单中包括的所有工程工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍XX万伍仟贰佰元整XXX.00元。3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结

29、算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起_年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必须到达?钢结构工程施工及验收标准?GB50205-20的规定。焊接质量到达?建筑钢结构焊接规程?G81-20要求。钢结构涂装前应对构件外表进行处理,本设计构件外表处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，具体油漆颜色工程主管定。施工按钢结构施工技术标准进行；4.2乙方承当合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5

30、.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内所有工程的材料采购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认前方可使用。6.3乙方对承包工程工程提供为期_年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承当相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达

31、指定地点进行维修或更换。假设乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，那么甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承当。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变更，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1

32、本合同工期为100天，自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，那么工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。假设由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或局部外包，相应造成的损失全部由乙方承当。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承当因此给相对方造成的损失。9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期_日，违

33、约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金缺乏以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本热门版合同.2条承当相应的责任。9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付

34、合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，那么任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规那么进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按?中华人民共和国合同法?的有关规定执行。11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年_月工地施工合同1

35、0发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积约960平方米资金来源：自筹、集资建户二、工程承包范围承包范围：设计图纸范围内(地皮面积270)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。四、质量标准要求工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。五、合同

36、价款金额(大写)：约壹佰肆拾贰万零捌佰元整(￥：1420800元)，按1480元/计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后(含根底)，甲方按造价70%支付前两层工程款，以后每现浇一层按造价80%付款。七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。九、相关合同条款(未用条款)：(一)甲方将水、电在开工前接入施工现场，包括路道，施工过程中，所耗用的水电费用由乙方负责。(二)甲方提代承当人搭建施工人员办公、临时住房的场地，积极配合内助分理施工

37、过程中出现的有关问题。(三)甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作，乙方不承当一切税费。(四)乙方承当所有施工使用的水、电费用。(五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责，乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。(六)乙方负责施工过程中的所有保卫、平安工作责任，并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任，甲方不需承当任何责任。(七)工程如中途因甲方报建等原因停工，甲方应按完成进度进行结算，并承当与工程直接相关的经济损失。(八)相关施工要求及计算方法、违约责任：l、出檐、走廊、阳台折半计算面积，屋顶如有斜屋面折半计算。2、工程所需的所有用材必须

38、符合国家标准要求，甲方须提前通知乙方，如因材料不合格造成的问题由乙方负全责，甲方还可要求返工。3、排污排水系统必须布局合理，总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。4、甲方必须按期按要求竣工，假设延期按每天伍佰元处分。十、1、如果甲方按进度无法支付工程款，按3%月息计算。2、钢材品牌鸿泰或白露锰钢，水泥标号325#。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同11甲方：XX公司_区柱里_区道路工程工程经理部乙方：甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，

39、并签订如下合同条款：一、工程地点 在甲方指定范围内，乙方自行勘测选定。二、工程工程及相关要求1、施工工程：水井壹眼。2、尺寸要求：井管直径：30C ; 井出水口径：20C，护壁5C。3、材料选用：护壁为混凝土。4、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量为40立方米天以上。5、施工中假设遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。6、按相关标准，确保工程质量、平安、进度。三、承包形式 包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包平安防护。四、工期要求 施工工期为签订合同之日起日历天数15天。五、工程价款 工程总价款为人民币50000元，大写：伍万元人民币整。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工

40、程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。六、付款方式1、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款80%给乙方。2、完成验收交付后甲方试用两个月，假设再无问题，再付清剩余20%工程款。3、工程结算款以人民币现金的方式支付。七、其它约定1、假设打水失败未出水或中途停工或达不到甲方要求，甲方不承当任何费用。2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。八、平安责任1、施工过程中，乙方应加强施工平安管理工作，施工中假设造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，假设因此而造成平

41、安事故也由乙方自负。九、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。甲方：乙方：签约代表人：签章签约代表人：签章_年_月_日工地施工合同12简称甲方简称乙方一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。二、甲方为了稳固XX成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如_年有质量问题，由乙方承当一切责任。三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。四、外墙全部粉刷渣子

42、，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。六、签字之日后半个月开工，3个月完工。开工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分_年平均付清。七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同13发包方甲方：承包方乙方：依照?中华人民共和国合同法?及其它有关法律法规，结合本市

43、装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就本装饰工程以下简称工程的有关事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地址：xxx2、工程概况 ：外牌匾人工费二、 工程日期开工日期20_年_月_日 交工日期20_年_月_日三、 工程造价及结算方式：1、 工程总造价_元整，不含所有税金。2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成局部。合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工