空调安装施工合同

1、Word 空调安装施工合同 空调安装合同施工标准。 在这个飞速进展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同前要尽量做到彼此满足。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应当签署的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？我特地为大家细心收集和整理了“空调安装施工合同”，供大家借鉴和使用，盼望大家共享！ 工程合同书 合同编号： 日 期： 年 月 日立合同书人：甲方： 乙方：空调工程有限公司 地址： 地址：深圳市 传真： 传真：0755- 电话： 电话： 联络人： 部门： 联络人： 部门： 依据中国合同法、中国建筑法及其它国家法律、法规，甲、乙双方在公平自

2、愿、协商全都的基础上，就乙方承揽甲方工程等事宜，同意签订本合同并愿忠实履行如后条款： 第一条：工程名称： （下称“本工程”或“工程”） 其次条：工程地点： 第三条：工程范围： （详如本合同图说附件一） 第四条：工程期限：本工程的开工日期为 年 月 日（下称“开工日”），并自开工日起计 60 个日历天内完成并通过甲方验收。 第五条：工程总价：人民币 第六条：付款方法6.1 乙方银行账户：户 名： 银行名称： 账号： 6.2 本合同总货款按下列商定支付： 签订合同，甲方应付乙方总工程款的30%，即人民币 ； 热回器及水泵到工地，甲方应付乙方总工程款的40%，即人民币 ； 工程全部完工在验收之前，甲

3、方应付乙方总工程款的15%，即人民币 工程全部完工并经甲方验收合格，同时乙方办妥保修证并签署保证书予甲方后，甲方应支付乙方工程总价之12 %，即人民币 。6.3 保修金条款 本工程不需要缴纳保修金。 乙方同意工程总价之 3 %作为保修金。该保修金待保修期满且乙方已履行全部保修义务时，乙方可向甲方申请无息领回。 本工程按国家法律、法规规定工程承包方或施工方应在工程的合理使用年限内履行保修义务的，乙方在未缴纳保修金或领回全部保修金后仍需履行保修义务，担当相应法律责任。6.4 经乙方申请，甲方应当于收到申请3日内核对本工程进度款，七日内核对保修金，并于核对完毕后20日内拨付到乙方银行账户，逾期仍未付

4、款，由此影响之工期予以顺延。6.5 乙方请领各项工程款应付全额合法发票，并经甲方指定的监理工程师（下称“监理工程师”）会签证明。 第七条：工程价款7.1 本合同第五条工程总价包括但不限于本工程所需的全部材料、设备成本、机具、运费、各种应付税款、搬运费、工资、安装费、一般支出费、利润、保险费、管理费、保修费、工程查验费，以及就本工程所做的试验所需各项费用及其它履行本合同有关的各项成本与费用，甲方应根据有关规定向政府缴纳的一切相关费用除外。7.2 乙方确认并同意本合同工程总价系属确定价格，乙方不得因工程所需的材料、供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资率及其它成本费用的增加为理由而要求

5、调整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求调整工程价款或恳求额外补偿。 第八条：图说附件8.1 本合同附件、议价纪录表、图样、估价单、施工说明书、工程项目书、工程进度表和乙方的执行方案，暨甲方供应的各项工程图说及规格（下统称“图说附件”），经甲方认可者均为本合同的内容，对双方具有法律上约束力。8.2 乙方已具体批阅、了解本合同及其图说附件，并经检视工程地点，已充分了解工程位置现状及地质等，并已研判可能影响本工程的各项状况后，乙方同意依照本合同的规定，按甲方核准的图说附件，提送执行方案，包括工程质量管理方案和品质保证方案等，并供应各项工作所需的一切人力、监督、物料、供应品与设备，以完成本工程并

6、供应其它各项服务。8.3 如遇图说附件均未载明，而按相关政策、同行业技术标准及国家强制性规定为应做的工作的，乙方应根据甲方或监理工程师通知施工，不得借故推诿或要求加价。8.4 乙方应依本合同暨有关法律、法规规定执行本工程，并负责取得甲方所要求的一切证照交付予甲方。8.5 图说附件和执行方案的供应日期：甲方将于合同订立时或商定日期，交付其图说附件予乙方。乙方应于合同订立日后三日内交付本工程执行方案予甲方。8.6 图说附件的保密要求：甲方供应的图说附件及本合同其它条款规定之文件或信息及乙方在履行本合同过程中所了解的有关甲方的商业信息为甲方商业隐秘，乙方应维持其隐秘性，并实行保密措施，而不得泄露、交

7、付、或以其它方法供应给任何第三人。8.7 第8.1款所述的全部相关数据，乙方应妥当保存，工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要，乙方均应随时供应。（本条中关于图书附件的商定要留意：1、仔细核实工程范围，核算工程量，特殊留意工程范围是否在图纸上有明确的标注和说明；2、甲方供应的图书附件（尤其是标注工程范围的图纸）应为甲方签章的原件（必需有甲方签章并注明附件一字样，请留意8。1中“经甲方认可者均为本合同内容”），该原件应在签约同时作为合同附件由我方收管。）第九条：工程及材料监理9.1 乙方依本合同执行的一切工程，应随时与甲方和监理工程师协调，并接受其指导监督与管理，同时应避开本合同与乙方其它进行中的

8、工程相互抵触而影响本工程的执行。甲方可打算与本工程施工及进度有关的事宜，包括图书附件、规格及相关文件的解释。监理工程师所做成的裁定与解释不得违反本合同的规定。9.2 履行本合同之一切工程材料，应经甲方检查合格后方准使用，如甲方认为不合格，乙方应在监理工程师见证下取样送交双方共同认可之检验机构或实体检验，如检验结果为不合格，乙方应立即调换，因此而发生之搬运、损耗及其它一切费用均由乙方负担。如材料品质或等级不甚明白时，悉依甲方解释为准。9.3 甲方可指定监理工程师负责监督本工程执行并具有指示乙方的权利。在不阻碍乙方正常作业的状况下，甲方得随时对本工程作业进度及质量进行检查。9.4 乙方与甲方间的一

9、切函件的正本应送交甲方，副本抄送监理工程师。 第十条：工程变更10.1 本工程所需材料如有未尽载于图说附件内，但为工程技术或施工惯例所不行或缺者，乙方均应照做，此并非工程变更，乙方肯定不得要求变更本合同工程总价。10.2 甲方认为工程有变更的必要时，一经通知乙方，乙方应即办理工程变更。该工程变更致工程数量之增减者，其变更工程之价款的计算，仍以原定单价为准；但如系新增项目，则由双方协议新单价。倘因甲方变更方案，乙方需废弃已完成工程的一部分或已订制并制作完成之加工部件且为甲方变更方案所及的合格材料时，由甲方核定验收后，参照本合同所定单价或比照合同签定时市场料价计算之。10.3 乙方于工程开头执行后

10、，应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方，经甲方同意后，方可变更。 第十一条：履行进度11.1 乙方应于第四条开工日前，以大图样与样品提交甲方核定。11.2 乙方应在第四条开工日前三日内，提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的具体工程进度时间表，显示每一细部工程项目的估计开工日与竣工期，乙方应按工程进度履约，定期由甲方验收，且应根据本合同第四条规定的工程期限，完成符合图说附件所述的每项工作以及全部工程。11.3 乙方应于每周的次日送交甲方一份工作周报表，包括本工程各分项工作的最新进度时间表，叙明每项工作的现状、完工率、估计完工日期，以及如有拖延者，其拖延缘由与乙方赶工方案。11.4

11、 凡因天候或其它因素致无法如期施工，乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补，在任何状况下不得延长或逾期，且甲方得视需要，随时通知乙方增加工作人数及设备赶工，乙方不得拒绝。（此条商定过于苛刻，如的确因气候、停水停电，甲方或第三方缘由等非我方缘由导致的工期延误，我方应有权要求工期顺延，如系甲方缘由造成的延误，我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。再者，因甲方缘由造成的延误，其提出以夜工或其它方式赶工时，应考虑劳动法对于加工工资方面的商定。建议与对方就此条提出协商，尽量减轻我方责任和成本）第十二条：施工管理12.1 乙方应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，或加防

12、护设施；对于工地四周人畜及公私财产的平安均应预为防范，工程进行期间如有损及公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、或私有林木植物及人民生命财产者，统归乙方负责赔偿。12.2 乙方应派富有工程阅历的监工人员常驻于工地，依照工程施工进度时间表，切实执行并遵照甲方的指示照图施工；甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时，得要求乙方更换之，乙方应马上撤换，并不得借故向甲方要求赔偿。12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不听指挥或不守秩序，经甲方或其指定的监理工程师通知后，乙方应于二十四小时之内，予以撤换，且不得再用，并不得以撤换工人为理由，向甲方要求赔偿。12.4 乙方负责

13、全部工人的管理、平安、劳动爱护、保险及给养，如有违规行为或侵害他人权益者，概由乙方负责；如工人遇有意外或伤亡情事，也由乙方自行料理，与甲方无涉。12.5 本工程使用的材料及机具设备，甲方得于进场时检查之，且经认可的一切在场机具设备和新旧材料，未经甲方事前书面同意不得移出工程地点。12.6 本工程经甲方或其指定的监理工程师，查有与图说附件不符之处，或所做工程草率或材料低劣而不合规定者，乙方应马上拆除，并依照规定图说附件及材料，重予施工至符合规定为止。全部时间及金钱之损失概归乙方负担。12.7 凡与本合同工程有关的其它工程及临时设施，经由甲方交由其它承包商办理时，乙方与该承包商，有相互协调合作的义

14、务；如因工作不能协调，而致发生错误、延期、或意外等事情，其一切损失乙方愿接受甲方裁决，并负责赔偿。12.8 本工程在未经甲方验收并交付甲方接管前，全部已做工程以及存在于工地的机具、材料，概由乙方负责保管与防护。凡一切非人力所能预防，或意外损坏，皆由乙方完全负责。（乙方依照本合同商定向甲方提出验收申请的，甲方应在7日内作出回应并支配验收，超过15日甲方未作出回应或支配验收的，视为工程验收合格，已完工工程同时视为已移交甲方接管，乙方不再担当保管及防护责任）12.9 乙方或其人员因施工之过失，造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害，应负损害赔偿责任。12.10 乙方应遵守甲方制定的相关管理规章之

15、规定。12.11 乙方应保证其施工人员应遵守甲方厂区的规定。如乙方施工人员违反甲方厂区的规定，甲方可要求乙方撤换该人员。12.12 乙方保证施工队使用的区域，应维持环境清洁，并负保安责任。12.13 乙方各项施工应符合本合同商定，如有未商定者，则应依照国家有关规定施工，如地方部门有更为详细且有利甲方的规定者，则照地方规定施工。12.14 如涉及隐藏工程，乙方应准时通知甲方验收，甲方未于法规规定时间内验收者，甲方有权要求乙方打开隐藏工程验收，如工程有任何不符合甲方规定者，打开隐藏工程及验收费用由乙方担当；如无问题由甲方担当。如乙方未通知甲方验收，自行隐藏工程者，甲方得随时要求乙方打开隐藏工程验收

16、，由此产生一切费用，含打开隐藏工程、验收费用等，由乙方担当。甲方验收合格后，乙方方可连续进行其余工程的施工。12.15 乙方不得基于任何缘由就本工程之一部或全部，包括已进场的或使用中的材料、设备主见任何抵押权、质权及留置权。12.16 乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自行负担。 第十三条：工程验收 工程全部完工，乙方应将全部设备，一律迁移工地外，并清扫工地始得申请甲方验收。工程验收时，如甲方认为有开挖或拆除一部分工作，以作检验者，乙方不得推诿，并负责修复，涉及之费用比照第十二条、第十四条规定执行。乙方应保证工程完工质量符合施工图说附件、

17、国家颁发的施工验收规范和质量标准及其与工程质量相关的文件标准。如工程或工作须经政府有关部门检验的，应当由政府有关部门检验合格。工程验收时如有与图说附件及其它文件不符或未经政府有关部门检验合格者，乙方应在甲方指定期限内无偿完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本条“整改”），该工程经过整改后，造成逾期交付的，乙方担当违约责任，除依第十五条规定给付甲方违约金外，并赔偿甲方所患病的损失。对该工程的无偿整改，乙方如有任何拖延，甲方可将该工程的整改另行托付其它施工方担当，乙方不得有异议，乙方除担当该其它施工方整改工程费用外，担当违约责任，并赔偿甲方所患病的损失。该整改工程费用和违约金及赔偿甲方的

18、损失，甲方可在乙方未领工程款内扣除，乙方不得有异议，如有不足，乙方仍应负责清偿。 第十四条：品质条款14.1 乙方应当保证有承包本工程之资质，并取得全部相关许可证照。14.2 乙方必需实施工程品质管理制度，符合国家工程品质管理标准及各地区相关部门相应的建筑施工标准等有关法律、法规和其它专业的质量检验评定标准。14.3 乙方应设特地负责的工程品质管理组织，其负责人须具有品质工程师训练合格及相关权利范围。14.4 乙方于每一细部工程完成后应由其品质管理组织自主检查后，方得依据工程进度表及图说附件等相关数据，提请甲方及其监理工程师审查。工程不合格者，甲方有权要求乙方在限期内无偿修理或者返工、改建，如

19、在限期内未完成，甲方有权依据本合同第十九条解除或终止合同。14.5 乙方应保证工程品质符合健康、平安、牢靠度等标准。14.6 乙方应每年办理一次全面性稽查，负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生自然损坏，乙方自费予以修复。 第十五条：违约罚款 乙方如违反第四条、第十一条、第十三条、第十六条或第十九条其次款规定期限的，每逾期一日应根据工程总价仟分之壹计算，给付甲方违约金，此项违约金，甲方得在乙方未领工程款内扣除，如有不足，乙方仍应负责清偿。（1、 甲方如违反本合同商定之任何付款义务的，每逾期一日应根据工程总价仟分之壹计算，给付乙方违约金，此项违约金如不足以赔偿乙方损失的，乙方仍应负责清偿；（2

20、、 如因甲方缘由造成窝工、停工、待工的，甲方应按每日 元向乙方计付损失费用；（3、 如甲方变更或增加工程范围、工程量的，甲乙双方除另行协商变更或增加工程量的工程款计价方式外，对于该部分工程款的支付期限也应另行协商确定，甲方如延迟支付的，根据上述第1条向乙方担当违约责任。）第十六条：保修期限 甲方有权要求乙方另行签订保修协议，乙方应根据保修协议供应保修服务。如未另行签订保修协议，本工程的保修期限自甲方正式验收合格之日起为期 贰 年，另关于电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为贰年，供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏的保修期为伍年

21、。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时，乙方应于甲方通知期限内根据图说附件，负责无偿修复，如有拖延，依第十五条的规定给付违约金，并赔偿甲方因此所造成的损失。 第十七条：工程保险 乙方应依法为其从事危急作业的施工人员办理意外损害保险，并自付保险费，并于本合同签订之日起七日内交付该保险的保险单复印件予甲方存查。另关于本工程的保险商定如下： 本工程未商定保险条款。 本工程由甲方向国内保险公司办理工程一切险及第三人意外责任险。出险时，乙方需爱护现场、拍照留存、准时通知甲方；并应帮助甲方申请保险、查勘取证、供应相关证明和单证，全力协作甲方处理理赔事宜。 第十八条：税捐条款

22、 因本合同所发生的税款，由甲乙双方依法律规定自行负担。 第十九条：解约条款19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或终止本合同的一部分或全部：19.1.1 乙方有破产之虞、进行破产或破产和解的程序。19.1.2 乙方有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丢失履约力量之情形者。19.1.3 违反本合同任何条款规定，经甲方限期改正而未改正者。19.1.4工作草率、偷工减料或不听从甲方的指示者。19.1.5 乙方违反其它任何条款或图说附件说明，甲方认为其不能履约者。19.2 如本合同经甲方解除或终止时，乙方应马上停工，负责遣散工人，清理现场，并于甲方通知后，五日内撤离工地。且任凭甲方以任何

23、方式，将全部或划出一部分工程，改交他人承揽或施工，对此乙方不得异议，且应乐观协作甲方办理工程报建等相关项目的变更登记手续。19.3 如本合同经甲方解除或终止时，甲方因此所受一切损失，乙方应在甲方指定期限内负责赔偿。（如因甲方延迟支付任何应支付款项超过 日的，乙方有权解除或终止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已运至工地之材料和设备及人员，由此造成本工程的一切损失，由甲方负责，乙方因此所受一切损失，甲方应负责赔偿） 其次十条：不得转让条款20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，无论已完或未完工程，或已运入工地的工程材料均不得转卖、转让或贷与第三者，或以供抵押及其它担保，但经甲方书面同意者，

24、不在此限。20.2 乙方对本合同、本工程及由本合同所生的权利，除经甲方事前书面同意，并有下列情形之一者外，不得将本合同及本工程的全部或一部分转让予第三者：20.2.1 由甲方指定之一部份特地工作，或必需持有某种机具使能完成施工的工程。20.2.2 一部份特地工程转包后明显对工程有利者。 其次十一条：合同期限 本合同自签订之日起生效至乙方依第十六条或法律、法规的规定履行保修责任止。在本合同期限内所生的权益，于合同届满日或解除或终止后，仍为有效。 其次十二条：管辖条款甲乙双方同意由本合同所生的争议，应协商解决，如协商不成，以甲方营业所在地的法院为第一审管辖法院。（如甲方营业所在地不在本地的，此条款

25、不能接受） 其次十三条：通知条款23.1 双方通知可以电话、电报、传真、电子邮件、EDI、信差、挂号或快递等形式进行。各方书面委派的工地代表可为签收通知之受送达人。23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或双方书面确认的地址为准。以邮寄方式通知的，自通知交邮第三日即视为已送达并发生送达之效力。23.3 本合同壹式 份，甲方执 份，乙方执 份。 其次十四条：附则 投标文件或图说附件若与本合同有抵触时，以本合同为准。 立合同人： 甲 方： 乙 方： 有权签字人： 有权签字人： 年 月 日 年 月 日 安装施工合同 发包人全称： （以下简称：甲方） 承包人全称： （以下简称：乙方） 依据中国合同法、

26、中国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细状况，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商全都，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：永州市大路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）； 工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处； 施工现场条件：以现场实际状况为准； 施工部位：本合同商定乙方施工部位为： 中全部的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方供应塔吊，乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料

27、、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下： A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个

28、排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。 B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和帮助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、

29、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力协作。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同商定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。 2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产方案，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（详细详见合同附件一）。 3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000

30、.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失（含间接损失）及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。 四、质量标准： 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： 建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准GBJ30188； 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2022； 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2022； 采暖与卫生施工验收规范（GBJ242-82）； 电气安装工程施工及验收规范（GBJ242-82） 建筑电气安装

31、工程质量检验评定标准（GBJ303-88）； 省、市相关部门的各种规章制度； 甲方制定的工程质量验收实施细则。 2、本合同商定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同商定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同商定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。 3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项

32、目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。 五、合同价款、工程量的计量及结算方式： 1、本工程商定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场平安文明施工费、甲方直接分包工程协作费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方供应了乙方承包范围内具体的各项经济

33、技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明白本合同所商定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所商定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同商定本工程综合单价明细如下： 综合价：10.50元/； 计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）。 2、工程量的计量： （1）结算工程量以建筑面积为准（本合同商定建筑面积计算规章以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同）。 （2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。 （3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

34、 3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同商定综合单价比例，详细每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为： 结构预埋部分占本合同商定综合单价的35%； 墙体预埋部分占本合同商定综合单价的25%； 安装部分占本合同商定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）； 六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付： 1、为加

35、强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特殊商定：在本合同签订之日起3日内，乙方必需向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所商定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。 2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开头日”，次日为工程量开头申报及审批日，甲方于“结算开头日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构缘由顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：根据实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（全部工程款必需经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。 3

36、、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开头办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。 4、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同商定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。 七、施工管理规范 乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法： 1、施工现场临时用

37、电平安技术规范（JGJ46-88）。 2、建筑机械使用平安技术规程（JGJ59-86）。 3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。 4、建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ80-91)。 5、永州市建设工程现场文明施工管理方法。 6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法（条例） 7、永州市治安管理惩罚条例。 八、合同生效： 1、本合同订立时间： 年 月 日。 2、订立地点： 3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。 水电安装施工合同 建设单位： 设计单位： 施工单位： 合同编号： 年 月 日 建设单位：（简称甲方） 地 址： 施工单位：（简称

38、乙方） 地 址： 兹有 工程，经过投标、议标、打算由乙方施工。依据中国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 其次条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表确认的工程量增减； （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商； （3）工程造价管理部门公布的价格调整； （4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； （5）合同条款以外得其他增减或调整； 第五条：付款方式 第

39、六条：合同工期 1.双方商定总工期为 天。 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 2. 如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同商定供应开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方缘由得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）工程款未按时支付； （5）不行抗力（如地震台风火灾等） 3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天嘉奖 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 第九条：工程施工前后双方的

40、工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 天内，甲方必需将施工现场清理洁净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续； （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求； （3）按时支付工程款项； （4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工； （5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作； （7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （8）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况； （2

41、）做好施工平安防范措施，确保施工平安； （3）负责做好材料、设备的选购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参与工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1. 因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜连续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2. 工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移

42、交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。 第十二条：其它 1. 如甲方要求变更工程内容，转变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2. 工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十三条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖

43、章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号 ： 甲方盖章： 乙方盖章： 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 安装施工合同模板 于_年_月_日，_（简称甲方）与_（简称乙方），签订安装_的项目合同。1安装工程名称：_。2工程地点：甲方_港口。3工程范围：本合同所附图纸及估价单。4完工期限：本安装工程将协作甲方_在甲方港口建筑工程完工后_天内，完成安装工程，其中包括_试验运行。5安装工程总价格：_美元整。6安装工程

44、付款进度：第一期：甲方在本合同开头实施时，付给乙方工程总价15%，即_美元整。其次期：甲方在_港口造船工程开头时，付给乙方工程总价15%，即_美元整；第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整。第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_美元整；第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整；第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_美元整。7违约罚款：因乙方缘由未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_美元整。8增加或削减工程：若甲方需修改、增加或削减其工程方案时，总价之增减，应

45、按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原方案而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其缘由又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方根据已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。11工程监护：在工程开头后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，

46、均由乙方保管。除人力不能反抗的灾难外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不行反抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核应付款之用。若甲方打算不再连续施工，按合同第10条规定结束。12工程保险：除天灾或因甲方使用不当的缘由外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_年。13附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但假如损害缘由是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：（1）图样；（2）估价单。15合同形式：本合同一式两

47、份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，供应免费及定期对_保养服务一年，每_个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 安装门施工合同 发包方(以下简称甲方)：_ 承包方(以下简称乙方)：_ 第一条工程项目 1.1工程名称：_;工程地点：_;承包范围：_;金额：_. 1.2工期： (1)开工日期：在合同签订生效后，依据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期：通过_市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日

48、期。 1.3质量等级：严格根据国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_市人防的规定，达到优良标准。 1.4合同价款：包干总造价为人民币：_元;大写：_元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。 1.5承包方式：本工程实行包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包平安等的大包干形式并通过_市人防办验收等全部手续，并担当一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 其次条合同文件组成及解释挨次 2.1协议条款：_. 2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更

49、等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方供应，并向甲方供应四套图纸。 第四条甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必需全面连续担当前任应负的责任。 第五条乙方驻工地代表 5.1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司赐予的任何书面指示将视为已经有效地赐予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必需连续担当前任应负的责任。

50、5.2甲方代表行使合同商定的权利，履行合同商定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条甲方权利义务 6.1甲方有权依据设计单位的看法和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。 6.2甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方支配人防门制作、安装，在方案时间内甲方可依据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的协作问题。 6.3甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、平安进行监督和管理。 6.4甲方须向乙方供应安装施工用的水、电及现场可供应的临

51、时协作设备支撑材料等。 6.5现场施工协调由甲方负责。 6.6甲方须向乙方供应地下室人防报批图壹份;完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参与。 6.7甲方须按乙方供应的技术交底资料托付土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。 第七条乙方权利义务 7.1乙方须按甲方的工程所需，向甲方供应现场施工有关技术交底资料及施工图纸。 7.2乙方应在甲方有效通知期内进场协作施工，如因场地或环境条件不具备的，必需通知甲方，并做出协商处理。 7.3如因设计单位和人防主管部门的要求，甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更，且符合人防规范的，乙方按实际状况乐观协作甲方，赐予协商办理补充协议。

52、 7.4乙方有义务向甲方施工现场供应有关安装施工协作的技术指导服务。 7.5乙方进场施工，须遵守甲方现场的卫生、平安和文明施工管理规定，如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身损害的责任事故，一切责任及其发生的费用由乙方担当。 7.6乙方须按甲方审定的施工方案进行施工，人防门工作吊环由乙方供应详细要求和做法，由甲方在施工中预埋或托付土建方安装。 7.7乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收，并帮助甲方办理人防工程验收的有关工作。 7.8乙方应根据与甲方协商全都的施工方案及甲方的要求进行施工，确保按期完工。 7.9乙方应做好施工组织管理、维持现场干净、道路畅通。 7.10施工中发生的一切平

53、安事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方担当全部责任，并马上报告甲方和建设主管部门。 7.11工程竣工后清理现场，做到工完场清。 第八条工程质量等级 执行国家及_市人防办规定的技术标准，质量达到优良。 第九条合同价款调整 9.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列状况之一者可作调整; (1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证。 (2)甲方代表签认的工程量的增减。 9.2上述状况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同1.1条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按_省人防办文件进行结算。 第十条工程款支

54、付 10.1合同签订后，甲方在乙方进场前二个月向其发诞生产通知书，甲方即支付合同总额的10%给乙方作为备料款。 10.2在乙方进场完成安装门框后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的40%给乙方作为工程进度款。 10.3在乙方进场完成安装门扇后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的80%给乙方作为工程进度款。 10.4经人防办验收合格后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的_%给乙方，乙方同时提交地下室人防门验收合格证。 10.5余款_%待保修期满后三日内支付。 10.6乙方在每次要求支付合同款时(条款10.2、10.3、10.4)应先向甲方提出书面付款申请。 第十一条材料、设备供应 本工程全部材料、设备由乙方自行选购，供应至本工程工地现场。 第十二条设计变更 12.1乙方不得随便提出对原设计进行修改或变更，若因特别状况必需对原设计进行变更修改，须经甲方同意。 12.2甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前通知乙方，向乙方发出书面变更或修改通知，乙方按通知进行变更。 12.3由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用，均由乙方负担，工期不予顺延。 第十三条竣工验收 13.1甲乙双方应以_市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_市人防办有关职能部门验收合非常，同时应帮助办理有关人防工