2022年隧道照明工程施工合同范本

1、2022年隧道照明工程施工合同范本发包方：(以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。1.合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：施工工期2.1开始工作日期：_年_月_日2.2结束工作日期：_年_月_日2.3总日历工作天数为：天2.承包方式本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。3.合同价款及付款方式4.1合同总价款(暂定)人民币：4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2付款方式4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的_

2、%，竣工验收后支付至总工程款的_%。4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4.灯具技术参数要求4.1光通量：4.2显色指数：4.3色温：4.4配光曲线：4.5整灯光效：4.6寿命：4.7工作温度：4.8灯具和电源防护等级为IP65;4.9工作电压：AC185V265V，频率为50HZ+_10HZ4.10光通维持率：_道路平均照度和均匀度要求：4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5.质量要求依据城市道路照明设计标准(CJJ45_)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰_%/年。6.双方责任6.1甲方责任：6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工

3、图(招标文件中提供的图纸)电子版。6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)_小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后_小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任：6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。6.2.3按施工安全规范做好施工

4、质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前_小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。7.暂停施工7.1当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当

5、按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在_小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后_小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。8.工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进

6、行;8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过_小时;8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9.不可抗力9.1照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10.变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前_天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11.验收11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关

7、资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在_小时内对材料的质量进行检查。11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。12.工程质保期_本工程质保期为工程验收合格之日期年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的_小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。12.2保修期满后，乙方应建立_小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后_小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。13.违约责任_本工程验收质量必须达到乙方承诺的

8、合格标准。13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。14.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.其它15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路

9、面和地板砖的修复工作。_本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。_本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方(盖章)：承包方(盖章)：法定代表人：_ 法定代表人：_经办人：_ 经办人：_电话：_ 电话：_单位地址：_ 单位地址：_时间：_ 时间：_开户行：账号：2022年隧道照明工程施工合同范本（二）甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：第一条 工程概况1.1工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程1.2工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路1.3施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于_KVA

10、箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。1.4承包方式：包工包料1.5工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准本合同按照电气装置安装工程_KV电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173_92)及电力部门有关规定施工。1.6工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为_元人民币，大写：壹佰贰拾陆万元整。1.7工程工期：从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期为暂定30天。2022年隧道照明工程施工合同范本（三）法定代表人或负责人：_ 法定代表人：_自然人身份证号码：_营业地址或住址：_

11、营业地址：_联系地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_联系电话：_ 联系电话：_传真：_ 传真：_为投资于_外环隧道项目，委托人与受托人本着平等、互利的原则，根据中华人民共和国信托法、信托投资公司管理办法、信托投资公司资金信托管理暂行办法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和规章，签订本合同，共同遵照执行。第一条 定义和解释在本合同中，除非上下文另有解释或文意另有所指，下列词语具有如下含义：1本合同：指_外环隧道项目资金信托合同及对该合同的任何修订和补充。2本信托：指根据本合同设立的_外环隧道项目资金信托。3资金信托：指委托人基于对受托人的信任，将自己合法拥有的资金委托给受托人，由受托人按委

12、托人的意愿、以受托人的名义，为受益人的利益管理、运用和处分的行为。4外环隧道项目：指_外环隧道工程项目，即_市外环隧道投资建设运营专营权合同项下的_外环隧道工程项目。5外环隧道项目公司：指在_市工商行政管理局登记注册的_外环隧道建设发展有限公司。6指定管理资金信托：指委托人设立信托时，在信托文件中就信托财产的运用方式、运用项目、运用期限等明确指定，由受托人根据信托文件管理、运用、处分信托财产的资金信托业务。7信托资金：指委托人设立本信托时交付的资金。8信托计划：指受托人对信托资金集合管理、运用、处分的安排。9信托专户：指受托人在中国工商银行_市武进路支行开立信托计划资金专用账户。10信托利益：指受托人根据信托文件的规定，计算并分配给受益人的现金。11总信托收益：指受托人根据信托文件的规定，集合管理、运用、处分信托财产时产生收益。12信托计划资金：指信托计划项下，信托资金的总和。13收付代理机构：指中国工商银行_市分行14信托文件：指本合同、信托计划、信托财产管理、运用风险申明书。第二条 信托目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的资金委托给受托人进行经营管理，由受托人本着受人之托、代人理财的理念集合运用：（1）投资于外环隧道项目公司，通过外环隧道项目的建设、运营获取收益；（2）信托期间的出资收益，存放于银行，或用于购买国债。第三条 信托