柑桔购销合同文本

1、Word 柑桔购销合同文本 商品购销合同文本。 合同分为多少种类别，你临时可以不用知道，你要知道的是它很重要，我们肯定要在看清晰状况下再签订合同。需要我们仔细坚持并在合同上签上自己的大名，可以更好的便利双方协调及协作。你是否在为制定合同而苦恼呢？以下是我为大家细心整理的“柑桔购销合同文本”，欢迎您阅读和保藏，并共享给身边的伴侣！ 需方(甲方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 供方(乙方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 为了搞活流通，促进柑桔生产的进展，经协商全都，订立本合同。 第一条 品名、数量、交货时间、地点： 品名 单位 数量

2、单价 金额 交货时间 交货地点 备注 合计 其次条 品质规格：按ch014-83质量规格标准收购。乙方不得交次留好，丙级果不超过交售总量的10%，不合格果不收。 第三条 价格：按交货之日双方议购价结算。 第四条 交货方法：在合同规定日期内，柑桔成熟后详细商定交货日期和日交量。 第五条 验收方法：按国家主管部门规定的散果或成件果验收方法。在收购点过秤前抽样验收。 第六条 价款结付：需方按实收数量、等级在_日内(除扣回订金、扶持资金外)全部付清。延期按银行付息。 第七条 费用负担：交货前由供方自理。如收货地点的距离超过合同规定交货地点，其超里程运费，由需方负担。 第八条 其他商定： 第九条 双方的

3、责任：供方应努力提高产量、质量，按采收方案按时、保质、保量完成合同任务后，才能自行处理多余产品。如遇人力不行抗拒的灾难影响合同的执行时，应在_月_日前提出协商修改合同。需方应负责找好销路，不得少收或不收，做好生产采收技术指导，按政策规定做好生产资料供应和预购订金的发放等工作。 第十条 违约处理：任何一方违反合同，按合同总值_%偿付另一方违约金，如发生争议，任何一方都可向人民法院起诉。 第十一条 本合同自双方签字之日起生效，有效期限自_ 年_月_日至_ 年_月_日。 甲 方：_ 乙 方：_ 代表人：_ 代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 我推举 租房合同文本 这篇租房合同文本是特地为大家整理

4、的盼望对大家有所关心！ 甲 方： 身份证号码： 地 址： 乙 方： 甲方将本人座落在*市*平方米房屋租给乙方使用，经双方协商，签订如下合同： 一、甲方将本人房屋租给乙方办公使用。 二、租赁期限视乙方实际需要而定。现暂定为3个月即从二00五年*月*日起至二00五年*月*日止。合同期间，单方不能随便更改、撕毁合同，也不能将房屋转让给他人租用。本合同期满后，如乙方需要续约，必需提前一个月向甲方提出，在没有违约以及同等条件的前提下，可优先支配下轮出租。 三、每月租金共计人民币*元，一切税费由乙方负责。签订合同时，乙方需交押金*元给甲方，合同期满后，乙方没有违约行为，甲方必需将押金无条件退还给乙方。 四

5、、租金交付方式：按月交付，每个月的*日前交清当月房租。逾期不交的，每天加收滞纳金人民币*元，超过*天以违约论处，合同自行终止，原交押金不予退还。 五、乙方在租用房屋期间所使用的水电费闭路电视费由乙方负责。 六、乙方在使用过程中，必需遵守社会公德，做到清洁卫生、文明礼貌、保持良好的秩序，不得高声喧哗影响他人休息。 七、合同期限内，如遇国家政策、规定变化或工程实际需要而无法履行合同的，双方均不以违约论处。 八、本合同经双方签字之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲 方： 乙 方： *年*月*日 出口合同文本 出口合同 卖 方：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：

6、_ 买 方：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 卖方与买方在公平、互利基础上，经双方协商全都同意按下列条款履行，并严格信守。 第一条 货物名称、规格、包装及唛头： 其次条 数量、单价、总值： 卖方有权在3以内多装或少装。 上述价格内包括给买方佣金_按值计算。 第三条 装运期限： 第四条 装运口岸： 第五条 目的口岸： 第六条 保险：由卖方按发票金额110投保。 第七条 付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不行撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在_国的_ 银行见单即付。 该信用证必需在_前开出。信用证有效期

7、为装船后15天在_国到期。 第八条 单据：卖方应向银行供应已装船清洁提单、发票、装箱单重量单；假如本合同按cif条件，应再供应可转让的保险单或保险凭证。 第九条 装运条件： 1.载运船只由卖方支配，允许分批装运并允许转船。 2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。 第十条 品质和数量重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发觉货物品质及或数量重量与合同规定不符，除属于保险公司及或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异

8、议后30天内答复买方。 第十一条 不行抗力：由于不行抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必需马上电报通知买方。假如买方提出要求，卖方应以挂号函向买方供应由有关机构出具的事故的证明文件。 第十二条 因执行本合同有关事项所发生的一切争吵，应由双方通过友好方式协商解决。假如不能取得协议时，则在被告国家依据被告国家仲裁机构的仲裁程序规章进行仲裁。仲裁打算是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有打算外，均由败诉一方负担。 合伙合同文本 订立合同各合伙人： 姓名_，性别_，年龄_，住址_。 (其它合伙人按上列项目挨次填写) 第一条合伙宗旨 _ 其次条合伙

9、经营项目和范围 _ 第三条合伙期限 合伙期限为_年，自_年_月_日起，至_年_月_日止。 第四条出资额、方式、期限 1.合伙人_(姓名)以_方式出资，计人民币_元。 (其它合伙人同上挨次列出) .各合伙人的出资，于_年_月_日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 .本合伙出资共计人民币_元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随便恳求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人全部，届时予以返还。 第五条盈余安排与债务担当 1.盈余安排，以_为依据，按比例安排。 2.债务担当：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的_为据，按比例

10、担当。 第六条入伙、退伙，出资的转让 1.入伙：需承认本合同;需经全体合伙人同意;执行合同规定的权利义务。 2.退伙：需有正值理由方可退伙;不得在合伙不利时退伙;退伙需提前_月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。 第七条合伙负责人及其它合伙人的权利 1._为合伙负责人。其权限是：对外开展业务，订立合同;对合伙事业进行日常管理;出售合伙的产品(

11、货物)、购进常用货物;支付合伙债务;_。 2.其它合伙人的权利：参予合伙事业的管理;听取合伙负责人开展业务状况的报告;检查合伙帐册及经营状况;共同打算合伙重大事项。 第八条禁止行为 1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。 2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。 3.禁止合伙人再加入其它合伙。 4.禁止合伙人与本合伙签订合同。 5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人打算除名。 第九条合伙的终止及终止后的事项 1.合伙因以下事由之一得终止：合伙期届满;全体合伙人同意终止合伙关系;合伙事业完成

12、或不能完成;合伙事业违反法律被撤销;法院依据有关当事人恳求判决解散。 2.合伙终止后的事项：即行推举清算人，并邀请_中间人(或公证员)参加清算;清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、 按比例安排剩余财产的挨次进行。固定资产和不行分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参加安排;清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财 产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例担当。 第十条纠纷的解决 合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业进展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。 第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开头营业。 第十二条本合同

13、如有未尽事宜，应由合伙人集体争论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十三条其它 _ 第十四条本合同正本一式_份，合伙人各执一份，送_各存一份。 合伙人：_(盖章) 装饰合同文本 发包人： 承包人： 住宅： 住宅： 托付代理人： 营业执照号： 电话： 法定代表人： 电话： bp机号： 托付代理人： 电话： 本工程设计人： 电话： 施工队负责人： 电话： 依照中国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程地点：。 1.

14、2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表） 1.3 工程承包方式：双方商定实行下列第种承包方式。 （1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人供应装饰装修材料明细表）； （2）承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料（详见附表4：发包人供应装饰装修材料明细表。附表5：承包人供应装饰装修材料明细表）； （3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人供应装饰装修材料明细表） 1.4 工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单） 其次条 工程

15、监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第种方式供应： （1）发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）； （2）发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款内） 第四条 发包人义务 4.1 开工前天，为承包人入场施工制造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设

16、归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 4.2 供应施工期间的水源、电源； 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系； 4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续； 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作； 4.6 参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 5.3 爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通； 5.4