劳务合同(桩基)

1、- 精品文档 -建设工程施工劳务分包合同工程承包人：（甲方）劳务分包人：咸阳圣璧劳务有限公司（乙方）依照中华 人民 共和 国合 同法 、中 华人民 共和 国建 筑法 及其 它有 关法 律、行政 法规 ，遵循平 等、自愿 、公 平和诚 实信用 的原 则，鉴于（以下 简称 为“ 发包 人 ”）与工 程承 包人 已经 签 订施 工总 承包 合同 或专业 承（分） 包合 同（以下 称为“ 总（分）包合同” ），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象 及提供劳务内容工程名称：工程桩基分项工程工程地点：陕西省渭南市华阴市北环 路与华岳路交汇东北 角分包范围：设计图纸素土挤密桩提供

2、 分包 劳务 内容 ：甲方 负责 普探 、破 桩头及 50cm 灰土回 填，其 余桩 基工 程及桩 基资 料、检测 等由乙 方负 责，乙方 提 供机 械及 人工（甲 方提供 合格 土源 到现 场）工程完工验收乙方联系具有资质的检测公司检测合格，地基承载力检测费用由乙方支付 。2、分包工作期限开始工作日期：2017 年月日，结束工作日期：2017年月日-精品 - 精品文档 -，总日历工作天数为：40天3、质 量 标准本工作必须达到质量评定合格等级。4、图 纸工程承包人应在劳务分包工作开工3 天前，向劳务分包人提供图纸1套。5、项 目 经理5.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，

3、职务：项目经理，职称：/。5.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：王镇江，职称：工程师/。6、劳务分包人义务6.1、对 本合 同劳 务分 包范 围内 的工 程质 量向工 程承 包人 负责 ，组织 具有 相应 资格证 书的 熟练 工人 投 入工 作；未 经工 程承 包人 授权 或允 许，不 得擅 自与 发包 人及 有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；6.2、劳 务分 包人 根 据施 工组 织设 计总 进度计 划的 要求，每月底前/天提交 下月施 工计 划，有 阶段 工期 要求 的提 交阶 段 施工 计划，必要时按 工程 承包 人要 求提 交旬、周施 工计

4、划 ，以 及与 完成 上述 阶段 、时段 施工 计划 相应 的劳动 力安 排计 划，经工程承包人批准后严格实施；-精品 - 精品文档 -6.3、严格 按照 设计 图 纸、施工 验收 规范 、有关 技术 要求 及施 工组织 设计 精心 组织施 工，确 保工 程质 量达 到约 定的 标准 ；科学 安排 作业 计划 ，投入 足够 的人 力、物力，保证 工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫 等有 关部 门对 施 工现 场的 管理 规定，做到文明 施工；承担由于 自身 责任 造成 的质量修改、返工、工

5、期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；6.5、妥善 保管 、合理 使用 工程 承包 人提 供 或租 赁给 劳务 分包 人使用 的机 具、周转材料及其他设施；6.6 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。7、安全施工与检查7.1、劳 务分 包人 应遵 守工 程建 设安 全生 产有关 管理 规定 ，严格按安 全标 准进 行施工，并随时接 受行 业安 全检 查人 员依 法 实施 的监 督检 查，采 取必 要的 安全 防护 措施，消除事故隐患。7.2、工 程承 包人 应对 其在 施工 场地 的工 作人员 进行 安全 教育 。工程 承包 人不 得要求劳务分包人违反安全管理的规定

6、进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。8、安 全 防护8.1、劳 务分 包人 在动 力设 备、输 电线 路、地下 管道、密封防震 车 间、易燃 易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施。-精品 - 精品文档 -9、事 故 处理9.1、发 生重 大伤 亡及 其他 安全 事故 ，劳务分包 人应 按有 关规 定立即 上报 有关 部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。9.2、劳 务分 包人和 工程 承包 人对 事故 责任有 争议 时， 应按 相关规 定处 理。10、劳务报酬

7、1、素土挤密桩人工及机械，单价为￥9 元/ 延米（结算依据按图纸成孔深度计算）；（此单价不含税金）。11、 工时 及工程 量的确 认111 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳 务分包人按日将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认12、 劳务 报酬的 中间支 付121 劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：施工 完成 ，甲 方支 付乙方 工程 造价 30%，机械 撤场 。剩余款项根据甲方主合同支付。132 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。13、 索赔-精品 - 精品文档 -131 工程 承包 人根 据总（

8、分）包 合同 向发包 人递 交索 赔意 向通知 或其 它资 料时，劳 务分 包人 应予 以积 极配 合，保 持并 出示 相应 资料，以便工程 承包 人能 遵守 总（分）包合同。132 当本 合同 的一 方向 另一 方提 出索 赔时，应 有正 当的 索赔 理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。14、 争议141 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关 主管 部门 调解 ，任何 一方 不愿 和解 、调解 或和 解、调 解不 成的 ，双 方约定 采用下列第一种方式解决争议：1）双方达成仲裁协议，向甲方仲裁委员会所在地申请仲裁；2）向有管辖权的人民法院起诉 。15、不可抗

9、力151 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。152 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（2）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；-精品 - 精品文档 -3）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏及停工损失由劳务分包人自行承担；4）工程所需清理、修复费用，由劳务分包人承担；5）延误 的工 作时 间相 应顺 延。16、合同终止161 双方 履行 完合 同全 部义 务，劳 务报 酬价 款支 付完 毕，劳 务分 包人 向工 程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。17、合同份数17.1 本合 同正 本两 份，具有 同等 效力 ，由工 程承 包人 和劳 务分包 人各 执一 份；本合同副本二份