2022年小区电力施工合同

1、2022年小区电力施工合同建设单位：(以下简称甲方)法定代表人(签章)：联系电话：委托代理人(签章)：联系电话：实施单位：(以下简称乙方)负责人(签章)：委托代理人(签章)：联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：_送电工程工程地址：_工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。(二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。乙方责任如下：(一)居民住宅：从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民

2、表计以上的所有供配电设施。(二)公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币_元，大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装臵费用_万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。)甲方先交伍拾万元做为前期费用。如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起_日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方

3、还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。第五条：质量保证(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：(一)提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地;向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确;协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施

4、工条件，开工后继续协调遗留问题。(二)提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。(三)提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。(四)提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。(五)对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理

5、。(六)提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：(一)确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。(二)乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延;甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。(三)遵守国家的法律、法规。第八条：工程延期对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。(一)工程量变化和设计变更。(二)一

6、周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时。(三)不可抗力。(四)自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。(五)约定或甲方代表同意顺延的其它情况。第九条：送电日期甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。第十条：协议期限协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。第十一条：违约甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期;按协议条款约定赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不

7、到设计规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违约给甲方造成的损失。第十二条：争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。建设单位：实施单位：_年_月_日2022年小区电力施工合同（二）甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和国家工商行政管理局、建设部颁发的建筑工程施工合同示范文本，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。一、工程名称：二、施工内容及范围

8、：图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。三、合同价款：本合同工程总造价为元(大写：元)(包含本工程施工所需的全部费用)。四、承包方式：以合同第三条 中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。五、施工工期：必须在_年_月_日前竣工通电且电业局手续完备。六、使用材料、规格：本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。七、工程款支付：工程款分三次支付7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的_%;_所有工程

9、完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的_%，付款之日起乙方保证_日内通上电能够使用;7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的_%，剩余_%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。八、质量要求：本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。十、

10、双方权利和责任甲方：及时支付工程款。乙方：1、负责协调供电相关部门的内、外部关系;在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求;3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担;4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;5、文明施工：文明施工押金_元整，由甲方代乙方向缴纳;如果出现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳_元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。十一、事故处理及安全防护：乙方在施工过程中

11、自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。十二、成品保护及维护：工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。十三、工程移交：工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程

12、质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。十四、保修：本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。十五、违约责任：乙方违反本合同第五条 工期约定和_项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日_元的延期违约金。十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由仲裁委员会裁决。十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章

13、后生效。甲方(章)：_ 乙方(章)：_法人代表(签字)：_ 法人代表(签字)：_或委托代理人：_或委托代理人：_签订日期：_ 签订日期：_2022年小区电力施工合同（三）发包人：彭开飞(简称甲方)承包人：(简称乙方)一、工程内容1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作2、工程内容：2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。2.2、新敷设ZR_YJLV22_8.7/_KV_120电95m，ZR_YJLV22_8.7/_KV_70电缆30m，新架设JKLYJ_10/120型绝缘线路125m;2.3、本次工程受电容量为_KVA，配电房内新装SCB_KVA干式变电器_台，新装

14、_KV进线柜1面、出线柜1面;2.4、搭火杆新装带隔离开关_台、避雷器_组，_D07_2杆新装计量箱_台、避雷器_组;2.5、新立YB190_15杆_组，新设GJ_70拉线_组;2.6、配套敷设电缆保护管(CPVC167_7)75m;2.7、制作高压部分;2.8、所有设备需可靠接地;2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安

15、全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_年_月_日2022年小区电力施工合同（四）出租方：_，以下简称甲方。承租方：_，以下简称乙方。根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条 甲方将自有的坐落在_市_街_巷_号_（小区）_栋_单元_楼_号的房屋_间（套），建筑面积_平

16、方米、使用面积_平方米，类型_出租给乙方作_使用。装修及设备情况：_。第二条 租赁期限租赁期共_个月，甲方从_年_月_日起将出租房屋交付乙方使用，至_年_月_日收回。乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的;2.利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;3.拖欠租金_个月或空置_月的。合同期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。第三条 租金、交纳期限和交纳方式甲乙双方议定月租金_元，交纳方式为_支付，计人们币（大写）_元（元）。由

17、乙方在_年_月_日交纳给甲方。先付后用。以后每个_月付款一次，应在付款期末前_天支付。第四条 租赁期间的房屋修缮甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮，做到不漏、不淹、三通（户内上水、下水、照明电）和门窗好，以保障乙方安全正常使用。乙方应当积极配合。第五条 租赁双方的变更1.如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时，在无约定的情况下，本合同对新的房产所有者继续有效;2.乙方需要与第三人互换用房时，应事先征得甲方同意，甲方应当支持乙方的合理要求。第六条 乙方必须遵守当地暂住区域内的各项规章制度。按时交纳水、电气、收视、电话、卫生及物管等费用。乙方的民事纠纷均自行负责。水、电、气底数各是

18、：水_吨，电_度，气_方。第七条 甲方收乙方押金_元，乙方退房时，结清水、电、气费，交还钥匙后，由甲方退还乙方押金_元。第八条 违约责任1.甲方未按本合同第一、二条的约定向乙方交付符合要求的房屋，负责赔偿_元。2.租赁双方如有一方未履行第四条 约定的有关条款的，违约方负责赔偿对方_元。3.乙方逾期交付租金，除仍应补交欠租外，并按租金的_%，以天数计算向甲方交付违约金。4.乙方擅自将承租房屋转给他人使用，甲方有权责令停止转让行为，终止租赁合同。同时按约定租金的_%，以天数计算由乙方向甲方支付违约金。5.本合同期满时，乙方未经甲方同意，继续使用承租房屋，按约定租金的_%，以天数计算向甲方支付违约金后，甲方仍有终止合同的申诉权。第九条 免责条款1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任。2.因市政建设