607室外电气外线及变电所安装招标文件-3-14.

1、招标文件编号：06ZB-08-F031-08招标文件招标工程：中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地变电所安装（1井、3#、4#、5#、31#）室外电力工程中国航空建设开展总公司投标单位于2021年6月16日10时到苏州新区建林路俞宅村中国航空建设开展 总公司苏州工程部临设办公楼二层采购室购置招标文件1须交纳工本费200元）和领取设 计图纸（电子版）。十二、投标截止日期和地点：投标单位于2021年6月20日10时以前将投标文件送到苏州新区建林路俞宅村中 国航空建设开展总公司苏州工程部临设办公楼二层采购室。十三、废标条件：投标文件有以下情况之一的，招标人将拒绝该单位投标文件，不再进入评标：投标

2、文件逾期送达或者未送达指定地点的。投标文件未按招标文件要求密封盖章的。未及时提交足额投标保证金，或投标保证金不能存入招标人银行的。未按招标文件规定的格式填写，内容不全，关键字模糊、无法识别的。投标文件（投标书）无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章 的。投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标工程报有两 个或多个报价，且未声明哪一个有效的。投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标 的。未能在实质上对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应的。施工组织设计（技术标）违背招标文件规定。十四、评标总那么根据？中

3、华人民共和国招标投标法?及相应法规、文件制定本评标细那么。评标按综合评估方法进行。招标人按照投标文件综合评分第一的原那么确定中标人。如果 排名第一的中标侯选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应 当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定第二的中标侯选人为中 标人。排名第二的中标侯选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排 名第三的中标侯选人为中标人。评标工作必须遵循公平、公正、客观、择优的原那么。14.评标期间，评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿 受贿，不得参加影响公正评标的任何活动。投标人不得采取任何方式干扰

4、评标工作。详细评标方法见附件14. 3招标人定标的主要原那么是：本合同将授予投标文件合规、综合评分第一的投标人。 如出现综合评分并列第一的情况，以投标报价低的为中标人。14.4评标工作完成后，招标单位即向中标单位发中标通知书，并在规定的时间内签订合 同。十五、投标文件格式封面中航雷达与电子设备研究院生产试验基地 变电所安装工程（1#、3#、4#、5#、31#） 室外电力工程投标文件投标人：法定代表人：法定代表人证明书法定代表人证明书同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。有效日期：签发日期：单位：（公章）附：代表人性别：年龄： 身份证号码：营业执照号码： 经济性质：主营（产）：兼营（产

5、）：法人授权委托证明书法人授权委托证明书致：本授权委托证明书宣告：（投标人名称）（职务）（法定人代表姓名）合法地代表我单位，授权（职 务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在 活动中，以我单位的名义签署投标书，与业主协商、签 订合同协议书以及一切与此有关的事项。代理人无转委权。投标单位:（盖章）日期：年 月授权人：（盖章）代理人：（签字）投标函投标函致：1、根据你方 的招标文件，遵照？中华人民共和国招标投标法？等有关规定，经考察工程现场和研究贵司提供的招标文件的有关内容 后，我方愿以人民币大写）元（RMB元）的 投标报价并按招标文件要求承包中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地各厂房 变电

6、所设备及室外电力工程安装任务。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，我方 完全接受招标文件的相关要求。3、我方成认投标函附录是我方投标函的组成局部。4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 年月日前完成合同所规定的内容。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价10%的银行保函作为履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内 有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。投标人： 盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）邮政编码： ： ： 开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：日期：室外电力工程及各变电所

7、设备安装工程开标一览表室外电力工程及各变电所设备安装工程开标一览表工程工程总价安装周期 （天）备注1#行政综合楼变电所设备 安装3#产品集成厂房变电所设 备安装4#机加厂房变电所设备安 装5#特种工艺厂房变电所设 备安装31#盐浴钎焊及喷砂工段厂 房变电所安装室外电力工程总报价单项安装工程费汇.工程名称:序号费用名称取费基数分局部项工程量清单费用4措施工程清单费用其他工程费用四规费其中1、工程定额测定费4、劳动保险费五税金合计分局部项工程清单计6工程名称:序号工程编码工程名称计量单位工数措施工程清单计价菜工程名称:序号工程名称计量单位工程数量1通用工程项11.1临时设施费项11.2脚手架费项1

8、1.3检验试验费项1234合价投标须知前附表序号内容1工程名称：中航雷达与电子设备研究院生产试验基地室外电力工程及变电所安装工程 工程地点：苏州市高新区建林路俞宅村2招标单位：中国航空建设开展总公司设计单位：中国航空工业规划设计研究院3资金来源：国拨与企业自筹4招标方式：邀请招标5招标范围：室外电力工程及变电所安装、调试、试运行直至交付使用。6购置招标文件时间：2021年6月167招标答疑时间：2021年6月18日至6月19日15时，招标答疑方式：书面8投标截止时间：2021年6月20日15时投标文件递交地点：苏州市高新区建林路俞宅村中航建办公室9投标保证金额：人民币5万元整， 投标保证金形式

9、：电汇。10投标有效期：开标后60天11投标文件份数：正本一份、副本四份其他工程清单计价菜工程名称:序号工程名称计量单位工程娄1招标人局部项1预留金项1现场平安文明施工现场考评费项1现场平安文明施工奖励费项12投标人局部项1现场平安文明施工根本费项1合价分局部项综合单价分析明细表分局部项综合单价分析明细表序号工程编号定额号子目名称单位工程量定额费用综合单价人工费材料费机械费管理费利润安装工程主要材料明细表安装工程主要材料明细表工程名称:序号材料名称规格型号计量单位数量单价厂家、品牌备注1234567891011效劳承诺服务承诺书（盖章）可 提 供 的 优 惠 条 件售 后 月艮 务 内 容投标

10、人：1盖章）授权代表人：1签字）年 月 日履约保函履约保函致：中国航空建设开展总公司苏州工程部（简称中航建苏州工程部）鉴于 （承包商）与中航建苏州工程部已于2007年月 日签定了，按合同规定承包人应在合同签订后 日内向简称 中航建苏州工程部提交由银行出具的履约保函，以担保函中所述的数额保证总承包商履 行合同项下的义务。鉴于我们已经同意向中航建苏州工程部出具上述保函：我们特此确认，我们作为担保人并代表承包商向中航建苏州工程部负责，担保总额 RMB 元，大写 o我们承诺，在收到中航建第一次书面要求后的5个工作日内，我们将无条件地向中航建苏州工程部支付上述限度内的款 项，并且中航建苏州工程部无需出具

11、证明或陈述要求支付款项的原因或理由，但是中航 建苏州工程部在每份书面要求中应提及如下情况，即其所要求支付的金额是由于承包商 在履行本合同项下义务方面发生违约而导致的到期应付给中航建苏州工程部的款项。我们在此放弃要求中航建苏州工程部在向我方提出付款要求之前首先向承包商提 出付款或对承包商提起诉讼或仲裁的要求。我们还同意，简称中航建苏州工程部与承包商之间可能对合同或任何其他文件的条 款所作的任何更改或补充或任何其他修改，绝不免除我方在本担保项下应承当的责任， 我们放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。本保函自本合同的生效日起至合同的内容完成为止始终有效。书面索赔通知必须 在上述期限内送达我行，

12、否那么我行在该保函项下的责任自动解除。在本保函有效期 内如中航建苏州工程部退回本保函，那么本保函自动失效。假设在本保函到期日前一个 月，本合同未解除，我行将按承包商的申请更换新的保函，保函内容不变。中航建苏 州工程部收到新保函同时应退还本保函，新保函生效前，原保函应继续有效。本保函 应适用中国法律并根据中国法律解释。签字:职务:日期:银行盖章:银行名称:银行地址:中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地室外电力工程及变电所设备安装合同发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依照？中华人民共和国合同法？、？中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和老实信

13、用的原那么，结合本工程的具体情况，为明确各方责任、权 利，确保安装质量、进度、效劳等事宜，甲、乙双方按以下各项规定及条件，签订室外电力 工程、变电所安装工程（1#、3#、4#、5#、31#）分包合同。-、工程概况工程名称：中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地工程工程地点：苏州市高新区建林路俞宅村资金来源：企业自筹适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：？中华人民共和国招标投标法？、？中华人民共和国建筑 法？、？中华人民共和国合同法？、？中华人民共和国仲裁法？以及江苏省建设行政主管部门公 布的有关工程施工合同全部法规和政策。二、 工程承包范围及方式：承包范围及技术要求：招标文件与投标文件的相

14、关事项是合同的组成局部。变电所安装工程承包范围：1号行政综合楼变电所，3号产品集成厂房变电所、4号机械加工厂房变电所、5 号特种工艺厂房变电所、31号盐浴钎焊厂房变电所设备的安装调试直至验收通电全 过程。主要设备（甲供）包括高压柜、环网柜、低压柜、变压器、直流屏、中央信 号屏、模拟显示屏；安装内容包括根底槽钢制作安装，设备搬运、吊装、就位、安 装，调试包括设备安装完毕后的各种试验以及供电验收部门要求的各种检测、交接 试验。变压器与低压柜之间的密集母线，低压柜之间联络密集母线的安装（密集母线招标人 提供，母线始端头与低压柜和变压器的连接铜排的加工制作及安装附件由投标人负 责）。各变配电站内的验收

15、所必须的平安用具如橡胶垫、绝缘工具、平安工具、各种标志牌指示牌、防鼠挡板的采购及铺设安装。变电站内的控制线、电缆安装敷设。根据当地供电部门要求，变压器中性点接地必须是专用的独立接地系统，接地极距建筑物 外墙十米，接地极采用50*5的等边热浸镀锌角钢，合计四根，接地极之间采用50*5热浸镀锌 扁钢连接，再用VV22TKVT*185电缆敷设至变压器与中性点连接；根据当地供电部门要求，从变压器低压侧到低压进线柜的母线要求是三相五线制原来设 计的三相四线制变更要调整到三相五线制）。其它要求详见图纸。力工程承包范围：变电站之间高压电缆敷设及信号控制电缆敷设（电缆及控制电缆甲供），包括：3号高压 配电站至

16、1#变电所、4号变电所、5号变电所、31号变电所的高压电缆及信号电缆。变电站之间低压联络电缆敷设（电缆甲供），包括：3号变电所至6号发射塔、7号接收塔、 室外排管工作井电源外线低压电缆、101号、102号、103号雨水收集池低压外线电缆；9号门 房至104号化粪池电源外线低压电缆；1#变电所至2号厂房电源外线低压电缆、9号门房电源 外线低压电缆、10号物流门房电源外线低压电缆、室外排管工作井电源外线低压电缆、至3 号变电所低压联络电缆；5号变电所低压柜至21号危险品库外线低压电缆、4号机加工厂房外 线低压电缆、至4号变电所低压联络外线电缆。电缆头的制作及与设备的连接、电缆试验。电缆通道：图纸原

17、设计为混凝土管块，考虑到当地的实际情况，改为PE管敷设，混凝土包 封。工程内容包括，PE管敷设，碎包封，直埋电缆过道路镀锌钢套管制安、电缆沟挖填，电 缆沟内放电缆，电缆沟铺砂盖电缆保护板，埋设标志桩。承包不包括：变电所安装工程：不包括电缆沟内的支架制安，电缆沟盖板的制造、安装，电缆桥架、接地 系统、变电所内的双电源配电箱1PXT）、从低压柜引出变电所至本厂房内的各种型号电缆 的安装及电缆头制作；变电所内的照明/电力的各种明、暗配管、接线盒、灯具安装、插座、 照明开关。2.4甲供材料/设备：干式变压器、高压环网柜、高压配电柜、直流屏、信号屏、低压配电 屏、密集型联络母线、母线终端箱、室外电力电缆

18、及室外控制电缆。2. 5承包内的图纸范围：2. 5. 1 1#行政综合楼变电所：电施-97089-1/4,电施-2、3、4、5、6设计图纸；2. 5.2 3#厂房变电所：电施-97089-3/4,电施-2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18 设计图纸;2. 5.3 4#厂房变电所：电施-97089-4/4,电施-2、3、4设计图纸；2. 5.4 5#厂房变电所：电施-97089-5/4,电施-2、3、4、5、6设计图纸。2. 5.5 31#厂房变电所：电施-97089-31/2,电施-1、2设计图纸。2. 5.6室外电力工程：电施-97089-0/1

19、,电施-1、2、3设计图纸；三、技术要求：合同工期及质量标准工期质量标准:序号工程名称方案开工时间方案竣工时间备注11#行政综合楼变电所施工工程进度应配 合施工总包进 度23#产品集成厂房变电所施 工34#机加厂房变电所施工45#特种工艺厂房变电所施 工531号盐浴钎焊及喷砂工段 厂房变电所安装6室外电力工程序号工程名称质量标准11#行政综合楼变电所施工确保扬子杯，配合土建总包单位争 创鲁班奖23#产品集成厂房变电所施工一次验收合格率100%,配合土建 总包单位确保扬子杯。34#机加厂房变电所施工一次验收合格率100%,配合土建 总包单位确保扬子杯。45#特种工艺厂房变电所施工一次验收合格率1

20、00%,配合土建 总包单位确保扬子杯。531#盐浴钎焊及喷砂工段厂房变电所安 装一次验收合格率100胎配合土建 总包单位确保扬子杯。6室外电力工程一次验收合格率100%,配合土建 总包单位确保扬子杯。4、合同内包含费用室外电力工程及变电所内设备安装辅助材料费、机械费、设备转运费、人工费及其他直接费 等费用、间接费用；各种材料内外包装费、运输费、装卸费、检测费、保管费；变电所安装工程的申报、交接试验（供电局认可的试验报告）、验收的相关费用；现场安装、调试、验收、室外电力工程及对变电所设备使用人员进行必要的培训费；安装单位之物料、设备及其工人、管理人员的保险费；施工技术措施费、赶工费、水电费、平安

21、、文明施工费、成品保护费用、临时设施费； 利润、风险、进口关税（如发生）、税金和根据法律法规应缴纳的各种政策性费用； 自身施工产生垃圾运至总甲方指定地点的清运费；二次深化设计费（如有）4. 1. 10竣工图编制费;1临时设施费、成品保护费用。合同价款本工程承包合同价款采用固定总价形式，本工程承包合同价款采用固定总价形式，总合同价 为RMB 7L,大写人民币圆整。其中：1#行政综合楼变电所：施工费价为RMB3#产品集成厂房变电所：施工费价为RMB4#机加厂房变电所：施工费价为RMB元5#特种工艺厂房变电所：施工费价为RMB31#变电所： 施工费价为RMB室外电力工程：施工费价为RMB元,05、组

22、成合同的文件5.1组本钱合同的文件及其解释顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书元，大写人民币圆整。元,大写人民币圆整。,大写人民币圆整。工，大写人民币圆整。兀,大写人民币圆整。大写人民币圆整。(3)本工程招标文件及其补遗文件(6)投标书及其附件(7)标准、标准及有关技术文件(8)图纸5.2竣工结算. 1室外电力工程及各变电所设备安装调试完，通过工程竣工验收合格后2日内，由甲、 乙双方进行合同价款的结算，并办理结算手续。乙方在实施安装过程中发现漏项或施工 中的其他因数在投标中考虑的不全面，造成漏项及其它因数由乙方无偿的补充完善，费 用由乙方自己承当，甲方不予调整；除非设计变更工程，所发生费

23、用，单价执行原投标 报价的综合单价，增加的材料费按投标价中的材料单价计取。.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部，因乙方原因造 成的工程量增加，结算时不予调整。5. 2. 3价款结算资料必须经双方签字盖章前方为有效。6、付款方式甲方选择直接支付本专业分包工程之工程款给乙方。预付款(订金)：合同生效工日内，且按招标文件要求提供银行履约保函，甲方按 合同总价20 %支付给乙方。乙方每月25日向甲方报本月完成工程量，经甲方审核后，于次月15日前甲方向乙 方支付经审核后合格工程量的60%,工程款累计支付至合同总价的70%时，甲方停止付 款；室外电力工程及各变电所设备安装调试完

24、成，并经建设单位、甲方、监理方、乙方验收合格, 并经过当地供电局检测单位交接试验合格并拿到交接试验检测报告后付给乙方至合同总价 的85%；相关罚款在此次付款时由甲方一并扣除(如有)。资料齐全验收合格，并经结算完成后14日内，甲方付给乙方至结算总价的也为,同 时乙方结清水电费。6.5质保金按工程在质保期满上 日内支付完毕。工程竣工验收合格后，质保期为24个月，保修期满后14日内支付剩余5%的尾款。7.甲方责任提供乙方实施工程所需指令、标准、设计图纸等有关工程文件。中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地室外电力工程、1#、3#、4#、5#、31#变电所安装招标文件一、工程概况：招标工程名称：中航

25、雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地室外电力工程、变电所 安装工程（1#、3#、4#、5#、31#）。工程地点：苏州新区建林路俞宅村建设单位：中航雷达与电子设备研究院设计单位：中国航空工业规划设计研究院招标单位：中国航空建设开展总公司资金来源：企业自筹7招标方式：邀请招标1.8招标联系人：张文国联系 0512-66626415二、招标范围：.变电所安装工程招标范围：1号行政综合楼变电所，3号产品集成厂房变电所、4号机械加工厂房变电所、5号 特种工艺厂房变电所、31号盐浴钎焊厂房变电所设备的安装调试直至验收通电全 过程。主要设备甲供）包括高压柜、环网柜、低压柜、变压

26、器、直流屏、中央 信号屏、模拟显示屏；安装内容包括根底槽钢制作安装，设备搬运、吊装、就位、 安装，调试包括设备安装完毕后的各种试验以及供电验收部门要求的各种检测、 交接试验。变压器与低压柜之间的密集母线，低压柜之间联络密集母线的安装（密集母线招标 人提供，母线始端头与低压柜和变压器的连接铜排的加工制作及安装附件由投标 人负责）。各变配电站内的验收所必须的平安用具如橡胶垫、绝缘工具、平安工具、各种 标志牌指示牌、防鼠挡板的采购及铺设安装。变电站内的控制线、电缆安装敷设。根据当地供电部门要求，变压器中性点接地必须是专用的独立接地系统，接地极 距建筑物外墙十米，接地极采用50*5的等边热浸镀锌角钢，

27、合计四根，接地极之间采用50*52按本协议书约定及时支付工程用款，及时对竣工工程进行验收。在施工期间，有权对乙方的工程质量、进度进行监督，定期组织协调会，解决工程中遇 到的问题。甲方指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。8.乙方责任8.1乙方服从甲方总包管理。根据甲方、丙方委托，在乙方施工资质等级和业务允许的范围 内，完成室外电力工程及变电所内的设备安装。根据该工程的特殊情况，提供国家和地方有关部门要求的检测、检验试验合格文件，并承当 发生的费用。8. 3参加甲方组织的现场交底，根据甲方总体进度拟定安装进度方案，交甲方审批，并根据 丙方有关进度报审相关要求，提供相关报表资料。严格执行施工标准和

28、技术要求、平安操作规程、成品保护规定，严格按照变电所设备安装施 工工艺进行施工。遵守国家或地方政府和有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物不 受损坏。做好施工现场保卫和工作面现场垃圾去除工作。8. 6乙方在场地施工，必须遵守甲方和施工总承包方有关平安生产的规章制度和环境管理法 规。7已竣工工程未交付甲方前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，由于乙方保护措施不 到位而发生的损坏或丧失，乙方自费予以修复或赔偿。8乙方负责对建设单位的设备管理、技术和操作维修人员进行技术操作及维修培训并提供 培训方案，其所需费用由乙方承当。,并对甲方完成的变电所设备根底进行复核验收。乙方应严格按照

29、现行国家标准和国家标准，认真阅读技术要求，领会意图，从材料供给、精 心施工、安装等各个方面入手，严把质量关，确保整个厂区的消防工程的平安性、使用功能 性到达要求。8.11乙方应做好与土建、其他区域内装饰的配合及收口工作，保证室外电力工程及变电所 设备安装的进度和质量符合技术条款及国家验收标准的要求；2乙方应按照本技术条款要求完成室外电力工程及各变电所的设备安装、试验、管理、清洁、 产品维护、验收、保修、售后效劳和现场技术培训等工作，提供完整的安装工程所有的竣工 资料；3乙方应对投标内容所涉及的一切专利责任，并负责维护甲方的利益不受任何伤害。一切由 于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁

30、决及其发生的所有费用均由乙方负责， 与甲方无关。4为了完善税务手续，防止重复缴纳税费之情况发生，乙方同意在收取每期工程款项时由甲 方代为扣除乙方应纳之税额，同时向乙方提供完税证明。5乙方负责整体工程室外电力工程及变电所安装工程的申报、检验、验收，并承当因此发生 的相关费用。6乙方应保证投入的人力、机械设备满足甲方的工期需要，如果乙方投入的人力和机械设备 满足不了工期需要，由此造成的费用和工期延误由乙方承当。7乙方负责将施工所产生的施工垃圾运至甲方指定地点。8. 18乙方指派 为本工程工程经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量按甲方、丙方要求完成施工任务，解决由乙方负责的各项事务。9、验

31、收：9.1乙方制造所购的主要材料须经甲方认可并附相关质量保证资料，进口零部件须提供相应 的证明文件，假设发生质量偏差责任均由乙方负责。9. 2室外电力工程及变电所材料到场后，乙方应通知甲方、监理工程师、建设单位派专业工 程师检验前方可进场安装。9.3甲方为在验收产品中所发生的一切费用由乙方承当。各项测试验收工作必须通知甲方到 场后再检测验收。9. 4工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整 改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改验收后提请甲方验收的日期。9.5甲方所做的工程验收为初步验收，工程最终验收以甲方、监理方、设计方、建设单位、 平安质量监督站、供

32、电局等部门的验收为准，最终验收前的成品保护由乙方负责。10、质量保证：1乙方应严格按照IS09000质量保证体系进行标准运作，保证产品质量符合规定要求。2设计和制造应符合国家现行的相关标准、标准要求。乙方按照进货过程及最终检验标准，对产品各个环节进行严格把关，保证产品符合规定要求。乙方严格按照产品标准及技术协议进行设备安装、调试。完工出具产品合格证、使用 维护说明书、安装手册、电器操作说明及模拟电子操作盘并按合同要求提供相关资料。质保期为两年。质保期自变电所安装工程整个系统调试完毕、最终检验合格、有关方 面签字并交付使用之日算起，期满后长期提供优质专业的售后效劳。6在质保期内假设发生故障，在甲

33、方通知乙方后，乙方效劳人员应接到通知后2小时内 赶到现场进行无偿效劳。在质保期内，凡由于产品设备、安装而造成的质量问题，由乙方负责，并承当一切返 修费用。所有外购材料假设在质保期内出现质量问题，乙方应及时免费更换。质保期满后，假设甲方需要有偿效劳或技术效劳，乙方在接到通知后2小时内赶到现场进行效劳。乙方应服从监理工程师、甲方工程师的现场管理，随时接受监理工程师、甲方代表关 于质量、平安生产、文明施工、乙方施工能力等方面的检查及工期的控制，并随时接受政府 有关部门的各种检查，乙方应为上述检查提供便利条件。乙方必须接受监理工程师、甲方代 表及政府发出的改正指令并在规定的期限内实施完。假设乙方不能在

34、规定的期限内完成，甲 方可委托其它承包商完成上述工作，所需费用直接从乙方工程款中扣除，费用的扣除经甲方 和监理工程师同时签字同意后即生效。11、技术资料：方进场的材料，必须提供材料的型号、规格和生产厂家、合格证、检测报告、营业 执照等资料上报甲方和监理公司审查验收，通过审查认可前方能组织材料进场；施工方案及 调试大纲交给甲方和监理公司确认前方可实施施工。2产品设备安装验收合格后，乙方应向甲方提交以下竣工资料五套。11竣工图：室外电力工程、各变电所的一次系统图，二次线路控制原理图等相关技术资料。品设备明细表，使用说明书、产品合格证，各类检验报告、江苏省供电局的检验报告、 供电公司验收合格证书。设

35、备清单。备品备件清单。中文版的技术说明、操作、维护手册。12、施工平安管理甲方全面负责本工程的平安管理，并承当平安责任。乙方应按有关规定，对其负责的 安装内容进行平安教育及平安交底，施工现场采取严格的防护措施，防止一切平安、消防事 故的发生；乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安火灾事故， 乙方应承当由此引发的一切经济损失。发生重大伤亡事故，乙方应立即报告甲方，甲方应按有关规定上报有关部门，同时按 政府有关部门要求处理，发生的费用由事故责任方承当。3乙方与施工总承包方应按江苏省有关规定签订“平安生产责任书。13、施工现场管理甲方全面负责本工程的施工现场管理工作，并承当施工

36、现场管理责任。进入施工现场 的任何人员必须佩带平安帽和其他平安保护用品，未经甲方允许，不符合规定要求的任何人 不得私自进入工地现场，一经发现即时逐出工地。乙方应遵守治安条例，定期对其施工人员进行法制教育，严格管理劳务队伍，执行招 收外来民工有关管理条例，办发劳务证，签定好劳务合同，严格内部管理。施工现场随时保持清洁卫生，保持清洁无污染，讲究卫生。不随地大小便，不乱抛生 活垃圾，不得发生打架斗殴、偷窃行为。注意施工平安，严格执行施工平安条例，使其定期进行平安教育，防止施工中发生一 切平安事故。14、违约责任由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承当违约责任，如属双方过失，根据 实际情况，由双

37、方承当各自的违约责任，如属不可抗力因素，双方协商解决。由于乙方原因造成工期拖延，每延误一天扣工程总造价的1%,如果乙方延误工期影响 到本工程关键线路总工期，经甲方、监理单位确认，甲方将对乙方进行工期、费用索赔，如 果仅延误工期而未影响到关键线路总工期，甲方仅对乙方进行费用索赔。15、争议解决甲方、乙方在履行本协议书时发生争议，在不影响工作进度的前提下双方应本着友好 合作的精神协商解决或请有关部门协商解决。发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好 已完工程：15单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方接受；2. 3仲裁机构要求停

38、止施工；16、合同生效与终止本协议书经甲乙双方签字盖章后即生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之 内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。乙方在工程竣工交付甲方，甲方支付完毕本工程价款后，本协议书即告终止，但质量 保修责任条款仍然有效。17、合同附件本协议书的任何附件均为本协议书不可分割的组成局部，具有同等法律效力。如本协议书有未尽事宜，甲乙双方可另行商定补充协议作为本协议书的附件，双方共 同遵照执行。附件：附件一：工程建设工程廉政责任书附件二：工程平安生产、文明施工管理协议附件三：保密责任书附件四：平安环保协议附件五：工程量清单计价表18、其它

39、1本合同所订一切条款，甲乙任何一方不能擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本 合同，对方有权拒绝，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失；2甲乙双方的任何一方未经另一方同意，不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、 往来信函及合同文本以任何时间转给与执行合同无关的任何人士；3乙方未能按投标书中拟定的工程经理部人员派驻工程经理部的，属乙方违约并承当违 约责任。乙方工程经理及技术负责人应常驻现场，每星期驻现场时间不少于6天，每天不少 于8小时，且应由工程经理或技术负责人每天向甲方现场负责人汇报现场工作进展情况，假 设乙方未能履行以上要求，甲方有权按每天1000元的标准进行处分；4如乙方未按甲方

40、要求及时报送资料或所报资料不符合甲方要求，甲方有权按每次1000 元的标准进行处分；5如乙方未严格执行或违反甲方以及江苏省有关现场质量、平安、文明施工的规定，甲 方有权按每次1000元的标准进行处分；如造成严重后果，产生不良影响，那么乙方按实际 损失进行赔偿，并且甲方有权按每次10000元的标准继续进行处分；6禁止权利转让任何一方不得将其在本合同项下无论是全部还是局部的权利转让给第三方。合同一方将其合 同转让的，改权利无效，对合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同 他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。18.7本合同正本二份，甲乙双方各持一份，副本七份，其中甲方持六份、乙

41、方持一份。正 副本由双方分别保存。19、合同生效1合同订立地点：苏州2木合同双方约定一签字盖章后生效。本合同签订日期：2021年月 日甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：地址:地址:开户行:开户行:帐号:帐号:附 一:工程建设工程廉政责任书工程工程名称：中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地工程室外电力工程、1#、3#、 4#、5#、31#变电所设备安装工程工程工程地址：苏州市高新区建林路俞宅村甲方：乙方：为加强工程建设中的廉政建设，标准工程建设工程承发包双方的各项活动，防止发生各 种谋取不正当利益的违法

42、违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工 程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任一）应严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有 关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。二）严格执行建设工程工程承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原那么（除法律法规另有规定者 外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、 施工安装的规章制度。四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的， 应向其上级主管

43、部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程工程的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、 感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的 工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程工程施工合同有关的设、 材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向

44、乙方和相关单位推荐分包单位和要求 乙方购置工程工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行 工程建设的有关方、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和标准，并遵守以下 规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证 券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有

45、可能影响公正执行公务的宴、健 身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有 关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责 任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关 法律法规和规定给予党支部纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条 本责任书作为工程施工 合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经双 方签署后立即生效。第六条 本责任书的有效期为双方签署之

46、日起至该工程工程竣工验收合格为止。第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。法定代表人:法定代表人:地址:地址:年 月 日乙方监督单位：（公章）年 月 日年 月 日乙方监督单位：（公章）年 月 日热浸镀锌扁钢连接，再用VV22TKV-1*185电缆敷设至变压器与中性点连接；根据当地供电部门要求，从变压器低压侧到低压进线柜的母线要求是三相五线制（原来设计的三相四线制变更要调整到三相五线制）。其它要求详见图纸。力工程招标范围：变电站之间高压电缆敷设及信号控制电缆敷设（电缆及控制电缆甲供），包括：3号高 压配电站至1#变电所、4号变电所、5号变电所、31号变电所的高

47、压电缆及信号电缆。变电站之间低压联络电缆敷设（电缆甲供），包括：3号变电所至6号发射塔、7号接收 塔、室外排管工作井电源外线低压电缆、101号、102号、103号雨水收集池低压外线电缆; 9号门房至104号化粪池电源外线低压电缆；1#变电所至2号厂房电源外线低压电缆、9号门 房电源外线低压电缆、10号物流门房电源外线低压电缆、室外排管工作井电源外线低压电 缆、至3号变电所低压联络电缆；5号变电所低压柜至21号危险品库外线低压电缆、4号机 加工厂房外线低压电缆、至4号变电所低压联络外线电缆。电缆头的制作及与设备的连接、电缆试验。电缆通道：图纸原设计为混凝土管块，考虑到当地的实际情况，改为PE管敷

48、设，混凝土 包封。工程内容包括，PE管敷设，砂包封，直埋电缆过道路镀锌钢套管制安、电缆沟挖填, 电缆沟内放电缆，电缆沟铺砂盖电缆保护板，埋设标志桩。3本次招标不包括：变电所安装工程：不包括电缆沟内的支架制安，电缆沟盖板的制造、安装， 电缆桥架、接地系统、变电所内的双电源配电箱（PXT）、从低压柜引出变电所至 本厂房内的各种型号电缆的安装及电缆头制作；变电所内的照明/电力的各种明、 暗配管、接线盒、灯具安装、插座、照明开关；甲供材料/设备：干式变压器、高压环网柜、高压配电柜、直流屏、信号屏、低压配电屏、模 拟显示屏、密集型联络母线、母线始端箱、室外电力电缆及室外控制电缆，上述 招标人提供的设备、

49、材料，投标人只计取安装费，所属甲供材料/设备购置本金不 计入标价。图纸范围：5. 1 1#行政综合楼变电所：电施-97089-1/4,电施-2、3、4、5、6设计图纸； 2. 5.2 3#厂房变电所:电施-97089-3/4,电施-2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、附件二:工程平安生产、文明施工管理协议为确保中航雷达与电子设备研究院苏州生产试验基地工程的施工平安和文明施工管理， 顺利完本钱工程平安、文明施工管理目标，根据?平安生产法？、？建筑法？、？建设工程平安 生产管理条例？、？苏州高新区建筑工地文明施工管理暂行方法?等法律法规的规定，按照苏 州工程部对平安生产和文明施工管

50、理规定，本工程建设单位中国航空建设开展总公司苏州 工程部与（以下简称“甲方）施工总承包方（以下简称“乙方）分包方特签订如下协议，本协议为 合同的附件，与合同具有同等法律效力：一、关于平安生产（一）、甲方职责1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关平安要求。2、贯彻“平安第一、预防为主的方针，做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、 总结和评比。3、重要的平安设施必须坚持与主体工程”三同时的原那么，即：同时设计、审批， 同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开平安生产调度会，及时传达中央及地方有关平安生产的精神。5、组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方及时处理发

51、现的各种平安隐患。（二）、乙方职责1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规、建设部颁发的强制性标准?建筑施工平安检 查标准？（JGJ5999）和有关平安生产技术规程、标准的规定，认真执行工程承包合同中的有 关平安要求。服从本甲方有关平安生产的调度、指挥，遵守甲方发布的各项有关平安生产的 制度，随时接受甲方有关平安生产的检查，按照甲方意见按期整改。2、坚持“平安第一、预防为主的方针和“管生产必须管平安的原那么，建立平安 生产管理机构，按规配备数量足够的专职及兼职平安检查人员，建立健全各项平安生产管理 制度和平安技术操作规程。加强平安生产宣传教育，增强全员平安生产意识，各级领导、工 程技术人员、生产

52、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守平安生产的各项规定。3、建立健全平安生产责任制。从派往工程实施的工程经理到生产工人（包括临时雇请的 民工）的平安生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责 任制做到横向到边，人人有责。工程经理是平安生产的第一责任人。现场设备的平安机构负 责平安生产日常管理工作；平安机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止 事故发生。4、乙方必须接受工程监理对平安生产的监督检查，服从现场监理人员的监督检查。参 加施工的人员，必须接受平安技术教育，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期 进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事

53、电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、 压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培 训，获得?平安操作合格证?后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时， 工程经理必须承当管理责任。5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施 工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以 其他方式转让给任何其他人，或允许上述同样行为。6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳 动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。7、所有施工机具设备和高空作

54、业的设备均应执行验收制度，未经验收合格的，严禁使 用。施工机具（设备）正常使用期间内，应按规定做好定期检查和维修保养工作，保证其处于 完好状态。每一台施工机具（设备）应有完整的验收、日常检查、交接班和维修保养台帐资料。8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须制定相应的平安技术措施，施 工现场必须具有相关的平安标志牌和平安生产标识。9、乙方必须按照本工程工程特点，在施工组织设计中编制平安技术措施和施工现场临 时用电方案，对以下分局部项工程编制专项施工方案，并附具平安验算结果，经施工单位技 术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职平安生产管理人员进行现场监督：（一）基坑 支护与降水工程；

55、（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架 工程；（六）撤除、爆破工程；（七）不停航施工。10、乙方必须按照本工程工程特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预 案；如果发生平安事故，应按照？国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定？以及其它有 关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过的原那么，严肃处理相关责任人。11、乙方应派专人整理平安资料，负责管理平安资料，并随时接受甲方的检查，按甲方要求整改。因平安生产措施而产生的有关费用，由乙方自理。12、乙方对本工程的施工平安负责，并承当因平安事故而产生的法律责任及相关的费用。 （三）、违约责任如因甲方或乙方违约

56、造成平安事故，将依法追究责任。二、关于施工现场保卫消防管理（一）保卫工作1、施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志，进出人员要 佩带胸卡。2、加强对施工现场务工人员的管理。施工现场使用的务工人员必须手续齐全，建立务 工人员档案，非施工人员不得进住现场，特殊情况要经保卫部门负责人批准。3、施工现场治安保卫工作要建立预警制度，对于有可能发生的事件要定期进行分析， 化解矛盾。事件发生时，必须报各上级主管部门，并做好工作，以防事态扩大。4、加强对财务、库房、宿舍、食堂等易发案件区域的管理，要明确治安保卫工作责任 人，制定防范措施，防止发生各类治安案件。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品

57、和打架斗殴。5、做好成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。（二）消防工作1、施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防队员，要定期组织教育培 训，至少组织一次大规模的消防演习，并将相关资料存入内业档案中。2、施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于，并保证临时消防车道的畅通， 禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。3、施工现场必须配备消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于4具的灭火器, 要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。4、施工现场消火栓应布局合理，消防干管直径不小于100毫米，消火栓处昼夜要设有 明显标志

58、，配备足够的水龙带，周围3米内不准存放物品。地下消火栓必须符合防火标准。5、电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。用 火前，要对易燃、可燃物去除，采取隔离等措施，配备着火人员和灭火器具，作业后必须确 认无火源隐患前方可离去。用火证当日有效。用火地点变换，要重新办理用火证手续。6、氧气瓶、乙烘瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑工程 内禁止氧气瓶、乙块瓶存放，禁止使用液化石油气“钢瓶。7、施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电 闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。施工现场存放易燃、可燃材料

59、的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。8、易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施 工平安。9、施工材料的存放、使用应符合防火要求。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品 应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油 漆、烯料。10、工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，；因施工需要进入工程内的可 燃材料，要根据工程方案限量进入并采取可靠的防火措施。废弃材料应及时去除。11、施工现场使用的平安网、密目式平安网、密目式防尘网、保温材料，必须符合消防 平安规定，不得使用易燃、可燃材料。使

60、用时施工企业保卫部门必须严格审核，但凡不符合 规定的材料，不得进入施工现场使用。12、施工现场严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。13、施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施 工及宿舍内明火取暧。14、从事油漆粉刷或防水等危险作业时，要有具体的防火要求，必要时派专人看护。15、生活区的设置必须符合消防管理规定。严禁使用可燃材料搭设，宿舍内不得卧床吸 烟，房间内住20人以上必须设置不少于2处的平安门；居住100人以上，要有消防平安通 道。16、生活区的用电要符合防火规定。用火要经保卫部门审批，食堂使用的燃料必须符合 使用规定，使用时要有专人管理，停火时要将总开关