公司委托合同_2

1、亲爱的朋友， 很高兴能在此相遇！ 欢迎您阅读文档公司委托合同， 这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。 相信您通过阅 读这篇文档， 一定会有所收获。 假若亲能将此文档收藏或者转发， 将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。公司委托合同公司委托合同范本现今社会公众的法律意识不断增强， 合同出现的次数越来越 多，签订合同也是非常有必要的行为。 那么合同书的格式， 你掌 握了吗？以下是我帮大家整理的公司委托合同范本， 欢迎大家分 享。公司委托合同范本 1甲方：乙方：甲、乙双方经过友好协商， 在平等互利的基础上，甲方委托 乙方维护公司计算机网络达成以下条款：一、服务细则1、服务范围台式计算机激光打

2、印机、针式打印机、喷墨打印机电脑显示器网络集线、交换设备其他疑难问题2、服务地点乙方服务地址（包含取件、送件、维修） 公司办公地点3、服务时间服务时间为 年月 日到 年月 日，除国家规定节假日外，每周一至周五上午 ： 至下午 ：。提供免送维修服务。客户免送维修服务响应时间为 4 小时，响应时间的计算是从 本公司接到客户的维修通知开始， 到本公司维修人员开始与客户 联系止。自维修人员开始与客户联系起至本公司维修人员到达服务 地点止，其中所用时间即是到达现场时间，最低限度 48 小时内 到达。4、服务条款现场取机或现场维修， 本公司维修人员将前往服务地点维修 或取机返回维修。本公司将有专职维修人员

3、提供每月一次的现场例行检查维维修过程中， 对出现故障的设备进行检测并加以修理， 本公 司将提供一切必要的劳务、 零件和材料， 保障客户的设备正常工 作。如果，需要更换零件，则用新的或与原件相当的零件。对于 修理费用超过设备现有估价 %的需征得客户同意。在寻求永久的解决办法之时， 可能会提供暂时的应急措施供 客户采用。如果本公司决定需要额外零件或资料， 就将设备取回公司维 修部重新修理，本公司将根据客户的维修设备提供维修过程中的备件， 若出 现备件短缺则有客户协助解决， 本公司不承担必须提供备件的责 任。二、客户责任1、客户应按照正确操作方法，正常使用电脑。2、如果客户计算机、计算机网络发生故障

4、，需要本公司提 供更换配件，在保修期内，本公司将免费保修。在保修期外，本 公司将以更换配件的成本价向客户收费。3、在安装维护中客户应提供方便，配合本公司维修人员正 常工作。4、对电脑及外部设备中存储的重要文件数据，客户应有备份，妥善保存。5、客户在要求免送维修服务之前，应执行产品操作手册中 具体规定的所有自测和检修步骤，以书面形式提供产品机型号， 序列号，目前故障表现以及其他有关故障情况。6、本公司维修人员有权接触和使用认为维修产品所必需的 一切信息和设备。7、客户要向本公司维修人员提供操作配件和消耗品，如纸，磁盘，色带，卡片，格式化磁盘，以及客户正常操作中会用到的 其他类似用品。三、服务限度

5、1、功能性清洁，除非产品享受服务规定的有关功能性清洁或表面清洁工作， 否则，凡涉及清洁， 定期保养有关问题的工作， 均不包含在本公司的服务内。2、软件和网络支持，除非产品享受服务规定的有关软件或 与网络有关问题的维修工作，否则均不包含在本公司的服务内。3、过期产品，已过特定支持时间的过期产品不包括在客户 免送维修服务范围内。4、所有象地震，火山、洪水、火灾等不可抗力引起的设备 不能正常工作不包含在本公司客户免送维修服务范围内。5、消耗类产品，如喷墨打印头，硒鼓，电池，绘图笔，纸张等，无配件类产品，如无器件类，连接件，电缆，外接直流变压器等。6、所有人为因素引起的使用不当，比如杂物进入机内，不

6、包含在客户免送维修范围内。四、收费标准1.工作站Y 元台月。工作站数量 _台。合计：Y元2、打印机Y元台月打印机数量：台。合计：Y元3、总价：Y元五、付款方式 客户自服务协议签字生效之日起，向本公司付款，以 个月一计，一次付清。甲方代表：乙方代表：甲方盖章：乙方盖章： 签定时间：签定时间：公司委托合同范本 2 委托人： （ 下称甲方 ） 姓名：身份证： 通讯地址：联系电话：公司名称：通讯地址：联系电话：受托人 （ 下称乙方 ）姓名：身份证：通讯地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，甲、乙 双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的经营原则，经双方 充分协商，就委托经营公司项目

7、，订立本协议，谨以共同遵守：第一条：甲方自愿将自己原经营的公司委托给乙方实行统一 经营管理，包括公司名称、各种证件，所有公用及辅助设施，甲 方不参与生产经营管理。第二条： 在本协议有效期内， 甲方不得与任何第三方签订租 赁合同。第三条：本协议有效期自双方签订之日起至年月日。（ 有效期年）第四条：甲乙双方同意在协议签订后的第三年开始计回报金。1、甲方同意乙方在协议签订后第一年亏损000 万元人民币。2、乙方第二年零利润上交。3、乙方在第三年开始按年利润的 25%上交给甲方。4、乙方负责确保在岗工人工资按国家政策发放。第五条：协议签订后公司所有产生的政策性费用及会议费、 办公费、差旅费、招待费等由

8、乙方负责。第六条：由乙方在生产经营过程中，进行的大修、改造、改 扩建等项目形成固定资产的， 产权归乙方所有， 解除协议时由甲 方按照国家相关规定、程序购买此项固定资产。第七条：各级管理机构和管理人员的配臵使用， 由乙方负责。第八条：甲方原有的财账、债权纠纷与乙方无关。第九条：甲方的权力及义务1、按本协议约定收取定额回报金的权利。2、监督乙方在生产经营过程中遵守法律、法规的权利。若 因乙方发生违法经营可能造成行政、 经济上的责任， 甲方有权向 乙方提出书面整改意见。若乙方收到甲方书面整改意见三个月个不能改正时，甲方有权要求终止合同。3、甲方有权对生产设施进行监督检查。4、甲方有义务为乙方提供一个

9、良好的外部经营环境，负责 办理公司的消防、环保、安全等方面的许可证手续， 发生影响委 托经营时应承担相应责任。5、甲方保证乙方公用设施的正常使用。如：水、电、汽、路等 （上级水电部门限水、限电、检修等特殊原因导致停水、停 电除外 ） 。6、甲方不得无故干扰乙方的自主经营权、人事权。7、因诉讼、仲裁、发生民事纠纷案需办理有关手续的，甲 方有义务提供相应手续和帮助，费用由乙方承担。第十条：乙方权利和义务1、委托经营期间，甲方出让本协议约定之外产权时，同等 条件下，乙方享有优先权。2、委托经营期满后，甲方需继续委托经营或出让产权时， 同等条件下乙方享有优先权。3、乙方有权获取定额回报金之外的收益。4

10、、乙方有权在生产经营需要的情况下，对厂区或设备进行 改造和改扩建。5、乙方有义务选派有较高水平的管理人员，不断提高管理 水平，创造更大利润效益。6、乙方有义务遵守国家法律、法规进行生产经营、杜绝非 法经营。7、乙方有义务对委托经营期间的安全、环保等生产问题负 责。8、乙方有义务对生产设备，厂区进行日常维护与养护。9、按约定的方式向甲方缴纳约定的回报金。10、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。第十一条：违约责任 如果一方不履行本协议或履行本协议不符合约定或单方终 止合同的， 应当承担违约责任， 由此给对方造成损失的应当承担 全部赔偿责任。在委托经营期间内若遇不可抗拒的原因 （ 如

11、重大政策调整， 政府征地或上级指令造成不能生产经营，重大自然灾害等 ） 须解 除协议的，双方互相免责。第十二条：本协议在履行过程中发生的争议， 由甲、 乙双方 自行协商解决， 如协商无果， 任何一方均可向当地人民法院起诉 对方。第十三条：本协议未尽事宜， 双方另行协商， 所达成之补充 协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具 有同等的法律效力。第十五条：本协议自双方授权代表签署之日起生效。 甲方：乙方： 代表： 签署时间：年月 5 代表：年月日签署时间：日公司委托合同范本甲方： 法定代表人： 住所： 乙方： 法定代表人： 住所： 甲方为了

12、提高事务所知名度， 规划统一各种与事务所相关的 形象，达到社会的更高认知， 获得更广泛的公信力。 现在平等协 商的基础上， 特委托乙方对甲方的企业形象进行设计， 达成如下 协议：第一条期限本合同的履行期限为 年 月日至年月日。第二条内容乙方为甲方进行企业形象设计，包括如下内容：1. 企业标志：企业的标志 ;2. 企业名称标准字： 企业的正式名称， 以中文及英文两种定 名;3. 品牌标准字， 代表企业产品的品牌， 以中文及英文两种设 计;4. 企业的标准色 ;5. 企业标语： 对外宣传公司的特长、 业务、思想等要点的标语，以中文及英文两种设计 ;6. 专用字体： 公司主要使用的文字 （中文、英文

13、） 、数字等专 用字体 ;7. 公司证件：徽章、工作证、名片、旗帜等 ;8. 文具类：公司专用的信封、信笺、各种表格、文件袋、笔 记本等 ;9. 符号类：各种公司招牌、建筑物的外观、霓虹灯、大门、 入口标志等 ;10. 广告类：各种报纸、杂志、宣传卡、招贴、年历、广播、 电视、POP广告等；11. 商品包装类：各种纸盒、纸袋、购物包、皮箱、容器包 装、包装纸等 ；12. 交通用具类：各种业务用车、运货车等企业的各种车辆等；13. 服装类：男女制服、工作服、臂章、工作帽、领带等 ；14. 法律文书格式类：各种法律文书的字体、格式等 ；15. 其他：橱台、家具、餐具、烟灰缸、壁饰等 ；16. 人员

14、素质类：管理人员的言行、工作人员的言行、勤务 态度、待客态度等 ；17. 双 方 另 有 约 定 的 内 容 ：第三条收费1. 本合同根据双方协定，合同总价为 元。2. 付款方式：() 第一次支付时间为： 年 月日甲方应当向乙方支付 元，占总额的 %。(2) 第二次支付时间为： 年 月日甲方应当向乙方支付 元。3. 支付形式：所有款项为 方式支付。第四条甲方的权利和义务1. 甲方应当及时向乙方提供制作企业形象设计方向的有关 资料，及时向乙方说明自己想达到的相关要求。2. 甲方应按本合同向乙方按时支付费用， 乙方完成所有工作 后，甲方应当向乙方一次付清所有款项。3. 在合同履行过程中， 如果甲方

15、要求停止制作应及时通知乙 方，乙方已收的前期费用不予退回，对本阶段已发生的工作量， 甲方应给予补偿。4. 甲方有权对乙方的工作进度予以具体了解， 并经常性检查乙方的工作进度。5. 甲方在认为乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提 下，有权不支付相关费用。第五条乙方的权利和义务1. 乙方应当诚实履行合同， 积极与甲方联系， 设计方案应得 到甲方的书面认可。2. 乙方应当在本合同签订之日起 日内，即 年月日向甲方提供初步方案，否则视为违约。3. 乙方在签订本合同时， 已经充分明白合同文件中的所有条 款，乙方的方案须符合甲方的实际， 方案必须具有联系性和实际 可操作性，否则视为乙方违约。4. 乙方负

16、有经常向甲方汇报工作的义务， 乙方在向甲方提供 初步方案后，不得再进行任意更改，除非经甲方书面同意。5. 乙方应当保证在合同签订之日起 月内向甲方提供具体方案的策划人员的相关名录和以前设计过的成功案例， 相关 名录递产给甲方后不得再变故，除非经甲方书面同意。6. 乙方应保证该方案符合甲方的业务范围和特色， 乙方所提 供的方案和设计应没有任何纠纷和权利瑕疵， 否则乙方应承担全 部责任并向甲方赔偿损失。第六条合同的解除、终止、变更1. 本合同经双方协商一致后，可予以变更，解除和终止。2.本合同单方解除的， 应提前 个月通知对方， 并应承担相应的损失。第七条违约责任1. 甲方不向乙方按时支付相关费用

17、，应除支付约定价款外， 另行向乙方支付违约金 元。2. 乙方不按时向甲方提供设计方案，应向甲方支付违约金 元 ; 擅自更改确定的初步方案，更换相关策划人员也视 为违约，应偿付违约金 元。本合同一式 4 份，其中正本 2 份，甲乙方各执份； 副本 2 份， 送市房管局、工商局备案。出租方：（盖章）承租方： （盖章）法定代表人： （签名）法定代表人： （签名）委托代理人： （签名）委托代理人： （签名） 合同有效期限：至年月日公司委托合同范本 4 委托方： （以下简称甲方）受托方： （以下简称乙方）鉴于：甲、乙双方已按中华人民共和国公司法 之规定组建了有 限责任公司；乙方系一家具有一定社会知名度，

18、 为消费者广为认可的药品零售企业，在药品零售方面有丰富的管理经验；甲方有意将对 有限公司的管理委托乙方行使，而乙方有意受托接受管理。经双方平等协商一致，达成如下条款，供双方信守：一、委托事项甲、乙双方组建的 有限公司为从事药品零售为主营的企业。 为发挥乙方优势， 甲方决定将对公司的经 营管理事务委托乙方行使。 乙方表示接受甲方的委托， 依法依约 行使管理权利， 使双方投资的公司尽快步入正常轨道， 并最终促 使利润最大化。二、委托事项范围1公司的日常经营管理及对外事务；2公司的管理人员选聘及业务培训； 3收集药品信息及组织货源； 4公司日常经营管理中的其它事项。三、双方权利、义务甲方：1按约交付

19、管理标的，尊重受托方的管理； 2对受托方的正常活动予以支持和配合，并按公司组建协议的要求作好相关协助；3不定期对乙方的管理活动进行监督与评估，并将发现的问题及时通报乙方，以便落实整改； 4当乙方的管理活动严重影响公司形象及经营活动时，甲 方有权制止；5按约定支付管理费用。 乙方： 1在受托范围内依法管理企业，遇受托不明事项及时与甲 方沟通，以便妥善处理；2在受托范围内自主从事管理活动，不受甲方干涉； 3每月将经营管理情况向甲方予以通报，以便甲方及时掌 握公司经营状况；4按照双方约定，收取管理费用。四、委托管理期限委托管理期限暂定 年，自 有限公司营业执照签发之日起。五、管理费用的支付 1鉴于第

20、一年是公司开办、策划运作的关键阶段，投入精 力较大，乙方的委托管理费用可以分两个步骤收取：（1）在运作初期，乙方可先行收取 万元人民币的委托管理费用；（2）在确保公司第一年赢利的基础上，乙方还可以收取当年净利润的 50%作为委托管理费用。2从第二年开始，在确保公司赢利的基础上，委托管理费 用收取办法为：（1）公司的净资产收益率在 10%（含）以内，乙方可以收 取营业额的 1%作为委托管理费用；（2）净资产收益率在 10%-15%（含）范围内，超过 10%部分 乙方按 10%收取委托管理费用；（3）净资产收益率在 15%-20%（含）范围内，超过 15%部分乙方按 20%收取委托管理费用；（4）

21、净资产收益率在 20%-35%（含）范围内，超过 20%部分乙方按 25%收取委托管理费用；（5）净资产收益率在 35%，超过 35%部分乙方按 30%收取委 托管理费用。六、违约责任因乙方不适当管理给公司经营造成损失的， 乙方应依法按实 际损失承担赔偿责任。七、争议的解决因履行本协议发生纠纷，双方应协商解决， 协商不成的，依法向人民法院提起诉讼处理。八、签署及生效1本协议一式 份，各方各执 份；2本协议在各方代表签字及盖章后生效。甲方： 代表： 乙方： 代表： 年月 日公司委托合同范本 5 兹有（以下简称甲方 ）委托 （以下简称乙方 ）定做服装，根据双 方协商，达成以下协议并共同遵守。一、合

22、计总金额 （人民币 ）大写：陆仟元整小写： 6000元二、付款方式：乙方给甲方供货，组织材料进行生产。甲方应预支付全额的0%丁金即（¥ 0元）,乙方交货给甲方指定地点并 验收合格后，甲方支付合同剩余100%款（¥ 6000元）。三、交货规定： 交货日期：月延误期不得超过 3 天。四、验收方法： 乙方按甲方制作样板为依据制定款式、面料、颜色、数量。质量水准等供货给甲方确认五、双方责任：1. 乙方给甲方供货时。 甲方验收， 清点数量无误则须给乙方付清余款，如甲方无故拖延乙方货款，乙方有权收加其所供货， 并追究因此甲方给乙方造成的经济损失。2. 甲方如无故中途退货或者拒收货， 甲

23、方应偿付乙方货款总值的作为违约金并赔偿因此给乙方造成的一切经济损失。3. 以双方认可样板为准 （ 如无样板或合同无特别说明，则按 国家市场同类服装标准 ） 。4. 乙方有责任按照甲方要求制作服装， 否则，乙方应负责返 修，并承担返修的费用。5. 乙方有责任按照合同规定进行交货， 每延期一天。 乙方应偿付乙方延期交货部分货款总值 1%罚金。六、补充附则以上价格为含税价。七、本合同一式贰份， 甲乙双方各执一份， 具有同等法律效 力。本合同自签定之日起有效。甲方（公章 ） ： 乙方（公章 ） ：法定代表人（签字） ：法定代表人（ 签字）：年月 日年月日公司委托合同范本 6 甲方（委托人 ）：乙方（受

24、托人 ）： 签订时间：年月日 签订地点： 甲方（委托人） ：法定代表人 （或负责人 ）： 住所地：电话：传真： 电子信箱：通讯地址： 邮政编码：开户银行： 账号：开户银行地址： 乙方（受托人 ）： 法定代表人 （或负责人 ） ： 住所地：电话：传真： 电子信箱：通讯地址： 邮政编码：开户银行： 账号： 开户银行地址： 甲乙双方根据中华人民共和国合同法及其他法律、 法规 的相关规定， 经共同协商， 就甲方委托乙方管理相关事项签订本 合同，并共同遵守。1. 委托管理事项的内容、范围和具体要求1.1 委托管理事项的内容。1.2 委托管理事项的范围。1.3 委托管理事项的具体要求。2. 委托管理权限乙

25、方管理委托事项的权限： 。3. 委托管理标的交付时间及交付方式3.1 委托管理标的交付时间：3.2 委托管理标的交付方式： 。4. 委托管理期限委托管理期限为， 自年月日时起至年月日止。 本合同约定的 委托管理期限届满， 双方的权利义务自行终止。 未经甲方书面同 意，乙方不得再行管理委托事项。5. 报酬及支付方式5.1 乙方管理委托事项的报酬总计为：人民币元 ( 大写：圆 整)。5.2 甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后， 按合同约定，应向乙方支付管理委托事项的报酬。5.3 报酬的支付，双方约定采用以下第(1) 一次总付：元，甲方于年月日前一次付清本合同约定的 报酬总额：人民币元

26、(大写：圆整 ) 。(2) 分期支付：本合同签订之日起个工作日之内， 甲方向乙方支付报酬总 额的 %，即：人民币元 (大写：圆整 );本合同约定的委托管理事项完成后个工作日之内， 甲方向 乙方支付报酬总额的 %，即：人民币元， ( 大写：圆整 )。(3) 其他方式：。5.4甲方付款方式为：现金支票汇款银行转账其他。6. 费用及支付方式6.1 乙方管理委托事项的费用包含： ( 提示：请根据合同的 具体情况在此处列明乙方在管理委托事项过程中可能会产生的 各项费用。如：乙方的差旅费、食宿费、评估费、公证费、资料 费等与管理委托事项有关的其他一切费用。 )6.2 乙方管理委托事项的费用的支付，双方约定

27、采用以下第 种方式：(1) 该费用总额为元，由甲方在本合同签订之日一次性支付 乙方，由乙方包干使用。(2) 该费用双方预估为元，乙方在发生费用前，报经甲方同 意后由乙方垫付， 待委托事项办理完毕之日起日内， 由甲方根据 乙方提交的相关符合财务规定的票据支付给乙方。(3) 该费用由乙方自行承担，甲方除按本合同约定向乙方支 付报酬外，不再向乙方支付任何费用。7. 甲方权利和义务7.1 甲方应按约定向乙方交付委托管理的标的，尊重乙方在 委管理权限范围内的管理活动。7.2 甲方应当真实、详尽、及时地向乙方披露与委托管理事 项相关的具体情况，提供与委托管理事项有关的文件及其它材 料。7.3 甲方有权要求

28、乙方按照合同约定完成委托管理事项。7.4 甲方有权要求乙方及时报告委托管理事项的进展情况， 并提出意见和建议。7.5 甲方有权不定期对乙方的管理活动进行监督与评估，并 将发现的问题及时通报乙方并要求乙方限期整改。7.6 甲方有义务按照合同约定的时间和金额支付乙方的报酬 及费用。8. 乙方权利和义务8.1 乙方应当充分运用自己的专业知识、技能和经验，尽心 尽职地根据法律法规的规定以及本合同的约定处理委托管理事 项，最大限度地维护甲方的合法权益。8.2 乙方应当按照甲方的要求管理委托事项，未经甲方同意不得擅自变更委托管理事项或者超越委托管理权限管理委托事 项。8.3 乙方应当在委托权限和期限内亲自

29、处理委托事项，未经 甲方书面同意不得转委托给任何第三方。8.4 乙方应当按照甲方的要求，及时向甲方报告委托管理事 项的进展情况， 对甲方了解委托管理事项情况的正当要求， 应当 尽快给予答复。8.5 应甲方要求，就本合同所涉事项及相关信息，乙方应当 保守秘密 ; 未经甲方书面同意， 乙方不得对任何第三方进行披露。8.6 乙方处理委托管理事项取得的收益应当按照约定交付给 甲方。8.7 乙方有权按照合同约定获得报酬和相关费用。8.8 乙方在委托管理事项处理完毕或者委托期限届满后，应 按甲方要求将管理委托事项涉及的相关的资料和财物移交甲方。8.9 乙方不得利用委托管理事项，损害甲方利益。9. 管理委托

30、事项取得的收益 甲乙双方就乙方管理委托事项取得的收益， 约定采取以下第 条方式履行：9.1 乙方按下列内容将管理委托事项所取得的收益交付给甲方：9.1.1 交付时间：9.1.2 交付地点：。9.1.3 交付方式：9.2 其他方式：10. 验收10.1 乙方完成委托管理事项后，须经甲方确认是否符合甲 方要求或者本合同约定， 经确认符合约定的， 则乙方委托管理事 项完成。10.2 乙方办理或完成的委托管理事项不符合甲方要求或者 本合同约定的， 应当在个工作日内采取补救措施。 如采取的补救 措施仍不符合甲方要求或者本合同约定， 或者委托管理事项无法 采取补救措施的， 甲方有权单方解除本合同， 乙方应

31、承担由此产 生的责任。11. 违约责任11.1 甲方无正当理由未按照合同约定支付相关报酬或费用 给乙方的， 每逾期一日， 按照应付款项的同期银行贷款利率向乙 方支付违约金。11.2 乙方办理或完成的委托管理事项不符合甲方要求或者 本合同约定的，应按照本合同第 5.1 条约定的报酬总额的 %向甲 方支付违约金。11.3 乙方在管理委托事项过程中，有下列情形之一的，乙 方应按照本合同第 5.1 条约定的报酬总额的 %向甲方支付违约 金，对甲方超出违约部分的损失，乙方应承担赔偿责任：11.3.1 乙方擅自转委托的。11.3.2 乙方擅自变更委托管理事项的。11.3.3 乙方超越委托权限管理委托事项的

32、。11.3.4 乙方在委托管理期限届满后，未经甲方同意管理委 托事项的。11.3.5 乙方利用委托管理事项，损害甲方利益的。11.4 除本合同另有约定外，任何一方违约的，违约方应向 守约方支付违约金元， 若违约金未能弥补守约方损失的， 违约方 还应承担赔偿责任。12. 合同的变更与解除12.1 本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本 合同的相关条款。12.2 出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同：12.2.1 双方协商一致。12.2.2 法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。 12.3 出现以下情形之一的，甲方有权解除本合同：12.3.1 乙方不履行或者不完全履行本合同约

33、定，经甲方要求乙方采取整改或补救措施后，仍不符合合同约定的。12.3.2 乙方将委托管理事项全部转让给第三方承担的。12.3.3 乙方无正当理由，未履行委托管理事项持续 5 个工 作日以上的，并在甲方要求时限内仍未改正的。12.3.4 乙方利用委托管理事项，损害甲方利益的。12.4 如甲方无正当理由不按照本合同约定支付报酬，并在 乙方要求的时限内仍未支付的， 乙方有权书面通知甲方后解除合 同。13. 通知及送达13.1 双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取 书面形式，送达地址为双方在本合同上填写的地址。13.2 甲方为履行本合同的指定联系人为： ，联系电话为： ; 乙方为履行本合同的

34、指定联系人为： ，联系电话为： 。13.3 任何一方的地址或联系人发生变更时，须在变更前日 以书面形式通知对方。 因迟延通知而造成的损失， 由过错方承担 责任。14. 争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决 ; 协 商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院起诉。15. 合同生效及其他15.1 本合同一式甲方持份，乙方持具有同等法律效力。15.2 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。15.3 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议， 补充协议与本合同具有同等法律效力， 补充协议与本合同不一致 的以补充协议为准。15.4 本合同附件是合同的有效组成部分，与本合同具有同

35、 等法律效力。15.5 其他约定事项：（ 签字页无正文 ）甲方（盖章 ）：法定代表人： （签字 ）委托代理人： （ 签字 ）乙方（盖章 ）：法定代表人： （签字 ）委托代理人： （ 签字 ）年月年月日日公司委托合同范本 7（ 受理单位名称 ） ：兹有我司需办理 （ 办理的事项 ）等事务，现授权委托我司员 工：XXX 性别：XX 身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX 前往贵处 （司） 办理，望贵处 （司） 给予接洽受理为盼 !法人代表 （ 签字） ：（ 单位名称 ）（ 盖章 ）年月日法人授权委托书（ 受理单位名称 ） ：现 授 权 我 司 员 工 xxx 性 别 ： xx 身 份 证

36、号 码 ： xxxxxxxxxxxxxxxxx 授权其办理以下权限：授权日期：年月日授权有效期至： 年月日。请贵处 （司）接洽! 法人代表 （ 签字） ：（ 单位名称 ）（ 盖章 ）年月日授权委托书委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、 住址。 （ 委托人为单位的，写明单位名称 ）被委托人： 姓名、性别、出生年月、 民族、工作单位、 职业、 住址。 （ 被委托人是律师的，只写姓名和所在律师事务所名称）委托人因 xxxx（ 写明案件性质及对方当事人 ） 一案，委托 xxx 为 xxxx（ 一审、二审或再审 ） 的代理人 （ 或辩护人 ） ，代理权限如 下：（ 委托刑事案件的辩护人，

37、 只写“为被告人 xxx（ 姓名 ）xxx案第 x 审进行辩护”）（ 委托经济、民事、行政等案件代理人的，须写明代理权限， 特别授权的，应写明授权的具体范围，如代为起诉、提出反诉、 进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等 ）委托人： （ 签名或盖章 ） 被委托人： （ 签名或盖章 ）xxxx 年 xx 月 xx 日公司委托合同范本 8委托方： （ 以下简称甲方 ）受托方： （ 以下简称乙方 ） 根据中华人民共和国合同法 及有关规定， 就甲方委托乙 方出租自有房产一事，经双方协商一致，签订本协议。 具体条款 如下：第一条房产位置、面积和用途一、甲方将自有的坐落于北海市银海区金海岸大道 59 号森

38、海豪庭幢，建筑面积平方米 （ 以下简称该房屋 ） ，委托给乙方出租。二、乙方如需改变该房产的内部结构、 使用空间时， 须事前 征得甲方的书面同意。第二条委托期限 首度委托限期为年： 自年月日起至年月日止。 首度委托期限 期满后，双方应协商续签租赁协议。第三条房屋的租赁排序一、乙方所接受委托出租房屋的租赁使用排序严格按照签定 本协议的先后次序进行计算机程序自动循环排序。 该程序的修改 密码由将来的业主委员会掌握， 其他任何人不得私自改动， 甲乙 双方只能输入或查询， 在未经业主委员会同意的情况下， 不能进 行任何修改。二、如遇在委托期限内甲方自己使用该房屋时， 则计算机程 序自动将该房屋的排序放

39、在最后， 进行重新排序。 甲乙双方签定 的本协议将继续有效。三、甲方若要自行使用该房屋， 工作日须提前一天通知乙方， 遇法定节假日须提前三天通知乙方。 乙方在接到甲方通知后， 视 为该房屋出租一次， 计算机程序自动将该房屋的租赁排序放到最 后，若甲方未能按约使用该房屋， 计算机程序亦自动将该房屋的 租赁排序放到最后， 若在甲方通知乙方之前， 该房屋已出租或被 预定，则乙方有权将甲方安排在其它房间。四、在委托期限内，甲方自行寻找的客户， 不按电脑排序安 排房间， 可直接租赁甲方委托乙方出租的房间， 同时计算机程序 亦自动将甲方房间的 '租赁排序放到最后。第四条经营利润及支付方式一、乙方在

40、协议期间可将该房屋按照市场价格出租给第三者 使用。二、该房屋出租所得毛收入在扣除以下各项费用后即为该房 屋的经营利润：1、乙方的经营管理费。 如管理及服务人员工资、 员工福利、 奖励佣金、酒店经营营业税等 ;2、酒店消耗品。如酒店消耗品 （ 包括卫生纸、小香皂、牙膏 牙刷、洗发水、浴液、一次性拖鞋、一次性纸杯、信封信纸、鞋 擦、卫生袋、垃圾袋、保洁用品、消毒用品等 ）;3、冷热水费、电费、电话费、燃气费、有线电视收视费等 甲方在协议期间将以上 1至 3条所示费用的总和控制在房屋 出租所得毛收入的 30%以内。三、经营利润的支付时间、方式：1. 乙方需在次月 15 日前向甲方支付当月经营利润。2

41、. 乙方可以用现金、 银行转帐支票、 银行汇款的方式向甲方 支付经营利润。第五条甲方权利义务一、在委托租赁期间开始时向乙方提供该房屋。二、在协议期内， 甲方需保证委托给乙方经营管理的房屋内 的家具、电器等所有配套设施、 设备， 完全按照甲方自本项目开发商处接受该房屋时的全套配置， 一并交与乙方， 甲方不得私自 搬走或更换， 并按照第四条第二款中的规定承担实际发生的经营 费用。三、协议期间， 应按北京市有关规定缴纳因租赁房屋所放生 的各项税费 （ 由乙方代扣代缴 ） 。四、甲方在将房屋委托给乙方时， 必须交清房屋的维修基金、 本年度物业管理费、冬季采暖费、房屋内财产保险费等费用。 否 则在协议期

42、限内，乙方有权终止本协议。五、在协议期间，甲方可随时查询房屋出租情况，甲方可采 用以下办理查询：1、乙方设立网站，随时反映酒店的房屋出租情况，供业主 查询 ;2、酒店大堂设有自动查询机，机内记录当月的房屋出租记录;3、乙方每天将房屋经营情况打单记录供甲方随时查询，记 录期为一年，同时乙方定期向甲方寄送。第六条乙方权利义务一、对该房屋作自由转租经营，但不得将其用于非法活动， 且不得在房屋内存放危险物品。二、物业管理服务协议规定向甲方收取该房屋的各项管理费用。三、保证该房屋在租赁期间内部的清洁卫生。a）保证该房屋及内部配套设施等在租赁期间的良好使用状 态。b）协议期满时应及时向甲方交付该房产，该房

43、屋内原有家 具、电器等应完好如数返还甲方，并保证房屋完好，如有损害、 丢失的，应负责照价赔偿 （ 房屋、家具、电器、床上用品、装修 等自然损耗折扣除外 ） 。c）按本协议约定的期限及方式向甲方支付租金，每延迟一 日，按月租金的万分之三向甲方支付滞纳金。第七条经营利润分配委托出租房屋的经营利润以天为分配单位， 并按照同类型房 屋分别平均分配。计算方式如下：委托房屋的日经营利润 =当日同类型房屋的经营利润总和当 日委托出租同类型房屋的数量第八条设施、设备损坏责任及费用的承担一、本协议期内， 凡因乙方人为或乙方出租给第三者所造成 的设施、设备的损坏应由乙方负责更换并承担相应费用。二、在本协议期内，如

44、因甲方使用所造成的设施、设备的损 坏应由甲方负责更换承担相应费用三、在本协议期内， 该房屋及室内装修、 设备、 家具、 电器、 床上用品等的自然折旧费用由甲方承担。（ 详见第十条 ）第九条甲方自用房屋有关事宜一、甲方若自用房屋， 则不参加使用当日的酒店经营利润分 配。二、甲方临时自用房屋， 若未按第三条第三款规定预先通知 乙方， 则乙方可视当时房屋出租情况予以安排， 若确实无法安排 时后果甲方自负。三、甲方若自用房屋， 不必交付租金， 但应当自行承担实际 发生的水、电、电话费、酒店消耗品等费用。第十条固定资产重置费 （折旧费 ） 自甲方委托乙方经营之日起， 第一年度固定资产重置费为零 第二年度

45、起，每年从甲方应得的经营利润中提取4%作为固定资产重置费。 该项费用专款专用， 由乙方单独设立银行帐户予以保 管，专用于房间装修维护、家用电器、床上用品、卫生洁具的修 理与更新。 该费用一旦动用须事先报请业主委员会审定， 在业主 委员会审定通过后方可使用。第十一条争议解决的方式本协议在履行过程中如发生争议， 双方应协商解决， 协商不 成时，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起 诉。第十二条协议生效及其它 一、甲方须交清房屋维修基金、 本年度的物业管理费、 冬季 取暖费后，本协议方生效。二、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签定补充协议。三、本协议执行期间， 因不可抗力因素及政府政策

46、原因，致 使本协议无法履行时，双方均不承担违约责任。四、本协议一式叁份，甲方壹份、乙方两份。五、本协议自双方签字盖章后生效。甲方（签章） ：乙方 （签章）： 法定代表人 （签字 ）： 委托代理人：签订地点： 签订日期年月日法定代表人 （签字 ） ：委托代理人： 委托方 （以下简称甲方 ）：受托方 （以下简称乙方 ） ：广州市友 和兴业房地产顾问有限公司甲方委托乙方出租其享有合法所有权 /使用权的房屋 , 即座 落在广州市天河区珠江新城清风北街 6 号（ 凯旋新世界 T29 栋 ）1402 单元的物业， 现与乙方按自愿、 平等、 诚实信用的原则， 协商一致，签订如下委托合同。第一条委托事项 甲方

47、委托乙方独家代理上述物业租赁及相关业务：1. 甲方委托乙方为其物业的唯一代理人， 为其寻找恰当的承 租人， 符合本合同第二条约定的租赁条件时， 由乙方以自身名义 与承租人签署租赁合同 ，2. 委托乙方对房屋的使用监督管理， 促使承租人合法和正常 使用房屋、爱护房屋及其设备。3. 委托乙方代为收取租金及保证金，代收代缴物业管理费、 水费、电费、煤气费、电话费、宽带网络及有线电视等费用。4. 委托期限： 本合同签订之日起至租赁合同 相关事项全 部结束之日止。 5. 如承租户欠缴租金、 物业管理费、水电费等等 相关费用时， 乙方可以诉讼或非诉讼的方式催收， 乙方并可以委 托律师代为追收。公司委托合同

48、范本 9原告杨林，男， 1966年 5月 20日出生，汉族，湘潭市人， 住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘 115 号。委托代理人陈晖，女， 1972年 3月 26 日出生，汉族，长沙 市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路 2号 12栋2405房。被告广州银曼古贸易有限公司， 住所地： 广州市天河区体育 西路维多利广场 a 座 1803 号。法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于XX年7月31日向本院提起诉讼。 本院受理后，依法组成 由审判员过伟国担任审判长、 审判员雷达、 人民陪审员傅旭光参 加的合议庭，于XX年9月15日公开开庭进行了审理， 书记员谢 艳辉

49、担任法庭记录。 原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼 被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤， 无正当理由拒不 到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告杨林诉称：XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限 公司签订了广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单 ; 根据约定，原告于 7月 10日当天通过工商银行向被告账户汇入 100000 元，被告对原告开具了收款收据确认了与原告的加 盟合作关系，并对原告开具了授权书 ，授权原告与步步高商 业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。 原告回到湘 潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作， 包括依授 权书通过代理人有偿取得了

50、和步步高商业连锁股份有限公司的 百货专柜审批手续后， 却突然接到步步高华隆店通知： 被告正式 通知步步高华隆店取消对原告的授权， 并授权另一加盟商与步步 高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为， 却没有给原告终止加盟关系的理由。 被告的行为严重侵犯了原告 的合法权益， 请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼 费。原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据： 1、被告单位注册登记资料，证实被告主体资格 ;2、XX年7月10日原、被告签订的广州银曼古贸易有限 公司加盟合作条件确认单 ，证实原、 被告之间的加盟合作关系 ;3、被告出具的法定代表人身份证明书 ，证实原告汇款的

51、依据;4、工商银行汇款单，证实原告依证据 2 的约定向被告账户 汇入 100000 元 ;5、XX年7月10日被告出具的收款收据，证实被告确认 了和原告的加盟合作关系 ;6、被告开具的授权书 ，证实被告确认了和原告的加盟合 作关系，确定了加盟经营的位置 ;7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的百货专柜 合同新签审批表 ，证实原告依证据 2、 6 已经完成了基本筹备工 作;8、被告开具的另一份 授权书，证实被告无故终止和原告 的加盟合作关系， 又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事 宜。被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称： 广州银曼古贸易 有限公司加盟合作条件确认单 是一个合作意向书， 不

52、具备合同 生效条件， 原告要求继续履行合同的要求不符合实际。 答辩人有 权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。被告没有向法庭提交证据材料。以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证， 因被 告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过， 因 此本院对上述证据 1-8 的真实性、合法性、关联性予以确认。根据以上认定的证据， 以及原告的陈述和被告的书面答辩意 见，本院认定以下事实：XX年7月10日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司 签订了广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单一份， 原告依确认单之规定向被告账户汇入 100000 元，被告对原 告开具了收款收据 ，随

53、即被告对原告又开具了授权书 。原 告持被告公司的 授权书 办理了和步步高商业连锁股份有限公 司的百货专柜审批手续。 但此后， 步步高商业连锁股份有限公司 通知原告，被告又下了另外一份授权书给另一加盟商，终止 了原告所持有的授权书的法律效力。经原告到步步高商业连 锁股份有限公司核实， 了解到被告在没有和原告解除加盟关系的 前提下， 单方取消了对原告的授权， 终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了授权书 ，原告对此向被告提出 异议，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。本院认为，XX年7月10日原、被告双方签订的广州银曼 古贸易有限公司加盟合作条件确认单

54、虽然没有标明合同的名 称，但该确认单能确定当事人名称、标的和数量，具备合同 成立的基本要件，同时 确认单 是被告一方预先拟定的合同条 款，原告只能表示全部同意或者不同意， 确认单可以认定为 格式合同 ; 当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要 约人时生效，承诺到达要约人时生效， 承诺生效时合同成立， 该 合同应该认定为生效合同 ; 原告按合同约定支付了 100000 元，被 告认可了双方的加盟关系， 且原告为履行合同完成了基本准备工 作，应当认定为要约不得撤销 ; 被告广州银曼古贸易有限公司辩 称广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单 是一个合作 意向书，不具备合同生效条件， 与本案实际情况不符， 被告的辩 解意见本院不予采信 ; 合同法第九十三条规定，当事人协商 一致，可以解除合同 ; 第九十四条规定了在五种情形的条件下当 事人可以解除合同， 但被告未提供证据证实存在上述五种情形情 况的存在。第九十六条规定， 对