版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、?工程合同管理?复习要求同学们:为了将来更好效劳看工程管理工作,保护好自己的利益,请大家充分珍惜考试给你们带来的学习压力,“梅花香自苦寒来。所以,同学不仅要练习好下面的习题,还要在考试前熟读或者熟悉下面法律:?民法通那么?、?合同法?总那么局部、?建筑法?、?招标法?、?最高法院有关的建筑工程合同纠纷司法解释?、?2021年建设工程清单计价标准?、?建设工程施工合同示范文本? 复习资料更加要好好熟读。附件1:?工程合同管理?学生课后作业附件:复习资料 附件1:?工程合同管理?学生课后作业一、单项选择题1承包人仅提供劳务而不承当供给任何材料的义务,此种承包方式称为 。A、包工不包料 B、统包 C
2、、包工局部包料 D、包工包料2根据我国?施工合同文本?规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过 约定承发包双方的权利和义务。 A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书3某根底工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对根底重新检验发现局部部位存在施工质量问题,那么对重新检验的费用和工期的处理表述正确的选项是( )。 A费用由工程师承当,工期由承包方承当 B费用由承包方承当,工期由发包方承当 C费用由承包方承当,工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承当4编制工程施工招标标底时,分局部项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接
3、费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为: A、工料单价法 B、综合单价法 C、清单计价法 D、其他方法5?合同法?规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这被称为:( )。A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权 C、先履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权6 是当事人方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示 A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金7合同的 是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。A、成立 B、订立 C、
4、质压 D、定金8 承包方式的根本做法是按工程实际发生的直接本钱(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A、固定总价合同 B、计量估价合同 C、单价合同 D、本钱加酬金合同9当一个工程工程总报价根本确定后,通过调整内部各个工程的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做 A、根据中标工程的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法C、可供选择的工程的报价
5、 D、不平衡报价法10建设单位在 合同中承当了工程的全部风险。A、本钱加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调11编制工程施工招标标底时,分局部项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分局部项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法,被称为: 。A、工料单价法 B、综合单价法 C、定额法 D、其他方法12( )是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。A、合同中明示的索赔 B、合同中默示的索赔C、工期索赔 D、道义索赔1
6、3 就是按商定的总价承包工程工程。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。在执行过程中,除非发包人要求变更原定的承包内容,承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同 B、固定总价合同 C、单价合同 D、本钱加固定百分比14 是在合同履行过程中,当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务,或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失,向对方提出赔偿或补偿要求的行为。A、变更 B、终止 C、反索赔 D、索赔15采用工程量清单计价法的工程招投标过程中,投标单位在投标报价中,应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价,在开标后发现投标单位没有按招标文件
7、的要求填写,那么 A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D、由招标人退回投标书16在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按 计算索赔费用。A、施工机械台班费 B、施工机械台班折旧和设备使用费C、施工机械台班折旧费 D、施工机械市场租赁费17在以下合同中, 合同是可撤销的合同。A、当事人的意思表示不真实B、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益D、违反法律强制规定的18在建设工程施工中,施工许可证的申请者是 。A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位19可撤销的建
8、设工程施工合同,当事人应当请求 撤销。A、建设行政主管部门 B、人民法院 C、监理单位 D、设计单位20业主在 合同中承当的风险最小。A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、本钱加酬金21承包商在 合同中承当的风险最小。A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、本钱加酬金22工程反索赔是指 A、承包商向业主提出的索赔 B、分包商向总包商提出的索赔C、承包商向供货商提出的索赔 D、业主向承包商提出的索赔22、?中华人民共和国建筑法?规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有( ),并具备国家规定的其他竣工条件。A、完整的工程技术经济资料和竣工文件B、完整的工程质量文件
9、和经签署的工程保修书C、完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书D、经签署的工程保修书和完整的监理资料23、?中华人民共和国建筑法?中所规定的责令停业整顿,由( )决定。A、建设行政主管部门B、建设监理行政主管部门C、工商行政管理部门D、颁发资质证书的机关24.施工合同示范文本规定, 是承包方的工作。 A.办理施工临时用地批件 B.组织设计图纸会审 C.向甲方代表提供在施工现场生活的房屋及设施 D.提供施工现场的工程地质资料25.施工合同示范文本规定,设备安装工程具备单机无负荷试车条件时,应由 组织试车。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设备供给单位 26.在工程建设施工中,分
10、包单位应当对 负责。 A.设计单位 B.建设单位 C.总包单位 D.监理单位 27.施工合同中承包方必须按批准的进度方案组织施工,接受监理工程师对进度的检查和监督。如果工程实际进展与进度方案不符时, 。 A.不能修改良度方案 B.承包方应自行修改良度方案并执行C.承包方应按监理工程师的要求提出改良措施,报监理工程师批准后执行D.承包方应按监理工程师的要求提出改良措施并执行,不必报监理工程师批准 28.违约行为给对方当事人造成实际损失是 的先决条件。 A.支付违约金 B.支付赔偿金 C.继续履行 D.解除合同 29.业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其 。 A.
11、购置招标文件费用 B.编制投标文件费用 C.投标保证金 D.现场考察费 30.在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是( ) A.谈判 B.要约邀请 C.要约 D.承诺 31.工程建设施工合同被确认无效后,适用追缴财产的处理方法,是指财产归 。 32.在仲裁协议中, 是必须约定的内容。 A.仲裁的地点 B.仲裁的时间 C.选定的仲裁员 D.选定的仲裁委员会 33.监理合同自 开始生效。A.合同签字之日 B.合同写明开始监理之日 C.监理单位实际开始监理工作之日 D.承包合同开始执行之日34业主指定的分包商,在施工中受到非自身
12、原因造成损害时,他应向提交索赔报告。 A.业主 B.总承包商 C.监理工程师 D.业主或监理工程师 35.施工合同示范文本规定, 应由承包方承当。 A.承包方在地下管道附近施工的防护措施费用C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用 36.工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷,由施工单位负责维修,其费用 。 A.由施工单位直接向设计单位索赔 B.由设计单位全额承当 C.由建设单位全额承当 D.通过建设单位向设计单位索赔,缺乏局部由建设单位负责 37.在工程建设施工过程中,监理工程师检查、检验合格后,又发现由承包方原因引起的质量问题,应由 承当发
13、生的费用。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主与承包商共同 38.施工合同示范文本规定,一般由 办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险,并支付保险费用。 A.甲方 B.乙方 C.甲方和乙方 D.甲方和监理方 39、施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照平安施工管理规定的要求,停工 5天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料说明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于 。A、工程变更索赔B、工程加速索赔C、合同被迫终止索赔D、合同中默示的索赔40、某招标工程的评标
14、委员会成员为7人,其中招标人以外的相关技术、经济专家为4人,这样 ?招标投标法?对评标委员会组成人员的规定。A、不符合B、符合 C、公开招标时符合 D、邀请招标时不符合41、施工中,承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由 。A、发包人办理申报手续,发包人承当有关费用B、发包人办理申报手续,承包人承当有关费用C、承包人办理申报手续,承包人承当有关费用D、承当人办理申报手续,发包人承当有关费用42、施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工
15、0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定, 个月应作为判定承包商该局部工程施工是否提前竣工获得奖励标准。A、10 B、 C、11 D、11.544根据招投标管理方法,以下关于投标报价的说法正确的选项是 。 A政府投资工程的投标报价应采用传统计价模式B投标价由投标人自主确定,最低投标价不受限制C投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格D政府投资工程施工招标中必须设立对投标报价的最高限价,并应在投标截止日7天前公布45. 发包人支付工程进度款,应按照合同约定计量和支付,支付周期( )。 A.长于计量周期 B.短于计量周期C.等同计量周期 D.与计量周期无关45. 除以下哪项情况之外
16、,均不予办理工程变更 ( )。 A. 由建设单位责任造成的工程量增加 B. 招标文件规定的应由承建单位自行承当的风险C. 施工合同约定或已包括在合同价款内应由承建单位自行承当的风险D. 承建单位在投标文件中承诺自行承当的或投标时应预见的风险46. 以下各项中,属于索赔控制中加强现场施工管理措施的是:( )。 A.合同交底制度 B.合同履行过程中的管理C.合同管理后评估制度 D.严格控制工程变更与现场签证47. ?工程建设工程招标范围和规模标准规定?国务院2000年第3号令,明确了必须进行招标的工程建设工程的具体范围和规模标准,其中规定施工单项合同估算价在 万元人民币以上的必须进行招标。 A50
17、 B. 200 C. 500 D. 100048. 乙级工程招标代理机构只能承当工程总投资 人民币以下的工程招标代理业务。 A. 5000万元 B. 6000万元 C. 8000万元 D. 1亿元49. 招标代理机构的工作内容不包括 。 A. 进行招标筹划 B. 对投标申请人进行资格预审确定投标人 C. 编制招标文件 D. 确定中标人50. 招标代理机构应提请招标人自中标通知书发出之日起 内与中标人订立书面合同。 A. 7日 B. 15日 C. 30日 D. 90日51. 标段划分的原那么包括哪几方面 。 A. 科学合理、系统完善;界面清晰、责权明确;经济合理、客观务实B. 符合我国相关法律和
18、法规;科学合理、系统完善;界面清晰、责权明确;经济合理、客观务实C. 符合我国相关法律和法规;科学合理、系统完善;经济合理、客观务实D. 符合我国相关法律和法规;界面清晰、责权明确;经济合理、客观务实52. 一般可采用的工程承发包模式包括哪几类: 。 A. 施工总承包模式;平行发包模式;设计施工一体化总承包模式B. 施工总承包模式;设计施工一体化总承包模式C. 施工总承包模式;平行发包模式D. 平行发包模式53. 一个完整的招标投标过程,包括五个根本环节,除了招标、投标、开标、定标之外,还包括 环节。 A发布招标公告 B踏勘现场 C评标 D编制招标文件54. 施工招标准备阶段,草拟招标公告或投
19、标邀请书、资格预审公告所需时间一般为 。 A. 1天 B. 3天 C. 4天 D. 2天55.招标代理机构协助招标人形成施工招标合同的时间一般需 。 A. 9天 B. 5天 C. 7天 D. 6天56. 招标文件由 编制,是投标人参与投标、编制投标文件的主要依据。 A. 招标人 B. 委托招标代理机构 C. 招标人或委托招标代理机构D. 建设行政主管部门57. 建设工程的招投标过程就是合同谈判和订立的过程, 。 A. 招标是要约,投标是承诺 B. 招标是要约,中标是承诺C. 投标是要约,合同是承诺 D. 招标是要约邀请,投标是要约,中标通知书是承诺58. 招标文件中的合同条件应 。 A. 反映
20、投标人的要求和期望 B. 反映招标人的要求和期望C. 反映备案人的要求和期望 D. 反映所有参与人的要求和期望59. 招标文件的组成应包括以下内容: 。 A. 招标公告/投标邀请书、招标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格式、投标文件格式B. 招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式C. 招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式D. 招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标方法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格式、投
21、标文件格式60. ?建设工程工程量清单计价标准?GB50500-2021中规定,招标工程以 为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。 A. 投标截止日 B. 投标截止日前28天 C. 中标通知书签发日D. 合同签订日61.造价工程师在招标文件编制工作中的主要工作内容是 。 A. 工程量清单的编制B. 工程量清单的编制,招标控制价的编制C. 工程量清单的编制,招标控制价的编制,确定报价的格式、原那么、依据等D. 工程量清单的编制,招标控制价的编制,确定报价的格式、原那么、依据等,合同条件的编制6
22、2. 中标人的( )就是合同价。 A. 投标价 B. 评标价 C. 评审价 D. 结算价63.综合单价是完成一个规定计量单位的分局部项工程量清单工程或措施清单工程所需的 ,以及招标文件中招标人要求投标人所承当的风险内容及其范围幅度产生的风险费用。 A. 人工费、材料费、施工机械使用费B. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润C. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金D. 人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金与规费64. 招标控制价的编制所涉及的价格应按当时当地 计算。 A. 平均价格水平 B. 本钱价格水平C. 微利价格水平 D. 暴利价格水平6
23、5. 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,对用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时,以 为准。 A. 数字金额与文字金额中小的 B. 数字金额 C. 文字金额D. 数字金额与文字金额中大的66. 我国招标投标法规定,开标时间应为( )。 A. 提交投标文件截止时间 B. 提交投标文件截止时间的次日C. 提交投标文件截止时间的7日后 D. 其他约定时间67. 评标委员会根据招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标缺乏三个使得投标明显缺乏竞争时,评标委员会 。P145A. 直接确定中标人 B. 依法结束评标 C. 可以否决全部投标D. 更改招标文件,使投标人
24、符合招标文件要求,继续评标68. 我国?评标委员会和评标方法暂行规定?七部委令2001年第12号规定,以下情况中应作为废标处理的是( ) A. 投标文件中个别地方存在漏项 B. 投标文件中提供了不完整的技术信息C. 投标文件所提供的投标担保有瑕疵 D. 投标文件签字人不是投标人的法定代表人69. 根据?评标委员会和评标方法暂行规定?七部委令2001年第12号的有关规定,评标委员会完成评标后,应当 。 A. 向招标人提出口头评标报告,并推荐合格的中标候选人 B. 向招标人提出书面评标报告,并决定合格的中标候选人 C. 向招标人提出口头评标报告,并决定合格的中标候选人 D. 向招标人提出书面评标报
25、告,并推荐合格的中标候选人 70. 以下哪项不属于评标报告应如实记载的主要内容: 。 A. 评标根本情况和数据表 B. 符合要求的投标一览表C. 评审的价格或者评分比拟一览表 D. 推荐中标人71. 经评审的最低投标价法的适用范围是 。 A. 建筑规模大,质量、工期、本钱受不同施工方案影响较大,招标人对招标工程的技术、性能有特殊要求的工程B. 建筑规模大,质量、工期、本钱受不同施工方案影响较大,工程管理要求较高的施工招标工程C. 工期长,质量、工期、本钱受不同施工方案影响较大,工程管理要求较高的施工招标的评标D. 工期短,质量、工期、本钱受不同施工方案影响较小,工程管理要求一般的施工招标的评标
26、72. 以下不属于投标报价一般分析内容的是 。 A. 算术性错误修正B. 法定规费和税金的完整性分析和修正C. 工程量计算D. 汇总评审分析过程中的疑问事宜和商务局部评审初步结果73. 开标由 主持,邀请所有投标人参加。 A. 公正机构代表人 B. 招标人或招标代理人 C. 投标人代表 D. 行政监督机构代表人74. 评标委员会完成评标报告后,应向招标人提出书面评标报告。评标报告由 签署。 A. 招标人代表 B. 评标委员会负责人 C. 评标委员会全体成员 D. 评标委员会代表75. 未能在实质上响应的投标,应 。 A. 作必要的澄清、说明或者补正 B. 由评标委员会决定是否为废标 C. 作废
27、标处理 76合同管理作为整个工程管理的关键,哪个方面 不是其主要表达。 77. ( )是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款的依据,是约束双方义务和权力的具有法律效力的文书。 A. 工程法律 B. 工程法规 C. 工程标准 D. 工程合同78我国于2008年12月1日施行的 ,是符合我国工程造价管理改革的总体目标,本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原那么制定的。 A.?建设工程工程量清单计价标准?GB80500-2003B.?建设工程工程量清单计价标准?GB80500-2021C.?建设工程工程量清单计价标准?GB50500-2003D.?建设工程工程量清单计价标准?GB50500-202
28、179FIDIC合同条件的计价模式是( )。 A总价合同 B. 本钱加酬金合同 C. 单价合同 D. 以上合同均可80工程量清单计价可以使用单价合同和总价合同形式,而“08清单标准建议采用 。 A.单价合同 B总价合同 C. 本钱加酬金合同 D. 以上合同均可81. 新的计价方式明确了( )和工程变更所带来的风险应由发包人承当。 A投标所报本钱 B.工程量的计算错误 C. 投标所报单价 D. 投标所报总价82合同中因非承包人原因引起的工程量增减,该项工程量变化在合同约定幅度以内的,应执行 。 A.调整后的综合单价 B.原有的综合单价 83. 因分局部项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引
29、起措施工程发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中没有的措施工程,由承包人根据措施工程变更情况,提出适当的措施费变更费用,经( )确认后调整。 A. 发包人 B. 设计人 C. 工程师 D. 承包人84. 在合同履行过程中,发包人按照合同约定的时间和方式,以( )确认符合质量要求完成的工程工程量和对应的清单单价计算的价款额,再计入确定的变更金额、索赔金额、工程价款调整额以及应抵扣的预付款等,支付工程进度款。 A. 设计人 B. 承包人 C. 工程师 D. 发包人85. ( )是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据。 A.工程量清单 B. 投标所报
30、本钱 C. 投标所报总价 D. 以上均是86工程价款的调整包含了三个方面的调整:( )、其他可调因素的调整和建设工程造价管理机构对综合单价的强制性调整。 87. 工程量变化的价风格整,当工期不变或非发包人原因延期时,按承包人在一项承包合同价格中的 相对固定的原那么调整综合单价。 A. 现场管理费和利润总额 B. 企业管理费和利润总额 C. 企业管理费和规费总额 D. 直接工程费和规费总额88工程量变化的价风格整,当工期发生变化时,应根据延长工期的原因区别对待。承包人在合同价格中包括的企业管理费和利润总额可以作为参考,综合考虑 和工期变化的综合影响。 A. 工程量变化 B. 工程进度款 C. 现
31、场管理费 D. 企业管理费和规费总额89. 调价计算公式,如:其中Ft1 、Ft2 、Ft3 Ftn 是指各可调因子的 指数。 A. 现行价格 B. 根本价格 C. 协商价格 D. 投标价格 90目前国内工程施工招标评标根本上多采用 和经评审的最低标价法。 91. 合同纠纷解决方式有和解、调解、 。 92( )是解决合同纠纷的一种主要方式。 93.?施工合同文本? GF-1999-0201由 三局部组成。 A.协议书、通用条款、三个附件 B.专用条款、通用条款、三个附件 C.协议书、通用条款、专用条款 D. 协议书、专用条款、三个附件94?施工合同文本? GF-1999-0201涉及工程造价的
32、条款表达在 。 A. 价款数量确定和价款支付过程 B. 工程进度款 C. 现场管理费 D. 企业管理费和规费总额95.价款的数量,就是承包人按合同中的要求施工,发包人为此必须承当并支付的费用。它涉及两个方面: 。 A. 计价工程和计价规那么 B. 企业管理费和利润总额 C. 现场管理费和利润总额 D. 直接工程费和规费总额96无条件计价工程是指不管什么情况都明确由发包人或承包人承当的费用工程。以下无条件计价工程是指 。 A. 承包人原因造成的损失 B. 分包单位违约行为给发包人造成的损失 C. 施工人员意外伤害保险 D. 设计变更发主的费用97承包人的推定责任,根据合同的订立原那么,对于索赔的
33、发生导致的承包人的损失,应该推定由承包人承当。承包人推定责任判别的一个重要原那么就是 。 A. 作为一名合格的有经验发包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 B. 作为一名合格的有经验承包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 C. 作为一名合格的有经验监理人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 D. 作为一名合格的有经验设计人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题98. 工程索赔的一般原那么,非承包人责任和非发包人责任,承包人可以获得 补偿。 A.费用 B.工期 C. 费用和工期 D. 均不能99在工程采用平行承包模式下,发包人委托多个承包人参与工程建设,由 负责协调各承包人
34、。 100. 据?施工合同文本?第39.3条,当发生不可抗力事件时,承包人与业主遵照 的原那么,进行风险分配。 A. 发包人承当 B. 承包人承当 C. 分包人承当 D. 风险共担101、建设工程施工 合同法律关系的客体是 。A物 B施工 C行为 D智力成果102、以下关于代理的表达,不正确的选项是 。A代理的民事责任由被代理人承当。B代理人以自己的名义实施代理行为C被代理人应承当代理人不当代理行为的民事责任D代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示102、订立合同过程中, 不是要约邀请。A中标通知书B招标公告C商业广告D寄送的价目表103、要约的撤回应在 取消要约的意思表示。A签订合同之
35、前B合同成立之后C要约发生法律效力之前D要约发生法律效力之后104、对格式条款的理解发生争议的,对格式条款有两种以上理解时,应当作出 的解释。A有利于格式条款提供一方B不利于格式条款提供一方C不利于格式条款接受一方D格式条款无效10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商,应承当 责任。A违约B隐瞒C缔约过失D违法105、建设工程施工合同生效后,由于合同价款约定不明,那么按订立合同时 的市场价格履行。A工程所在地B施工单位所在地C建设单位所在地D合同签订地106、施工合同履行中,如果发包人拖欠工程款,那么承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使 。A先履行抗辩权B先诉抗辩权
36、C不安抗辩权 D同时履行抗辩权107、甲与乙签订了采购10吨水泥的合同,合同中约定由乙向甲交付8吨,向丙交付2吨。这种情况为 。A债务承当B债务人向第三人履行债务C由第三人向债权人履行债务D债权转让108、根据我国?合同法?的规定,既具有对合同未违约方进行补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是 。A罚金B赔偿金 C预付款 D违约金109、邀请招标的邀请对象的数目以 家为宜。A3 B5 C7 D5-7210、评标委员会对投标书中的错误加以修正后,如投标人拒绝签字,那么 。A投标有效B投标无效,退还其投标保证金C评标委员会代签D投标无效,没收其投标保证金211、招标人的资格预审须知中规定,采用限
37、制合格者数量为六家的方式。当排名第六的排名人放弃投标时,应当 。A仅允许排名前五名的投标人参加投标B改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量C由排名第七的递补,维持六家投标人定量评审D重新进行资格预审212、采用评标价法对投标书的评审是以 的标书为最优。A最低的投标报价B合理的投标报价 C最低的评标价 D最高的评标213、反映招标工程具体特点和要求,应在 中约定的。A合同协议书B通用条款C专用条款D附件213、通常用于紧急工程施工的是 计价方式的施工合同。A固定价格B可调价格C固定总价D本钱加酬金214、依据施工合同示范文本通用条款规定,承包人要求增加图纸套数时, 。A、发包人应代为复印
38、,复印费由发包人承当B、发包人应代为复印,复印费由承包人承当C、承包人应自费委托他人复印D、发包人应代为复印,复印费由发包人和承包人共同承当215、承包人代为更换发包人供给的规格型号与合同约定不符的材料所发生的费用由 承当。A承包人承当B发包人承当C承包人和发包人各承当一半D工程师决定由谁承当216、施工过程中,经过工程师检验检查合格后的工程,又发现因承包人的原因出现的质量问题,应 。A由承包人承当责任,赔偿发包人的损失,工期不应顺延B工程师承当责任,发包人负责重新施工,工期相应顺延C发包人承当责任,发包人支付由此增加的追加合同价款,工期相应顺延D承包人承当返工费用,工期相应顺延217、工程师
39、对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于方案进度而修改后的进度方案确实认是 。A要求承包人在合理状态下施工B工程师对工程延期的批准C作为承包人作为工期索赔的依据D对承包人赶工措施的批准218、当承包人提出索赔要求后,工程师无权就 作出决定。A费用索赔B要求承包人缩短合同工期C合同内索赔D工期延误索赔219、根据我国?招标投标法?,以下 工程必须实行招标。A政府办公楼B涉及国家平安工程C关系社会公共利益的大型根底设施D抢险救灾工程220当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后,招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以 为准。A招标文件中的规定B招标单位在会议上的口头解答C发给投标单位的会议
40、记录D现场考察时招标单位的口头解答221、工程工程招标时,经评标委员会评议后,确定中标人的单位是 。A招投标管理部门B评标委员会C招标人D合同管理部门222、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为 。A是否进行资格预审B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑D是否公开开标223、按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有 。A保证施工噪音符合环保规定B提供进度统计报表C开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D做好施工现场地下管线的保护224、已竣工工程交付使用之前应由 负责成品保护工作。A发包人B承包人C监理人D工程师225、发包人在 合同中承当了工程的全部风险。A单价B总价可调
41、C总价不可调D本钱加酬金226、工程师是依据 的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A法律规定B国家强制性C合同约定D工程所在地227、“发包人在合同价款之外,需要直接支付的开支和应负担的经济支出是?建设工程施工合同条件?中 词语的涵义。A利润B费用C索赔D结算228、施工合同示范文本规定,因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书预定的日期开工时,发包人应当 。A赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期B只相应顺延工期C只赔偿承包人因此造成的损失D赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期229、施工过程中,因工程师指令失误和其他非因承包人的原因发生的追加合同款,由承当。A承包人B发包人或第三人C发
42、包人D工程师或第三人230、施工过程中,如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应由 。A承包人办理申报手续,承包人承当费用B发包人办理申报手续,发包人承当费用C发包人办理申报手续,承包人承当费用D承包人办理申报手续,发包人承当费用231、关于工程量计量,正确的处理方法是。A.工程师接到承包人的报告后,应按工程量清单的量作为计量的工程量B工程师接到承包人的报告后,应通知承包人共同计量C假设工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D.承包人实际完成的(包括涨线局部)所有工程量均应在计量的范围内232施工的竣工验收应当由负责组织A发包人B工程师C承包人D监理单位二、多项选择题1?建设工
43、程施工合同示范文本?中,能够构成设计变更的事项包括: A、更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程施工时间和顺序 D、法院要求停止施工E、仲裁机关要求停止施工2?建设工程施工合同示范文本?中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3?建设工程施工合同示范文本?中,属于发包人的
44、义务有: A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要。C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通。D、向工程师提供年、季、月工程进度方案及相应统计报表。E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责平安保卫。4有以下 情况,标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会B、投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊识别不清,无法评估C、标书情况汇总
45、表与标书相关内容不符D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴E、数据和文字清晰5评审资格预审文件时,评审内容主要包括: A、法人资格 B、商业信誉 C、财务能力 D技术能力 E、施工经验6编制工程施工招标标底的主要依据包括: A、招标文件 B、市场价格信息 C、投标文件D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料,施工组织设计或施工方案等7招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括: A、具有工程法人资格(或者法人资格)B、具有与招标工程规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财
46、务和工程管理等方面专业技术力量;C、有从事同类工程建设工程招标的经验D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章8工程施工任务必须发包给持有 的施工企业。A、营业执照 B、相应资质等级证书 C、投标文件D、招标文件 E、施工组织设计9?合同法?规定合同无效的情形有 A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定10施工合同订立应具备的条件是: A、竣工结算文件已编制完成 B、工程工程已经列入年度建设方案 C、有能够满足施工需要的
47、设计文件和有关技术资料D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实 E、招标工程中标通知书已经下达11合同的履行应遵循老实信用原那么全面履行约定的义务。如果当事人只履行合同约定的局部义务,那么属于局部履行或不完全履行。如果当事人完全没有履行合同约定的义务,那么属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循老实信用原那么履行合同的过程中应尽的根本义务有: A、通知 B、协助 C、保密 D、债务的免除 E、债务的丧失12通常情况下,以下施工招标工程中应放弃投标的是: 。A、本施工企业主营和兼营能力之外的工程B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的工程C、本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较
48、低或风险较大D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的工程E、本施工企业在类似工程施工中信誉非常好的工程13建设工程施工招标的条件有:( )。B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准14?建设工程施工合同示范文本?的组成包括( )等。A、协议书 B、通用条款 C、结算报告 D、专用条款 E、预算书15按照?建设工程施工合同示范文本?规定,在施工中由于 造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。 A、乙方未能及时调配施工机械 B、发生不可抗力 C、雨季天数增多几天 D、工程量变化和设计变更 E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时16编制一个合理、可靠的标底,必须在工程概算或施工图预算的根底上考虑 等因素。A、目标工期 B、质量要求 C、价款的支付 D、材料差价因素
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 就算全世界在下雪9篇
- 山东省泰安市第六中学2024-2025学年上学期九年级12月月考数学试卷(无答案)
- 江苏省南通市通州区金郊初级中学2024-2025学年上学期八年级英语第三次月考试题(含答案无听力原文及音频)
- 高一 上册 人教版 英语 必修二 第二单元《Lesson 2 Reading and Thinking (1)》课件
- 人教版小学二年级语文下册21《画家和牧童》课件
- 6.1 波形变换器简介
- 2024届四川省成都市高三下学期第三次诊断性检测考试英语试卷(含答案解析)
- 《种质资源利用》课件
- 《企业管理创》课件
- 《文言文复习专题》课件
- 理论力学-课件
- 初中音乐《玫瑰三愿》教案
- 高电压技术ppt
- 地质灾害危险性评估收费标准 版
- 保罗大叔分比萨绘本PPT课件
- 圆盘式脚手架产品使用说明书
- 美国超声医学会AIUM透析通路术后血管超声评估实践指南中文(2014年版)江西超声网
- 考古学课件 单元8(秦汉考古:秦汉墓葬2)
- 光伏发电项目达标投产实施细则
- 吸收塔防腐施工方案(电厂脱硫装置防腐施工工艺)
- 标准法兰盘尺寸表PgMPa
评论
0/150
提交评论