工程合同法律制度第6章

1、第六章建设工程施工合同管理第六章建设工程施工合同管理 【考情分析】本章非常重要，是分值比例最高的一章。2014年本章内容有较大的修改，将索赔管理和缺陷责任期的内容也纳入本章。【内容框架】第一节建设施工合同概述第二节施工合同的订立第三节施工准备阶段的合同管理第四节施工阶段的合同管理第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理第六节施工分包合同管理 第一节建设工程施工合同概述第一节建设工程施工合同概述 1.施工合同标准文本2.标准施工合同的组成3.简明施工合同4.合同当事人5.监理人 1.施工合同标准文本施工合同标准文本2008年9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的标准施工招标文件中包括施工合同标准文

2、本（简称“标准施工合同” ） 。2012年9部委又颁发了适用于工期在12个月之内的简明标准施工招标文件，其中包括合同条款及格式（简称“简明施工合同”）。 2.标准施工合同的组成标准施工合同的组成 项目 内容 通用条款 24条131款。除“通用合同款” 明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款” 的规定相抵触，否则抵触内容无效。 专用条款 应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化。 合同附件格式 合同协议书需发承包双方签字盖章的法律文书履约保函预付款担保 【重点难点】履约保函与预付款担保 履约保函 预付款担保担保期限 发包

3、人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止（没有到缺陷责任期满止，即对承包人保修期内不承担担保责任。 自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。 担保方式采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时, 即可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需承包人确认。在赔偿要求提出后7天内无条件支付用无条件担保形式。担保金额 保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则。 3.简明施工合同简明施工合同简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工。由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少，共17条69款。 4.合同当事人（

4、两方）合同当事人（两方）（ 1 ）发包人（ 2 ）承包人注意:监理人不是施工合同的当事人 5.监理人监理人5.1 监理人的定义5.2 受发包人委托对施工合同的履行进行管理5.3 监理居于施工合同履行管理的核心地位5.4 监理人的指示 5.1 监理人的定义受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。 【重点难点】监理人不能与被他管理的主体有利害关系，即不能与承包方（施工单位）和材料、设备的供应商有关系，但未禁止监理人与

5、发包方（建设单位）有关系。 5.2 受发包人委托对施工合同的履行进行管理（ 1 ）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。（ 2 ）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项。（ 3 ）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。（ 4 ）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。 5.3 监理居于施工合同履行管理的核心地位（ 1 ）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（ 2 ）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示，发包人对施工工程的任何想法

6、通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（ 3 ） 监理有权确定，但无权决定。 【重点难点】监理人的“确定”在协调处理事项中，如双方不能达成一致，总监理工程师应认真研究审慎“确定” 后通知当事人双方并附详细依据。监理人对有关问题的处理不用决定，而用确定一词，即表示总监理工程师提出的方案或发出的指示并非最终不可改变，任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决。 5.4 监理人的指示（ 1 ）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（ 2 ）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。 第

7、二节施工合同的订立第二节施工合同的订立1.合同文件2.订立合同时需要明确的内容3.明确保险责任 1.合同文件合同文件1.1 合同文件的组成1.2 合同文件的优先解释次序1.3 中标通知书的含义1.4 投标文件中部分内容允许修改 1.1 合同文件的组成（ 1 ）合同协议书；（ 2 ）中标通知书；（ 3 ）投标函及投标函附录；（ 4 ）专用合同条款；（ 5 ）通用合同条款;（ 6 ）技术标准和要求；（ 7 ）图纸；（ 8 ）已标价的工程量清单；（ 9 ）其他合同文件 经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。 1.2 合同文件的优先解释次序组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另

8、行的约定，以上合同文件序号为优先解释顺序。合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义的，总监理工程师应与发包人和承包人迸行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 【2011年真题】根据建设工程施工合同（示范文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是（D）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单 【答案】D【解析】本题考查的是合同文件的优先解释次序:施工合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；专用合同条款；通用合

9、同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件。 【2010年真题】根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（BCD）。A.中标通知书一合同协议书一合同专用条款B.中标通知书一投标书一合同通用条款C.履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单D.投标书一合同专用条款一标准规范E.图纸一合同专用条款一工程量清单 【答案】BCD【解析】本题考查的是合同文件优先解释顺序。即：施工合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件。

10、1.3 中标通知书的含义相当于合同法中的承诺，是招标人接受中标人的书面承诺的法律文件。具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。 1.4 投标文件中部分内容允许修改投标文件中的部分内容在订立合同后允许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的施工组织设计、进度计划等。 2.订立合同时需要明确的内容订立合同时需要明确的内容2.1 发包人提供图纸的期限和数量2.2 异常恶劣的气候条件范围2.3 基准日期2.4 简明施工合同的调价规定2.5 标准施工合同的调价规定2.6 公式调价法 2.1 发包人提供图纸的期限和数量标准施工合同适用于发包人提供图纸，承包人负责施工的建设

11、项目（图纸一般由甲方提供）。如果承包人有专利技术且有相应的设计资质，可能约定由承包人完成部分施工图设计。 2.2 异常恶劣的气候条件范围“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任；“不利气候条件” 对施工的影响则属于承包人应承担的风险；应在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。 2.3 基准日期 【重点难点】合同价款的调整（1）承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格；（2）基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。 2.4 简明施工合

12、同的调价规定适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。 2.5 标准施工合同的调价规定工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整 2.6 公式调价法P需调整的价格差额；P0付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。不包括价格调整、质量保证金的扣留、预付款的支付和扣回。

13、变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；A定值权重（即不调部分的权重）；Bn各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；Ftn各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；F0n各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 3.明确保险责任明确保险责任3.1 建筑安装工程一切险（附加第三者责任险）3.2 人员工伤事故保险和人身意外伤害保险3.3 承包人的施工设备保险3.4 进场材料和工程设备保险3.1 建筑安装工程一切险（附加第三者责任险） 无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任

14、保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。 投保方 情形 承包人负责投保 标准合同通用条款一般规定 发包人投保 如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜 3.2 人员工伤事故保险和人身意外伤害保险发包人和承包人分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。 3.3 承包人的施工设备保险承包人应以自己的名义投保施工设备保险。 3.4 进场材料和工程设备保险双方可具体约定。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的

15、保险。 第三节施工准备阶段的合同管理第三节施工准备阶段的合同管理1.发包人的义务2.承包人的义务3.监理人的职责1.发包人的义务（三项）发包人的义务（三项）义务义务 内涵内涵 提供施工场地 提供施工场地（包括永久和临时，可分期） 向承包人提供地下管线和地下设施的相关资料 现场外的道路通行权 组织设计交底 组织设计单位向承包人和监理人进行交底 约定开工时间 通用条款中未约定开工时间，可在合同协议书或专用条款中约定 【关注点】发包人提供地下管线和设施资料发包人应提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。发包人应保证资料的真实、准确、完整，但不对承包人据此判断、推论错误导致编制施工方案的后果承

16、担责任 。 【关注点】现场外的道路通行权发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。 2.承包人的义务（五项）承包人的义务（五项） 义务义务 内涵内涵 现场查勘 签订合同协议书后，承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料。 编制施工实施计划 编制施工组织设计和进度计划 建立质量管理体系 编制环境保护措施计划 施工现场内的交通道路和临时工程 测设施工控制网 承包人负责测设和管理施工控制网点，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 提出开工申请 向监理人提交 【关注点】承包人的现场查勘在全部合同施工过程中

17、，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而推脱合同责任。对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。 【重点难点】专项施工方案 【典型例题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程 B.地下暗挖工程C.高大模板工程 D.高空作业工程E.深水作业工程 【答案】ABC 3.监理人的职责监理人的职责 职责 内涵 审查承包人的实施方案 施工组织及质量管理文件 施工进度计划 合同进度计划 发出开工通知 监理人征得发包人同意后

18、，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。 【重点难点】约定的开工时间已届至，但不具备开工条件的处理情形情形 处理处理 由于发包人原因不具备开工条件 监理人发出开工通知 顺延合同工期并赔偿承包人的损失损失 由于承包人的原因不具备开工条件 监理人仍应按时发出开工指示 合同工期不予顺延 第四节施工阶段的合同管理第四节施工阶段的合同管理 1.合同履行涉及的几个时间期限2.施工进度管理3.施工质量管理4.工程款支付管理5.施工安全管理6.变更管理7.不可抗力8.索赔管理9.违约责任 1.合同履行涉及的几个时间期限合同履行涉及的几个时间期限1.1 合同工期1.2

19、施工期1.3 缺陷责任期1.4 保修期 1.1 合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。合同工期合同内约定的工期+变更索赔顺延的工期 1.2 施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。 【2011年真题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金

20、。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任 【答案】B【解析】本题考查的是延误工期和施工进度计划的修订。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月.工程

21、师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。 1.3 缺陷责任期缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算,期限一般为1年，最长时间不超过2年。缺陷责任期内工程运行期间出现的承包人原因的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。【关注点】修复费的承担修复费按缺陷原因来划分。发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。 【关注点】修复费的承担修复费按缺陷原因来划分。发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如

22、果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。 1.4 保修期自实际竣工日起算，在此期间承包人对由于自身原因出现的工程缺陷，承担修复义务。对于提前验收的单位工程起算时间相应提前。 【补充点】缺陷责任期和保修期的区别保修期是2000年1月国务院发布的第279号令建设工程质量管理条例中规定的缺陷责任期是建设工程质量保证金管理暂行办法（建质【2005】7号）文规定的。缺陷责任期和保修期起点相同，但终点不同，应用不同。保修期 缺陷责任期 内涵 指承包单位对所完成工程的保修期限，超过这个保修期限则无义务实施保修 指承包单位对所完成的工程产品发生质量

23、缺陷后的修补预留的金额的期限 期限 最低为两年（水、电、装修等），防水为5年，主体结构、基础为设计的合理使用年限 通常为6个月、12个月、24个月 责任 如果问题发生在保修期内，但是在缺陷责任期外，那么对于承包商不维修的行为或许只能通过法律途径解决了（没有押金了，只能打官司） 针对保修金的保留期限而言，缺陷责任期满，保修金应返还。如果缺陷发生在缺陷责任期内，对于承包人没有进行维修的行为，发包方是可以从质保金中扣除的（可以直接扣钱） 【案例说明】甲建设单位与乙施工单位签订合同，约定，保修期按法律规定的最低标准，缺陷责任期为12个月，质量保证金为500万元。事件一：在竣工后10个月发生应由乙施工单

24、位承担责任的质量问题，发生修理费300万元。乙因故未能修理，甲委托其它单位完成修理，则一年到期后，返还施工单位500300200万元事件二：在竣工后第4年，发生由于施工原因造成的屋面漏水。应由乙施工单位承担保修费用400万元。此时甲建设单位只能向乙施工单位要求修理并承担费用。如果乙施工单位拒绝修理，只能通过法律方式如诉讼要求其支付400万元的修理费用。 2.施工进度管理施工进度管理2.1 合同进度计划的动态管理2.2 可以顺延合同工期的情况2.3 承包人原因的延误2.4 暂停施工2.5 停工程序2.6 复工程序2.7 紧急情况下的暂停施工2.8 发包人要求的提前竣工 2.1 合同进度计划的动态

25、管理进度计划由承包人编制，监理人审核通过。不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符，包括超前或滞后，均应修订合同进度计划，由监理人批复。如果修订的合同进度计划对竣工时间有较大影响或需要补偿额超过监理人独立确定的范围时，在批复前应取得发包人同意。 【2010年真题】根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况 【答案】B【解析】进度计划的修改必须由承包人完成。 【2010年真题】某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程

26、进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工 【答案】C【解析】监理人对进度计划提出修改意见以及审查，并不改变承包人责任。 2.2 可以顺延合同工期的情况非承包人原因 发包人原因 第三方或不可抗力（只讲了一种异常恶劣的气候条件） 增加合同工作内容 改变合同中任何一项工

27、作的质量要求或其他特性； 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点； 因发包人原因导致的暂停施工； 提供图纸延误； 未按合同约定及时支付预付款、进度款； 发包人造成工期延误的其他原因。 必须出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件。一般的气候条件，属于施工单位应承担的责任，不可顺延工期 【记忆方法】可顺延工期的一定不是承包人的错误，只能是发包人的原因，或是第三方，或者客观原因。 【2011年真题】工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时,其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存

28、在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护 【答案】ABDE【解析】可顺延工期的一定不是承包人的错误，只能是发包人的原因，或是第三方，或者客观原因。 【2009年真题】下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令 【答案】ACDE【解析】可以顺延工期的一定是非承包人原因 【重点难点】异常不利的气候条件（1） 气候方面的延误，要判断哪些属于一般气候条件，哪些属于异常不利的气候条

29、件。如土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中只有6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。（2）异常恶劣气候条件的停工是否影响总工期导致的停工是关键工作，或不在关键路线上但停工时间超过总时差，承包人才有权获得合同工期的顺延。 2.3 承包人原因的延误承包人原因的延误，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。最高赔偿限额为签约合同价的3%。 2.4 暂停施工 承包人责任导致的停工 发包人责任导致的停工 费用承包人自担工期

30、不予顺延 发包人增加费用，并支付利润可延长工期 承包人责任的情形 发包人责任的情形 1）承包人违约引起的暂停施工；2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；3）承包人擅自暂停施工；4）承包人其他原因引起的暂停施工；5）其它原因。 1 ）发包人未履行义务；2 ）不可抗力；3 ）协调管理原因；4 ）行政管理部门的指令。 【2010年真题】导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全

31、E.发包人未能按时移交后续施工的现场 【答案】BCE【解析】非承包人原因造成既拖延了工期，又带来了经济上的损失，按此标准选择。AD承包人原因。CE为发包人原因，B为客观情况，均非承包人原因。 【2009年真题】施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延 【答案】A【解析】发包人的原因导致的施工暂停，费用由发包人承担，工期顺延。 2.5 停工程序监理人可

32、向承包人发出暂停施工的指示。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。 2.6 复工程序当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担 。 2.7 紧急情况下的暂停施工由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。 2.8 发包人要求的提前竣工与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的

33、内容应包括：承包人赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给承包人的奖励等。建议奖励金额可为发包人实际效益的20%。 【2011年真题】施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同（示范文本），提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 【答案】ABCD【解析】提前竣工协议书应包括的内容:（1）承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；（2）发包人应提供的条件；（3）所需追加的合同价款

34、；（4）提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。 3.施工质量管理施工质量管理3.1 质量责任3.2 承包人的质量检查3.3 监理人的质量检查和试验3.4 对发包人提供的材料和工程设备管理3.5 对承包人施工设备的控制 3.1 质量责任 承包人原因造成质量问题 发包人原因造成质量问题 监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止 由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担 发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加，并支付承包人合理利润 同时工期延误 3.2 承包人的质量检查 项目 内容 材料和设备的检验 无论哪一方采购的材料设备，均由承包人进行检验 施工部位的检查 执行自检、互检和工序

35、交叉检验制度，尤其做好工程隐蔽前的质量检查 现场工艺试验 对大型的现场工艺试验，还编制工艺试验措施计划，报送监理人审批 【重点难点】隐蔽工程检验承包人自检合格后，通知监理人在约定的期限内检査。监理人在检查记录上签字后承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 3.3 监理人的质量检查和试验 项目 内容 与承包人的共同检验 监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验 监理人指示的检

36、验和试验 材料、设备和工程的重新检验和试验 隐蔽工程的重新检验 【重点难点】监理人未参与与承包人的共同检验的处理收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。 【2010年真题】根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,不正确的是（）。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返

37、工后重新报验 【答案】C【解析】没有7日的规定 【重点难点】材料、设备和工程的重新检验和试验责任主要看再次检验质量是否合格 情况情况 处理处理 重新试验结果证明不符合合同要求 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担 重新试验和检验结果证明符合合同要求 由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润 【2009年真题】施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则（）。A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付 【答案】ABD【解析】重新试验

38、结果证明不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 【重点难点】隐蔽工程的重新检验监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验 情况 情况 重新试验结果证明不符合合同要求 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担 重新试验和检验结果证明符合合同要求 由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润 【2011年真题】某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损

39、失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期 【答案】A【解析】本题考查的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 3.4 对发包人提供的材料和工程设备管理发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。甲供材在验

40、收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。甲供材有质量或延期交付问题，由发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 【典型例题】发包人采购的建筑材料运抵施工现场,交由承包人保管前，应经过（）共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人 【答案】B【解析】发包人采购的建筑材料运抵施工现场,交由承包人保管前，应经过监理人与承包人共同验收。 【2009年真题】按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后

41、，（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管 【答案】B【解析】甲供材在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。 3.5 对承包人施工设备的控制承包人使用的施工设备不能满足要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施运出施工场地或挪作他用。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人审核同意后，承包人方可将其撤离现场。 4.工程款支付管理工程款支付管理4.1 签约合同价与合同价格4.2 暂估价4.3 暂列金额4.4 费用4.5 质量保

42、证金4.6 物价浮动引起的合同价格调整4.7 法律法规的变化引起的合同价格调整4.8 工程量计量4.9 工程进度款的支付 4.1 签约合同价与合同价格 【重点难点】签约合同价与合同价的区别 签约合同价 合同价 签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额 是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，是结算价 4.2 暂估价暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够、 质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价

43、格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。 【重点难点】暂估价的确定 类型 确定方式 属于依法必须招标的项目 由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人, 按招标的中标价确定 非必须招标项目 材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额 4.3 暂列金额暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。 【重点难点】暂估价与暂列金额的异同相同点：均属于包括在签约合同价内的金额。 类型 确定方式 暂估价 在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生（项目

44、一定有，但价格不确定） 暂列金额 指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，也可能不使用（价格确定，但上不上不确定） 4.4 费用和利润费用是履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用。合同条款中费用涉及两个方面：一是施工阶段处理变更或索赔时，确定应给承包人补偿的款额；二是按照合同责任应由承包人承担的开支 【重点难点】导致承包人增加开支的事件补偿费用与利润的处理 类型 确定方式 属于发包人也无法合理预见和克服的情况 应补偿费用但不计利润 属于发包人应予控制而

45、未做好的情况 则应补偿费用和合理利润 【典型例题】在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用 【答案】C【解析】属于发包人应予控制而未做好的情况,所以应补偿费用和合理利润。 4.5 质量保证金是将承包人的部分应得款扣留在发包人手中，用于因施工原因修复缺陷工程的开支项目。两个重要比例一是每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例（例如10%）；二是质量保证金总额，可以采用某一金额或签约合同价的某一百分比（通常为5%）。 【重

46、点难点】质量保证金的相关规定质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，累计扣留达到约定的总额为止。质量保证金的计算以扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数。【重点难点】质量保证金的返还监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请返还质量保证金，发包人应在14天内核实情况并返还。如果约定的缺陷责任期满时，承包人还没有完成全部或部分缺陷修复，发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金。 4.6 物价浮动引起的合同价格调整施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。

47、公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。 【重点难点】调价公式的基本原则（1）每次计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算。（2）由于变更导致合同中调定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。（3）因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。（4）因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。（惩罚违约者原则） 4.7 法律法规的变化引起的合同价格调整基准日后，因法律、法规变化导致承包人的施工费用发生增减变化时，监理人根据法律、国家或省

48、、自治区、直辖市有关部门的规定，监理人采用商定或确定的方式对合同价款进行调整。 4.8 工程量计量 类型 计量周期 确定方式 单价子目的计量 一般按月计量 承包人对已完成的工程进行计量后，向监理人提交有关计量资料。 监理人应在收到资料后的7天内进行复核 监理人未在约定时间内复核，视为已接受承包人实际完成的工程量 总价子目的计量 一般按月计量 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不考虑市场价格浮动调整。 除变更外，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。 【重点难点】单价子目计量中工程量异议的处理监理人对数量有异议或监理人认为有必要时，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人未按监理人

49、要求参加复核，监理人单方复核或修正的工程量作为承包人实际完成的工程量。 4.9 工程进度款的支付承包人向监理人提交进度付款申请单；监理人在14天内完成审核，出具进度款支付证书；发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。 【重点难点】进度付款申请单的内容（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（2）变更金额；（3）索赔金额；（4）本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）本次扣减的质量保证金；（6）根据合同增加和扣减的其他金额。【重点难点】对已发出付款证书的处理在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权

50、提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 【2010年真题】根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款B.设计变更调整的合同价款C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款D.本期应扣回的工程预付款E.承包人的索赔款 【答案】ABDE【解析】因不可抗力导致人员伤亡的损失由各自承担责任,不应该列入进度款支付申请书中。 5.施工安全管理施工安全管理5.1 发包人的施工安全责任5.2 承包人的施工安全责任5.3 安全事故处理程序 5.1 发包人的施工安全

51、责任发包人应对其现场机构全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失负责赔偿。 5.2 承包人的施工安全责任编制施工安全措施计划报送监理人审批；按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批；合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中，因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。 【重点难点】承包人的安全责任承包人对其履行合同所雇佣

52、的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 5.3 安全事故处理程序通知承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人及时采取减损措施报告 6.变更管理变更管理6.1 变更的范围和内容6.2 监理人指示的变更6.3 承包人申请的变更6.4 变更估价6.5 不利物质条件的影响 6.1 变更的范围和内容（1）取消合同任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高

53、、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。 6.2 监理人指示的变更 类型 内容 直接指示的变更 不需征求承包人意见 与承包人协商后确定的变更 监理人首先向承包人发出变更意向书 承包人如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议 监理人审查承包人的建议书 6.3 承包人申请的变更类型 内容 承包人建议的变更 承包人提出合理化建议，书面提交监理人 如建议被采纳，监理人向承包人发出变更指令 承包人要求的变更 承包人向监理人提出书面建议 监理人在收到书面建议后的14天内做出变更指示 6.4 变更估价（两个14天）承包人应在收

54、到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。 【重点难点】变更估价的原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定单价。 6.5 不利物质条件的影响“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但

55、不包括气候条件。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。 7.不可抗力不可抗力7.1 不可抗力事件7.2 不可抗力发生后的通知及减损义务7.3 不可抗力造成损失7.4 因不可抗力解除合同 7.1 不可抗力事件指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。 7.2 不可抗力发生后的通知及减损义务不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。如果不可抗力的影响持续时间较长

56、，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 7.3 不可抗力造成损失 发包方承担的项目 承包方承担的项目 永久工程的损害 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失 运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害 发包方人员的伤亡损失 承包方人员伤亡损失 承包人的机械损坏 停工损失（但停工期间照管工程的清理、修复费用由发包人承担） 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担发包人要求赶工

57、的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担 【2010年真题】根据建设工程施工合同示范文本的规定,因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失 【答案】AB【解析】C工程人员伤亡双方各自负担。DE由承包人承担 7.4 因不可抗力解除合同合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同；不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担；因未及时退货造成的损失由责任方承担。 8.索赔管理索赔管理8.1 承包人的索赔8.2 可以给

58、承包人补偿的条款8.3 发包人的索赔 8.1 承包人的索赔（三步）承包人提出索赔要求（索赔意向通知书和索赔通知书）监理人处理索赔承包人是否接受索赔处理结果 【关注点】索赔要求（两通知） 项目 内容 索赔意向通知书 承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交索赔意向通知书 超过这个期限，承包人丧失获赔权利 索赔通知书（报告） 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书 对于具有持续影响的索赔事件，承包人应以合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书 【典型例题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事

59、件影响结束后的28日内向工程师提交（）。A.索赔意向通知B.索赔通知C.施工现场的记录D.索赔依据 【答案】B 【2011年真题】根据建设工程施工合同（示范文本），下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A.承包人应向发包人提交索赔意向通知B.承包人应向监理人提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失 【答案】B【解析】本题考查的是承包人的索赔程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔 【关注点】承包人提出索赔的期限颁发工程接收证书后，不能再对施工期的事件索赔

60、；最终结清证书生效后，不能再就缺陷责任期内的事件索赔。【关注点】监理人处理索赔监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。 【典型例题】在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖 【答案】B 8.2 可以给承包人补偿的条款（P98表）不能延长工期的项目（五个）不能补偿费用的项目（两个）不能补偿利润的项目（八个）【重点难点】不能延长工期的项目（五个