白音华锅炉设备维修合同DOC

1、锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限责任公司SHF10-1.25-H SHF7-1.0/115/70-H型热水锅炉维修合同发包人：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西乌旗白音华一号露天煤矿承包人：平庄煤业（集团）有限责任公司水电热力分公司合 同 书第一部分 协 议 书发包人（全称）：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西乌旗白音华一号露天煤矿承包人（全称）：平庄煤业（集团）有限责任公司水电热力分公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：SHX14-1.05-A SHX4-

2、1.25-H型热水、蒸汽锅炉设备维修工程地点：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西乌旗白音华一号露天煤矿供热站工程内容： 除渣机改造、1#蒸汽锅炉水冷炉门更换、2#、3#热水锅炉振动给煤机改造 二、工程承包范围承包范围：除渣机中段断开，加装一套机头、机尾装置将一段式除渣改为二段式除渣；2#、3#锅炉振动给煤机位置上调，更换储煤仓溜煤槽，延长给煤机溜煤槽；1#锅炉水冷炉门更换，施工结束后进行试运行等。在锅炉维修过程中发现非本次维修范围内的其它缺陷均由发包方负责，如需承包方维修，另行核定增加维修费用。 三、合同工期1、开、竣工日期：锅炉维修总工期为：2016年8月25日9月5日合同工期总日历天数：

3、12天。四、质量标准工程质量标准： 合格 达到中华人民共和国特种设备安全法（2013年6月29日）、锅炉安全技术监察规程(TSG G00012012)、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）、锅炉安装工程施工及验收规范（GB50273-2009）、机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2009）有关要求。五、合同款： 根据承包方报价预算书，下浮预算报价10%，暂定合同价款为： 元（大写： ）。如施工中，如若发生本合同维修范围以外的工程量，根据承包方施工预算书报价，承包方审核后另行计价。如若实际工程量少于本合同维修范围约定的工程量，暂定合同价款 元不做任何调整，为最终工程合同价

4、款。1、合同总价： 2、合同总价包括：2.1 除渣机改造、1#蒸汽锅炉水冷炉门更换、2#、3#热水锅炉振动给煤机改造。2.2 试运行调试费（不含材料费）。2.3 工程施工建安发票。2.4 技术服务费及资料费。六、锅炉设备维修主要范围1、除渣机中段断开，制作安装支架，加装一套机头、机尾装置，制作安装新槽体将一段式除渣改为二段式除渣。2、2#、3#锅炉振动给煤机位置上调，更换储煤仓溜煤槽，延长给煤机溜煤槽。3、1#锅炉拆砌部分炉墙，更换水冷炉门。七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、标准、规范及有关技术文件；双方有关工程的洽谈、变更等

5、书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、本协议书有关词语含义与通用条款中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十一、合同生效合同订立时间：2016年 月 日合同订立地点：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西乌旗白音华一号露天煤矿本合同双方约定签字盖章后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所： 法定代表人: 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开 户银 行： 开 户银 行：账 号： 账 号： 附表1 2台热水锅炉和1台

6、蒸汽锅炉维修明细表序号名 称数量1除渣机改造1台2振动给煤机改造4台3水冷炉门更换1台第二部分 通 用 条 款本合同所称通用条款指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的（GF-1999-0201）建设工程施工合同中的第二部分通用条款。详细内容（略）第三部分 专 用 条 款一、词语定义及合同文件：2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款。3、语言文字和适用法律、标准及规范1、 本合同使用汉语。2、 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例、建

7、设工程监理规范、锅炉安全技术监察规程(TSG G00012012)，以及国家地方相关法律法规及规定。3、适用标准、规范使用标准、规范的名称：（1）、工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-2009（2）、锅炉安全技术监察规程(TSG G00012012)（3）、中华人民共和国特种设备安全法（2013年6月29日）（4）、锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-2009（5）、机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009（6）、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）（7）、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 CB 50236-98二、 双方一般权利和义务1、发

8、包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：负责提供临时用电、用水点位置，至施工地点由承包人负责 （2）工程地质和管线资料的提供时间：无。（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无。（4）水准点与坐标控制点交验要求：无（5）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成。（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护工作：执行通用条款。（7）双方约定发包人应做的其他工作：无（8）发包人委托承包人办理的工作：无。2、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包

9、人完成的设计文件提交时间： 无。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进度计划要与总体进度计划相协调。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款并承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款并按锡林浩特市有关部门的相关规定和程序办理。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏由承包人自费予以修复。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（

10、含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款。（8）施工场地清洁卫生的要求：严格按施工图说明进行文明施工，保持场地清洁卫生，符合环保要求，在施工过程中污水排放、建筑垃圾按地方政府规定及发包人要求进行处理。（9）双方约定承包人应做的其它工作：无。三、施工组织设计和工期进度计划1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内提供。 发包方确认的时间：收到后3日内确定。2、工期延误双方约定的工期，迟交工，每天违约金金额为维修合同价款的0.3%。四、质量与验收1、隐蔽工程：承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的

11、内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。2、完成锅炉试运行后，发包人与承包人双方对合同设备进行总验收，验收合格后，发包人为承包人出具验收单。验收标准为合同规定的要求，以及中国国家标准、相关标准和规范。五、安全施工执行“建设施工安全检查标准”（JGJ59-99）及发包方安全施工的有关规定，若发生安全事故，由承包方自负责任。六、合同价款支付1、在本合同生效后，发包人收到下列单据，经审核无误后的30天内支付给承包人合同款的10%作为合同预付款。1）合同预付款支付申请，一份正本两份副本；2）金额为合同价格10%的收款收

12、据(正本一份，复印件二份)。2、合同锅炉设备维修、试运行、总体验收款（合同款的80%）按本合同规定，在全部合同锅炉设备维修、试运行、总体验收合格后，发包人收到下列单据和资料，经审核无误后的30天内支付给承包人合同总价的80%。1）合同锅炉设备维修、试运行、总体验收款支付申请，一份正本两份副本；2）金额为合同设备价格100%的施工建安发票(正本一份，复印件二份)。3、合同锅炉设备维修质量保证金（合同款的10%）本合同锅炉设备维修质量保证金为合同价格的10%。质量保证金在按本合同规定的保修责任终止后，发包人收到下列单据和资料，经审核无误并扣除应扣金额后的30天内一次性支付。1）全部合同设备维修“最

13、终验收证书”，一份正本两份副本；2）质量保证金支付申请，一份正本两份副本；3）金额为应支付金额的质量保证金收款收据(正本一份，复印件二份)。4、合同价款调整合同总价为暂定总价根据合同约定可进行调整。七、承包人采购材料：承包人采购材料的约定：承包人采购的材料品牌严格执行招标文件的品牌要求，满足设计和有关规范标准要求，质量保证，资料齐全。发包人控制质量的材料，其生产厂家、规格型号、产品质量等，承包人在使用材料前经发包人认可。八、竣工资料移交承包人提供竣工资料的约定：工程竣工验收合格后，10日内向发包人提供完整的竣工资料2套。九、合同的变更、修改、中止和终止1、本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本

14、合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议(以下简称变更通知)。该项变更通知应以书面形式通知对方并经双方法人代表或授权代表签字（须经法定代表人书面授权委托）确认后才有效。2、如果承包人有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，发包人将用书面通知承包人，承包人在接到通知后7天内确认无误后应对前述行为作出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。3、如果承包人违反或拒绝执行合同规定的行为得不到纠正或提不出修正计划，发包人有权中止部分或全部合同。对于这种中止，发包人将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由承包人负担

15、。如果承包人的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。4、如果发包人行使中止权利，发包人还有权停付到期应向承包人支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给承包人的中止部分款项索回。5、如果承包人有下述违约行为，在不妨碍发包人其他救济手段的情况下，发包人可以向承包人发出书面违约通知，全部或部分地终止合同：(1) 由于承包人的原因，延迟安装、调试、试运行、性能试验达1个月以上；(2) 如果承包人未能履行合同项下任何义务（细微义务除外），并且在收到发包人违约通知后30天内仍未能对其违约行为做出有效补救；十、合同违约和争议的解决1、双方约定以外的其它违约责任：执行通用条款。2、凡与

16、本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以申请平庄煤业（集团）有限责任公司进行仲裁。3、在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。十一、合同生效1、合同生效条件：买卖双方的法定代表人或被授权人签字并加盖合同专用章； 承包人收到发包人合同生效的正式通知；2、本合同有效期：除本合同另有规定外，从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。十二、其它1、本合同以及与本合同相关的一切事项均受中华人民共和国法律管辖。2、以下文件应构成发包人和承包人之间达成的合同，是本合同不可分割的组成部分，具有同等的法定效力，每

17、一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解。组成本合同的文件包括：（1）、本合同协议书；（2）、本合同专用条款；（3）、本合同通用条款；（4）、标准、规范及有关技术文件；（5）、图纸；如果合同附件与合同正文不一致，则以对发包人最为有利的条款优先。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。3、合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。4、本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。除恶意的疏忽或蓄意的不轨行为，无论在合同项下、在民事侵权行为中还是在其他方面，任一方

18、都不应就任何间接或继发性的损失或损坏向对方负责，但这一责任的免除不适用本合同中已经界定承包人应向发包人赔偿的任何义务及发包人履行本合同后可以获得的利益；同时承包人对发包人的全部责任，不应超过合同总价的100。但这一限定不适用于因设备的退货或维修或替换有缺陷（包括潜在缺陷）的设备的费用，或在专用技术、知识产权方面承包人对发包人应作出赔偿的义务。5、双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。6、本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。7、除非本合同另有规定，本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的合法性、有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。8、本合同一式四份。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所： 法定代表人: 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开 户银 行： 开 户银 行：账 号： 账 号： 合同签订日期：2016年 月 日附件：工 程 质 量 保 修 书发包人：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西乌旗白音华一号露天煤矿承包人：平庄煤业（集团）有限责任公司水电热力分公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例经协商一致，对签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、