建筑合同模板集锦八篇_2

1、建筑合同模板集锦八篇 建筑合同 篇1 工程名称：_工程地点：_合同编号：_发包人：法定代表人：委托代理人：通讯地址：联系电话：设计人：设计证书等级：身份证号：通讯地址：联系电话：发包人委托设计人承担_工程设计，工程地点为_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订论据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条 设计依据1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件2、发包人提交的基础资料3、设计人采用的主要技术标准是：_第三条 工程项目1、建筑规模：_层；建筑面积_平方米

2、；2、设计阶段（1）方案：（2）初步设计：（3）施工图：3、估算总投资：_元，（大写）_元整。风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据工程设计收费标准确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。4、估算设计费：_元，（大写）_元整。第四条 设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：1、发包人_区总平面布置；

3、2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；3、发包人技术经济效益分析与预测。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第七条 费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_元，分两期支付，具体如下：1、

4、本合同签署后_个工作日内支付_元；2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条 支付方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询

5、专业的律师。1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。2、设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。3、双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任1、发包人责任（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本

6、合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶

7、段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。（4）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额_%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发

8、包人应支付赶工费。（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。（9）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。2、设计人责任（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：第一、对于临

9、时性建筑，其设计使用年限为_年；第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为2_年；第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为_年；第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为_年。对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。（2）设计合理使用年限为_年。（3）负责对外商的

10、设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。（4）设计人对设计文件出

11、现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

12、在_年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。风险提示：保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料

13、及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 纠纷解决方式1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；2、调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货

14、商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7、本合同双方签字盖X即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，

15、本合同即行终止。9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：（盖X）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：设计人：（签字盖X）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：建设行政主管部门备案：（盖X）备案号：备案日期：_年_月_日鉴证意见：经办人：鉴证日期：_年_月_日 建筑合同 篇2 甲方(用人单位)名称： 法定代表人(委托代理人)： 地 址： 性 质： 联 系 电 话：乙方(劳动者)姓名： 性

16、别： 出生年月： 家庭住址： 居民身份证号码： 联系 电 话：甲乙双方根据中华人民共和国劳动法和湖南省劳动合同规定等法律、法规，在平等自愿、协商一致的基础上，一致同意订立本劳动合同。一、合同类型和期限甲、乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限：(一)有固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。(二)无固定期限：自 年 月 日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。(三)以完成一定的工作(任务)为期限。自 年 月 日至 工作(任务)完成时即行终止。其中试用期自 年 月 日至 年 月 日止，期限为 天。二、工作岗位(一)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在 岗位工作，担任 工种或职务，具体

17、工作内容为： 。(二)甲方根据国家、行业和地方的劳动定额标准和质量验收标准，制定科学合理的工作任务;乙方必须按甲方要求按质按量完成生产(工作)任务。(三)经双方协商一致，甲方可根据工作需要对乙方工作岗位进行调整。三、劳动报酬(一)乙方试用期的工资标准为： 元/月。(二)试用期满后，甲方根据本单位的工资制度，确定乙方执行以下第 种工资形式：1、计时工资：乙方的工资由以下几部分组成： 、 、 、 ;其金额分别为 、 、 、 。2、全额计件工资：甲方应根据自身情况制定科学、合理的劳动定额标准，计件单价为 。3、岗位工资：乙方的岗位工资标准为 元/月;如乙方的工作岗位调整，按新岗位所对应的工资标准执行

18、。4、其他工资形式。具体办法在本合同第十条中明确。(三)甲方以货币形式按月支付乙方工资，发薪日为每月 日，不得克扣或者拖欠。(四)甲方支付乙方的工资，不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。(五)甲方安排乙方加班加点，应按劳动法第四十四条规定支付乙方工资。四、社会保险和福利待遇(一)社会保险甲方应按照国家和省有关社会保险的规定，为乙方办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳社会保险费，乙方可按有关规定享受社会保险待遇。(二)福利待遇1、乙方在本合同履行期间，因病或非因工负伤，其医疗待遇和停工治疗期间的病假工资和疾病救济费按国家和省有关规定执行

19、。2、乙方非因工死亡的丧葬补助费、供养亲属抚恤费等，按国家和本省有关规定执行。五、劳动保护和劳动条件(一)工作时间1、标准工作制：乙方每天工作 小时，每周工作 天，每周工作时间不超过40小时;具体工作时间由甲方统一安排。2、不定时工作制：每周工作时间不超过40小时，超过部分按加班加点计发工资。3、综合计算工作制：每周工作时间不超过40小时，超过部分按加班加点计发工资，具体工作时间由甲方统一安排。(二)休息休假1、甲方保证乙方每周至少休息一天。2、乙方依法享有法定的节日假、公休假、探亲假、婚丧假、产假等有薪假期。3、甲方因施工生产需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班，日延长工时、休息日加班无法安

20、排补休、法定节假日加班的，甲方应按劳动法第四十四条规定支付加班工资。 建筑合同 篇3 第一部分 合同协议书发包人（全称）承包人（全称） 甘南州恒生建筑安装有限责任公司依中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和 国招标投标法及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜订立本合同。一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市详细地址：工程承包范围：施工图中设计的所有内容二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）三、主要日期设计开工日期（绝对日期或相对日期）：施工开工日期（绝对日期或相对日期）：工程竣工日期（绝对日期或相

21、对日期）：四、工程质量标准工程设计质量标准： 合格工程施工质量标准： 合格五、合同价格和付款货币合同价格为（含规费）人民币（大写）：元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效： 签字盖章 发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）工商注册住所： 工商注册住所：合作市人民西路60号 企业组织机构代码：企业组织机构代码：75091211-3 邮政

22、编码： 邮政编码：747000法定代表人：法定代表人：李崇德授权代表： 授权代表：电 话： 电 话 真： 传 真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：合同订立时间： 年 月日合同订立地点：第二部分 通用条款第1条 一般规定1.1 定义与解释1.1.1 合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。1.1.2 通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中依法所遵守的一般性条款。1.1.3 专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。1.1.4 工程总承包，

23、指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。1.1.5 发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。1.1.7 联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。1.1.8 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有

24、相应资格的法人或其他组织。1.1.9 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。1.1.10 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。1.1.12 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。1.1.13 工程，指永久性工程和（或）临时性工程。1.1.14 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。1.1.16 临时性工程，

25、指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。1.1.18 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。1.1.19 现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受

26、保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。几设计阶段的组成，视项目情况而定。1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。1.1.23 竣工试验，指工程或（和）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。1.1.24 变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作

27、的任何更改。1.1.25 施工竣工，指工程己按合同约定和设计要求完成土建、安装、并通过竣工试验。1.1.26 工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产或（和）使用功能试验。1.1.28 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。1.1.29 考核验收证

28、书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。1.1.33 项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施 阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。1.1.34 施工开工日期，指合同协议

29、书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。1.1.36 绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。1.1.37 相对日期，指以公历天数表明的具体期限。1.1.38 关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。1.1.39 日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某二期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何

30、期间的到期日均为该期间届满之日的当日。1.1.40 工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。1.1.41 合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。1.1.42 合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。1.1.43 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。1.1.44 预付款，指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。1.1.45 工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以

31、及工程总承包管理费等款项。1.1.46 工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与 承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。1.1.47 缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的， 建筑合同 篇4 甲方（发包方）：代表人：乙方（承包方）：责任人：以合同法为依据，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。第一条、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）承包范围：（四）承包金额：第二条、工期（一）开工日期：_（二）竣工日期：_第三条、施工技术要求（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以

32、书面形式由乙方代表签字。（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第四条、双方职责（一）甲方工作1、提供食宿条件；2、为乙方施工协调有关工作关系；3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。（二）乙方工作1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。2、加强对工人的管理，教育工人遵纪

33、守法，加强安全、防火、防盗意识。3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。第五条、工程质量与验收（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。（四）因甲方指挥错误造成的'返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。第六条、工程款支付（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_%。余款

34、分四次付清。（二）第一次，若完成预计工期_%，则支付总工作量的30%人工费用；第二次，完成工作量，则支付80%，达不到则支付60%。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。第七条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关；工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由

35、乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第八条、违约责任在合同履行过程中，任何一方违约，都应向守约方承担因此受到的全部损失。第九条、其它（一）本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具同等法律效力，自双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。（二）未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。（三）因履行本合同发生争议，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：联系电话：合同履行地：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：合同履行地：_年_月_日 建筑合同 篇5 甲方建房者:乙方承包者:以下简称甲乙双方,经友好协商达成如下协议

36、:1、甲方与乙方商议,甲方计划拆旧建平房工程,以的方式承包给乙方做建房工程。2、具体协议如下：(1)瓦工部分：基础由自然地面下挖公分，打地圈梁为，套子为c，地梁主筋根，套子间隔c;外墙为墙，屋内隔断为墙;打顶钢筋为，间隔c。打顶水泥抹光，不包括防水工程。(2)装修做法：外墙水泥砂浆抹光。屋内水泥砂浆抹光，大檐水泥砂浆抹光;屋内顶棚用插板;地面镶砖ca;2;，价格每平米不超过元;屋内顶棚和墙面998腻子粉两遍，不包括内墙涂料。屋内灯具只要按上灯泡亮就算完工。其余不包括组合柱、上圈梁、外墙保温、外墙涂料、前脸镶砖等。屋内不包括坐便、洗手池、窗帘、厨房用具等。3、结算方式：按基础外皮墙体长度乘以宽度

37、计算每平米元结算。4、付款方式：分三次付清所有款项，1)工人进场时，甲方预付给乙方材料款占全部的30%。2)主体长完墙时，甲方需向乙方预支付打顶费用占全部款项的30%。3)拆模时，甲方需向乙方支付装修预付款以及安装窗户的费用占全部的20%。4)完工后_日内，甲方需向乙方支付剩余全部款项的20%5)另注：乙方在承建甲方工程过程中需使用人工费可与甲方商议，临时支取使用。5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程质量等问题，乙方的施工人员在施工过程中出现事故由乙方负责，甲方不需要承担任何责任。6、甲方对乙方有质量监督的责任，当发现工程质量问题应及时与乙方进行有效沟通，并核实质量问题，友好协商解决问题，尽

38、量避免施工材料的损失和浪费，并使该质量问题得到有效改善。当乙方尽最大努力达到甲方满意成果时，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各种费用。7、甲方在施工过程中，需要自行支付乙方所用铅丝。此协议一式两份，一经签字，即可生效!甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑合同 篇6 购货方(以下简称甲方)：供货方(以下简称乙方)：签订地点：根据中华人民共和国经济合同法，经甲乙双方友好协商，签订本合同。第一条：淮南瀚城二期项目所需的钢材原则上全部由甲方供应。经甲乙双方协商原则上确定乙方为产品供货方之一。第二条：甲方根据工程实际进度的需要分批进行

39、采购，每次实际采购产品的规格、数量应提前一周以书面形式通知乙方，以货到现场实际验收数量为准。第三条：甲乙双方同意每次所采购钢材的价格参照当时的市场行情双方共同协商确定。第四条：乙方确保材料质量，甲方按国家相关规定标准进行验收，如遇货物质量问题，甲方可无条件退货。第五条：由乙方负责将材料运至甲方在淮南市指定地点并承担运杂费、装卸费等相关费用。乙方在接到所需材料的规格、数量书面通知后的一周内提供给甲方，逾期则视为违约。第六条：乙方将所供材料运到甲方指定地点时，甲方委派相关人员进行验收，并对所供材料进行复检，验收合格后付款。乙方须开具增值税发票给甲方。第七条：合同签订后，双方均不得违约，否则，违约方

40、须赔偿对方经济损失及一定数额的违约金。第八条：本协议在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的协议管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第九条：本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本协议之内，所有附则在法律上均与本协议有同等效力。第十条：本协议自双方签章之日起生效，本协议共一式四份，由甲、乙双方各执正本二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 建筑合同 篇7 出租方： 合同编号：承租方： 签订地点：签订时间： 年 月 日

41、根据(经济合同法)及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：第二条 租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。共订 天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前 日内，重新签订合同。第三条 租金租金收取：第四条 押金(保证金)经双方协商，出租方收取承租方押金 元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条 租赁物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损

42、坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的(租赁物资缺损赔偿及维修收费办法)，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。第六条 出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。第七条 违约责任：1未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金 的违约金。2未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金 的违约金。3未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金 的违约金。4其它违约行为。二、承

43、租方违约责任：1不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金 违约金。2逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金 的违约金。3如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金 的违约金。4其它违约行为。第八条 争议的解决方式第九条 其它约定事项第十条 本合同一式 份，合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方(章) 承租方(章)单位地址： 单位地址：法定代表人：(或委托代理人) 法定代表人：(或委托代理人)电话： 电话：电挂： 电挂：邮政编码： 邮政编码：开户行： 开户行：帐号： 帐号：

44、 建筑合同 篇8 建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权利和义务关系的特殊的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特殊性决定了建筑行业的高风险性；同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，市场对业主的约束和规范甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台了最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（以下简称施工合同的司法解释），

45、自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和规避市场中的合同风险，已成为每个施工企业的当务之急。1、合同风险的主要表现1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规，合同主体是否合格；当事人意思表述是否真实；合同内容和形式是否合法等问题，通常会影响合同的效力，或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等具体情况的条款，或光是列入招标投标法、建筑法等原则性条规，到时候合同当事人发生争议，陷入于法无据的尴尬和风险。1.2合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在苛刻的条件下，被动地承受着

46、质量、工期等方面的诸多风险。1.3业主违约，拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题，建设资金缺乏或违规工程的存在，使后续资金不能到位。1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的，往往需要一定的过程才能完成；受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生剧烈波动，合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的原因，引起设计和施工图的更改，施工的自然条件和作业条件的意外变化等，施IT程量的增加，而业主不按时签证或回复联系单，给施工方带来利益损失的风险。上述列举是合同的主要风险，从风险毒现来看，这些现象属于合同风险管理的范畴。因此，施工企业应主动急遽作出反应，特别是施工合同的司法解释依据出台以后，施工企业要运用好施工合同的司法解释，进一步健全和完善企业合同管理体系，防范和规避市场中的合同风险，切实地保护自己的合法权益。2、企业防范和控制施工合同风险的具体措施2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序，建立和健全具体的可操作流程，这些程序和环节应包括：介绍信的开具、招标信息的跟踪、中标情况的