道路照明工程施工合同范本

1、道路照明安装工程施工合同编号:工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：签订日期:道路照明安装工程施工合同发包方:承包方:以下简称甲方以下简称乙方有关法律、行政法规,遵循平等、就1 .合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期2.1 开始工作日期：2.2 结束工作日期：2.3 总日历工作天数为：自愿、公平和老实信用的原那么,双方照明工程,特订立本合同.依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他2 .承包方式本工程为包工包料包含灯具采购的承包方式.3 .合同价款及付款方式3.1 合同总价款暂定人民币：元,大写：3.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施

2、工费.3.2 付款方式3.2.1 施工进场两天内支彳暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%.质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金.3.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准.4 .灯具技术参数要求4.1 光通量：4.2 显色指数4.3 色温4.4 配光曲线4.5 整灯光效4.6 寿命4.7 工作温度4.8 灯具和电源防护等级为IP65;4.9 工作电压：AC185V265V,频率为50HZ+-10HZ4.10 光通维持率4.11 道路平均照度和均匀度要求：4.12 未作要求局部,须满足国家及省市相关标准要求.5 .质量要求依据

3、?城市道路照明设计标准?(CJJ45-2006)、图纸设计标准及相关验收标准；光衰W5%/年.6 .双方责任6.1 甲方责任：6.1.1 甲方在乙方施工前,向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版.6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电费用由乙方承当.6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款.6.1.4 由于工期太紧,甲方必须在收到乙方文件包括图纸、变更、与工程进度有关的文件2小时内予以确认,否那么视为甲方已确认.6.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题.6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该

4、项工程进行验收.验收合格后及时办理结算.6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套.6.2.2 调试验收合格后,需免费对甲方操作人员进行技术培训,直至甲方人员能够到达技术上熟练操作.6.2.3 按施工平安标准做好施工质量、平安治理,如在施工期间发生施工质量、平安事故,应及时报告甲方.保证施工现场清洁符合有关规定,按文明工地标准组织施工,做到“工完、料净、场地清.6.2.4 隐蔽工程,隐蔽前应提前8小时通知甲方验收,经甲方验收合格前方可隐蔽,自行隐蔽无效.6.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场治理制度,遵守甲方有关施工现场治理的有关规定,承当在安装、施工过程中的放火、防盗等安

5、全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏.7 .暂停施工7.1 当碰到重大质量事故,平安事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后12小时内提出书面处理意见.乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程.乙方实施甲方代表作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,业主代表应当在2小时内给予答复.甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后2小时内未予答复,承包方可自行复工.因甲方原因造成停工的,由甲方承当所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,工期顺延.因乙方原因造成停工的,由乙方承当发生的费用,工期

6、不予顺延.7.2 非甲乙双方的原因,切是不可抗拒的原因天气、人为因数可进行暂时停工.8 .工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延；8.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等,致使施工不能正常进行；8.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加；8.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；8.4 因甲方原因造成乙方的人员窝工,乙方有权索赔窝工费,同时工期顺延.9 .不可抗力9.1 照明工程为冬季室外施工,由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期.9.2 非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工

7、,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期10 .变更施工中甲方对原设计进行变更,应在变更前3天,向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更.因变更导致的费用按合同的结算方法方法计价,延误的工期相应顺延.11验收11 .佞装工程开始前,乙方应提供主材的相关资料及材料报验单,报给甲方,甲方要在2小时内对材料的质量进行检查.11.1 隐蔽前通知甲方,经甲方验收合格前方可隐蔽.11.2 灯具安装调试完毕后,经甲方验收合格,作为本工程的最终质量验收.12 .工程质保期12.1 本工程质保期为工程验收合格之日期年.保修期内如工程发生故障,乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修,因产品质量问题引起的工程维修

8、,甲方支付维修所发生的费用,乙方维修.因安装问题引起的工程维修,乙方负责免费维修.12.2 保修期满后,乙方应建立24小时热线跟踪效劳,假设工程发生故障,乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修,以最优惠的成本价维修更换.13 .违约责任13.1 本工程验收质量必须到达乙方承诺的合格标准.13.2 除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守本合同条款,否那么,违约方须承当违约责任.13.3 假设乙方未能按本合同工期完工,每延误一天,支付合同总价的万分之二的违约金,假设甲方未能按本合同支付工程款,乙方有权停工,甲方支付误工费,由此造成工期延误由甲方负责.14争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决,任何一方均可向本合同工程工程地人民法院提起诉讼.15其它15.1 由于开挖路面原因移动局部苗木时,乙方请甲方代表现场确认,甲方代表同意后,乙方挖处苗木,苗木的种植工作不在乙方合同范围内,乙方不负责.15.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板