2008年造价员考试真题1

1、2008年造价员考试真题1（附答案）造价员频道更新:2009-9-19编辑:风火1 .工程量清单由哪几部分组成?（A）A、由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B、由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。2 .工程量清单计价计款的构成是什么？（C）A、由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B、由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。C、由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。3.综合单价的定义是什么?（B）A、综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单

2、位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。B、综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。4.总承包服务费包括那些内容？（A）A、总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。B、总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。5.甲方供料是否计价，如何计价？（A）A、甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B、甲方供应的材料不计入综合

3、单价中6.零星工作项目费应在预留金中开销吗？(A)A、计价规范的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。B、零星工作项目可以在预留金中开销。7. 工程量清单中漏项或有错如何处理？(A)A、合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按计价规范4.0.9条执行。B、由招标人承担漏项和量错的风险。C、不得调整。8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整?(B)A、由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。B、项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约

4、定处理；合同没有约定的，按计价规范第4.0.9条规定执行。9. 计价规范哪几条(款)为强制性条文，必须严格执行?(A)A、第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4(1)、3.2.5、3.2.6(1)条为强制性条文。B、第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制，性条文。10. 计价规范第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构?(A)A、是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B、是指建设工程造价咨询机构。11. 根据我省清单计价法的规定，(B)不属于措施项目费的内容。A. 环境保护费B. 低值易耗品摊销

5、费C. 临时设施费D. 脚手架费在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。A. 2%B. 3%C. 5%D. 10%12. 我国进口设备采用最多的一种货价是(A)oA. 装运港船上交货价(FOB)B. 目的港船上交货价(FOS)C. 离岸价加运费(C&F)D. 到岸价(CIF)13. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3,该班组完成的砌筑工程量是(D)。A. 112.5m3B. 90m3/工日C. 80m3/工日D. 72m3

6、14. 地砖规格为200mmx200,灰缝1mm,其损耗率为1.5%,则100肝地面地砖消耗量为(B)。A. 2475块B. 2513块C. 2500块D. 2462.5块15. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C）费用中考A. 分部分项工程费B. 零星工程项目费C. 预留金D. 措施项目费16. 工程量清单编制原则归纳为四统一”，下列错误的提法是（C）。A. 项目编码统一B. 项目名称统一C. 计价依据统一D. 工程量清单计算规则统一17. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。A. 分部分项工程费B. 人工费C. 人工费+机械费D. 分部分项工程费

7、+措施项目费+其他项目费18. 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（D）工程项目。A. 装饰装修工程B. 建筑工程C. 安装工程D. 市政工程19. 对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（D）。A. 标准预算审查法B. 对比审查法C. 筛选审查法全面审查法工程造价基础理论试卷（含标准答案）1造价员频道更新:2009-10-6编辑:风火江苏省建设工程造价员资格考试一一工程造价基础理论试卷（含标准答案）1一.单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后

8、不能独立发挥生产能力，此工程应属于（D）。A. 分部分项工程B.单项工程C. 分项工程D.单位工程一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。A. 个别性B.差异性C.层次性D.动态性2. 对工程量清单概念表述不正确的是（B）。A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价C. 工程量清单由招标人提供D. 工程量清单是招标文件的组成部分3. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D）。A. 加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价，国家定额只作参考C. 实行工程量清单计价D.建

9、立以市场形成价格为主的价格机制4. 下列哪项费用属于静态投资（A）。A. 建筑安装工程费用B.价差预备费C. 投资方向调节税D.建设期贷款利息5. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。A75%95%B.35%75%C.15%50%D.5%35%6. （D）是控制工程造价最有效的手段。A. 采用先进技术B.招标竞价C. 实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合7. 工程造价咨询业的首要功能（A）。A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能8. 全国建设工程造价员管理暂行办法规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B）。A. 20学时B.30学时C.40学时D.60学时

10、我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B）,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A. 5%B.10%C.15%D.20%9. 根据我省清单计价法的规定，（B）不属于措施项目费的内容。A.环境保护费B.低值易耗品摊销费C. 临时设施费D.脚手架费在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。A. 2%B.3%C.5%D.10%10. 我国进口设备采用最多的一种货价是（A）。A. 装运港船

11、上交货价（FOB）B.目的港船上交货价（FOS）C. 离岸价加运费（C&F）D.至脾价（CIF）某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3,该班组完成的砌筑工程量是（D）。A. 112.5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m311. 地砖规格为200mmX200m,灰缝1mm,其损耗率为1.5%,则100肝地面地砖消耗量为（B）。2475块B.2513块C.2500块D.2462.5块江苏省建设工程造价员资格考试一一工程造价基础理论试卷（含标准答案）2工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C）费用中

12、考虑。A.分部分项工程费B.零星工程项目费C.预留金D.措施项目费12. 工程量清单编制原则归纳为四统一”，下列错误的提法是（C）。A.项目编码统一B.项目名称统一C. 计价依据统一D.工程量清单计算规则统一13. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。A,分部分项工程费B.人工费C. 人工费+机械费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费14. 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（D）工程项目。A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（D）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛

13、选审查法D.全面审查法可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（C）小时可调整合同价款OA. 6B.12C.8D.1015. 不平衡报价法又称（B）。A.先盈后亏法B.前重后轻法C.突然降价法D.增加建议法16. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（C）合同。A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（B）天内进行核对审查并提出审查意见。A. 20B.30C.45D.60包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的

14、（），不高于合同全额的（C）。A. 10%,20%B.20%,30%C.10%,30%D.15%,25%某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%,预付备料款为25%,当累计结算工程款为（C）时，开始扣回备料款。A. 180万元B. 600万元C. 700万元D. 720万元17. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整C. 按设计部门提出的价格调整D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整18. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包

15、人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A. 7B.14C.15D.1019. 实行工程量清单计价，（B）。A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险20. 中标通知书发出后（B）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。15天B.30天C.45天D.三个月工程造价基础理论试卷（含标准答案）3造价员频道更新:2009-10-6编辑:风火江苏省建设工程造价员资格考试一一工程

16、造价基础理论试卷（含标准答案）321. 招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C）。A.中标人报价最低B.经评审的合理低价C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除D. 经评审的合理低价且不低于成本22. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求(D)撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院23. 施工合同文件正确的解释顺序是(C)。A. 施工合同协议书-施工合同专用条款-施工合同通用条款-工程量清单-工程报价单或预算书B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款-施工合同专用条款-工程量

17、清单C. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款-施工合同通用条款-工程量清单D. 施工合同协议书-中标通知书-投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款24. 施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由(B)承担所有差价。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承包人与发包人协商25. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应(D)。A. 以工程量清单中的工程量为准B. 以施工图中的工程量为准C. 以上面A、B两者的平均值为准D. 在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整财政部、建设部制订的建设工程价款结算办

18、法规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为(D)。A. 不低于工程价款30%,不高于工程价款60%B. 不低于工程价款40%,不高于工程价款70%C. 不低于工程价款40%,不高于工程价款80%D. 不低于工程价款60%,不高于工程价款90%26. 根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（A）。A. 违约方当事人客观上存在违约行为B. 违约方当事人主观上有过错C. 守约方当事人客观上存在损失D. 由合同当事人在法定范围内自行约定以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B）。A. 作为独立费列入主体工程工程量清单中B. 建设单

19、位与专业工程承包人单独签定施工合同C. 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D. 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同建设部制订的建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定»，合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C）预付安全防护、文明施工措施费。A. 30%B.40%C.50%D.60%27. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D）。A. 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B. 一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C. 一类工38元/工

20、日，二类工34元/工日，三类工30元/工日一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日工程造价基础理论试卷（含标准答案）4造价员频道更新:2009-10-6编辑:风火江苏省建设工程造价员资格考试一一工程造价基础理论试卷（含标准答案）4二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE）。A.迁建项目B.自筹资金C.新建项目D.中外合资E.改建项目2. 工程造价的特殊职能表现在（ABCE）。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.监

21、督职能E.调控职能3. 清单计价法的分部分项工程费包括（ABC）。A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.规费4. 材料采购保管费包括（ACDE）。A.采购费B场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗E.仓储费5. 清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD）。A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费6. 承包人具有（ABC）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。A. 将承包的建设工程非法转包的B. 将承包的建设工程违法分包的C. 已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D.超越资质等级承包的D. 工期延误的7. 工程建设定额具有（BCE）的特征。A.计划性B.科学性C

22、.系统性D.强制性E.时效性8. 施工定额的作用表现在（ACDE）。A.是企业计划管理的依据B.是企业提高劳动生产率的手段C.是企业计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E. 是企业组织和指挥施工生产的有效工具9. 在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD）组成的。A.基本用工B.人工幅度差C.辅助用工D.其他用工E.超运距运费用工10. 工程量清单计价方法的作用是（ABCE）。A. 有利于逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B. 有利于将工程的质”与量”紧密结合起来C. 有利于业主获得最合理的工程造价D. 有利于国家对建设工程

23、造价的宏观调控E. 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11. 工程量清单计价规范的特点是（ACDE）。A.强制性B.市场性C.实用性D.竞争性E.通用性12. 我省依据工程量清单计价规范编制的计价表”作用是（ABDE）。A. 企业内部核算、制定企业定额的参考依据B. 指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算C. 国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据D. 编制建筑工程概算定额的依据E. 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据13. 设计概算的主要作用可归纳为：（ABCD）。A. 是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.

24、是控制施工图设计和施工图预算的依据C. 是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D. 是考核建设项目投资效果的依据E. 是建设项目签订贷款合同的依据14. 按计价方式划分合同形式，一般分为：(ABE)。A. 总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D. 固定费率合同E.单价合同15. 法律责任的类别包括(ACDE)。A. 行政法律责任B.连带法律责任C.刑事法律责任D. 民事法律责任E.经济法律责任16. 合同法的基本原则是(ACDE)。A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则E. 依法成立的合同对当事人具有约束力的原

25、则17. 担保法规定的担保方式有(BCDE)。A.保函B.抵押C.保证D.留置E.定金18. 财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，可调价格合同的调整因素包括(ABCDE)。A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B. 工程造价管理机构的价格调整C. 经批准的设计变更D. 发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加E. 双方约定的其他因素19. 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ABCD）。A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的B. 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的C. 重要

26、设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D. 总投资在2000万元人民币以上的E. 政府投资、融资金额在50万元以上的20. 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE）。A. 现场安全文明施工措施B.环境保护费C.工程定额测定费D.劳动保险费E.税金工程造价基础理论试卷（含标准答案）5造价员频道更新:2009-10-6编辑:风火江苏省建设工程造价员资格考试一一工程造价基础理论试卷（含标准答案）5三.判断题（共20题，每题1分，共20分）1. 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致C（是）初步设计阶段按照有关规定编制

27、的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）2. 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用c（是）3. 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额X产量定额=1。（是）当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据O（是）当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）建设项目总概算是确

28、定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）4. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）5. 清单计价规范规定，凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）6. 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）7. 分部分项工程量清单以个”、项”为计量单位的工程数量应取整数o（是）8. 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算

29、时应视为投标人所有。（否）计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）9. 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）10. 建设工程质量保证金管理办法规定，缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）11. 江苏省九届人大常委会通过的江苏省建筑市场管理条例属地方性行政规章。（否）12. 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）13. 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）

30、我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）08年北京造价员资格考试真题及答案（部分）1造价员频道更新：2009-8-7编辑风火1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是（B）A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（B）A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工

31、日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%,则预算定额中的人工工日消耗量为（D）工日。A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为（C）A、台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格X（-残值率）/耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格x（1残值率）液款利息系数/耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（D）的特点。A、满足竞争的需要B、有利于实现风险

32、合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为（C）A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（A）确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目（B）A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价o在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（

33、C）A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）A、费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（B）万元。A、2.56B、4C、8D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并

34、最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是(D)A、成本加固定百分比酬金确定的合同价B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择(B)A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是(B)oA. 投资预算B. 预算造价C. 概算造价D. 合同价15、进口设备的原价是指（B）。A. FOB价B. 抵岸价C. 合同价到岸价造价员考试选择题精练及答案详解（二十）造价员频道更新:2009-11-9编辑:love1、当用

35、全寿命费用评标价法进行设备、材料采购评标时，需要以贴现值计算的费用包括（）。A. 设备的采购费B. 寿命期内所需的燃料动力费C. 寿命期内所需备件及维修费用D. 寿命期末的残值E设备的运输费标准答案：BC、D2、在FIDIC合同条件下，当具备以下（）条件时，允许对某一项工作规定的费率或单价予以调整。A. 某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1%B. 某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C. 工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1%D. 工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的

36、合同款额的0.01%E工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过10%标准答案：BD3、下列工程价款结算事项中应由发承包双方在合同中约定的是（）。A. 发生工程价款纠纷的解决方法B. 约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整方法C. 工期及工期提前或延后的奖惩办法D. 工程索赔款的计算方法E工程进度款的支付方式、数额及时限标准答案：A、B、C、E4、竣工决算报告情况说明书的主要内容包括（）。A. 建设项目概况B. 基本建设收入、投资包干结余、竣工结余资金的上交分配情况C. 建设工程竣工图D. 各项经济技术指标的分析E交付使用资产总表标准答案：A、B、D5、凡是建设工程招

37、标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（）等都应遵守本规范。A. 国有资金B. 外国政府贷款及援助资金C集体资金D. 合股资金E私人资金标准答案：A、B、E造价员考试选择题精练及答案详解（十九）造价员频道更新:2009-11-9编辑:love1、设计概算的审查方法主要有（）。A. 对比分析法B. 分组计算审查法C. 查询核实法D. 分解对比法E联合会审法标准答案：A、C、E2、在原国家计委颁布的工程建设项目招标范围合规模标准规定中列示的各类工程建设项目中，达到下列（）标准，必须进行招标。A. 施工单项合同估算价在20

38、0万元人民币以上的B. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的C. 勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D. 监理服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的E单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的标准答案：A、C、E3、甲级招标代理机构所需具备的条件包括（）。A. 有健全的组织机构和内部管理的规章制度近3年代理中标金额3000万元以上的工程不少于10个，或者代理招标的工程累计中标金额在8亿元以上具有工程建设类执业注册资格或者中级以上专业技术职称的专职人员不少于10人，其中具有造价工程师执业资格人员不少于2人B. 注

39、册资金不少于50万元C. 与行政机关和其他国家机关没有行政隶属关系或者其他利益关系标准答案：A、B、E4、投标文件技术性评审的内容主要包括（）。A. 分析报价构成的合理性B. 施工方案的可行性评估C. 关键工序评估D. 质量控制措施评估E. 环境污染保护措施评估标准答案：BC、D、E5、若发承包双方订立了可调价格合同，则调整因素包括（）。A. 发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款B. 工程造价管理机构的价格调整C. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D. 经批准的设计变更E不可抗力事件标准答案：BD造价员考试选择题精练及答案详解（十八）造价员频道更新:2009-11

40、-9编辑:love1、英国工程量清单的编制方法一般包括（）。A. 传统式B. 改进式C. 表格式D. 纸条分类法E分项式标准答案：A、B、D2、在香港，最有影响的成本指数是（）。A. 建筑署发布的劳工指数B. 建筑工程投标价格指数C. 建筑署发布的建材价格指数D. 建筑署发布的建筑工料综合成本指数E利比测量师事务所发布的投标价格指数标准答案：A、C、D3、预测项目建设期间资金流动的报表包括（）。A. 项目总投资使用计划及资金筹措表B. 建设投资估算表C. 流动资金估算表D. 借款还本付息计划表E总成本费用估算表标准答案：A、B4、项目评价中不确定性分析主要包括（）。A. 外汇平衡分析B. 盈亏

41、平衡分析C. 概率分析D. 风险分析E敏感性分析标准答案：BE5、在总平面设计中，影响工程造价的因素主要有（）。A. 占地面积B. 功能分区C. 气候因素D. 地形因素E运输方式的选择标准答案：A、B、E1、下列定额中采用平均水平作为定额编制水平的是（）A. 施工定额B. 预算定额C. 概算定额D. 概算指标E. 投资估算指标标准答案：BC、D、E2、下列对于施工过程的描述中，属于动作的是（）A. 把钢筋放在工作台上B. 走向钢筋堆放处C. 拿起钢筋D. 弯曲钢筋E. 将钢筋移到支座前面标准答案：BC、E3、下列方法中属于企业定额编制方法的是（）。A. 定额修正法B. 经验统计法C. 实验室试

42、验法D. 现场观察测定法E理论计算法标准答案：A、B、D、E4、工程量清单中的项目特征通常按（）列项。A. 工程部位B. 工程内容C. 施工工艺D. 材料品种E材料规格标准答案：A、C、D、E5、分部分项工程单价的内容包括（）。A. 直接工程费B. 管理费C规费D利润E税金标准答案：A、B、D1、下列项目中可能包含包装费的是（）A. 运费B. 设备运杂费C. 采购与仓库保管费D. 设备原价E设备供销部门手续费标准答案：BD2、下列费用中属于措施费的是（）。A. 检验试验费B. 二次搬运费C. 工程排污费D. 已完工程保护费E施工排水、降水费标准答案：BD、E3、在利润的计算过程中，可作为计算基

43、础的是（）。A. 直接工程费B. 直接工程费中的人工费C. 直接费中的人工费、材料费与机械费之和D. 直接费中的人工费E直接费中的人工费与机械费之和标准答案：C、D、E4、在有偿出让和转让土地时，对于地价应坚持的原则包括（）。A. 对目前的投资环境不产生大的影响B. 应考虑项目投资人的承受能力C. 与当地的社会经济承受能力相适应D. 考虑已投入的土地开发费用E考虑土地用途标准答案：A、C、D、E5、下列费用中属于生产准备费的是（）。A. 生产单位提前进厂参加施工费用B. 保证新建项目初期正常生产所必需购置的办公和生活家具费用C. 生产人员培训费D. 生产单位提前进场参加设备安装的费用E进行整个

44、车间的负荷或无负荷联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分1. 标准答案：A、C、D税金包括那些内容?（）A. 税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B. 税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费C. 税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。标准答案：C2. 招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A. 工程清单B. 定额C指标D协商标准答案：A3. 招标投标法规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。A、强制性B、普遍性C、控

45、制性D、合理性标准答案：D4. 已知某工程定额工期为350天，合同工期为320天，直接工程费中人工费合计360000元，平均日工资单价45元，每工日夜间施工费开支为25元，则该工程夜间施工增加费为（）元。A. 48000B. 17143C. 13714D. 18750标准答案:B5. 工程量清单计价计款的构成是什么？（）A. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构C. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。标准答案：C1、在纠偏的各项措施中，索赔管理属于（）。

46、A. 组织措施B. 合同措施C. 经济措施D. 技术措施标准答案:B2、以下组织中不包括在验收委员会中的是（）。A. 银行B. 环保部门C. 发包人D. 消防部门标准答案:C3、大、中型项目和小型项目共有的竣工财务决算报表是（）。A. 建设项目概况表B. 财务计划现金流量表C. 竣工财务决算审批表D. 交付使用资产总表标准答案:C4、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）分摊。A. 工程费用B. 建筑工程造价C. 建筑安装工程费用D. 工程费用+基本预备费标准答案:B5、由设计人造成的质量缺陷的处理方式是（）。A. 由发包人承担经济责任，承包人负责修理B. 由设计人承担经济责任，由发包人负责

47、修理C. 由设计人承担经济责任并组织修理D. 由设计人承担经济责任，承包人负责修理标准答案:D1、在实际工作中，工程预付款的数额通常根据（）等不同条件而定A. 工程类型、质量标准、承包方式和供应体制B. 工程类型、合同工期、质量标准和供应体制C. 工程类型、合同工期、承包方式和质量标准D. 工程类型、合同工期、承包方式和供应体制标准答案:D2、承包人可根据确定的工程计量结果向发包人提出支付工程进度款申请，发包人应在14天内支付最高限额为()的工程价款作为工程进度款OA. 70%B. 80%C. 90%D. 100%标准答案:C3、发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的

48、工程，其质量争议按()执行。A. 竣工结算暂缓办理B. 工程保修合同C. 委托有资质的检测鉴定机构进行检测D. 工程质量监督机构的处理决定标准答案:B4、若已知某工程至6月末的拟完工程量为2000m,计划单价为400元，而实际工程量为1900m,实际单价为450元，则该工程6月末的累计相对进度偏差为()。A. 5%B. -5%C. 4万元D. -4万元标准答案:A5、进行偏差分析最常用的方法是（）。A. 横道图法B. 时标网络图法C. 表格法D. 曲线法标准答案:C1、工程变更确定后，若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则应（）。A. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行B

49、. 由工程师决定价格C. 由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D. 由发包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行标准答案:A2、对于索赔程序的表述，下列选项中正确的是（）。A. 当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向通知B. 承包人应在索赔事件发生28天内，向工程师提出索赔报告C. 工程师在28天未答复承包人的索赔要求，视为该项索赔已被拒绝如果承发包双方对该事件的责任、索赔款额或工期展延天数分歧较大，按照条款规定应提起仲裁或诉讼标准答案:A3、某建设项目业主与甲施工单位签订了FIDIC条件下的施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行

50、过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推退50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（）万元。A. 7.2B. 6.8C. 5.6D. 8标准答案:C4、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为10000m3,合同工期为55天，合同约定：工程量增加10%以内为施工方应承担的工期风险。挖运过程中，因出现地质条件变化，致使土方量增加到12000m3,则施工方可提出的工期索赔为（）天。（结果四舍五入取整）A. 16.5B. 5.5C.

51、 11D. 5标准答案:D5、在索赔报告中，涉及到索赔能否成立的关键是（）。A. 总论部分B. 根据部分C. 计算部分D. 证据部分标准答案:B1、若单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，则应优先选择（）。A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加固定费用合同D. 成本加定比费用合同标准答案:B2、若单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，则应优先选择（）。A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加固定费用合同D. 成本加定比费用合同标准答案:B3、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于（）小时内以书面形式通知工程师。A. 4

52、B. 8C. 24D. 48标准答案:B4、百分评定法的主要优点是（）A. 评标人独立给分，客观公正B. 综合考虑设备整个寿命期的费用C. 简便易行，评标考虑因素全面D. 使用范围广泛标准答案:C5、在FIDIC施工合同条件中，缺陷通知期是指（）。A. 自工程接收证书颁发日至工程师颁发履约证书为止的日历天数B. 自工程接收证书中写明的竣工日开始至工程师颁发履约证书为止的日历天数C. 自工程接收证书颁发日至最终结算为止的日历天数D. 自工程接收证书中写明的竣工日开始至最终结算为止的日历天数标准答案:B1、当用综合单价法编制预算时，已知某分项工程直接工程费中人工、材料、机械费的比例为3.5:4:2

53、.5,本地区的C0为50%,则计算间接费和利润时的取费基数为（）。A. 直接费中的人工费B. 直接工程费中的人工费和机械费C. 直接费中的人工费和机械费D. 直接工程费中的人工费标准答案:B2、关于标段的划分，下列描述中错误的是（）。A. 不允许将单位工程肢解为分部、分项工程进行招标B. 如果建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚，则可考虑作为整体发包C. 如果招标项目的几部分内容专业要求相近，则各项目可以考虑作为一个整体进行招标D. 一个项目作为一个整体招标，有利于承包商的统一管理标准答案:B3、关于投标保证金，下列描述正确的是（）。A. 投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B

54、. 投标保证金通常应用现金支付C. 投标保证金一般不超过投标总价的2%,但最高不得超过100万元人民币D. 投标保证金的数额由投标人在投标文件中确定标准答案:A4、关于招标标底的编制，下列说法正确的是（）。A. 标底的编制通常应以可行性研究及批准的投资估算为限额B. 标底的编制方法与概预算的编制方法基本相同C. 编制工程量清单的单位与编制招标标底的单位可以不是同一单位D. 标底价格的审查方法类似于设计概算的审查方法标准答案:C5、通过修改原设计方案使得总造价降低或工期缩短或使工程运用更为合理，从而吸引业主，促成自己的方案中标，这种投标策略通常称之为（）。A. 多方案报价法B. 增加建议方案C. 可供选择的项目的报价D. 暂定工程量的报价标准答案:B1、在工业项目总平面设计评价指标中，属于功能指标的是（）。A. 工程管网占地面积B. 绿化系数C. 场地平整土石方量D. 场内运输便捷程度标准答案:D2、关于有效面积与居住面积的关系，下列表述准确的是（）。A. 居住面积=有效面积-辅助面积B. 有效面积=居住面积-辅助面积C. 有效面积=建筑面积-辅助面积D. 居住面积=建筑面积-结构面积标准答案:A3、在用价值工程在设计阶段进行造价控制时，对于价值系数大于1的功能，应采取以