楼地面施工合同

1、精选优质文档-倾情为你奉上楼地面施工合同篇一：楼地面找平工程合同楼地面找平工程合同施工单位：承包单位：经甲方、乙方共同协商，同意将了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称： 秦东生态园林度假酒店二标段地面找平施工项目工程2、 工程地点：3、 工程内容：根据甲方技术要求进行施工4、 工程期限：二、承包方式：乙方包工、包质量、包安全、包垃圾清理承包方式。三、约定：经双方约定每平方地面找平/，工程完工质量验收合格后，按实际平方为准。四、质量标准：乙方应确保本工程达到合格标准，严格参照陕西省相关规范

2、标准及甲方要求施工。五、双方责任：1、 甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将现场工作面整理达到施工安装标准提交乙方施工。（2）配合乙方施工，如保证正常供水、供电等。（3）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：（1）听候甲方通知，按时进场，配合项目总体施工进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。（2）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（3）应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准。（4）根据现场情况，公共通道地面找平部分乙方应根据甲方

3、的施工进度计划进行施工，且后续工程按双方以前约定的价格进行施工，不得以提高价为难甲方，如有违反，甲方有权对乙方进行违约处罚，并向乙方索赔损失的费用及延误工期所造成的损失。六、付款方式：七、其它（技术要求）：求，以甲方验收合格为准；八、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待一年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章） 乙方：（签章）日期：日期：篇二：地面工程施工合同江苏多多亿家用纺织品有限公司生产厂房三楼50mmC30细石混凝土地面工程合同甲方：江苏多多亿家用纺织品有限公司乙方：南通大和建筑安装工程有限公司依据>、>及其它有关

4、法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就生产厂房三楼50mmC30细石混凝土地面施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况1）、工程地点：江苏多多亿家用纺织品有限公司2）、工程名称：生产厂房50mmC30细石混凝土地面约4500m2工程。3）、工程内容：原基层细石砼拆除、清理；刷素水泥浆；50mmC30细石混凝土地面、原浆光面，伸缩缝以及及与本工程有关的零星工程。4）、本项目经理 李建国 ，证号 苏建安B（20XX） 。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质： C30建设商品混凝土，水泥标号采

5、用及以上，砂子采用中粗砂（黄砂）以上，详见地面改造方案。乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）。3、 施工厚度要求： 50mm厚C30商品混凝土。4、多多亿生产厂房三楼，全部包工包料，原基层细石砼拆除、清理、50mm厚细石混凝土地面含税人民币价格 元/m2,合计价格2520XX元；伸缩缝位置（长约60m）设置800宽6150双向钢筋含税单价28元/m，合计价格1680元；总计约元（具体以实际测量施工面积及长度为准进行结算）。四、 工期：合同订立后三十个

6、日历天内完工。五、 工程质量：1）、工程质量标准：合格工程质量标准，地面达到不起砂，不积水，不空鼓。2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。六、工程价款计量方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量计算，该面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部砼基层处理的施工、不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因

7、返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、施工队及主要材料进场，并完成地面凿除后支付工程款总价的20%，楼地面施工浇筑一半支付工程款总价的20%，当楼地面全部施工完毕，经监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，7日内发包人支付给承包人已完工程量的20%；决算审核后7日内发包人支付给承包人已完工程量的30% 。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，两年后，无质量问题，剩余10%保修金由发包人无息退还给承包人。两年保修

8、期间出现保修事件时，由承包人无条件免费保修。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工（严格按照确定的施工方案进行施工）。无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场施工方法及质量承担全部责任。十一、安全施工 文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和

9、安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。 十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以

10、及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修 本楼地面工程的保修期为两年；成汉华承担连带保修责任。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接甲方电话通知24小时进行维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以

11、委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。 十八、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款10%的违约金。3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、

12、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款10%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。7、 在保修期间（保修期为两年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修

13、复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常

14、商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。二十、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、地面改造方案及报价单作为本合同附件，具有同等法律效应。3、 本合同一式四份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）：甲方

15、负责人签字：签约日期： 年日乙方（盖章）： 乙方负责人签字：签约日期： 年月日 月篇三：楼地面混凝土工程施工合同混凝土地面工程承包合同发包方（下称甲方）：润扬集团临沂分公司第三项目部承包方（下称乙方）：根据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：第一条 工程项目概况1、工程名称：皇山华府11#、12#、15#、16#楼工程混凝土地面工程2、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋、扎丝。3、工程范围与内容：（1）、甲方负责混凝土地面的基层处理工作：地面清理。（2）、乙方方负责C20细石混凝土地面施工：水泥砂浆浇门

16、砍、混凝土摊铺、碾压、找平、提浆、机械磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。（3）、使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。（含砼泵车）（4）、混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工方案。（5）、乙方严格按照国家混凝土标准地面施工方案施工。（6）、地坪砼浇筑后将墙脚清理干净。（7）、做好成品保护。（地面浇水养护一周）第二条 工程量及工期1、暂定工程量：混凝土地面 平方米。2、工期：20XX年 月 日开工，20XX年 月日竣工。日历工期20天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。第三条 工程质量标准按国家现行的施工质量验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准为验收依据，具体补充以下几点：

17、1、具体做法：客厅、餐厅、卧室等均为细石砼拉细毛地坪。卫生间、阳台、厨房细石砼压光地坪。2、主控项目：地坪面平整、密实、无砂眼、无开裂、无空鼓、与墙面交接处阴角清晰顺直，地坪面与基层结合密实，表面拉毛，纹路均匀，压光部分地面光洁，厨卫间管道内无死角。、地坪允许偏差项目必须严格控制在以下要求内：地坪水平高低差：1、水平线向下控制5mm2、地坪平整度4mm3、必须严格履行工人自检班组复检项目部专检（三检制度）执行。第四条 合同价款1、合同价款计算：每平方米 元，合同总价约： 元2、工程量按实际面积结算。第五条 工程款支付地面混凝土工程量全部完成支付工程总价的50%；工程完工后的2月内付清剩余工程款

18、。第六条双方职责1、甲方职责（1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。（2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。（3）负责协调配合管理施工现场。（4）甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。（5）工程完工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。2、乙方职责（1）乙方派驻现场施工管理人员

19、。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。（2）施工现场内做到工完场料清。第七条 安全施工乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。第八条 关于工期延误以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。（1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。（2）不可抗力：自然灾害等。第九条 违约合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金

20、。第十条 合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。 第十一条 合同生效与终止1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。第十二条 合同份数本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。发包方（签章）承包方（签章）合同签订时间：篇四：楼面地坪施工合同楼面地坪施工合同甲方：成都市新都区第十二建筑工程有限公司西线阳光项目部乙方：为按期保质完成西线

21、阳光 楼及地下室工程，甲方将该工程的室内地坪以单包方式发包给乙方施工，本着平等互利的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下协议： 为甲乙两方在施工期间能更好地管理好本工程，在签订协议之前，必须签订本工程“现场管理制度”，与本协议具有同等法律效力。一、承包范围1、本工程楼地面为水泥砂浆地坪，包括基层混凝土剔打及建渣清除。需做防水层地面基层清补、与其它工种配合清补。2、施工机具低值消耗，包括：斗车、铁铲、灰桶、铁钉、铁丝、绳子、软硬靠尺、墨斗、扫帚、软水管、临时用电灯、线、小型机具等。3、本工程内材料的二次转运用工。二、结算单价及付款方式1、该工程按实际完成地面面积加元/，如未按期完成合同约定的工程内

22、容，此项不予计算。楼层卫生间炉渣回填及零星砌体、零星抹灰按炉渣、砌体体积元/m3计；底层炉渣回填、零星砌体、零星抹灰按实际完成地面面积元/计，质量保修金为承包价的5%。2、付款方式：（1） 乙方在规定的时间内完成进度计划，完成整个承包内容后7天内支付已完工程量的70%；（2）整体竣工验收后，乙方上报结算资料，经甲方核对后1个月内付清余款；（3）如乙方未经甲方许可擅自撤离工地，甲方将拒绝结帐和付款，保证金不予退还，由此造成的一切损失，均由乙方负责。三、质量进度要求1、乙方在施工过程中，严格按照设计图纸、国家现行施工规范、验收规范、施工办工程质量技术交底要求进行作业，并以相应的质量检查评定表为依据

23、进行自检、经相关单位验收，均必须达到合格要求，无空鼓、翻砂等缺陷。质量保修期同甲方与建设单位签定合同相应条款。2、乙方的施工质量必须保证成都市建委在20XX年10月1日执行的分户验收规定，每户合格，如不合格，产生的返工材料费和人工费及工期延期的费用均由乙方承担。3、施工工期： 月日至年月日4、进度必须按甲方要求按时完成，要求只能提前，不能退后，否则罚款元/天，并赔偿由于工期延误造成的其它一切损失。四、工种、专业的配合要求1、在施工中，乙方必须与本工程相关的各工种、专业密切配合，如由于乙方原因造成材料浪费及多用人工等均由乙方承担。2、其它工种、专业或施工完毕的成品乙方必须无条件爱护，如有故意和野

24、蛮施工造成损坏的，一切损失均由乙方负责。五、安全文明施工1、乙方应对自己的工人进行安全教育，主动配合公司、项目部做好安全生产工作及完善安全资料。2、进入施工现场的工人应具备较好的思想素质，不得有盗窃行为，如发现偷盗，甲方将给予财物10倍的罚款。不得吵架、打架，发生一次罚款5001000元，其后果均由乙方负责。3、乙方在施工中，周转材料必须按甲方要求堆码整齐，做到工完场清，达到安全、文明施工。4、施工中，乙方必须按照施工操作规程进行操作，严格遵守项目部各项安全制度及劳动纪律，不违章作业，如出现安全事故，一切责任均由乙方自行承担。六、其它事项1、住房，生活由乙方自理。2、本工程招标文件、现场管理制

25、度与本合同具有同等法律效力。3、未尽事宜，甲乙双方协商解决。七、本合同一式两份，自双方签字后生效。甲方代表： 乙方代表：年月日 年月日篇五：水磨石水磨石甲方： 上伊村经济合作社 （以下简称甲方） 乙方： 姚龙（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上伊村二产标准厂房建设工程的楼面水磨石分项工程施工合同事宜协商一致，订立本合同。一、工程名称：上伊二产标准厂房建设工程。二、工程内容及承包形式1、内容：甲方现将上伊村二产标准厂房工程水磨石楼面分项工程发包给乙方施工。2、承包方式：采取包工包料3、一层地面矿渣回填，

26、回填工程量为6222立方，单价为60元/立方（含机械费，压路机两次），现金支付，不含税金，合计金额为元，大写：叁拾柒万叁仟叁佰贰拾元整。具体工程量附后。三、合同工期开工日期：20XX年4月20日竣工日期：20XX年7月20日合同总日历天数90天。四、合同价款水磨石楼面分项工程按建筑施工实际面积计算（包括梯步、踢脚线施工），施工单价为35元/m2（水磨石单价为：27元/m2，其中含打磨、抛光上蜡；另加楼地面打毛、充底、清理等单价为：8元/m2）。以上单价不含税收发票，现金支付，水磨楼地面结算总价下浮8000元。五、支付方式1、水磨石摊好后未进行磨面的按照合同价款的70%进行支付；2、待实际磨成的

27、成品面工程完工后，经甲方验收合格，支付合同价款的25%；3、余下5%的工程款作为质量保修金，竣工一年内付清。4、工程变更，包括工程设计变更，单价按以上单价计算，工程量按实际变更增加或减少工程量计算。六、材料及规格要求1、分格条：根据甲方要求采用玻璃条（玻璃条采用高*厚为15*5mm嵌成，方格尺寸按甲方指定的规格进行施工；2、普通水磨石粒为三号石英，应用坚硬可磨的石英；3、水磨层厚度应大于15mm；4、水泥：水泥标号为500号硅酸盐水泥（品牌为）；5、拌合料的体积比1:3（水泥、白色石英料）七、甲方权利及义务1、甲方与乙方及时进行技术交流，如有变动，甲方必须事先通知乙方做好调整；2、甲方应积极配

28、合乙方进行施工操作，对乙方提出的具体问题进行协助解决；八、乙方的权利及义务1、乙方必须严格按照甲方的要求（在施工中，每一道工序必须通知甲方验收认可）进行施工，若因此造成的损失将由乙方承担；乙方如没有通知甲方，擅自施工，甲方有权将该项不计入结算。如遇实际操作等原因需调整的，必须经甲方同意。2、乙方必须严格按照施工操作规范、质量验收规范进行作业，乙方自行负责场内外的一切安全责任，无论在施工现场内、外发生的一切安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关。3、乙方在施工中要认真执行建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX、严格执行我国建设工程安全生产法管理条例等。九、质量与检查验收1、乙方必须对工程质量保障

29、负责；为提高工程质量管理水平，除具备一定数量的各专业施工人员外，还应最少配备一名技术人员，随时对施工质量进行监督；2、乙方须严格执行建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20XX；3、该工程施工过程中经检查部分不合格的须返工而造成的经济损失乙方全部负责，乙方返工造成工期拖延的，由乙方全部负责。十、合同履行、违约责任，索赔和争议的解决1、本合同一式陆份，甲方四份，乙方贰份，本合同自双方签订之日起生效。2、本合同一经签订后，甲、乙双方不得违约，若有违约，违约方将赔偿守约方的全部损失。3、未尽事宜，甲、乙双方可协商解决或另行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、如在履行过程中，甲、乙

30、双方产生争议应通过协商解决，协商不成，甲、乙双方均有权向当地法院起诉。甲方： 乙方：负责人：负责人：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年月 日 日期： 年 月 日篇六：楼地面施工作业合同楼地面施工作业劳务分包合同劳务分包人（甲方）：劳务承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就楼地面施工事项协商一致，订立本合同。一、乙方资质情况（后附盖公章的复印件）资质证书号码：资质专业：二、工程概况及承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围： 车库楼地面施工4、工作内容：楼地面基层找平及清

31、理、浇注混凝土垫层、面层的找平及拉毛、混凝土的养护；乙方在使用甲方机械时要定期保养、维护、清理，生活区卫生的打扫，安全文明工地创建检查的清理等。5、承包方式：包清工三、工期要求开工日期： 年 月 日，交工日期： 年 月 日。总日历工期为 天。四、工程质量标准及详细要求本工程必须达到质量评定 等级。详细要求：五、驻现场代表甲方驻现场代表：乙方驻现场代表：六、甲方责任：1、在楼地面工程施工前5日，负责接通承包人施工用水源、电源、满足施工和生活用水用电等需要。2、向乙方提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点；3、对乙方进行书面施工技术、安全交底；4、有权对乙方在施工过程

32、中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。对乙方施工不符合规范要求，责令其整改或停工。5、为乙方提供砂浆搅拌机和垂直运输机械；6、组织工程完工验收；7、对乙方现场管理有处罚权；8、甲方应按照合同约定支付乙方工程款；9、协调处理施工现场与其他单位的关系；七、乙方责任：1、乙方应根据工程进度计划在施工前五日内把所需材料、机具计划报给甲方；2、乙方所报的材料计划必须真实有效，杜绝浪费，做到工完料净，否则造成材料浪费产生的费用全部由乙方承担，并把残渣搬运到甲方指定地点并按指定方法堆放；3、乙方人员要严格遵守现场各项规章制度，必须服从甲方管理，否则甲方有权处罚或辞退乙方；4、乙方就承包范围工

33、程的工期和质量、安全等向甲方负责；5、施工用具垂直运输由甲方供给外，其余由乙方自行解决。6、严格按照施工图纸、施工验收规范及质量安全及各项施工技术交底、设计变更单等要求施工，发现问题及时自行解决。乙方在施工过程中造成工程质量事故，乙方承担一切经济损失和责任。7、甲方派人参与乙方施工及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理。8、由于乙方原因造成的质量问题，乙方必须及时返工修复，并自觉承担返工修复的费用。发生质量事故的，乙方除承担一切经济损失及责任外，乙方自愿按合同单价的60%进行结算，余款乙方自动放弃，乙方所有员工限二日内无条件撤出工地。9、乙方不得将其承包的工程再转包。10、乙方及时办理工程交

34、接手续，工程在移交甲方前，成品保护由乙方负责。11、乙方应配备专职安全、质检人员，并且服从甲方管理。12、乙方确保施工过程中人数达到 人。每缺一人一天罚款 元。八、合同单价及结算根据工程承包范围及工作内容按综合单价计算。具体单价如下：住宅楼面：14元/m2、主楼地下室地面：14元/m2、车库地面垫层：6元/m2、车库地面钢筋制作绑扎：3元/m2、车库地面面层：14元/m2；发生零工时 80元/工日，此单价作为最终结算依据，不再调整工程单价。九、工程量计算规则工程量计算规则:工程量计算以图纸为依据，根据设计变更及实际完成的面积计算（ ），计算规则未详部分按装饰装修工程定额计算。 结算单办理：完工

35、后办理结算，核对完工程量办理结算，结算经甲方代表签字并盖公章后生效。十、工程款支付1程款，平时可以支付部分生活费，乙方保证按时支付民工工资，结算完成后付至85%，竣工后三个月内付至95% 。施工过程中付款时先由乙方上报已完工作量，经甲方现场相关管理人员签字后报经公司审定方可付款。2、因工程质量、工期、安全等乙方原因造成的影响结算的后果由乙方负责。十一、安全文明施工1、乙方按照有关安全文明施工规定，采取严格的安全防护措施，保证安全施工。严格按照安全操作规程操作，杜绝违章操作，由于乙方责任造成事故的损失和发生的费用，由乙方承担并做好善后工作。2、乙方在施工中严禁自上而下抛垃圾或任何材料，负责每次罚

36、款200元，因此而造成的一切责任和损失由乙方承担。3、在施工过程中，乙方必须做到建筑垃圾及时清理，确保达到标准化工地，否则发现一次，甲方给予罚款200元/次。十二、工期顺延因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延；1、设计变更和工程量增加；2、不可抗力（以甲方与建设单位签订的施工合同中约定）；3、另有约定或建设单位同意工期顺延的其他情况。乙方在上述情况发生后2天内，以书面形式向甲方提出报告并办理签证。乙方未在约定日期报告视为无顺延情况。十三、完工验收与质量保修1、乙方完工后向甲方提交验收报告，验收完成后双方办理验收单；2、工程验收以双方约定的质量等级标准，按照国家颁发的施工验收规范、质

37、量检验评定标准和施工图为依据进行。3、甲方在工程结算时预留结算价款的为质保金；4、质量保修期为80号文件规定和甲方与建设单位签订的施工合同中的相关条款执行。5、质保金的返还：十四、违约责任1、在施工过程中，经检验达不到国家验收规范规定，达不到约定工程质量，甲方有权终止合同，造成的经济损失均由乙方负责赔偿。2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。十五、纠纷解决方式甲乙双方发生争议时进行协商，协商不成时，采用以下 方式。1、向济南市仲裁委员会申请仲裁。2、向济南市人民法院起诉。十六、本合同一式 叁 份，甲方 贰 份，乙方

38、壹 份，自双方签字盖章之日起生效，保修期满，保修金支付完毕后合同终止，本合同未尽事宜，双方另行协商。十七、补充条款1、乙方按工程的需求领用的工具，仪器、设备等材料，要严格管理使用及保养，不得影响继续使用。如果发生非正常损坏和丢失，除原价赔偿外按甲方实际购买价的2倍罚款。2、乙方负责办理乙方人员用工手续（如办理暂住证、签订劳动合同等），按规定交纳保险。工人进场、出场应在3日内及时按实报项目部备案，建立工人花名册（盖乙方公章），留存身份证复印件、工种、持证上岗的药留存上岗证书复印件。人员变动须书面通知并经甲方同意。乙方必须与工人签订劳动合同并报甲方留存。如出现不实情况，按不属实人数对乙方处罚每人1

39、00元。3、甲方有权利监督乙方发放民工工资，乙方应每月10日前将上月应发工资明细表报甲方备案。甲方拨付工程款后，乙方首先要解决工人工资发放问题，应及时足额发放，工资发放乙方应建立发放台帐，领取工资必须由本人签字，在拨付工程款后10日内报甲方备案，否则甲方停止拨付以后应付的工程款。如出现由于工资发放不到位，而引起民工上方等事件，造成对承包人的经济罚款及一切经济损失和相关责任由乙方承担。4、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，不得打架、斗殴、偷盗；否则罚款1000元/次，情节严重的移交公安机关处理。5、进入现场施工后，没有完成合同工程量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算，

40、其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。6、配合比必须严格按照甲方技术员的交底拌制，杜绝浪费材料，一经发现视情节轻重罚款200500元。7、基层表面的污染部分应清楚干净，如违反规定，视情况轻重每次给予200500元罚款。8、进入施工现场必须按规定佩戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。9、乙方应按照规定配备相应的专职安全管理人员，对甲方提出的安全隐患及时整改，遇到重大隐患时甲方有权让乙方停止施工，具体内容及处罚执行甲方现场安全管理文明施工管理规定、施工现场处罚通知。10、不能随意拆除外架子上的构建，若确需拆除要通知甲方安全员确认后方可，脚手板铺完后要经甲方安全员验收后方可上

41、人施工。11、吊运混凝土时，必须由专人指挥，不能超重，防止发生安全事故。12、工程出现返工，甲方按25元/进行扣除。13、不在合同之内发生的签证，乙方的发生变更后两日内，由甲方施工员、成本核算员、项目经理共同签字认可，逾期不予以认可。发包人：（章）承包人（章）地址地址：电话： 电话：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：签订时间： 年 月 日签订地点：备注：乙方提供营业执照、资质、安全生产许可证等相关手续一套（加盖公章），甲方留存。篇七：楼面施工合同建设工程劳务分包合同合同编号：工程承包人：劳务分包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行

42、政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 有限公司（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、 劳务分包人资质情况资质证书号码： 发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：等要求的施工内容(含作业面及四口、五临边防护、文明施工)以及材料设备进出场的装卸、塔吊指挥、施工作业面及器材设备退场时的清理。提供分包劳务内容： 楼面施工（包含楼面清理、扫浆、钢筋片铺设绑扎、细石混凝土面层施工、打磨、后期修补等楼面所有工序施工）；详

43、细工作内容以本合同单项分包中工作内容为准。b.各自劳务队伍的办公室及办公室门前卫生的清理，宿舍的整理、卫生的清理、垃圾的清运等。3、分包工作期限 年月日起至年总日历工作天数为：具体工期安排：4、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行相关规范、省市相关质量验收标准以及有关质量要求标准中较高标准进行评价，必须达到质量评定：主控项目100%达到设计要求及有关建筑工程施工质量验收规范、规程的要求和规定；一般项目应验收合格。2、各分项施工工艺工序必须符合项目部技术交底要求。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本工程施工总承包合同；（2）本合同;（3）本合同附件。6、图

44、纸工程承包人应在劳务分包工作开工 5 天前，向劳务分包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。7、项目经理 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务：项目经理， 职称：工程师。 .劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目经理 ，职称：工程师，联系电话：8、工程承包人义务除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 内抹灰完成。（2）在 20XX 年 9 月15 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控

45、制点位置，其交验要求与保护责任为： 劳务分包人 ；负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；9、劳务分包人义务对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制

46、度；劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工

47、、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务

48、分包人使用的机具、周转材料及其他设施；劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。劳务分包人保证其向工程承包人提供的营业执照、资质证书及所有材料的真实性。劳务分包人必须与其现场所有人员签订劳动合同，并保证其员工身体健康、无不适合重体力劳动的缺陷或疾病；劳务分包人不得使用18岁以下、55岁以上的施工人员进场施工。劳务分包人每月必须向工程承包人提供员工名单和考勤表，考勤表上必须有员工亲笔签名；劳务分包人必须按月及时发放员工工资，并向工程承包人提供有

49、员工本人签字摁手印的工资发放表。10、安全施工与检查劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。劳务分包人人应对其在施工场地的工作人员于进场施工前进行统一的施工安全培训，施工过程中每月进行一次安全教育，并对他们的安全负责。11、安全防护劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施方案，经工程承包人认可后实施，防护措施费

50、用由劳务分包人自行承担。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由劳务分包人承担安全防护措施费用。劳务分包人必须向施工现场内施工员工发放工程需要的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）。安全帽由项目部统一采购龙口市劳保橡塑制品厂生产的神宝牌黄色安全帽，费用在结算中给予扣除。12、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。、劳务分包人应严格按照

51、工程承包人制定的安全施工管理规定进行施工，并必须配置相应的安全防护用具，若劳务分包人施工内容给自己员工或他人造成工伤或人身损害伤害的，除向当事人赔偿相应损失外，还应向工程承包人支付本工程造价5%的违约金。13、保险 工伤单险（1）劳务分包人必须于施工开始前，收集施工人员身份证交项目部由项目部代为施工人员办理工伤单险后方可入场施工，工伤单险费用由劳务分包人交纳；（2）对男超过60周岁，女超过50周岁的人员由劳务分包人购买商业保险（把商业保险发票或凭证交项目部）后方可进场施工；（3）对未入工伤单险或商业保险入场施工的人员如出现工伤等事故工程承包人一概不负任何责任；劳务分包人运至施工场地用于劳务施工

52、的材料和待安装设备，必须办理保险。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为： 施工现场内的工人及自带的施工设备和器材 。保险事故发生时，劳务分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。14、材料、设备供应141 劳务分包人应在接到图纸后划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用由劳务分包人承担。142 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的

53、材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。143 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：采购材料费用为： 采购材料费用为：采购材料费用为： 采购材料费用为： 劳务分包人临时用电所需分配电箱、开关箱可根据现场需要到工程承包人处领用，工程承包人按实际使用天数计取使用费用，工程结算时予以扣除。施工所用构件、材料、设备、用电工具、线缆和工程承包人为保证用电需要提供的总、分配电箱、主电缆在双方交接清点出厂后由劳务分包人负责保管，劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善

54、发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。15、劳务报酬本工程的劳务报酬采用下列方式计算：上述价格为包含施工过程所用小五金、利润、管理费等工程施工全过程的综合单价，无论市场人工费上涨还是下降均不予调整。上述分项工程均包含“工完料净场地清”的文明施工内容。质量与合同价格标准：（1）如果劳务分包人施工的质量达不到规范及设计要求,需返工处理,所有费用均由劳务分包人承担,且承包人有权进行工期索赔；（2）如果劳务分包人施工的质量在集团公司、分公司、项目部月检查中，地面多项检查不合格的总价降低20%；（3）如果劳务分包人施工的质量在集团公司、分公司、项目部月检查中，平整检查不合格的总价降低10%；（4）如果劳务分包人施工的质量在集团公司、分公司、项目部月检查中，空鼓检查不合格的总价降低10%；（5）如果劳务分包人未按要求洒水养护，造成楼面开裂的总价降低5%；如拒不养护由项目部养护的，总价降低5%的同时双倍扣除项目部所出用工费用；（6）如果劳务分包人施工的质量达到规范及设计要求，且在公司、项目部检查中抽检合格的则按现综合单价执行。零星用工单价：技工：壮工：上述暂估价为: 大写：陆拾叁万伍仟圆整(小写：元)篇八：混凝土地面工程施工合同二次结构、装修工程承包合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）根据中华人民共和国建筑法以及其他相关