建筑工地劳务合同

1、建筑工地劳务合同篇一：建筑工程施工劳务承包合同建筑工程劳务承包合同发包人（全称）：以下简称（甲方） 承包人（全称）：以下简称（乙方）遵循平等、自愿、诚实信用的原则， 经双方洽商，甲方 承建 工程中相关分 项工程发包人给乙方实施完成，为明确 双方责、权、利的关系，双方协商一致， 订立本合同。一、工程概况：施工地点：工程名称： 建筑规模： 结构类型：二、乙方承包工程范围：1、甲方向乙方提供经审查的设计施 工图纸（除土石方工程、给、排水工程、 电、气、暖工程、外墙保温、隔热工程、 门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏 杆、楼梯栏杆、防水工程外）均由乙方 组织人员完成。2、本工程所需用的机械设备，除塔

2、吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外，其余机械 均由乙方自备。3、本工程建筑材料的提供 :所有建筑 材料（如：钢材、水泥、砼、砖、砂子、 石子等材料）均由甲方提供。4、本工程所使用的周、 辅助材料（除 乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工所需的铁丝、钉子外）其余均由甲方提供。三、工程工期要求：从 2014 年 月 日至 201 年 月日完工，总工期日历天：天，乙方开工前十日内，乙方 向甲方提供总进度计划，每月提供月进度计划和每月完成情 况报表，乙方按进度计划组织施工，满足甲方的总工期要求，当甲方原因（除人力不可抗力的自然灾害）影响工期或停工待料时， 工期相应顺延，超过 7 天时，按现场

3、实有人数每人每天 元补偿给乙方工人生活费。四、质量要求：1。质量标准：按工程所在地现行施 工规范和验收标准。2、若乙方出现不合格产品时。应返 工重做，造成甲方材料损失费用按成本价 2 倍计算赔付。此赔 付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。3、乙方在施工过程中若出现材料浪 费，按成本价 3 倍计算赔付，若出现工地材料偷盗变卖等情况， 经发现后按原价 10 倍处罚， 情节严重时移交公安机关处理。五、安全责任：1、乙方在施工过程中严格按照本工 种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业，做到不蛮 干、不冒险、不违章。2、乙 方 根 据 现 场 情 况 ， 按 照JGJ59-2011的检查标准，准时、

4、有效、搭设可靠的安全防护设施。3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业 或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。4、乙方在施工过程中若出现伤、 残、 亡等事故，除由保险公司赔偿金额外，其差额由甲、乙双方均等承担。5、乙方施工人员的住宿、食堂及临 设由甲方提供，伙食、炊事工作由乙方自行安排，费用由乙 方承担。6、乙方必须派一名专职安全管理人 员进行监督管理，确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。六、保险约定： 乙方进场人员必须全额办理民工人 身保险和意外保险，保险费由甲、乙双方各承担总保险费的 50%七、劳务单价及计算方法：1、劳务工资单价：按建筑面积计算： 平方米。大写;平方米计价。注：若不适用塔

5、吊施工，由甲方向 乙方每平方米补元作为乙方的二次搬运费。2、建筑面积计算约定：双方约定按现行定额 2009建筑工程建筑面积计算规范进行计算， 确定建筑面积，若因设计变更和业主要求出现工程增减时，费用该增则增，该减则减。八、保证金的约定：1、本合同签订进场 15 日内，乙方向甲方支付履约保证金：元，大写安全保证金 ； 元，大写： 。质量保证金一个月内乙方向甲方支付 元，大写： 。 总保证金： 元，大写： 。（各项保证 金若甲方使用，按农村信用社贷款 利率支付乙方资金利息，若 双方监管则不计息）。2、保证金的退还方法： 当该工程（五 栋）基础施工完毕时，退还保证的 30 %，五栋主体封顶时 退还总

6、保证金的 30 %，五栋完工时（不待竣工验收） 7 日内退 还 40 %。九、劳务工资的支付方法：1、该工程共为五栋，均设有负一层 （地下层），当乙方完成m2时，甲方向乙方支付完成工程量的 80%的劳务进度工资，续后每月按完成工程量的0%甲方向乙方支付劳务工资。直至全面完工时，甲方向乙方支付总劳务工资的 90%，当甲方与业主办完竣工结算时，一个 月内甲方向乙方支付总劳务费用的 97%，下余 3%作为工程质量 保修金，保修金，一年后付清（不计息），若逾期不支付按同 期同类中国人民银行贷款利率 3 倍计息，且按月支付此资金 利息，注：若属乙方责任出现维修，乙方不按时维修时，甲方 有权组织人员维修，

7、发生的费用在乙方保修金中扣除。2、若甲方未按合同约定支付乙方劳 务工资超过 7 天时，乙方有权停止施工，因此造成乙方的 直接经济损失由甲方全额承担。3、因甲方原因造成合同无法继续履 行，由甲方按乙方完成工程量 100%结付 乙方劳务工资，方可终止合同。4、因乙方原因不能按时保质保量完 成承包工作内容时，甲方向乙方发给通 知 7 日内，应满足甲方的合理工期要求， 逾期人员不足时，双方终止合同，按完 成工程量的 70%结清账务，乙方自动退 场。同时履约保证金甲方不予退还。十、现场管理：1、工人进场前，由乙方向甲方提交 人员花名册（包括：姓名、性别、年龄工种、身份证复印 件、上岗证、婚姻状况、身体健

8、康状况） 等备案。2、工人进场需经过 2-3 天试用期， 合格方可续用。3、甲方配合乙方对进场人员进行劳 动纪律、法制、职业道 德及甲方有关规 章制度的教育。4、乙方未能提供月工资报表，甲方 有权拒绝支付工程劳务费，由此造成损失由乙方承担。5、乙方派驻现场全权代表，负责日常管理，协调工作，落实现场及班组自身的管 理制度，具体到位到人。6、乙方负责人定期到工地与甲方上 级的主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等 方面的情况。7、乙方班组人员不服从甲方管理人 员指挥安排、检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另 罚款 200 元/ 人/ 次，情节严篇二：建筑工地劳务施工合同范本 建筑工程施工

9、劳务分包合同 劳务承包人（甲方） ： 劳务分包人（乙方）： 因施工任务需要，甲方将金坪小学 内墙抹灰工程项目的内墙抹灰分项工程 委托乙方进行劳务分包。现依照中华 人民共和国合同法及有关规定，经双 方协商，签订本承包合同，以资共同遵 守。一、承包范围及内容承包内容：为承包范围内抹灰分项工程所明确 的工作内容和所应完成的各工序作业 （包括熟悉施工图、场内材料运输、调 制砂浆、清扫及冲洗基层、分层抹灰、 门窗等成品保护、清除残灰和落地灰等 全部工序，以及抹灰翻板和日常的机具 设备养护等），工完场清，文明施工，并 做好本工程范围内的日常清理工作。二、承包方式以为劳务承包班组负责人，以施工 图为依据，按

10、实际完成工程量，实行包 清工形式承包，不得分包及转包。三、工程期限乙方应保证按质、按时、按形象部 位，分阶段实现项目的进度安排，确保 后续工种的按时插入。乙方未能及时组 织力量，按时完成形象部位，或无理拒 绝项目调度安排和现场管理的，甲方有 权中止合同，责令退场。四、工程质量乙方必须严格按照施工图及其说明 文件（包括设计变更通知单）和国家颁 发的建筑工程规范、标准和规定，以及 甲方的施工总进度计划和施工组织设 计、技术方案进行施工，并接受甲方有 关人员及建设（监理）单位代表的监督、 检查。按工程施工质量验收规范标准评 定工程质量，要求达到优良标准，并达 到工程项目总质量目标所规定的相应要 求。

11、如因乙方原因工程质量不符合要求 需修补返工、补强清理等，其工、料及 费用均由乙方自理。影响工期、造成损 失的，甲方有权作出处罚决定。五、劳务造价1、乙方全面完成承包范围工作内容 （包括联系单、修改图等改变及清理、 搬运等辅助性工作） ，工程质量符合要求的，单价为：；（1）屋、抹灰工程（不包括外墙砖 粘贴、顶棚抹灰、保温面积、防盗门、 防火门、内墙花岗岩等块面装饰材料） 合格按元/ m2o（2）工程量按实际抹灰面积计算， 单价已包括税金、管理费和其它等一切 费用，税金由甲方代扣代交。质量验收 均以甲、乙双方和建设、监理单位代表 共同评定为准。2、原则上不发生点工，如确因需要 发生非本分项工程的项

12、目指令性点工 时，经项目部签证后技工按元 / 工日，普 工按元/工日计价。3、每月结帐须提供工程量明细单一份，及时送核算员审核。承包范围： 金坪小学内墙抹灰工程 的抹灰分项工程。六、工程价款的支付和结算：1、合同单价不变，工程量按实际完成情况按实核定，并以每月 25 日为界， 月工资，竣工验收合格交付使用后一次 性付清余额 20%。按核定的实际完成工作量的0%支付当2、乙方造好工资发放清单按公司有 关规定执行发放，交甲方一份备案。七、安全生产 乙方必须对进场人员进行安全技术教育，严格遵守安全技术操作规程，以及现场安全文明管理制度。施工期间因 乙方原因造成安全事故则由乙方承担全部责任和费用，工人

13、所需的一切劳保用 品、伤病待遇和伤亡处理及其费用等均 由乙方自行负责。八、材料机具供应 工程用料由甲方供应，实行限额领 料。乙方设专人负责现场清点、领用保 管，做到节约用料，合理消耗。如因乙方原因造成材料（包括周转 材料）的超耗、浪费或严重的机具损坏， 甲方有权视情节轻重作出罚款、清退等 处理。九、双方职责（一）、甲方职责：1、实施对工程质量、工期、安全生 产、文明施工、计量检测的控制、监督、 检查和验收。2、统筹安排协调解决劳务分包人的 生活、临设、工作用水、电及施工场地。3、按时提供图纸，及时交付供应材 料、设备、周转材料、安全设施到施工 现场，保证施工需要。4、负责做好施工期间各工种的协

14、调 工作，有权对乙方的劳务人员进行统一 的管理、调度和安排。（二）、乙方职责：1、在规定时间办好劳务人员暂住证 （费用由乙方自行承担） 。2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证 书的的熟练工人投入工作，自觉遵守法 律法规及有关规章制度。3、严格按设计图纸、施工验收规范 有关技术要求及施工组织设计精心组织 施工，确保工程质量达到约定的标准， 科学安排作业计划，投入足够的人力、 物力保证工期，加强安全教育，认真执 行安全技术规范，严格遵守安全规章制 度，落实安全措施，确保施工安全，加 强现场管理，严格执行建设主管部门及 环保、消防、环卫等有关部门对施工现 场的管理规定，

15、做到文明施工，承担由 于自身责任造成的质量修改、返工、工 期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损 失和各种罚款。4、自觉接受甲方及总承单位项目 部、有关部门的管理监督和检查，与现 场其它单位协调配合，照顾全局。5、按总包单位项目部的要求统一规 划堆放材料、机具，搞好生活区的管理， 做好自身责任区的治安保卫工作。6、按规定做好成品的保护和保养工作，积极配合甲方做好材料的取样以及试验工作，做好产品自检、互检工作。7、负责配备劳务人员操作必备的各 种手工工具，劳保用品。做好进场三级安全教育，严格遵守安全生产“六大纪律”、“十项安全技术措施”所规定的条例内容。严格禁止违章指挥、违章作业9、认真填写班组人员

16、的出勤表，并 做好耗工记录。10、乙方作业人员必须自觉遵守劳 动纪律及各项规章制度，上班时间不能 喝酒、不准打闹，对违反规定者及造成 事故的一切后果均由乙方承担。11、严格遵守安全文明施工管理制 度，杜绝野蛮施工、违章作业，做好施 工现场落手清工作，做到工完料清。12、乙方必须绝对服从甲方现场施 工人员的指挥和调度。十、其它1、 本工程原则上不发生零星点工。2、 本工程所需零星材料由分包人负责3、新进民工必须在一个月签订农 民工劳动合同4、每次结帐前先到总包单位施工 部门领取会签单，并经总包单位项目部 负责人签证， 如有一个部门签证不合格 扣罚当月工作量的 1%，以此类推。十一、本合同未尽事宜

17、，双方协商 解决。协商不成或一方违约的可提请上 级有关部门仲裁或法院裁决。十二、本合同一式三份，甲、乙双 方各执一份，一份交总包单位备案。工 程完成，验收符合要求，结清价款后终 止。甲方： 乙方代表： 委托代表人： 2013年月日 篇三：建筑工程施工班组劳务合同 篇一：建筑工程班组劳务合同 正 建设工程施工劳务 工程承包人： 劳务承包人： 承 包 合 同 建设工程施工劳务承包合同 工程承包人： 劳务承包人： 依照有关法律、行政法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴 于 ）与工程承包人所在公司已经签订施 工总承包合同（以下称为“总包合 同”），双方就本工程的劳务分包事项协 商达成一致，

18、订立本合同。一、劳务承包工作对象及提供劳务 内容、工程名称：、工程地点：、承包范 围：、劳务承包内容：、辅助材料及工具：二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量： 确保所承担的分项工程 合格率 100%，优良率 95%。确保验收达 到优良。每层达不到优良，结算时扣结 算总值的 10%。由于工程质量不合格造 成的返工损失有劳务承包人承担。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：、二标五规范及康居标准、省市施工工艺标准及各项规程、质量/安全/环保与职业健康管 理体系、发包人、监理管理办法及工地各 项规章制度五、工程承包人义务、组建与工程相适应的项目管理班 子，

19、全面履行总包合同，组织实施施工 管理的各项工作，对工程的工期和质量 向发包人负责。负责编制施工组织设计, 统一制定各项管理目标，组织编制年、 季、月施工计划、物资需要量计划表， 实施对工程质量、工期、安全生产、文 明施工，计量检测、试验化验的控制、 监督、检查和验收。工程承包人提供工具房间，作为劳 务承包人办公及小型工具存放之用。负责工程测量定位、技术交底，组 织图纸会审，统一安排技术档案资料的 收集整理及交工验收。统筹安排、协调解决非劳务承包人 独立使用的生产、生活临时设施、工作 用水、用电及施工场地。按本合同约定，向劳务承包人支付 劳动报酬。负责与发包人（即甲方）、监理、设 计及有关部门联

20、系，协调现场工作关系负责劳务承包人在现场使用的安全 防护用品（如安全帽、安全带等）。负责提供本合同施工中所使用的材 料设备等。六、劳务承包人义务负责组织具有相应资格证书，能够 胜任本职工作，并在数量上能满足工程 进度要求的员工队伍，全面履行本合同 对本合同劳务承包范围内的工程质量与 工程进度向工程承包人负责。负责对所属员工进行安全、质量、 操作技能等教育培训交底工作。全面负 责承包范围内工作的组织与实施，直至 所有义务及工作程序完结。负责向项目部提供在施工现场内所 使用的安全防护用品计划， 并负责使用、 发放和完工后交回。负责在接到图纸（或技术交底）后10 天内，向工程承包人提交材料设备周 转

21、工具等供应计划，并负责验收（质量、 品种、规格、型号、数量） ,保管、使用、 维护。工程承包人的设备在使用完后负 责向工程承包人交回。需要劳务承包人 进行装卸的，劳务承包人必须及时执行 （费用另行约定）。对经验收的材料与机具应按工程承 包人统一规划堆放。按工程承包人标准化工地的要求进 行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。负责对已完工程部分的成品保护工 作。接受工程承包人及有关部门的管 理、监督和检查，与现场其它单位协调 配合，照顾全局。实施爆破作业，在放射、毒害性环 境中工作（含储存、运输、使用）及使 用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承 包人应在施工前 10 天以书面形式通知工 程

22、承包人应承担的安全防护措施费用， 以上特殊行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责、质量对本合同劳务承包范围内的工程质 量向工程承包人负责，并按照总包合同 的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规 及公司、分公司、项目部制定的各项规 章制度。接受发包人代表及监理的管理, 服从工地管理人员的统一调度。听从指 挥、搞好协调，积极配合工作，对所下 达的整改通知书、停工令等必须无条件 执行。严禁与发包人代表及监理发生争 执，严禁与管理人员争吵，发现问题及 时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理 调配组织。在施工中严把质量关，建立 健全自检交检互检的三检制。验收不合 格，不得进行下道

23、工序施工。严格按施 工图、规范、安全技术操作规程施工。 、安全 劳务承包人应遵守工程建设安全生 产有关规定， 严格按安全标准进行施工， 并随时接受行业安全检查人员依法实施 的监督检查， 采取必要的安全防护措施， 消除事故隐患。由于劳务承包人现场管 理不善、措施不力违章操作、野蛮施工 等篇二：建设工程施工劳务内部承包合 同建设工程施工劳务内部承包合同 发包方（甲方）：四川 * 集团有限 公司承包方（乙方）： 甲方已与 *建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程 a标段 施工项目签订了建筑劳务分包合同。为 了调动企业员工积极性， 加强项目管理， 提高工作效率，经乙方申请，甲方同意， 甲方聘任

24、乙方为该项目班组负责人，并 将该项目的部分劳务施工交由乙方组织 人员进行内部承包。经双方依法平等协商，现就本次内 部承包的有关事项达成如下协议，双方 共同遵循诚实信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标工程名称： 阳城心灵家园项目a 标段建设工程 # 楼。 建筑面积：暂定：。 实际建筑面积竣工结算以施工图为准， 建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2 。建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7 组地块 安全、文明施工目标：安全文明工地 进度目标：开工日期：年 月 日；±以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月

25、日，总日历工 作天数为： 380 天。第二节 承包内容、 范围及劳务承包 方式承包内容及范围：建筑物散水以内 含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础 砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围 内（除内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处 理、基坑护壁及桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、 公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二 次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部 分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱 电等安装工程（土建与安装工程的配合 费已包括在本合同范围内） 。（6

26、）门窗安装工程。 内部承包方式：人工费（含丝接人 工及机具设备） + 辅助材料费（含铁丝、 钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊 药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、 钢筋垫块及水电安装辅材等） + 周转材料 费（含架管架料、扣件、模板、木材、 阻燃安全网） + 施工机械费（塔吊、施工 电梯、大小型机械等） + 措施费（含安全 防护设施） + 现场维护费及文明施工费 （含办公区维护） + 其他不可预见费， 按 照2009年建筑工程建筑面积计算规范 及相关规定进行计算，一次性平米价包 干的劳务承包方式。第三节 合同价款合同单价按建筑面积：rmb元/ nf （详 见阳城心灵家园（ a 标段）劳务等承包

27、费报 价及 组成 表）， 合同 总价 约为 ¥元，（含出据的农民工工资的发票 费用）。大写：零星签证用工技工单价：120 元/工日；零星签证用工普工单价：0 元/工日合同单价包括但不限于下列内容及费用：完成合同承包范围内工作：从施工 准备、按照合理工序施工、质量检查、 与其他分包商的配合直至工程验收达到 合同要求所需付出的全部人工费用，并 且无权收取甲方另行发包的承包单位的 任何费用。完成合同承包范围内工作所需用的 基本用工、辅助用工、超运距用工及人 工幅度差（运距指在施工现场内）乙方班组人员工资包括：基本工资、 辅助工资等。乙方人员在现场组织施工过程中所 发生的人员工资、办公费用、

28、差旅费用、 低值易耗品的费用、劳动保护费用等；乙方在施工生产过程中，使用的机 具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、 弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振 动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具） 的费用等。完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;为完成承包范围内工作所需额外付 出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨 季施工及高温防暑所增加的人工费用 等；钢筋焊接及机械连接所需的全部费 用等。施工现场内的材料等二次转运费 （装卸车、清料、码放所需机械台班、 人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车 时的吊装费用。预制碇构件、预埋件的制作、安装 费用等；乙方生活及生产责任区的建设和清 理，承包工程所使用的材

29、料堆放保管等;为达到合同约定的质量、工期、安 全及文明施工指标所需额外支出的费用 等；本合同价已包含了施工过程中所有 可能会涉及到的费用的总和，应包括人 工、辅助材料（或设备）、中小型机械及 生产工具、维护、政策性文件规定、风 险、责任等所有费用及不可预见的因素 发生的所有费用。外脚手架：本工程采用普通钢管悬 挑式脚手架或整体提升架，其所有材料 及人工包含在合同单价之中，使用时间 为主体结构及外墙装饰全部验收合格、 方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满 足以下要求：（1）外架搭设方案必须符合规范要 求，并经监理和发包人审核批准后方能 实施，验收合格后方能使用。（2）外架材料的材质必须符合规范 要

30、求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹 胶板密封主体上升时最上部的四层。所有进入施工现场的脚手架钢管必 须进行油漆处理。所有进入施工现场的安全网（密目 网、尼龙水平网）必须是阻燃的、经检 验合格的产品，且必须是全新的。所有进入施工现场的机械设备必须 进行翻新处理。甲方劳务合同里面针对乙方包含的 所有工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方提供的施工条件及资 源商品碇由甲方运至施工现场（二次 结构碇为自搅碗）,卸料、加压泵及浇筑 设备、施工作业人员全由乙方负责。生产、生活等临时用房：甲方只为 乙方提供活动板房，乙方使用和管理， 费用乙方自理。工人的日常管理及用品 等由乙方自理。甲方不对劳务人员设职工

31、食堂，由 乙方自行解决食堂问题。施工用水、用电情况提供：甲方负责将水和一、二级配电箱接 至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其 安装由乙方负责；施工现场用电的电费 由甲方负责。其他临时设施：乙方进场后，甲方 指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设 人工费由乙方承担（板房由专业单位搭 建除外）。用于工程实体的主要材料（商品碇、 钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、 空心砖、墙与碇界面处所用的钢丝网以 及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、 电线、线管、线盒、给排水管及管件、 配电箱）由甲方提供。第五节乙方应提供的资源为保证本工程的实施，除本合同第 四节约定的甲方提供的资源外

32、的所有实 施工程所必须的各型机械、施工工具、 安全防护设施的材料等都应由乙方自己 提供，乙方有责任且必须采取有效措施 保证其所有设备及工具处于良好状态， 以满足施工需要。在承包工程范围内，乙方自行采购 的所有材料必须符合工程设计和施工规 范及甲方的要求，因乙方采购的材料不 合格造成的一切损失及后果由乙方自行 负责，甲方不承担因材料不合格而引致 的连带责任。本工程严禁使用不合格材 料。乙方提供的所有设备及工具应符合 成都市关于外来施工单位机械设备的各 项规定及甲方对于乙方提供设备及工具 的各项规定及要求。乙方必须提供进场工人的三级教育 卡、身份证复印件及安全责任书。第六节双方的权利及义务甲方的权利及义务甲方派驻工地代表：暂定由包利剑 全权负责工程施工中的一切事宜（但不 超过其委托权限），签证用工必须由甲方 或委托负责人签证方为有效（具体委托 人员由甲方总负责人届时确定），签证用 工必须是甲方另行安排与本合同无关的 工作内容。负责对乙方承建工程的质量、安全、 进度、文明施工等进行全面监督、指导 和管理。如有迹象表明乙方已无履行承 包合同的能力或严重损害了甲方的利 益、信誉等，甲方有权单方面终止工程 施工劳务内部