2021年度一级建造师《建筑工程》质量检测卷（附答案和解析）.docx

1、2021年度一级建造师建筑工程质量检测卷（附答案和解析）一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、事故调查组的组成应当遵循（）的原则。A、精简、效能B、实事求是、尊重科学C、公正、合理D、及时、准确【参考答案】：A2、在我国普通钢筋混凝土中配置的钢筋主要是（）。A、碳素钢筋B、冷轧扭钢筋C、热轧钢筋D、冷轧带肋钢筋【参考答案】：C3、悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。A、上部B、中部C、底部二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选

2、项得0.5分）。21、绿色施工“四节一环保"中的“四节一”指（）。A、节地B、节材C、节电D、节水E、节能【参考答案】：ABDE【解析】：绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）与减少对环境负面影响的施工活动。22、固定总价合同的计价方式主要适用于（）特点的建设工程项目。A、已经具备完整、详细的工程设计和必需的施工技术管理文件B、工程量小，工程规模不大C、工程技术结构简单，建设工期较短D、前期招标工作准备充分，投标人准备时间充足E、施工期内人工、材料、机械等要素市场价格可能发生较大变化【参考答案】

3、：ABCD【解析】：固定总价合同适宜以下项目：工程前期工作充分、扎实，设计依据和基础资料详实而准确，设计工作比较细，设计图纸正确而完整，表述工程内容、工程规模和项目划分清楚、明确；总价合同更适于工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目；招标的前期工作做得好，招标（或邀请招标）时留给承包商的时间相对充足；设计图纸及技术资料完备，合同条件公平、合理，尤其对于关键条款对承包商更有利，如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。23、建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有（）。A、气密性B、抗风压性能C、水密性D、甲醛含量E、耐久性【参考答案】：ABC24、下列建筑工程成本分析方法中，属于

4、基本分析方法的是（）。A、分部分项成本分析法B、比较法C、差额分析法D、因素分析法E、比率法【参考答案】：BCDE25、在工程网络计划中，关键工作是（）的工作。A、总时差最小B、关键线路上C、自由时差为零D、持续时间最长E、两端节点为关键节点【参考答案】：AB【解析】：自由时差为零的工作并非全是关键工作，故C选项不正确。持续时间最长的线路为关键线路，关键工作并不以此来判断。26、荷载效应是在荷载作用下结构或构件内产生的（）等的总称。A、振幅B、内力C、应力D、变形E、裂缝【参考答案】：BDE【解析】：本题考核的是荷载效应。荷载效应是在荷载作用下结构或构件内产生的内力（如轴力、剪力、弯矩等）、变

5、形（如梁的挠度、柱顶位移等）和裂缝等的总称。27、土方开挖过程中，工程质量检查的内容有（）。A、定位放线B、排水和降低地下水位系统C、平面位置D、水平标高E、压实度【参考答案】：BCDE28、配电柜应装设的配备器具有（）。A、电源隔离开关B、静电保护器C、电源漏电保护器D、电源保护器E、电源过载保护器【参考答案】：ACE29、属于钢筋工艺性能的指标有（）。A、拉伸性能B、弯曲性能C、冲击性能D、焊接性能E、疲劳性能【参考答案】：BD【解析】：”此题比较专业，有一定难度，主要考核最常用建筑材料中钢筋主要性能中工艺性能的知识点。钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性

6、能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。故本题正确选项应为“BD"。”30、下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（）。A、自密实混凝土应用B、实心黏土砖应用C、现场拌和混凝土D、建筑固体废弃物再利用E、废水处理再利用【参考答案】：ADE【解析】：”（2）大力发展现场监测技术、低噪声的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的研究与应用。"三、案例分析题案例一【背景资料】某高层住宅工程，使用一台QTZ63塔吊（塔

7、吊臂长50m,远端吊重1. 6t进行起重吊装作业。2013年10月9日，使用塔吊吊运木方时，木方用铁丝捆扎后再托底兜着吊起。正好木材堆场旁边有一块大钢模也要吊运到同一地方进行清理，现场生产经理考虑大钢模加木方重量远未达到此时塔臂的安全载重量，便指挥直接将大钢模用长钢丝绳加挂在木方下面约3m处，一次性完成转场作业。由于大钢模所处位置不在吊钩正下方，木材已吊离地面，看不清是否存在斜拉起吊，直接提升吊钩时，形成斜拉吊物，大钢模离地后发生大幅摆动，带动塔臂上下晃动严重，导致捆扎木方的铁丝松脱，木料从约30m处高空散落，将下面施工人员3人砸成重伤。经查，该工程起重吊装作业没有编制专项施工方案，也没有持证

8、上岗的信号工。问题1. 该事故的主要责任人是谁？简述理由。2. 高处作业的安全隐患主要表现在哪些方面？3. 简述起重吊装“十不吊”的具体内容。【参考答案】：1. 该事故的主要责任人是项目经理，根据相关法律法规规定,项目经理是项目施工安全的第一责任人，对整个项目的安全生产负领导组织责任。2. 高处作业的安全隐患主要表现形式如下：(1) 作业人员不正确佩戴安全帽，在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带。(2) 作业人员患有不适宜高处作业的疾病。(3) 违章酒后作业。(4) 各种形式的临边无防护或防护不严密。(5) 各种类型的洞口无防护或防护不严密。(6) 攀登作业所使用的工具不牢固。(7)

9、 设备、管道安装、临空建筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨蓬、小平台混凝土浇筑等作业无操作架，操作架搭设不稳固，防护不严密。(8) 构架式操作平台、预制钢平台设计、安装、使用不符合安全要求。(9) 不按安全程序组织施工，地上地下并进，多层多工种交叉作业。(10) 安全设施无人监管，在施工中任意拆除、改变。(11) 高处作业的作业面材料、工具乱堆乱放。(12) 暑期施工无良好的防暑降温措施。3. 起重机要做到“十不吊"的主要内容包括：(1) 超载或被吊物质量不清不吊；(2) 指挥信号不明确不吊；(3) 捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；(4) 被吊物上有人或

10、浮置物时不吊；(5) 结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；(6) 遇有拉力不清的埋置物件时不吊；(7) 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；(8) 被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；(9) 歪拉斜吊重物时不吊；(10) 容器内装的物品过满时不吊。案例二背景对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨期，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。问题(1) 该工作是否按预计进

11、展完成，简述理由。(2) 简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。(3) 该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。(4) 该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？(5) 承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。【参考答案】：(1)该工作未能按预计进展完成，至原计划的10月末，本工程实际累计完成百分比仍为96%,尚拖欠4%的工作量。(2) 第4月计划完成工作量为39%27%=12%,实际完成工作量为43%-30%=13%,比预计进度多完成1%。前7个月预计完成工作量为70%,实际完成工作量为77%,比预计进度多完成7%的工作量。

12、(3) 第4月至第6月间，每个月实际完成工作量均为13%,故为匀速进展。(4) 该工作实际进行过程当中共出现3次停顿，第一次为3月的后半段，第二次为7月的前半段.第三次为整个10月。(5) 工期索赔不成立;理由：第一次停顿所延误的工期由于梅雨期连续降雨导致，此种情况属于一个有经验的承包商应该可以预见的问题，故工期索赔不能成立，延误的工期应由承包商承担。案例三【背景资料】某新建办公楼，地下1层，筏板基础，地上12层，框架一剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,总方量1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应，一次性连续浇筑。在施工现场内设置钢筋加工区。在合同履行过程中，发生了下列事

13、件：事件1：由于建设单位提供的高程基准点A点（高程HA为75.141m）离基坑较远，项目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的8点。技术人员在两点间架设水准仪，A点立尺读数a为1. 441m,B点立尺读数b为3.521mo事件2：在筏板基础混凝土浇筑期间，试验人员随机选择了1辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样，并留置了1组标准养护抗压试件（3个）和1组标准养护抗渗试件（3个）。事件3：框架柱箍筋采用68盘圆钢筋冷拉调直后制作，经测算，其中KZ1的箍筋每套下料长度为2350mmo事件4：在工程竣工验收合格后并交付使用1年后，屋面出现多处渗漏，建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接

14、到维修通知24h后，以已通过竣工验收为由不到现场，并拒绝免费维修。经鉴定，该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。问题D、端部1.列式计算B点高程HB。2. 分别指出事件2中的不妥之处，并写出正确做法。本工程筏板基础混凝土应至少留置多少组标准养护抗压试件？3. 事件3中，在不考虑加工损耗和偏差的前提下，列式计算100m长巾8盘圆钢筋经冷拉调直后，最多能加工多少套KZ1的柱箍筋？4. 事件4中，施工单位做法是否正确？说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确？说明理由。修理费用应如何承担？【参考答案】：1.B点高程HB=HA+a-b=(75.141+1.441-5

15、21)m=73.061mo2. 事件2中的不妥之处与正确做法。(1) 不妥之处：试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样，不妥。正确做法：用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。(2) 不妥之处：留置了一组标准养护抗压试件。正确做法：应至少留置10组标准养护抗压试件(每组3个)，因为该筏板基础混凝土总方量为1980m3,而每拌制100盘且不超过100m3同配合比的混凝土，取样不得少于1次；当1次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次。(3) 不妥之处：留置了标准养护抗渗试件3个。正确做法：应至少留置一组标准养护的抗渗试

16、件，每组为6个试件。因为对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于1次，留置组数应根据实际需要确定。3. 光圆钢筋冷拉调直时的冷拉率不宜大于4%,按冷拉率最大时计算可加工柱箍筋最多的数量=100mX1000mmX(l+4%)/2350mm=44.26,即最多可加工44个柱箍筋。4. 事件4中，施工单位做法，不正确。理由：根据相关规定，屋面防水工程的最低保修期限为5年，且该渗漏问题因施工质量缺陷所致，施工单位应在保修书约定的时间内进行保修。建设单位另行委托其他单位进行修理，正确。理由：施工单位不按工程保修书约定保修，建设单位可以另行委托

17、其他单位保修。修理费用应由施工单位承担。案例四1.背景装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构，砌筑时按要求在2.lm(门洞上口)增加了一道圈梁，顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌，防火门框安装时先用射钉固定，再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5. 5nio吊顶标高3.5m,厨房需要做防水。进场后，公司按工程需要陆续进场了600m：25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m：多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料，食堂墙面采用干挂方式，吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋，间距1

18、叽厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料，防水做完后，按要求进行了试水试验，地砖完工后，应业主要求，需要增加一个穿楼板的冷凝水管，为减小破坏，满足装饰效果，工人用水钻开洞，洞口用油膏密封。2.问题(1) 按民用建筑工程室内环境污染控制规范GB503252010(2013年版)规定，上述那些材料需要做环境测试。(2) 简述厨房试水的程序。(3) 指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。(4) 指出并纠正上述装饰的错误做法。【参考答案】:(1)无机非金属复合材料需要环境测试：其中多层板大于500m2,石材200m2o需要复试的材料：600m225mm厚烧毛石材、500m：矿棉板吊顶、1000m2防滑

19、砖。(2) 厨房试水程序：防水干燥后，用橡皮塞堵塞地漏，注水，最浅深度2030mni,24h后观察是否漏水。厨房所有工作完成后，第二次试水。(3) 赛柏斯刚性防水涂料不能单独使用，需用柔性防水，穿楼板的冷凝水管应加带止水环套管，整个地面防水要重做。(4) 1)依据GB502102001中6.1.12所陈述石材的弯曲强度不应小于8.OMPa,常规石材幕墙石板厚度不应小于25nim,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3nmi。本案例中烧毛干挂石材厚度为25mm,应做相应测试，以确定石材达到要求。2) 食堂层高5. 5ni,吊顶标高3.5mo吊杆的长度超过1.5m,需要增加设置反力支撑。3) 砌筑顶部不能

20、斜砌，需用混凝土加钢筋连接。4）防火门框不能用射钉直接固定。案例五【背景资料】施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了桌二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：（1）人工费综合单价为45元/工日；（2）一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期Id；（3）施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：3月19至20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班），并进行维修保养，导致停

21、工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间工造成人员窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时。因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m2o会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600m2,用量最大的一种人造饰面木板300m2o针对事件1到事件3,施工总承包

22、单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。【参考答案】：1.施工总承包单位就事件1到事件3提出的工期和费用索赔是否成立的判定。事件1:工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。事件2：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的塔式起重机维修保养属于承包商自身的责任。事件3：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。2. 事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件1：可索赔工期2do事件3：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的费用索赔：300工日X45元/工0=1

23、3500元。3. 事件4中。施工总承包单位可以获得工期顺延。理由：合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期Id,事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h,因此可以获得工期顺延。4. 事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料需要进行抽样复验。理由：建筑装饰装修材料要求复验的主要项目包括：（1）水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；（2）人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；（3）室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；外墙陶瓷面砖吸水率。【参考答案】：A【解析】：悬挑空调板受空调荷载呈上凸下凹变形趋势，因此空调板上部受拉，下部受压。而混凝土梁板抗拉性能低，因

24、此应将受力钢筋布置在板的上部。4、综合单价中应考虑招标文件中要求的（）承担的风险费用。A、招标人B、投标人和招标人双方C、投标人D、业主指定分包商【参考答案】：C5、平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于（）OA、1%B、1.5%C、2%D、3%【参考答案】：D【解析】：平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%06、构造地震破坏性大，影响面广，而且发生频繁，占破坏性地震总量的（）以上。A、65%B、75%C、85%D、95%【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是构造地震。构造地震是由于地壳运动推挤岩层，造成地下岩层的薄弱部位突然发生错动、断裂而引起的地动。此种地

25、震破坏性大，影响面广，而且发生频繁，占破坏性地震总量的95%以上。7、基础部分必须断开的是（）。A、伸缩缝B、温度缝C、沉降缝D、施工缝【参考答案】：C【解析】：沉降缝的基础必须分开。8、施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色为（）OA、黄色B、绿色C、绿/黄双色D、淡蓝色【参考答案】：C【解析】：本题考查的是配电线路布置。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。9、能够同时测出角度和距离的仪器是（）。A、水准仪B、经纬仪C、铅直仪D、全站仪【参考答案】：D【解析】：全站仪在测站上一经观测，必要的观测数据如斜距、

26、天顶距（竖直角）、水平角等均能自动显示，而且几乎是在同一瞬间内得到平距、高差、点的坐标和高程。10、关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法，正确的是（）。A、已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.0N/mn）2B、清除硬化混凝土表面水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层C、硬化混凝土表面微湿润D、浇筑混凝土前，宜先在施工缝铺一层1:1水泥砂浆【参考答案】：B11、对于较厚的钢板，为了防止Z向层状撕裂，必须对焊接接头处焊缝进行（）。A、补强角焊B、全焊透C、十字形焊D、T形焊【参考答案】：A12、关于压型金属板安装施工质量技术要点的表述，不正确的是()OA、铺设前对弯曲变形者应矫正好B、钢梁顶面要保持清洁

27、，严防潮湿及涂刷油漆未干C、每凹槽处必须焊接牢靠，每凹槽焊点不得少于一处，焊接点直径不得小于3cmD、压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊，运输及堆放应有足够支点，以防变形【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是压型金属板安装施工质量技术要点。每凹槽处必须焊接牢靠，每凹槽焊点不得少于一处，焊接点直径不得小于1cm,因此，C选项错误。13、有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于()OA、7%B、8%C、9%D、10%【参考答案】:C【解析】：国家标准规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋除应满足以下的要求外，其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同：钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度

28、之比不小于1.25;钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;钢筋的最大力总伸长率不小于9%o14、民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于（）问。A、3B、4C、5D、6【参考答案】：A15、混凝土试件标准养护的条件是（）。A、温度20±2°C,相对湿度95%B、温度20±2°C,相对湿度90%C、温度20±3°C,相对湿度95%D、温度20±3°C,相对湿度90%【参考答案】：A【解析】：本题考查的是常用建筑结构材料的技术性能与应用。混凝土试件标准养护的条件是：温度20±2°C,