劳务合同示范本

1、劳务分包合同甲方:（以下称“甲方”）乙方：（以下称“乙方“）为确保按期优质完成施工任务，明确双方权利、义务关系，依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订劳务分包合同，共同遵照执行。乙方将依据本合同（包括其中提到的所有文件及其附件）的规定，在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容，向甲方提供相应的工程服务，并在保修期内承担工程质量保修责任。第一部分：专用条款一、合同双方的协议第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点： 第2条 工程承包范围、施工内容及承包方式2.1承包范围：（以招标文件中的内容为准）2.2施工内容

2、：包括上述承包范围内的预留预埋、制作安装、配合调试、验收、缺陷修复、保修期内的保养维修及其它为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提岀任何索赔要求。2.3承包方式：2. 3. 1以综合单价 包括人工费及辅材费、机械费优惠比例，包质量、安全、文明施工的承包方式，工程量按实结算。在合同有效期内，乙方不得以工价上涨为由单方面采取停工手段要胁甲方提高本合同已确定的价格，否则视为违约，甲方有权终止合同，要求乙方退场，乙方不得挠阻挠甲方另行安排人员施工。第3条合同工期3.1开工日期：暂定（以甲方开工指令为准）；注：甲方有权根据业主和实际工程需要对工期作相应调整，综合单价不随期的调

3、整而增加第4条工程质量及安全文明施工4. 1工程质量标准：按区优质工程的要求施工4.2安全文明施工：按区文明工地的要求施工第5条合同价款及付款方式5. 1劳务价款金额（大写）：暂定人民币（以最终结算价款为准）5. 2 工程进度款付款方式：采用按节点 的方式支付。具体方式为。付款时须扣除当期违约金、当期租用甲方的机械费、当期现场其它费用及当期应摊销的各种费用等。付款申请需附上上期付款凭证的复印件。经甲方审核的预算是每期累计计量支付的上限值。5.3由业主原因导致甲方资金岀现暂时困难时，乙方承诺30天内不停工、不索赔，不聚众 滋事、不聚众妨碍业主或甲方或政府有关部门正常办公。超过30天业主仍未及时支

4、付工程进度款的，甲方应做岀付款安排，保证乙方现场人员生活费。超过60天业主仍未及时支付工程进度款的，甲方应自筹资金按第 5. 2条的约定付款，否则，乙方有权停工。第二部分：通用条款一、合同文件及解释顺序第1条合同文件解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.1合同履行过程中双方协商一致，经双方法定代表人或授权代表人签署，并加盖与原合同印章一致的补充协议；1.2本劳务分包合同及合同附件；1.3甲方单位针对工程管理的各项制度、规定和管理办法（可参照甲方工程管理篇的相关要求执行）;1.4乙方向甲方作岀降价、优惠书面承诺，甲乙双方议标纪录；1.5甲方招标文件、招标

5、合同条款及工程量清单；1.6经甲方认可的乙方投标报价书及附件；1.7施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；1.8施工图纸及设计说明、设计变更资料；第2条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律2. 1合同语言：中文；2.2适用法律法规：国家、行业主管部门、工程所在地的有关法律和法规;2.3适用标准规范：现行建筑、安装工程的质量检验标准和验收规范、评定办法；与本工程相适应的国家、地方强制性标准及规范；同时，还需满足本工程总包合同文件的规定和设计要求。现有的 标准、规范发生矛盾时，以较严格的为准。第3条图纸3.1甲方向乙方免费提供施工图纸壹套，若乙方需增加图纸，复制费用由乙方自理；3. 2乙方

6、不得将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途；3.3乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，并有义务在施工前将发现的图纸上的错漏及时通 知甲方，避免造成损失；3.4甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务 同终止后，应当继续履行。二、合同双方的一般权利和义务第4条甲方代表4. 1甲方任命 为驻施工现场代表；4.2甲方代表委派和撤回均应提前工天通知乙方，后任继续前任应负的责任；4.3凡涉及施工范围、签证变更、工期的甲方指令，必须有甲方代表的签字；4.4甲方代表有权要求乙方更换不称职的现场代表及其他人员，未有甲方书面准许，不可再用此第5条乙方代表5. 1乙方任命

7、为驻施工现场代表，其岀勤率每月不少于15天，否则处乙方每月1000元违约金；5.2乙方现场代表更换须经甲方代表书面同意，否则处乙方1000元违约金。未经甲方代表方不得擅自更换现场主要管理人员，否则处1000元/人违约金；5.3乙方签订合同后，应根据工程进度和质量需要，选择人员配套进场。乙方人员的管理应严 方的要求；5.4乙方有关工程的任何事宜均应以工程联系单的形式送交甲方；第6条甲方工作6.1组建与本工程要求相适应的项目管理部，负责组织施工管理的各项工作，全面履行甲方与 包方签订的施工承包合同；统一对业主、总包、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对 交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设

8、项目竣工验收、竣工结算及财务结算。6.2组织乙方技术人员进行工程图纸会审及技术交底；负责编制总体工程施工组织设计；组织在分包合类人员书面准许，乙格执行甲业主或总接；统筹安排编制施工计划，审核物资需用量计划;6.3 组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置。提供施工用水、用电总接口；6.4 对工程的进度、质量进行指导、监督、检查及中间验收，如发现乙方的施工不符合相关的技术、质量要求，将书面通知乙方暂停、改正，甚至返工，费用由乙方承担；6.5 批复乙方工程进度结算、合理的签证、完工结算，按期支付乙方工程进度款；6.6 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构

9、筑物（含文物保护建筑）、古树名木的 保护工 作。第 7 条乙方工作7.1 乙方必须配备能胜任本工程各项要求的人员，服从甲方的管理，负责对工程进度、质量、劳动力合理调配、安全生产及职工生活等事项的具体管理，确保本工程优质高效地完成并顺利通过验收；7.2 负责在拿到图纸后 21 天内编制工程的施工图预算报甲方审核；按期提供月进度已完工程进度结算及竣工结算；及时提供物资需用量计划。参加甲方主持的技术交底和图纸会审，及时办理和归档 各种技术资 料，积极配合甲方编制竣工资料；7.3 严格按施工图纸、设计说明、国家及工程所在地现行有关标准和规范、建安工程质量检验评定标准精心施工、检查和记录。通过健全的质量

10、保证体系和检查制度，严格控制每道工序的质量，确保工程达到合同约定的质量等级；7.4 乙方在施工中如发现（或应该发现）设计图纸、工程质量、设备材料、现场安全等问题应及时通知甲方，其处理方案必须经甲方代表签字同意后方能实施。如乙方未能及时发现上述方面中应该发现的问题， 其责任自负；根据甲方提供的标高及轴线，复核与自身施工相关的坐标、标高的准确 性及其变更情况，以满 足工程质量要求；7.5 接受甲方依据相关技术、质量标准提出的暂停、改正、甚至返工的要求，并承担因自身原因造成的质量、工期及费用损失；7.6 充分保护所有完成但未移交的工程（包括因交叉施工可能引起的管道、洁具、设备表面的防护、保洁），并需

11、负责修复在这期间由于不小心或疏忽造成的损坏，该费用已包含在合同综合单价中，工程完成后进行清理，除去标志、污斑、指印和其他的油污和脏物，无条件撤离现场所有施工作业人员，无条件撤离现场所有自有机械，做到工完料尽，场地清；其费用巳包含在合同综合单价中；7.7 确保工作面以及施工场地的整洁，以达到工程所在地安全文明施工及验收要求；为了保持工地及其周围环境的经常清洁，乙方施工期间所产生的废料须及时清理；7.8 对甲方的有关指令（无论口头还是书面）需迅速执行，如因乙方行动缓慢造成业主的投诉甲方有权根据甲方工程项目管理规章制度的规定，要求乙方承担相应责任；7. 9乙方必须采用适当的预防措施按当地危险品仓库安

12、全管理要求和规定把易燃物品和有害安全地方，以免发生意外的危险，否则由此引致的一切损失均由乙方负责；7.10甲方或施工场地内第三方的工作，如与其它专业工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修 其提供便利条件等，乙方应密切配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合 中，也包括在本合同约定的分包工期内，其相互配合对工期的影响不作顺延。7. 11乙方人员没有甲方书面同意指示在施工现场不得涉及合同外的施工工作；不得单独与业主方签订任何与工程造价相关的文件或签证；7. 12遵守国家、工程所在地政府关于工程施工的有关法规，及时办理有关手续，费用自理；遵 关于施工现场管理的各项规章制度；7. 13乙方在工程

13、竣工后还必须对已竣工工程进行保修，在此期间乙方必须按照甲方要求安排 以满足业主要求；7. 14乙方必须严格按照国家劳动法、建设领域农民工工资支付管理暂行办法等用工规 劳务工工资。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果。7. 15在施工期间，乙方确保按甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确保安全施 同时须按甲方的要求完成现场的安全设施搭建，并做好标识。如发生安全事故，所有的责任的损失 乙方承担。7. 16若甲方或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按 完成），并影响了安全文明工地的评定，甲方除了按四元/次对乙方进行不执行指令的

14、处罚外，还标的处罚，此违约罚金直接从乙方当月工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造 任及损失均由乙方承担。7. 17乙方所有进场施工人员必须佩戴安全帽，凡进入施工现场不佩戴安全帽者，甲方每发现一次 关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定中相关规定处违约金，直接在当月工程进度 除。7. 18乙方不得以工价上涨为由单方面采取停工手段要胁甲方提高本合同已确定的价格，否则视为 约，甲方有权终止合同，要求乙方退场，乙方不得阻挠甲方另行安排人员施工。7. 19因7. 18条的原因终止合同，甲方按乙方所完成工程量的型予与结算。三、施工组织设计和工期第8条施工计划及安排物料存放在补等以及为同综合

15、单价御格守甲方相应人员定支付工。罚款均由要求要进行未达成的安全事故责,按照款中扣违机械设备8.1乙方开工后两周内提交主要工序施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划、材料计划、 配置计划交甲方审核；8.2 甲方将根据工程进展，要求乙方对各项计划进行适时调整，以满足工程需要；8.3 开工日期以甲方发出开工指令之日为准。 第 9 条工期延误9.1 对以下原因造成工期的延误，经甲方确认，工期可相应顺延；若业主或总包给甲方费用，甲 方可相 应补偿乙方：（ 1） 重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致的。（ 2） 甲方变更计划非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工 72

16、小时以上的时间 段。（ 3） 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工 72 小时以上的时间段。（4）在国家规定的工作日中，现场连续停水停电超过 24 小时，且乙方无法调整造成停工的。（ 5） 甲方根据业主 / 总包合同已获得与本合同工程项目相同情况的其他工期顺延。9.2 乙方在 9.1 款情况发生后业天内，就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告，逾期 未提出视为 乙方放弃。9.3 乙方同意并确认：因乙方原因造成工期延误，乙方未能按照甲方要求落实改进措施，或拒绝 完成本分包工程的，则甲方有权将本工程的部分或全部委托其它施工单位完成，完成该部分工程的费用（外委费大 于乙方应完成部分费用，按外委费计算

17、；外委费小于乙方应完成部分费用，按乙方合同计算 该部分价格。） 从乙方结算总价中予以扣除，如给甲方造成损失的，乙方予以赔偿。第 10 条工期提前因本工程业主或总包方书面通知甲方须提前工期，甲方可要求乙方工程提前工期，乙方不得拒绝， 且不 得要求增加费用。若业主或总包给甲方赶工奖，甲方可相应补偿乙方。四、施工质量和检验第 11 条 工程质量、隐蔽验收11.1 工程质量必须达到合同约定的质量标准，因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方应承担 违约责 任；24 小时以书面 形式通知到通知后 12 小时质监部门等仍要求检验，11.2 工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方自检合格后提前 甲方

18、进行验收。甲方应组织相关部门联合验收，验收通过后方可进行下道工序。如甲方在接 内未组织验收 , 则乙方可自行组织检验。如事后甲方、业主、总承包方、工程监理、则乙方应同意检验，检验合格，所发生的一切费用由甲方负担并顺延因此延误 的工期；检验不合格，所发生 的一切费用由乙方负担且工期不顺延（乙方的书面验收通知应包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容，验收的时间和地点等资料）。五、安全施工第 12 条 安全施工与检查12.1 乙方应遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按 安全标准 进行施工，并随时接受甲方和业主、监理方及行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要 的措

19、施，消除事 故隐患。由于乙方原因造成危害职业健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生 的一切经济损失和各级 罚款均由乙方承担。12.2 乙方应对其在施工场地的所有作业人员进行安全教育，并对他们的安全负责。如甲方要求 乙方违反 安全管理规定进行施工，乙方应予以拒绝，并书面通知甲方项目部和上级安全生产管理部门。乙方明知或应当知道甲方的要求不符合安全生产管理规定，却不予拒绝而导致的安全事故，由乙方承 担责任及发生的费 用。第 13 条 安全防护、文明施工及事故处理13. 1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其它有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。13.2 乙方在动力设备、输电线路、地

20、下管道、密封防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，乙方应于施工前向甲方提出安全防护措施，由甲方审核并送交业主、监理批准后执行。13.3 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施审核并送交业主、监染、环境辐射、火灾、机械工时，乙方应在施工前 14 天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，由甲方 理批准后执行。因乙方原因造成的包括但不仅限于人身伤亡、职业中毒、环境污切经济损失及各级罚款）等安全事故的，由乙方承担全部责任（包括甲方、乙方、任何第三方的一13.4 乙方同意并确认：乙方未能保持施工范围内工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所

21、发生 的费用 由乙方承担。13.5 事故处理：发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，甲方接到报告后 应及时处 理。乙方和甲方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。13.6 乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损失，杜绝火灾事故和刑事案件的发生。如因乙方原因导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由乙方承担全部责任及费 用。13.7 乙方对进驻现场的所有人员要进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴。若出现此类现象， 甲方有 权根据甲方工程项目管理规章制度的规定对乙方予以处罚，要求乙方清退相关人员，直至提前终 止与乙方的合同。六、合同价款与支付第 14

22、条合同价款的确定14. 1合同价款（暂定）为。采用如下计价方式:14.2 1程量按实结算，依据为甲方认可的最终施工图纸、设计变更及签证;14.3综合人工单价：乙方以技工：100元/工日,普工：70元/工日为定额工日综合单价，此单 价包含乙方拆费、高层建筑成品保护费、配合含施工工序中管线、洞用，以及合同明示或暗示的实施和完成合同各项要求后每定额工日所需的工资、住宿、夜间施工费、超高费、脚手架搭 增加费、设备和材料的二次运输及装卸费、安全文明施工、工程达标及创优费、保管费、 试验/检测/调试费、缺陷修补及维护费、管理费、利润、及政策性调整等费用，也包 口、箱、盒的预留预埋及其调整、开槽补槽、墙面地

23、面支模修复、防水的所有费 所有责任、义务和一般风险。14.4调试费：以乙方的调试报告内容计取相应的费用；无调试报告的，配合调试人工已含在综合单价中，不再单独计取；14.5业主及甲方采购的普通设备材料的场内搬运：已包含在综合单价中，不再单独计取；14.6临时设施：费用已经包含在综合单价中：如本工程现场不能安排施工作业人员住宿及其它设施，则乙方自行解决；如乙方使用甲方的住宿及临时设施，必须先向甲方有关部门办理使用手续，按使用数量和甲方确定的单价结算，或在合同中明确项目临设的分摊方式，在工程款中抵扣；若单价未定乙方即行使用，则按甲方确定的价格分摊。14.7施工仓储设施：费用已经包括在综合单价中；仓储

24、场地可以由甲方安排，乙方自行现场搭建临时用库房；如乙方使用甲方的仓储设施，必须先向甲方有关部门办理使用手续，按使用数量和甲方确定的单价结算，乙方必须设专职保管员，严格按甲方要求管理仓库。14.8施工机械：费用已经包括在综合单价中；如乙方使用了甲方的机械，必须先向甲方有关部门办理使用手续，按使用数量和甲方确定的单价结算。14.9税金：本次价格不含营业税。如乙方不开发票仅开收据，则财务结算时按国家规定代扣个人所得税。第15条合同价款的支付15.1本工程无预付款；15.2工程进度款采用按节点 的方式支付。具体方式见专用条款。付款时须扣除当期违约金、当期租用甲方的机械费、当期现场其它费用及当期应摊销的

25、各种费用等。付款申请需附上上期付款凭证的复印件。经甲方审核的预算是每期累计计量支付的上限值。15.3乙方应在_人且前提交本期已完工程进度结算书供甲方审核。甲方在收到乙方提交的已完工程进度结算书后进行审核，审批确认后向乙方支付本分包合同约定比例的工程款项；每期付款前必须按甲方要求编报当期已完工程进度结算书，编月工资发放表、否则不予支付当期工程进度款。本进度结算只作为进度款支付的依据，不作为最终结算的依据。农民工15.4乙方必须提供所雇佣农民工的人员名单，在任何情况下都不允许拖欠农民工的工资，所有工资分发的记录和相关资料由甲方负责审查保管，否则甲方有权拒付乙方工程款。如有拖欠农民工工资问题，甲方有

26、权利将乙方部分应付工程款直接支付农民工的工资，结算时扣除，乙方不得有异议。15.5由业主原因导致甲方资金岀现暂时困难时，由业主原因导致甲方资金岀现暂时困难时，乙方承诺30天内不停工、不索赔，不聚众滋事、不聚众妨碍业主或甲方或政府有关部门正常办公。超过30天业主仍未及时支付工程进度款的，甲方应做岀付款安排，保证乙方现场人员生活费。超过60天业主仍未及时支付工程进度款的，甲方应自筹资金按第 5. 2条的约定付款，否则，乙方有权停工。15.6除本合同另有规定外，乙方在履约过中发生以下情形，甲方有权暂停付给乙方工程款，直到此种情形消灭为止：(1) 由于乙方的原因，导致工程进度落后计划进度达5%以上的；

27、(2) 合同中约定乙方应办事项，经书面通知仍不履行的；(3) 乙方人员不胜任，经通知更换仍不办理的；(4) 乙方对第三方有应付款而未付款现象，导致本工程有纠纷时；(5) 乙方将本工程再行分包或转包的；(6) 甲方或与本工程有关的第三方对乙方提岀赔偿要求未获得解决前；(7) 乙方有其他违约情形。15.7财务结算时，还应扣减下列有关费用：(1) 甲供材料费用；(2) 乙方按本合同有关约定应赔偿的费用；(3) 按本合同有关处罚约定，对乙方的罚款；(4) 按本合同有关约定，乙方应承担有关方损失的费用；(5) 应摊销的各种费用；(6) 租用甲方的机械费；(7) 租用甲方的现场设施费用；(8) 应山乙方支

28、付的其他费用；(9) 甲方已支付的工程款及乙方向甲方的借(支)款；(10) 保修金；第16条工程量的核实确认16.1工程量的计算依据为甲方提供的最终施工图纸、设计变更及工程签证；自身原因16.2只有乙方已实际完成的有效工程量才能得到计量；乙方擅自超岀图纸要求增加的工程量和造成的返工工程量均不纳入计量范围，而由乙方自行负责费用;16.3乙方应按图施工，所完成工程的品质应符合合同、图纸、规范的有关要求。七、材料设备供应及使用管理第17条甲方供应材料设备17. 1甲方采购的材料主材。乙方对甲方提供的材料质量负有检查责任，甲方提供的材料质量不合格，乙方有义务事先提岀，确实无法预先发现的，所造成的返工费

29、用由甲方承担。如未作基本检查即大量使用，则乙方应承担由此产生的各种损失。17.2乙方对其施工范围内运至现场的任何材料和施工成品、半成品负有运输、储存、保管、看护、采取措施以防火、防水、防盗、防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的保管责任，其费用已包含在合同价中，不再单独计取；对任何材料或物品造成丢失、损坏的，乙方承担赔偿责任;17.3开工后工天内提供甲供物资总需用量计划；乙方应每月直日前编报甲供材料需求计划，提交甲方审核，并承担因计划提供不准确或不及时导致的损失；如不及时编报提交，所造成的后果乙方自负。17.4负责搬运、装卸场内乙方施工范围内业主及甲方采购的普通设备及材料，其费用已包含在合同价中

30、（大型设备所需的特殊吊装费未含）；17.5乙方必须委派专人领用甲方供应的材料，每月与甲方核对领用材料的调拨单据，确认数量及金额，办理财务手续17.6甲供范围内的材料，乙方不得米购。如甲方委托乙方米购，必须有甲方项目部、物资主管部门及其领导的书面签字认可，否则视同乙方没有采购，不得计入结算中17.7因设计变更发生用料增减时，乙方应先退后领。17. 8因业主或设计变更即非甲方原因需将已安装的工程拆除时，拆除签证需注明材料的可利用数量，即保护性拆除（拆除利用或部分利用的数量）或破坏性拆除（不能利用）。对拆除后不能再利用的物资应由甲方专业技术人员岀具不能再利用材料的清单，通知甲方材料人员办理回收入库手

31、续。材料人员办理入库手续。第18条乙方采购材料18.1乙方负责采购辅材，辅材指甲方提供的设备及主料以外的其余材料。18.2乙方采购的材料应符合设计和规范要求，提供产品合格证明，对质量负责;18.3乙方须负责自行米购材料的检验或试验工作，并承担其费用；乙方米购的材料与设计或标准要求不符时，须重新采购，其费用自理，延误的工期不予顺延;18.4乙方不得以任何理由拒绝采购合同约定应由其采购的材料，否则甲方将处以该材料价款罹倍的违约乙方自行18.5按本合同分工，所有应由甲方供应的材料设备，未经过甲方书面同意，乙方不得采供，若改变供应范围，即使已由乙方采购供应被用于工程，也一概不计入结算中，不纳入甲方向乙

32、方支付的任何款项内。18.6凡乙方自行采购的物资，均由乙方以自己的名义签订合同，自行结帐付款，如果发生合同纠纷或法律责任均由乙方承担。18.7乙供材料，原则上不得在甲方领取，如若领取则按甲方采购价加8%向甲方支付领用材料款。第19条材料的使用管理19. 1乙方必须节约使用材料，严格按照材料需用计划领用材料，杜绝各种形式的浪费；乙方在使用中不得切割或锯钢管、跳板、木模板、小钢模等周转材料。包工包料材料部分由乙方自行采购，但必需符合工程质量要求，进场数量必须满足工程施工需求，且需经甲方检查验收，包工包料材料由乙方自行看护，材料丢失及损坏由乙方承担；螺杆全部由乙方自行采购，不许利用项目钢材加工，否则

33、双倍扣除。19. 2甲方将按照超耗处违约罚金的原则，对乙方超耗的材料，除按原采购价赔偿外，还应追加原值迎%处违约罚金。19. 3甲方有权对乙方的任何浪费材料的行为进行处罚，甲方根据情节轻重给予处罚，处违约罚金金额2001000元/次;在工程结算中直接扣除，同时甲方保留要求乙方赔偿材料原价值的权禾农八、工程变更签证第20条设计变更乙方不能擅自对设计图纸做岀变更，只有甲方要求的设计变更才能被认可。第21条设计变更签证办理程序：(1) 签证单格式：按甲方给定样式办理，否则一律无效；(2) 签证有效流程：甲方专业技术员一技术负责人一商务经理(或预算负责人)一项目经理(缺少 任何一个人的签字，此签证单无

34、效 )；(3) 签证编号：乙方每次报送签证时必须保证签证编码的连续性；(4) 签证理由：任何签证必须由乙方填写岀办理签证的理由；(5) 签证图示：乙方在办理签证时必须绘制所施工内容的草图并标注尺寸，说明施工内容的部位，起始点及工程量的计算过程，以便审核；(6) 签字人员：乙方必须有现场代表签字；甲方必须通过签证有效流程逐级审核签署，其他现场人员不具有签字权；(7) 签证时效：发生必须要用签证形式明确的费用时，乙方应在签证发生后7个工作日内报送，并填写上报日期，超过时效的签证将不予计取。九、竣工结算、工程保修第 22 条工程验收 （ 以业主组织的验收结果为主 ）22.1 工程具备验收或阶段验收条

35、件，由甲方组织乙方、业主、总包方及监理单位进行验收，乙方配合甲方完成交工资料；22.2 如验收获得通过，则验收日期为竣工日期或阶段竣工日期。如验收时发现乙方之工作未能达到要求，则乙方应对已完工程进行修改直至达到要求，并于修改完成后再次提请甲方验收。如验收获得通过，则再次提请甲方验收日期为竣工日期或阶段竣工日期。第 23 条工程结算23.1 工程完 （竣）工后 30天内, 乙方应向甲方提交齐全的竣工结算资料。只有乙方递送了完整的结算资料且满足本工程分包结算条件，甲方才会进行审核。结算资料包括附汇总表和编制说明的劳务分包工程结算书一式四份；建筑安装工程劳务合同、劳务分包投标承诺书、工程量计算式、图

36、纸各一份；项目部签字盖章的书面委托、项目部认可的变更单、签证单、工程联络单等所有编制结算书的原始资料一式两份（ 至少一份原件 ）。23.2 乙方推迟编报时，甲方以每推迟一天，按工程结算值的0.05%累计处罚乙方，在结算时扣除。23. 3 甲方根据实际完成工作量及合同中 14. 1 条款约定审核乙方工程结算。23.4 所有辅材均按照定额规定计价。如乙方从甲方领用的材料超出结算量，甲方按超出部分另加 价 8%在结算中予以扣除；乙方领用的材料少于结算量，如乙方不能提供令甲方信服的书面依据时，甲 方有权认为乙方的实际工作量仅限于乙方从甲方实际领用的材料所形成的工作量，并以此为基础核定乙方结算费用。23

37、.5 甲方对乙方结算的审核程序为：甲方项目部一审，甲方合约管理部门二审。只有经过甲方合约管理部门二审核定并加盖“预结算专用章”字样印章的结算书，才具有法律效力，其他任何形式的结算书甲方将不予认可。23.6 乙方同意并确认：若工程 （完）竣工后半年内 , 乙方不编报结算或不配合结算的核对，视为自动放弃结算权利。甲方可自行核定结算。若发生超付款现象，甲方对乙方保留追索工程款的权利 第 24 条工程移交24. 1 工程竣工验收达到合同约定的标准后，双方须进行移交手续。任何一方均不得无理拒收或不交。24.2 乙方在工程竣工验收合格后，不得以工程款欠付为由不移交工程或工程资料，甲方承诺对工程尾款做出安排

38、25.1质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起，双方根据国家有关规定，以业主与甲方签订的保修书为准。25. 2质量保修责任(1) 在保修期内，因乙方施工不符合要求而引起的任何缺陷或其它过失，均属于保修范围。保修内,乙方的地址、通讯等发生变动时，均须及时书面通知甲方，以确保联络畅通。属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日起里日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理,保修费用从乙方的质量保修金内扣除。(2)发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。(3)国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保

39、所施工工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。25.3质量保修金的支付本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为乙方结算价的! %。25. 4质量保修金的返还当保修期满后，如当时已无任何保修工作，且工程得到甲方签字认可，则甲方将于保修期满后30天内向乙方无息支付剩余的保修金；如当时仍有保修工作在进行，则待此工作完成并获得认可后向乙方支付剩余的保修金。若在保修期内的工程质量问题在保修期满后仍未解决的，保修金将延续至该问题解决后的30天内支付。十、违约、争议第26条违约26.1因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付500元/天的违约金,并

40、赔偿甲方由此而产生的损失;26.2因乙方原因导致工程质量达不到合同约定的标准，乙方应向甲方支付结算总价1 %的违约金，并赔偿甲方由此而产生的损失;26.3因乙方原因影响甲方丘级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算价款的二_%进行处罚，并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。26.4甲方对工程技术、质量、文明施工、安全生产、治安管理等提岀的具体要求、标准及做法,乙方要及时落实。甲方对乙方落实迟缓或落实不到位造成后果的，将按情节轻重每次从乙方工程款中扣除200?1000元,乙方同意无条件接受第27条争议27.1甲方和乙方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成，则提请有管辖权的审

41、人民法院进行诉讼。27.2当发生争议后，除非岀现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：(1) 合同确已无法履约；(2) 双方协议停止施工；(3) 调解人要求停止施工，且为双方接受；(4) 法院要求停止施工。(5) 发生争议后，乙方应保护好已完工程。十一、其他第28条再分包乙方不得将本工程，无论是包工包料形式或只提供劳务形式再分包。否则，甲方有权解除本分包合同并追究由此给甲方造成的一切损失。甲方可按分包、转包合同额的1%进行罚款。甲方将乙方从合格分包方名册中注销且三年内不予注册。第29条不可抗力29. 1甲乙双方约定下列事件为不可抗力：(1) 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物

42、体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾， 以及双方约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害；(2) 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告 一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料；29.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地

43、用于施工的 材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；(2) 承包、分包双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3) 乙方机械设备损失及停工损失，由乙方承担；(4) 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；(5) 延误的工期相应顺延。包工程进行期间发生的乙方原因引致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责30.1 工程开工前，乙方应根据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用。乙方需对本分任，并保证业主 / 甲方免负该责任。30.2 乙方应为施工场地内自有人员、施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方人员所受的保护应与国

44、家的有关法规相符；30. 3 本工程所涉及的债权债务不得转让。30.4 如甲方代为乙方办理保险，甲方可直接从乙方工程款中扣除发生的保险费用 第 31 条紧急补救乙方同意并确认：无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其它事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。第 32 条 文物和地下障碍物32. 1 乙方在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24 小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。由此发生的费用和延误的工期， 经甲方确认后， 由甲方承担，相应的工期延误予以顺延。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，则乙方应承担全部法律责任和由此造成的一切经济损失